- 加工定作合同 推薦度：
- 相關推薦
加工定作合同范本
在當今不斷發展的世界，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編為大家整理的加工定作合同范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
加工定作合同范本1
合同編號：
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
就甲方委托乙方加工服裝(以下簡稱服裝)事宜，依據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定，經雙方充分協商，一致達成如下條款，以資雙方遵守履行。
第一條、加工服裝的內容
1.1、乙方保證持有合法的《營業執照》，擁有充足的加工場地及機器設施、工藝能力、從業人員，具備完成加工本合同服裝的合格資質和能力。
1.2、甲方委托乙方加工制作的服裝為：
款號商品名稱款式/碼數數量(件)含稅單價、 (元/件)(RMB)含稅總額(RMB)
第二條、原材料的
2.1、加工服裝所需的原材料由乙方負責采購。
2.2、乙方采購的原材料規格、數量、質量必須適合定作本合同的服裝。
第三條、服裝的加工質量要求及包裝
3.1、服裝的加工質量要求，必須滿足國家的相關標準。
3.2、包裝的材料及人工費用，均由乙方承擔。
第四條、加工服裝的交貨期限、交貨方法、運輸方式、到貨地點
4.1、交貨方式：乙方送貨上門方式(運費及保險費由乙方承擔)，將服裝送至甲方營業地(以甲方工商登記內容為準)：__________________________________________。
如甲方要求乙方送貨至上述地點以外的其他地方，交貨方式由雙方另行約定。所產生的費用由甲方承擔。
合同簽訂地點為合同履行地。
4.2、交貨期限：乙方應按照本合同的第1.2款所列明之交貨日期和數量向甲方交貨。
4.3、交貨時，乙方需同時交付相應的下列書面文件資料：
送貨單、貨物明細以及其他甲方要求的資料。
第五條、收貨查驗方式和驗收標準
5.1、驗收加工服裝，由甲方按本合同第三條的約定執行。
5.2、甲方按照本合同的約定驗收貨物。若貨物的數量、質量不符合交貨要求的，甲方有權拒收，由此造成乙方逾期交貨的，由乙方承擔違約責任。
第六條、結算方法
6.1、付款方式
6.1.1、雙方簽字并蓋章合同生效后，甲方在3個工作日內支付合同總貨款的40%作為定金。合同履行完畢后，定金抵作貨款。
6.1.2、乙方遞交貨品前3個工作日內，甲方支付合同總貨款的40%為提貨款。
6.1.3、各合同單款的貨款20%,甲方需在乙方交貨后30天內全部付清。
6.2、上述所有費用均匯入乙方提供的.賬號。
6.3、甲方可以根據具體情況采取銀行轉賬、支票或者現金等方式支付乙方結算款項。
第七條、違約責任
7.1、乙方交貨的服裝品種、型號、規格、質量不符合約定的，甲方同意乙方修整或調換的，乙方應當在甲方規定的時間內完成修整或調換。
7.2、乙方交付服裝的數量,必須符本合同的第1.2款之碼數(尺寸)及總數規定。交貨數量可在本合同規定數量±3%范圍之內，若交貨數少于本合同規定數量，甲方有權要求乙方補齊未交部分服裝的，乙方應當照數補齊，而補交部分如超過交貨期限，則按逾期交付處理，乙方還需承擔違約責任。
第八條、爭議的處理
本合同在履行過程中，雙方若發生糾紛，應協商解決;協商不成時，應向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
本合同適用中華人民共和國法律。
第九條、其他事宜
9.1、本合同只有通過雙方相互協商一致才可以補充、修改或變更。如果沒有雙方代表人的簽字及其加蓋與本合同相同的印章進行確認，關于本合同的任何補充、修改或變更都不會有約束力。
9.2、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，具有同等法律效力。
9.3、本合同自雙方簽字并蓋章后生效，有效期為一年。
(此頁為簽署頁無正文)
甲方：__________________________乙方：__________________________
法定地址：______________________法定地址：______________________
法定代表人：____________________法定代表人：____________________
(或授權簽約人)：______________(或授權簽約人)：______________
聯系電話：______________________聯系電話：______________________
銀行賬號：______________________銀行賬號：______________________
簽約日期：______________________簽約日期：______________________
簽約地點：______________________簽約地點：______________________
加工定作合同范本2
定作方(以下稱甲方)：
加工方(以下稱乙方)：
甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方加工事宜，于________年____月____日達成如下協議，以茲共同遵守。
1.甲方向乙方定作下述定作物，其名稱、規格型號、數量如下：
1.1定作物品名或項目名稱：
1.2規格型號：
1.3定作物的數量： 計量單位：
2.加工承攬所需要的材料由方提供，材料名稱、型號、數量如下：
2.1材料名稱：
2.2規格型號：
2.3數量：
3.加工定作物的質量要求、技術標準：
3.1由甲方提供加工定作物之圖紙或樣品或加工定作物各項技術性能、指標要求、外形尺寸等各項參數(由雙方會簽，見合同附件)，由乙方依照甲方提供的質量標準加工定作物。
3.2加工定作物需要封存樣品的，由雙方代表當面封簽，作為驗收依據。
4.乙方對質量負責的條件和期限。
4.1在乙方對加工定作物質量負責期限內發生的任何非人為損壞造成的質量問題，乙方均應予以負責。
4.2乙方對加工定作物質量負責的期限為甲方驗收合格后12個月內。
5.加工定作物的包裝。
5.1加工定作物的包裝由乙方負責并承擔費用。
5.2包裝標準和方法：
5.3凡屬包裝不善造成加工定作物毀損、品質降低的'，應由包裝責任方承擔損害賠償責任。
6.合同價款：
7.交貨期限及方式：
7.1交貨期限：
7.2交貨方式：
8.加工定作物的驗收
8.1甲方依照甲方提供的圖紙、技術質量標準或雙方封存的樣品在驗收期限內進行檢驗驗收，乙方如有爭議，應在收到甲方驗收報告后7天內提請甲方所在地質量監督檢驗機構進行檢驗，檢驗費用由乙方墊付，檢驗結果確定后由責任方承擔。
8.2驗收期限：
8.3甲方有對定作物進行階段性驗收的權利，對階段性驗收不合格的，甲方書面通知乙方在一定時期內予以改善，未見效果的，甲方有權單方解除合同，因此造成的損失由乙方承擔。
9.付款期限及方式甲方于定作物驗收合格15天內，以轉帳支票方式支付價款。
10.違約責任
10.1乙方逾期交付加工定作物，包括因定作物不符合質量要求而修理、重作逾期的，每逾期一天，應當向甲方償付相當于逾期交付加工定作物價款5%的違約金;逾期7天未交付定作物的，視為不能交貨，應向甲方償付定作物總價款20%的違約金，并賠償甲方由此造成的損失;同時，甲方有權解除合同或要求乙方繼續履行。
10.2甲方無故中途解除合同的，應賠償乙方因履行本合同所造成的直接損失，損失賠償額以定作物的加工費為限。
10.3在任何情況下，乙方都不享有對定作物的留置權;乙方擅自扣留定作物，視為逾期交貨，承擔逾期交貨的違約責任。
11.爭議解決方法執行本合同發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成，則應向甲方所在地人民法院起訴。
12.本合同經雙方代表人簽署并經雙方簽章確認后生效，未盡事宜，國家有關合同的法律有規定的，依其規定，無規定或規定不明確的，由甲乙雙方協商以與本合同相同的程序簽訂補充協議以確定雙方之權利義務，作為本合同的組成部分，與本合同具有同等效力。
13.本合同正本一式份，由甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
加工定作合同范本3
訂立合同雙方：
承攬方（以下簡稱甲方）：
定作主（以下簡稱乙方）：
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費等。
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。
(加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據)
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。
│定作物名稱│交付時間│交付地點│運輸方法│運輸價款承擔│
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
│材料名稱│型號│規格│質量要求│計量單位│數量│單價│總價│圖紙、技│
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸等。
│材料名稱│交付時間│交付地點│交付數量│包裝要求│檢驗方法│運輸方法│
第六條 加工費結算辦法與時間__________________。
第七條 乙方應于____年__月__日前向甲方交付定金____元;乙方應于____年__月__日前向甲方交付預付款____元。
乙方不履行合同的，無權請求返還定金。
甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的'，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的____‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值___%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值___%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力
在合同規定的履行期內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。
但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時，可以向人民法院起訴。
本合同于____年__月__日生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式___份，甲乙雙方各執一份，公證處、物價局、建設銀行各存一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
加工定作合同范本4
合同編號：____________
定作方：____________________________________
承攬方：____________________________________
簽訂地點：__________________________________
簽訂時間：____________年_______月_________日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目
規格型號
計量單位
數量
價款或酬金
交貨數量及交貨期限
單價
總金額
合計
合計人民幣金額（大寫）
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫�。）
三、質量要求、技術標準
────────────────────────────────────
四、承攬方對質量負責的條件及期限
────────────────────────────────────
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
────────────────────────────────────
六、驗收標準、方法和期限
────────────────────────────────────
七、包裝要求及費用負擔
────────────────────────────────────
八、交（提）貨方式及地點
────────────────────────────────────
九、交付定金預付款數額及時間
────────────────────────────────────
十、結算方式及期限
────────────────────────────────────
十一、違約責任
────────────────────────────────────
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件
────────────────────────────────────
十三、解決合同糾紛的方式
────────────────────────────────────
十四、雙方協商的`其它條款
────────────────────────────────────
定 作 方
單位名稱（章）
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電 話：
電報掛號：
開戶銀行：
帳 號：
郵政編碼：
承 攬 方
單位名稱（章）
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電 話：
電報掛號：
開戶銀行：
帳 號：
加工定作合同范本5
定作人：_____________________________
承攬人：_____________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，遵循公平和誠實信用的原則，定作人和承攬人經協商達成如下協議：
第一條定作物、數量、規格及報酬
定作物名稱規格/型號質量要求/
技術標準計量
單位數量交貨時間報酬
定作報酬計價方式：__________________________________________。
合計(大寫)：________________________________元人民幣。
第二條定作人在簽署合同后___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣，余款支付方式：。
第三條定作人提供的材料
材料名稱規格/型號質量標準計量
單位數量提供時間
承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗，并在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求，作為合同附件。未經定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內容。
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在收到后3日內向定作人提出書面異議。
第五條定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監督和檢查，并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費用由承攬人承擔。
第六條未經定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權解除合同。
第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。
定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。
定作物需要安裝調試的.，承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。
第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為：
第九條承攬人對定作物的質量承擔保修責任，保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內，定作人按合同總價的___%預留質量保修金，保修期滿無質量問題的予以退還。
定作物在保修期內出現質量問題的，承攬人應及時予以維修、重作，并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的，定作人有權自行維修，費用直接從預留的質量保修金中抵扣，不足部分定作人有權繼續向承攬人追償。
第十條違約責任：
1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的，是定作人違約。
2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等)，承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經濟損失。
3.承攬人完成的定作物質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準，定作人有權要求其繼續履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金，不足彌補定作人損失的，承攬人應繼續賠償。
第十一條本合同在履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條本合同一式____份，雙方各執____份，自雙方加蓋公章之日起生效。
第十三條補充條款________________________________________________________________________________________________
定作人：___________________________承攬人：___________________________
住所地：___________________________住所地：___________________________
電話：_______________電話：_________________
委托代理人：________________委托代理人：________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
【加工定作合同】相關文章：
加工定作合同10-31
通用的定作加工合同10-23
定作的合同12-27
模型定作合同03-09
定作定制合同03-24
定作合同模板12-05
服裝定作合同03-28
服裝定作合同11-22
定作的合同15篇12-27