裝修承攬合同
在人們的法律意識不斷增強的社會，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的裝修承攬合同，歡迎大家分享。
裝修承攬合同1
甲方：
乙方：
甲乙雙方經過友好協商，就乙方承包甲方裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。
一、乙方包干承包該房屋裝修的工作，即實行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負責施工。
二、包干承包費用：人民幣整（小寫元）。除此之外，甲方不再向乙方支付任何費用。
三、支付方式：
1、乙方進場施工之日，甲方向乙方預付人民幣圓整（小寫￥元）；
2、乙方完成全部裝修施工后，支付進度款人民幣圓整（小寫￥元）；
3、全部裝修施工完成后天內，甲方支付余款人民幣整（小寫￥元）。
四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為天，乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。
五、其他約定：
1、甲方按照乙方提供的`清單及時自行負責采購裝修材料；
2、甲方應按合同約定及時付款，否則按200元/天支付違約金；
3、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工，確保工程質量，如在施工過程中發現質量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔；
4、乙方不得浪費、挪用甲方的裝修材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失；
5、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務，每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔違約責任；
6、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內乙方應該及時負責為甲方維修。
六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。
甲方（簽字）：乙方（簽字）：
時間：時間：
裝修承攬合同2
發包方：____________(以下簡稱甲方)
承包方：____________(以下簡稱乙方)
經雙方協商一致，甲方將新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《_____》等相關規定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：
一、工程概況
1、合同名稱：金鑫二手車公司二樓裝飾
2、合同內容：包工包料裝修(甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工)
3、工程標準：符合國家相關標準。
4、工程地點：新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓
5、承包方式：包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。
二、質量技術要求
乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規范和質量評定標準進行施工，完工后要達到國家規定標準，甲方據此驗收。(以效果圖為準)
三、工程價款
合同總造價：____________(大寫____________)(￥：元)，本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內容產生的費用，由雙方協商達成一致執行。
四、工期要求
自__ 年 ___ 月 ___ 日至__ 年 ___ 月 ___ 日止。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當順延(以甲方簽字為準)。
五、付款方式
裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價款的95%，余5%為質保金，一年后無質量問題付清。
六、雙方的權利和義務
(一)甲方權利和義務：
由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
(二)乙方權利和義務：
1、乙方按甲方施工要求施工。(并幫助甲方解決與本工程相關問題，達到甲方施工驗收要求)。
2、若本工程達不到業主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。
3、負責施工現場安全，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。如有發生，必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的.，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應于3日內向甲方補足。
4、工程完工后出現的質量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。
5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。
6、乙方在執行本合同期間，乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。
7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發現乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。
七、其它約定事項
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經甲方蓋章認可后工期可相應順延。
2、乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監工徐龍、張濤兩人到現場監工，乙方必須以尊重的態度與其兩人溝通，保證按期按質按量施工，以達到最好效果。
八、違約責任
九、解決合同糾紛的方式
雙方協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件：工程用料、施工預決算單。
甲方(蓋章)：____________乙方(蓋章)：____________
委托代理人(簽字)：____________委托代理人(簽字)：____________
地址：____________地址：____________
聯系電話：____________聯系電話：____________
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
裝修承攬合同3
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行窗戶更換，訂立本協議，以共同恪守。
一、工程地點：
二、形式結構： 普通裝修
三、工程項目：
1、見預算書。
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：乙方包工包料。
五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。
六、工程造價：以雙方確定的'預算書價格為準，驗收后，雙方可以在預算書的價格基礎上協商最終工程款，協商不成以預算書為準。
七、付款方式：工程驗收合格后支付 元。為確保工程質量，暫扣 元押金， 年 月 日至 年 月 日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。 注：以上工程金額稅收由甲方負責，乙方協助辦理。
甲方： 乙方：
簽字(蓋章)： 簽字(蓋章)：
聯系電話： 聯系電話：
年 月 日 年 月 日
裝修承攬合同4
甲方：_________________(以下簡稱甲方)
乙方：_________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《_________________》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況：
1、甲方將(地點)涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價：
3、仿瓷：________元每平方米(含材料及人工)。
4、乳膠漆：________元每平方米(含基層膩子及人工)。
5、墻紙粘貼：________元每平方米。
6、清水漆：________元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。
7、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
8、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。
9、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為________天。
二、付款方式：
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的________%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的________%，剩余________%________為工程質保金，質保期為________個月。
三、甲方責任：
1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠;
5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;
6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任：
1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;
2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。
四、質量要求：
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的.經濟損失由乙方承擔賠償責任;
7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;
8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查：
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的其他一切費用;
3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任：
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金%__;
2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同解除：
1、合同履行完畢后，本合同自動解除;
2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同;
3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方(簽章)：__________________乙方(手印)：__________________
地址：________________________地址：________________________
法定代表人：_________________身份證號：_________________
________年________月________日 ________年________月________日
裝修承攬合同5
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：
工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶型結構：________________________________。
工程項目：____________________________________。
工程價款及付款方式：
1.本工程總價為________元，大寫_________。
2.本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關于材料供應，甲乙雙方充分協商采用____方式供應材料。
a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。
b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。
四、質量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
五、施工期限：
工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。
六、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
七、其他約定：
1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的`圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地點： 地點：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
裝修承攬合同6
甲方(裝修方):
乙方(承攬方):
甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協議：
一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工程質量和工期)。
二：裝飾施工地點：
1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建筑面積：90.m2，室內面積84m2。2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期__天。
三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施
工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產生命健康安全等事故發生。如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責賠償。
四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料 。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的'市場價格分別議定和支付。
六：乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便于甲方提供給物業單位管理單位留底備查。
七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八：驗收：
1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設施進行標注，說明其位臵、形狀、尺寸、材質等，防止甲方今后使用時產生意外損壞，以及便于維修;
3、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續。
九：其它：
1、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
3、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續。
4、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。甲方購買的材料、電器、家具經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管
不當而造成損失，由乙方負責賠償。
十：衛生：家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位臵、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;
十一：保修
1.工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2. 在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
十二：違約責任：甲方無正當理由不按期結算加工承攬費和乙方工程質量不達標，超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約，違約方應向守約方支付合同總價5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。
十三：附則
1.本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
2. 乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，
應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方,并負責反工修復至合格為止。
4.合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付合同總價10%的違約金;若因此造成其他損失的，違約方也應予以賠償。
十四：本合同壹式貳份，雙方各執壹份。雙方簽字后生效。
甲方：
乙方 ：
年 月 日
【裝修承攬合同】相關文章：
房屋裝修承攬合同03-07
房屋裝修承攬合同范本11-10
承攬裝修裝飾合同范本04-16
裝修承攬合同（通用11篇）05-12
房屋裝修承攬合同范本(3篇)11-11
房屋裝修承攬合同范本3篇02-15
個人房屋裝修承攬協議書10-18
個人裝修承攬簡單合同范本（精選15篇）09-14
裝修承攬施工合同范本（通用9篇）06-07