貨物批次運輸合同

貨物批次運輸合同范本

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同的類型越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編幫大家整理的貨物批次運輸合同范本，希望對大家有所幫助。

貨物批次運輸合同范本1

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　甲乙雙方，本著平等互利，協商一致的原則，簽訂貨物運輸承包書。

　　一、合同期限：自_____年___月____日起至_____年____月____日止。

　　1、甲方將己方工廠的物件及銷售的產品全權委托乙方承運，運輸方式為公路汽車運輸服務。

　　二、運費結算方式：

　　1、甲乙雙方商定，按以車裝實際拉運噸位，元/噸結算貨物承運費，重量不得超家規定車載重量。

　　2、貨物安全達到目的地，憑隨車貨物單按一結算，結清運費。

　　3、貨物到達指定目的地后，收貨人驗貨前，乙方保證甲方貨物數量不缺失，外觀完好無損壞，并辦理貨物簽收手續為交貨完畢。

　　4、承包經營期間甲方按5000元/月向乙方收取保證金，順延年累計滿一年止。合同期滿雙方續簽合同，上一年的保證金則作為簽合同當年的保證金。如雙方不續簽合同或合同解除后，保證金全額一次性退還乙方。

　　三、安全責任方

　　1、至簽訂本合同起，乙方一切安全將自行承擔。

　　2、乙方承包期間對所有承運貨物，車載人員負全部安全責任。若造成人員傷亡或承運貨物損失的，乙方承擔全部責任并負責賠償。

　　3、車輛、維修檢測、年檢保養、燃油材料、違章罰款、用費稅額、交通事故理賠及人員工資等所有費用均由乙方承擔。

　　四、甲、乙雙方的權力義務：

　　(一)甲方的權力義務：

　　1、甲方有權根據生產需要要求乙方貨物運輸到指定服務區;如甲方停工，停產等因素甲方有權暫�；蚪K止合同。

　　2、甲方對乙方的服務質量，對發現的問題有權要求乙方進行整改。若乙方存在重大交通安全隱患問題、服務質量問題，以及車輛技術性能存在嚴重問題時，有權要求乙方停車整改或終止合同。

　　3、甲方委托乙方承運貨物事宜時，應明確承運貨物品名、裝貨地點，聯系人，聯系方式，貨物到達地

　　4、甲方不得以隱瞞的形式委托乙方托運禁運物品，否則由此產生的責任由甲方承擔。

　　5、甲方有權獲知貨物在運輸途中的情況和預計到貨時間。

　　6、若乙方特殊情況不能及時為甲方辦理甲方貨運事宜，乙方應指派業務人員為代表，代表乙方為甲方辦理貨物承運的相關事宜。

　　7、在貨物送達收貨人之前，甲方有權隨時改變到貨地點及收貨人。甲方有權對乙方及乙方代表和相關工作人員的工作提出意見、要求改進。

　　(二)乙方的權力義務：

　　1、乙方不能以市場運輸價格調整等任何因數，借故拖延，暫緩或是停止對甲方的運輸時間執行，若因特殊情況，貨物不能按預訂時間到達時，乙方應及時與甲方取得聯系，向甲方匯報并進行處理。若甲方調查中發現有不合實際的情況，有權做出處罰。

　　2、乙方不得以任何方式將本合同的經營權限轉包或分包，否則甲方有權終止合同。

　　3、車輛保險(交強險、車損險、第三者責任險、車上人員乘坐險等附加險種)、維修檢測、過路停車、燃料及人員工資等所有費用由乙方承擔。

　　4、乙方必須協助甲方做好托運零單貨物、散件貨物等輔助材料的.免費運輸。

　　5、每車裝貨完畢甲方向乙方提供裝貨重量、數量及貨物清單，乙方出據〈貨物單〉，一車一單(運單一式兩份，貨主一份，隨承運貨物車輛一份)，貨物安全到達憑〈貨物單〉交付貨物。

　　6、輸過程中，發生貨物丟失、破損，由乙方負責賠償。

　　7、甲乙雙方協議簽字生效后，任何一方不得擅自解除合同，相互遵守相關合同法，合同期間甲方不得以任何理由將貨物交付第三方承運;乙方不得以任何理由分包給第三方承運。

　　五、其他約定：

　　1、因第三方責任發生交通事故造成甲方的貨物損失的，乙方應先賠償甲方損失后再向第三方追償事故的處理與賠償，由乙方與責任方按相關程序解決。

　　2、乙方出現駕駛員酒后駕車，由此影響甲方工作而造成的經濟損失，由乙方承擔賠償責任。

　　六、違約責任：

　　1、乙方運輸車輛若要長時間的維修或其他原因不能提供正常服務，乙方應提前告知甲方，雙方可協商解決，若沒有事先通知甲方影響運輸服務的，甲方有權暫�；蚪K止合同。

　　2、甲、乙雙方違反合同有關條款約定并造成經濟損失的，責任方賠償對方應結算當天運費的10%違約金。

　　七、糾紛的解決方式：

　　本合同在履行過程中發生糾紛時，甲、乙雙方協商解決，協商不成時，則雙方同意交當地人民法院判決，雙方必須執行法院判決。

　　八、附則：

　　1、本合同未盡事宜，雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　2、本合同一式兩份，其中甲方持一份，乙方持一份。

　　3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：________________乙方：________________

　　負責人：________________負責人：________________

　　執行代表：________________執行代表：________________

　　聯系電話：________________聯系電話：________________

　　_____年______月______日

貨物批次運輸合同范本2

　　甲方：_________________

　　乙方：________________

　　經甲、乙雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》，就甲方位于煤礦綜采工作面回撤運輸委托乙方承包事宜，達成下列協議，共同遵守執行。

　　第一條：工程承包范圍

　　一、工程名稱：煤礦綜采工作面回撤運輸。

　　二、工程地點：煤礦。

　　三、工程范圍和內容：綜采工作面三機、轉載機、破碎機、移變列車、液壓支架等所有綜采配套系統回撤運輸。

　　第二條：工程承包期限

　　一、本工程總工期為天。

　　二、本工程項目以井下運輸第一臺設備為開工日期。

　　三、如遇下列情況，經甲方現場監理工程師或甲方代表簽證后，工期作相應順延，并用書面形式確定順延期限。

　　(1)遇到不可抗力的自然災害(如雪災、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響項目進度的。

　　(2)因政府強制停電問題造成停工的。

　　第三條：工程承包價款

　　一、本工程承包合同總價為元人民幣(含稅價萬元)。

　　二、此價款包含燃油費、車輛維修費、駕駛員工資等一切全部費用。

　　三、回撤運輸費按雙方協商的預算金額為一次性包干價。

　　四、甲方在支付乙方承包款前，乙方必須出具甲方所在地正規稅務發票。

　　第四條：甲方責任與義務

　　一、負責對乙方進行技術交底，提供場地。

　　二、按設計施工方案及乙方提出的具體要求做好各項準備工作(包括井巷擴大、井巷地面硬化、地面停車場所等)以確保運輸工作順利進行。

　　三、負責對乙方回撤運輸工程進度、質量進行監督，組織檢查驗收。

　　四、負責提供乙方運輸相關工作人員的住宿和就餐。

　　五、負責回撤運輸作業期間與其他單位協調關系，協調解決應由甲方解決的問題。

　　六、對違規作業、存在安全隱患等事項，有權給乙方下達停工整改通知及罰款。對不服從管理及對甲方造成重大影響，甲方有權單方面解除合同，并追究乙方因此造成甲方損失的經濟賠償責任。

　　第五條：乙方責任與義務

　　一、乙方承包后不得另行分包或轉包。

　　二、乙方必須按協議約定及甲方確定的施工方案進行運輸作業，并按期完成任務。

　　三、乙方按國家和行業規定，必須確保相關管理和生產崗位人員持證上崗嗎，保證回撤運輸工程安全。

　　四、在工程期間，因乙方工作人員操作不當造成甲方綜采工作面的設備損壞由乙方承擔全部經濟賠償。

　　五、乙方對發生安全事故承擔現場救援和緊急處理職能，并承擔相關責任。

　　六、在乙方工程承包施工期間，發生工傷均由乙方全責處理和承擔所有費用;發生死亡事故由乙方處理甲方配合，費用甲方承擔30%，乙方承擔70%。

　　七、乙方必須服從甲方對施工安全、工程質量的監督、檢查、驗收。

　　八、乙方在施工期間遵守甲方的各種。

　　九、乙方指派為駐乙方工地代表，負責施工現場的管理及與甲方聯系工作。

　　十、按國家和地方規定，依法繳納相關稅費。

　　第六條：工程價款的支付與結算

　　回撤運輸工程結束，經甲方驗收合格后，甲方在10天內支付全額回撤運輸款項。

　　第七項：違約責任

　　一、乙方如有不履行本合同約定行為(包含但不限于工程質量和生產安全方面)，視為乙方違約;甲方有制度規定的，乙方按甲方制度規定中的處罰額承擔違約責任，沒有制度規定的，甲方根據實際情況決定乙方違約責任的賠償金額，乙方同意甲方在未支付的.工程款項中扣除;對情節嚴重的，甲方有權單方面解除本合同，不視為違約。

　　二、由于不可抗拒的原因，影響了合同的執行時，經雙方確認則可終止本合同或延遲合同期限，延遲時間應相當于事故所影響的時間。

　　三、由于乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按每天元人民幣標準向甲方承擔違約金;延誤超過五天的，按每天元整人民幣標準向甲方承擔違約金。違約金由甲方在支付乙方承包款中直接扣除。

　　第八項：其它事項及要求

　　一、在合同履行期間，出現爭議應協商解決，如甲乙雙方協商不成，可提交合同簽署地人民法院裁決。

　　二、本合同未盡事宜，可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　三、本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。本合同自甲方簽名蓋章和乙方簽名之日起生效。(以下無正文)

　　立約雙方簽名蓋章：________________

　　甲方(蓋章)_____________________

　　代表人(簽名)：________________

　　乙方(蓋章)___________

　　代表人(簽名)：__________

貨物批次運輸合同范本3

　　甲方(委托方)：________________有限公司乙方(承運方)：________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及國家其它相關法規，經甲乙雙方友好協商，本著平等互利的原則，達成如下協議。

　　第一條合作范圍

　　1、甲方委托乙方承運由甲方指定的起運點至目的地的貨物運輸。

　　2、具體貨物的托運內容，以出貨時甲方發出的《派車單》為準。

　　3、甲方將合同區域的貨物全部委托給乙方運輸，不論貨物多少統一以合同價為準。

　　第二條服務要求

　　1、乙方負責提供充足的車輛資源用于甲方貨物的運輸，運輸車輛的車況和車型應符合甲方貨物的安全要求。

　　2.1承運司機與車輛：

　　(1)乙方需確保承運車輛、司機的身份證、駕駛證、司機上崗證、行駛證、營運證、車輛購置附加費、養路費、保險卡真實有效;

　　(2)如因上述證件不齊全或偽造，由此帶來的相關經濟損失由乙方承擔。

　　2.2業務操作指令的安排：

　　(1)甲方提前用傳真方式向乙方發出《派車單》，乙方應在收到《派車單》后一小時內蓋章確認，并確定司機姓名、手機號碼、車牌號碼一并回傳給甲方。

　　(2)乙方接到甲方托運通知及《派車單》一小時后，如不能派車裝貨,甲方有權自行調派車輛，如甲方自行調派車輛的成本高于與乙方的合同價格，此高出的費用由乙方承擔。

　　2.3裝貨的要求：

　　(1)乙方必須保證在于確認《派車單》當日履行運輸責任，并在合同約定的運輸時效內

　　將貨物安全送達目的地。

　　(2)乙方司機在裝車時應負責對所裝貨物的品種、數量、包裝，認真清點、把關。對于殘缺或包裝損壞的貨物必須在裝車時向倉庫提出更換。對于司機未履行以上約定致發生的一切損失由乙方承擔。

　　(3)裝車完畢，乙方人員必須當場與甲方工作人員或倉庫辦理貨物移交手續，并承擔貨物的安全保管及承運責任、在運輸過程中造成損失的完全賠償責任。

　　2.4運輸：

　　(1)乙方在運輸途中，不許中途換車，確因特殊原因(車輛故障或交通事故)需換車，必須經甲方書面(或傳真)同意。否則由此造成甲方貨物損失或延誤送達時間的一切損失均由乙方負責。

　　(2)乙方必須確保做好防火、防盜、防雨、防潮等工作，貨物從裝車后直到貨物交付甲方指定收貨人簽收之前發生的'損毀、被盜、丟失、淋濕、殘損、交貨不清、短缺等以及由此導致的損失均由乙方負責賠償，按貨物價格1.3倍予以賠償(賠款在運費中扣除)。

　　(3)乙方在運輸途中發生意外事故時，必須及時電話通知甲方，如出現貨物損壞時，必須及時按甲方的相關指令要求報當地公安交通部門及保險公司，并保護好現場及貨物，及積極配合甲方辦理有關理賠手續，并承擔保險公司賠償后的剩余損失部分，如因乙方不及時報案、報保險公司和通知甲方，致甲方無法向保險公司索賠，乙方負全部責任。

　　(4)如乙方運輸途中發生意外事故，需甲方人員出面協調處理事故時，其差旅費用(包括甲方委派人員食宿費、通訊費、交通費、處理事故應交費用和應酬費等)，憑發票或由乙方負責承擔.

　　2.5卸貨：

　　(1)將貨物準時送達甲方指定之收貨人，否則每延誤24小時按人民幣500元罰款。該罰款在乙方運費中扣除。

　　(2)乙方必須嚴格按照《送貨單》地址送貨，乙方未取得甲方書面許可擅自改換送貨地點的，罰款人民幣20萬元。

　　(3)乙方需確保收貨單位和經手收貨人的身份真實無誤;核實收貨人后，協助卸貨，并在場監督，由于運輸途中出現的貨損、貨差等情況當場確認清楚，并予當場賠付。

　　(3)卸貨完畢，必須由收貨人在收貨單上加蓋公章及收貨人簽名，如因特珠情況無法蓋到公章，則需收貨人簽字的同時并簽上身份證號碼。

　　2.6簽收單的返還：

　　(1)每月1-15日的簽收單必須在當月20日之前送交甲方指定工作人員;每月15-30日的回單在次月的5日之前送交甲方指定工作人員，由甲方登記簽收。乙方未按規定時間完整提報相關文件的，當月不予結算，延遲至下一個帳期進行結算。(2)若乙方無法如期將運輸簽收單交付甲方，并按每批次100元/天罰款。

　　(3)凡出現簽收單單據丟失或涂改或損毀，乙方負責復印件的補簽，并確保能正常與客戶辦理結算。否則，不予結算當次運費,并罰款500元/單。

2.7信息反饋：

　　(1)任何異常情況出現時，乙方必須于1小時之內，以各種有效途徑反饋到甲方;(2)乙方需確保司機的通訊暢通，如甲方客服人員在跟單查詢時每出現一次手機關機或無法聯系到司機，則罰款100元/次(特殊情況需書面解釋)。

　　(3)次日早上8：00前，乙方必須將運輸情況真實地反饋給甲方。

　　第三條運輸價格

　　1、運輸價格：按雙方確定的附件《價格表》執行，附件中未列明地區的運價，以雙方操作前書面確認的價格執行。

　　2、價格時效：價目表所述價格的時效與本合同一致，在合同期內乙方不得以任何理由拒絕運輸。(如遇市場行情大的變化，應不少于7天提前和甲方協商解決，協商期間內按合同約定價格執行)

　　第四條費用結算

　　1、乙方需于每月的5日前，將上月相關單據(簽收單，回執、各項票據、結算書)，交予甲方，甲方于10日內核對無誤后予以確認，乙方按照確認無誤的運輸費開具統一的《內陸河運輸統一發票》。

　　2、甲方在收到乙方正式運輸發票并審核無誤后安排請款，每月25-30日為付款日(逢節假日順延)。

　　3、付款方式：支票、銀行電匯。

　　第五條履約風險保證金

　　1、為確保本合同的嚴格履行，在本合同簽定之時，乙方同意向甲方繳納履約風險保證金人民幣壹拾萬元整。

　　2、該風險保證金在合同終止，雙方結帳時予以統一清算，并于15個工作日之內予以結清;

3、履約風險押金不計利息。

　　第六條違約責任

　　1、甲方對于乙方提供的服務未達到本合同服務標準的，甲方有權根據情況對乙方采取減少運輸數量、暫停乙方運輸資格、立即終止合同等處罰。

　　2、甲、乙雙方任何一方如違反本合同有關規定，對方均有權單方面解除本合同，對于造成對方經濟損失的均由違約方負責賠償。

　　3、因乙方責任(不可抗力因素除外)造成貨物逾期到達，產生收貨單位拒收貨物或退貨，所有產生的費用及其它經濟損失，均由乙方負責承擔。

　　3、乙方不得在任何情況下未經甲方同意對承運之貨物行使留置權，否則，由此造成的經濟損失及法律責任由乙方全部承擔。

　　第七條、特別約定條款

　　雙方合作過程中，乙方或乙方工作人員不得以任何理由扣押甲方貨物，如出現此種情況乙方將承擔該貨物價值2倍的責任賠償。

　　第八條合同的時效及爭議解決

　　1、本合同有效期自_____年______月______日至_____年______月______日止;

　　2、本合同一式二份，經雙方簽字蓋章后，雙方各執一份，具備同等法律效力;

　　3、本合同未盡事宜，雙方協商一致后，簽定補充，確認之后作為本合同的必要補充，與本合同具同等效力。合同履行期間，如因本合同發生爭議，雙方均應先通過友好協商解決，如協商不成，可提請深圳市人民法院予以裁決。

　　甲方：_________________有限公司

　　乙方：_________________

【貨物批次運輸合同】相關文章：

運輸貨物合同10-27

貨物的運輸合同03-07

貨物運輸合同11-03

貨物運輸合同【精選】07-19

貨物銷售運輸合同12-27

貨物道路運輸的合同02-28

物流運輸貨物合同10-27

危險貨物的運輸合同11-08

貨物代理運輸合同01-03