- 加工定作合同 推薦度：
- 相關推薦
加工定作合同
在當今社會，人們對合同愈發重視，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編幫大家整理的加工定作合同，希望能夠幫助到大家。
加工定作合同1
一、定作方：---------（ 以下簡稱甲方） 法定代表人：
地址：
承攬方：（以下簡稱乙方） 法定代表人：
地址：
甲方委托乙方加工定作并安裝不銹鋼信報箱，經雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
二、原材料及加工成品的質量要求
1、乙方提供全部原材料，材質要求必須符合甲乙雙方另行簽訂的《信報箱材質及要求》（附件一）中的材質要求。
5 、乙方必須按甲方確認的信報箱材質要求、技術要求、合同附圖（附件一、附圖一、附圖二、附圖三、附圖四）進行加工制作，乙方制作并提供給甲方的信報箱應符合中華人民共和國郵政行業
標準《》的相關要求。
6 、乙方設計制作、安裝的不銹鋼信報箱，必須保證在安裝之日起五年之內不生銹。
三、信報箱的的工期、運輸、交貨交付、驗貨與安裝問題。
1、加工期限：乙方應在自本合同簽字蓋章之日起 個工作日將所有信報箱按照本合同的要求加工制作完畢，并于甲方向乙方支付定金之日起 個工作日內送貨到門，即乙方應于年 月日前在甲方指定的交付地點將全部信報箱交付給甲方。
2、送貨方式及運輸：乙方負責將加工制作的全部信報箱按時送貨到門，交貨方式為現場交貨，運輸方式及運輸費用自行處理和支付。
3、交貨地點：交貨地點為 ，經甲方驗收雙方簽署產品交接清單后方為交付。即本合同的履行地為 。
4、安裝與驗收： 甲方應派員在交貨地點收貨、清貨、驗貨，驗收通過的，乙方應按照甲方的要求進行免費安裝，并自行解決安裝用電。甲方負有協助乙方的義務，并向乙方提供各樓房準確的`門牌編號。
四、 結算方式與付款期限
1、結算方式及付款期限：
結算方式為電匯。
付款期限：本合同產品分三期支付。付款的具體期限如下：
�。�1）本合同簽定之日起三日內，甲方向乙方支付合同總價款的20%作為定金，即人民幣元。
�。�2）甲方收到全部信報箱及信報箱鑰匙并驗收合格，同時乙方派員將所有信報箱安裝甲方要求免費安裝完畢后七日內，在乙方向甲方出具全額合格正規統一發票的前提下，甲方向乙方支付第二期貨款，計加工成品總價款的70%，計人民幣大寫 元（大寫： ）。
�。�3）剩余10%為加工成品的質量保證金，待信報箱安裝正常使用三個月后一次支付。
加工定作合同2
加工定作承攬合同。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
郵編： 郵編：
電話： 電話：
法定代表人（委托代理人）： 法定代表人（委托代理人）：
開戶行： 開戶行：
帳戶： 帳戶
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目規格
型號計量
單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限
單價總金額
合計
加工定作合同3
定作人：_____________________________
承攬人：_____________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，遵循公平和誠實信用的原則，定作人和承攬人經協商達成如下協議：
第一條定作物、數量、規格及報酬
定作物名稱規格/型號質量要求/
技術標準計量
單位數量交貨時間報酬
定作報酬計價方式：__________________________________________。
合計(大寫)：________________________________元人民幣。
第二條定作人在簽署合同后___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣，余款支付方式：。
第三條定作人提供的材料
材料名稱規格/型號質量標準計量
單位數量提供時間
承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗，并在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求，作為合同附件。未經定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內容。
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在收到后3日內向定作人提出書面異議。
第五條定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監督和檢查，并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費用由承攬人承擔。
第六條未經定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權解除合同。
第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。
定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。
定作物需要安裝調試的，承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。
第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為：
第九條承攬人對定作物的質量承擔保修責任，保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內，定作人按合同總價的___%預留質量保修金，保修期滿無質量問題的予以退還。
定作物在保修期內出現質量問題的，承攬人應及時予以維修、重作，并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的，定作人有權自行維修，費用直接從預留的質量保修金中抵扣，不足部分定作人有權繼續向承攬人追償。
第十條違約責任：
1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的，是定作人違約。
2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等)，承攬人應當賠償定作人所遭受的`全部經濟損失。
3.承攬人完成的定作物質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準，定作人有權要求其繼續履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金，不足彌補定作人損失的，承攬人應繼續賠償。
第十一條本合同在履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條本合同一式____份，雙方各執____份，自雙方加蓋公章之日起生效。
第十三條補充條款________________________________________________________________________________________________
定作人：___________________________承攬人：___________________________
住所地：___________________________住所地：___________________________
電話：_______________電話：_________________
委托代理人：________________委托代理人：________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
加工定作合同4
承攬方（全稱）： _______
定作方（全稱）：______
合同編號: _____
簽訂地點: _____
承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期： 品_ 名 規格 單位 數量 單價 金額 分期交（收）貨數量 備注____月____月____月____月____月 總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分_______ 定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符．
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法： 定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。 承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。 委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。
六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限：
1、 __________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點：定作方的違約責任（１）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。（２）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
（3） 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
�。�4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
�。�5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責任
�。�1）違反本合同
第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
（2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的.費用 ；
�。�3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
�。�4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式 本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向____市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。
十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有177;10%的浮動，在交付時間上有177;＿＿天的浮動。
十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。 183;服裝加工合同 183;鋼筋加工合同 183;加工貿易合同 183;進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項： ________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________
本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）： __________定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：________年____月____日
加工定作合同5
合同編號：__________________
定作人：_____________________________
承攬人：_____________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，遵循公平和誠實信用的原則，定作人和承攬人經協商達成如下協議：
第一條 定作物、數量、規格及報酬
定作物名稱規格/型號質量要求/ 技術標準計量 單位數量交貨時間報酬 定作報酬計價方式：__________________________________________。 合計(大寫)：________________________________元人民幣。
第二條 定作人在簽署合同后___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣，余款支付方式： 。
第三條 定作人提供的材料 材料名稱規格/型號質量標準計量 單位數量提供時間 承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗，并在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條 定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求，作為合同附件。未經定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內容。
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在收到后3日內向定作人提出書面異議。
第五條 定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監督和檢查，并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費用由承攬人承擔。
第六條 未經定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權解除合同。
第七條 承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。 定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。
定作物需要安裝調試的，承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。
第八條 定作人收到承攬人交付的`定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為： 。
第九條 承攬人對定作物的質量承擔保修責任，保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內，定作人按合同總價的___%預留質量保修金，保修期滿無質量問題的予以退還。
定作物在保修期內出現質量問題的，承攬人應及時予以維修、重作，并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的，定作人有權自行維修，費用直接從預留的質量保修金中抵扣，不足部分定作人有權繼續向承攬人追償。
第十條 違約責任：
1. 承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的，是定作人違約。
2. 因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等)，承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經濟損失。
3. 承攬人完成的定作物質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準，定作人有權要求其繼續履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金，不足彌補定作人損失的，承攬人應繼續賠償。
第十一條 本合同在履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條 本合同一式____份，雙方各執____份，自雙方加蓋公章之日起生效。
第十三條 補充條款_______________________________________
定作人：___________________________
承攬人：___________________________
住所地：___________________________
住所地：___________________________
電話：_______________
電話：_________________
委托代理人：________________
委托代理人：________________
________年_____月_____日________年_____月_____日
加工定作合同6
合同編號：
定作方：
簽訂地點：
承攬方：
簽訂時間：____年___月___日
一：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品名：
項目規格：
型號：
計量單：
數量：
價款：
酬金：
交貨數量：
交貨期限：
單價總金額合計
合計人民幣金額（大寫）：
二：定作方帶料
材料名稱：
規格：
型號：
計量單位：
數量：
質量：
提供日期：
消耗：
定額單價：
總定額：
三：質量要求、技術標準。
四：承攬方對質量負責的條件及期限。
五：驗收標準、圖紙提供辦法及保密要求。
六：驗收標準、方法和期限。
七：包裝要求及費用負擔。
八：交（提）貨方式、地點運輸方式、到達站（港）和費用負擔。
九：交付定金、預付款數額及時間。
十：結算方式及期限。
十一：違約責任。
十二：如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。
十三：解決合同糾紛的方式。
十四：雙方協商的'其它條款。
定作方承攬方
單位名稱（章）
單位名稱（章）
鑒（公）證意見
單位地址：
單位地址：
法定代表人：
法定代表人：
經辦人簽（公）證機關（章）
委托代理人：
委托代理人
電話：
電話
電掛：
電掛
開戶銀行：
開戶銀行
帳號：
帳號：
____年___月___日
郵政編碼：
郵政編碼
有效期限：____年___月___日至____年___月___日
律師：
加工定作合同7
加工定作合同
定作方： 有限公司 （以下簡稱甲方） 簽訂地點：承攬方： 有限公司 （以下簡稱乙方） 簽訂時間：
鑒于甲方玻璃廠因生產需要定作合同產品（見下表），乙方在加工定作時間及工藝要求能夠滿足甲方的需求，為保證合同產品質量要求及能夠按期投入生產，雙方就本合同加工定作相關事宜達成一致，特訂立本合同。
一、 項目名稱、工藝要求、單價、數量、金額
注：以上價格已包含原材料費用、加工制作費用、運費、包裝費、裝卸費、17%增值稅費用等相關費用，除此之外，甲方對乙方再無其他支付義務。
二、 質量及技術要求
甲方提供定作加工圖紙（見附件一），乙方提供原材料并嚴格按照加工圖紙尺寸大小、規格型號進行加工制作，在加工期間或交貨后，如甲方對加工要求有變更的，乙方應在接到甲方通知后，及時予以更改制作。
三、 合同期限及交貨地點
乙方應在合同簽訂后 10 天內完成合同產品的加工制作并送貨至甲方工廠。
四、 交付方式
運輸方式及包裝方式由乙方自定，但需保證合同產品按合同約定時間安全無損地運送至甲方工廠。交付前，合同產品貨損或滅失的一切風險由乙方承擔。
五、 驗收標準
甲方按圖紙要求及本合同約定進行驗收，驗收完畢后，應由雙方指定人員簽字確認。若乙方提供產品無法通過甲方驗收的，乙方應及時按甲方的整改要求予以免費整改，
直至符合甲方要求為止。
六、 付款方式
合同簽訂后，甲方以轉賬的方式支付合同總金額40%作為定金，乙方加工制作完畢送貨至甲方工廠經甲方驗收合格后一周內付清全款。付款前，乙方須提供等額有效的稅率為17%的增值稅專用發票，否則甲方有權拒絕付款。
七、 違約責任
1、甲方無正當理由延遲付款的，每延遲一日，應向乙方承擔延遲部分3‰的'違約金，延遲超過15日的，乙方有權終止本合同并要求甲方賠償其全部損失。 2、乙方因自身原因延期交貨的，每延遲一日，應向甲方承擔合同總金額3‰的違約金，延遲超過15日的，甲方有權終止或解除本合同并要求乙方賠償其全部損失。 3、乙方應保證合同產品的質量、材質、尺寸、顏色等符合國家或行業相關標準及甲方要求，以上標準不一致的，以最高標準為準。經甲方驗收，合同產品不符合甲方要求的，甲方有權要求退貨，乙方應退還全部已付合同價款，并承擔合同價款30%的違約金。
八、 爭議解決
甲乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決，如協商無法解決的，應向甲方所在地人民法院起訴。 九、 其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效至合同約定權利義務履行完畢時終止。 2、本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方： 委托代理人： 委托代理人： 賬 號： 賬 號： 日 期： 日 期：
加工定作合同8
合同編號：____________
定作方：____________________________________
承攬方：____________________________________
簽訂地點：__________________________________
簽訂時間：____________年_______月_________日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目
規格型號
計量單位
數量
價款或酬金
交貨數量及交貨期限
單價
總金額
合計
合計人民幣金額（大寫）
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫�。）
三、質量要求、技術標準
────────────────────────────────────
四、承攬方對質量負責的條件及期限
────────────────────────────────────
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
────────────────────────────────────
六、驗收標準、方法和期限
────────────────────────────────────
七、包裝要求及費用負擔
────────────────────────────────────
八、交（提）貨方式及地點
────────────────────────────────────
九、交付定金預付款數額及時間
────────────────────────────────────
十、結算方式及期限
────────────────────────────────────
十一、違約責任
────────────────────────────────────
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件
────────────────────────────────────
十三、解決合同糾紛的'方式
────────────────────────────────────
十四、雙方協商的其它條款
────────────────────────────────────
定 作 方
單位名稱（章）
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電 話：
電報掛號：
開戶銀行：
帳 號：
郵政編碼：
承 攬 方
單位名稱（章）
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電 話：
電報掛號：
開戶銀行：
帳 號：
加工定作合同9
合同編號：
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
就甲方委托乙方加工服裝(以下簡稱服裝)事宜，依據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定，經雙方充分協商，一致達成如下條款，以資雙方遵守履行。
第一條、加工服裝的內容
1.1、乙方保證持有合法的《營業執照》，擁有充足的加工場地及機器設施、工藝能力、從業人員，具備完成加工本合同服裝的合格資質和能力。
1.2、甲方委托乙方加工制作的服裝為：
款號商品名稱款式/碼數數量(件)含稅單價、 (元/件)(RMB)含稅總額(RMB)
第二條、原材料的提供辦法及其規格、數量、質量
2.1、加工服裝所需的原材料由乙方負責采購。
2.2、乙方采購的原材料規格、數量、質量必須適合定作本合同的服裝。
第三條、服裝的加工質量要求及包裝
3.1、服裝的加工質量要求，必須滿足國家的相關標準。
3.2、包裝的材料及人工費用，均由乙方承擔。
第四條、加工服裝的交貨期限、交貨方法、運輸方式、到貨地點
4.1、交貨方式：乙方送貨上門方式(運費及保險費由乙方承擔)，將服裝送至甲方營業地(以甲方工商登記內容為準)：__________________________________________。
如甲方要求乙方送貨至上述地點以外的其他地方，交貨方式由雙方另行約定。所產生的費用由甲方承擔。
合同簽訂地點為合同履行地。
4.2、交貨期限：乙方應按照本合同的'第1.2款所列明之交貨日期和數量向甲方交貨。
4.3、交貨時，乙方需同時交付相應的下列書面文件資料：
送貨單、貨物明細以及其他甲方要求的資料。
第五條、收貨查驗方式和驗收標準
5.1、驗收加工服裝，由甲方按本合同第三條的約定執行。
5.2、甲方按照本合同的約定驗收貨物。若貨物的數量、質量不符合交貨要求的，甲方有權拒收，由此造成乙方逾期交貨的，由乙方承擔違約責任。
第六條、結算方法
6.1、付款方式
6.1.1、雙方簽字并蓋章合同生效后，甲方在3個工作日內支付合同總貨款的40%作為定金。合同履行完畢后，定金抵作貨款。
6.1.2、乙方遞交貨品前3個工作日內，甲方支付合同總貨款的40%為提貨款。
6.1.3、各合同單款的貨款20%,甲方需在乙方交貨后30天內全部付清。
6.2、上述所有費用均匯入乙方提供的賬號。
6.3、甲方可以根據具體情況采取銀行轉賬、支票或者現金等方式支付乙方結算款項。
第七條、違約責任
7.1、乙方交貨的服裝品種、型號、規格、質量不符合約定的，甲方同意乙方修整或調換的，乙方應當在甲方規定的時間內完成修整或調換。
7.2、乙方交付服裝的數量,必須符本合同的第1.2款之碼數(尺寸)及總數規定。交貨數量可在本合同規定數量±3%范圍之內，若交貨數少于本合同規定數量，甲方有權要求乙方補齊未交部分服裝的，乙方應當照數補齊，而補交部分如超過交貨期限，則按逾期交付處理，乙方還需承擔違約責任。
第八條、爭議的處理
本合同在履行過程中，雙方若發生糾紛，應協商解決;協商不成時，應向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
本合同適用中華人民共和國法律。
第九條、其他事宜
9.1、本合同只有通過雙方相互協商一致才可以補充、修改或變更。如果沒有雙方代表人的簽字及其加蓋與本合同相同的印章進行確認，關于本合同的任何補充、修改或變更都不會有約束力。
9.2、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，具有同等法律效力。
9.3、本合同自雙方簽字并蓋章后生效，有效期為一年。
(此頁為簽署頁無正文)
甲方：__________________________乙方：__________________________
法定地址：______________________法定地址：______________________
法定代表人：____________________法定代表人：____________________
(或授權簽約人)：______________(或授權簽約人)：______________
聯系電話：______________________聯系電話：______________________
銀行賬號：______________________銀行賬號：______________________
簽約日期：______________________簽約日期：______________________
簽約地點：______________________簽約地點：______________________
加工定作合同10
承攬方（全稱）：_________________________________________
定作方（全稱）：_________________________________________
合同編號:______________簽訂地點:______________________
承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
品_名規格
單位
數量
單價
金額
分期交（收）貨數量
備注
月
月
月
月
月
總金額（大寫）__佰___拾__萬__仟___佰___拾___元____角___分￥_______
定作款共計人民幣（大寫）:___________
二、質量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內,向承攬方提供定作物的樣品,承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符．
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________________________________。
五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________（承運人）承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。
委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。
六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣__________元預付款（按照定作款總額的百分之___計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限：
1、___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任：
第一點：定作方的違約責任
（１）中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。
�。ǎ玻┲型窘獬贤模ㄗ鞣綉撓虺袛埛街Ц逗贤绰男胁糠謨r款總值百分之30的違約金。
�。�3）未按合同規定日期付款的`，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
�。�4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責任
�。�1）違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。
�。�2）包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用；
（3）承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。
�。�4）因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。
十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±__天的浮動。
十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力�！しb加工合同·鋼筋加工合同·加工貿易合同·進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項：
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________定作方（蓋章）：
法定代表人：_______法定代表人：_____
電話：________電話：_______
地址：________地址：_______
開戶銀行：______開戶銀行：_____
帳號：________帳號：_______
日期：______年____月____日
【加工定作合同】相關文章：
通用的定作加工合同10-23
加工定作合同范本11-04
定作的合同12-27
定作合同模板12-05
定作定制合同03-24
服裝定作合同03-28
模型定作合同03-09
服裝定作合同11-22
定作買賣合同05-22