關于承攬合同范本錦集
在人們越來越相信法律的社會中，人們運用到合同的場合不斷增多，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編整理的關于承攬合同范本錦集，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
發包方：江西省億鑫裝飾工程有限公司（以下簡稱甲方）
承包方：____________（以下簡稱乙方）
經雙方協商一致，甲方將新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《中華人民共和國合同法》等相關規定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：
一、工程概況
1、合同名稱：金鑫二手車公司二樓裝飾
2、合同內容：包工包料裝修（甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工）
3、工程標準：符合國家相關標準。
4、工程地點：新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓
5、承包方式：包工包料（主料由甲方選定乙方購買）。
二、質量技術要求
乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規范和質量評定標準進行施工，完工后要達到國家規定標準，甲方據此驗收。（以效果圖為準）
三、工程價款
合同總造價：____________（大寫）（￥：_元），本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內容產生的費用，由雙方協商達成一致執行。
四、工期要求
__年__月__日至__年__月__日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的'2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當順延（以甲方簽字為準）。
五、付款方式
裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價款的95%，余5%為質保金，一年后無質量問題付清。
六、雙方的權利和義務
（一）甲方權利和義務：
由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
�。ǘ┮曳綑嗬土x務：
1、乙方按甲方施工要求施工。（并幫助甲方解決與本工程相關問題，達到甲方施工驗收要求）。
2、若本工程達不到業主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。
3、負責施工現場安全，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。如有發生，必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應于3日內向甲方補足。
4、工程完工后出現的質量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。
5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。
6、乙方在執行本合同期間，乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。
7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發現乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。
七、其它約定事項
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經甲方蓋章認可后工期可相應順延。
2、乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監工徐龍、張濤兩人到現場監工，乙方必須以尊重的態度與其兩人溝通，保證按期按質按量施工，以達到最好效果。
八、違約責任
雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時，按照《中華人民共和國合同法》有關規定承擔違約責任。違約方應向守約方支付合同價款20%的違約金，如違約金不足以彌補守約方實際損失時，違約方應于3日內補足守約方的實際損失。
九、解決合同糾紛的方式
雙方協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份
甲方執壹份，乙方執壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件：工程用料、施工預決算單。
甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________
委托代理人（簽字）：____________委托代理人（簽字）：____________
地址：____________地址：____________
聯系電話：____________聯系電話：____________
__年__月__日__年__月__日
【承攬合同】相關文章：
承攬合同01-15
承攬的合同10-21
承攬的合同10-13
加工承攬合同10-16
有關承攬合同07-21
實用的承攬合同10-01
工程承攬合同10-22
個人承攬合同10-21
裝修承攬合同10-18
安裝承攬合同10-12