企業承攬合同
在不斷進步的社會中，合同起到的作用越來越大，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編精心整理的企業承攬合同，希望對大家有所幫助。
企業承攬合同1
甲方：
乙方：
鑒于：甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業務；乙方擁有品牌售后服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經驗。
甲乙雙方經協商一致，就共同合作開辦維修售后業務達成如下協議：
一、合作項目標的：
維修售后服務。
二、合作時間及地址：
____年___月___日至____年___月___日。
地址：（詳見附圖），其中車間（____平方米），鈑金、噴漆（____平方米），接待室（____平方米）。
三、合作方式及雙方投入：
甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣____萬元及現金人民幣____萬共____萬元作為投資；乙方以設備折價____萬及現金____萬共出資____萬元作為投資。
雙方約定：
�、匐p方實物投入和現金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產。
�、谠O備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產以及今后設備折舊、攤銷的依據。
四、合作的經營管理模式：
雙方約定共同管理和經營。汽車的汽車維修售后服務項目。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理，乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協議生效個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度，共同確認后作為本協議的補充協議，并享有同等法律效力。
五、合作盈虧及分配方式：
公司合作項目的資金往來設置雙方共同確認的資金帳戶（含轉帳帳戶及現金帳戶），合作項目經營收入扣除成本（場租分攤項目、工資、稅金及日常經營管理費用）后盈虧按甲方____%、乙方____%共同享有和承擔。
六、合作項目經營場地費用分攤：
鑒于甲方目前每年場地費為____萬元，合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年____萬元整，由甲方提供正規房屋租賃發票于每____年___月___日前入帳。從年度開始，合作項目按每年___萬元分攤場地費，于每____年___月___日前入帳。
七、設備折舊及攤銷：
從合作之日起，從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任：
�。ㄒ唬�、甲方：
①繼續開發和擴大現有維修業務，并在合作期內承擔維修行業管理及保險、定損、交警支隊的公共關系處理。
�、趯⑺N售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業務中。
�。ǘ⒁曳剑�
�、賹⒃械谋捡Y、寶馬客戶納入雙方合作項目中。
�、跒楸捡Y、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。
�、坶_發客戶并介紹給甲方。
九、特別約定：
�、僭噲龅叵禐闋幦 �4s”品牌而設置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優先參與權。
�、谠诒竞贤行趦热魏我环讲坏迷谑袇^（除外）內與第三方就本項目進行合作。
�、圩院献鲄f議生效后，因維修投訴造成甲方的經濟損失由雙方共同承擔。
�、茈p方協商一致，可以解除本協議，互不承擔違約責任。
�、莞鶕洜I需要，甲方可以向乙方提出在市區內就合作項目增開新店，乙方無正當理由不得拒絕。
十、違約責任：
�、偃魏我环接羞`反上述義務或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權要求對方賠償損失并有權解除本協議。如損失難以計算的，損失賠償數額為______萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
�、谌魏我环骄捅竞献黜椖渴乱宋唇浐献鲗Ψ酵舛c第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
�、廴魏我环綗o正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數額為_______萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
十一、爭議解決方式：
雙方協商解決，協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜：
雙方另行商定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
十三、文本：
本協議一式肆份，雙方各執貳份，于雙方簽字后生效。
甲方：_________________
乙方：_________________
簽訂日期：_________________
企業承攬合同2
委托單位（甲方）：
承攬單位（乙方）：
為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的.合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：__________________________________。
2、工程地點：__________________________________ 。
3、承包范圍：參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
�。�1）承包人包工、包料；
�。�2）承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料；
�。�3）承包人包工、發包人包料。
5、施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
�。�1）發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份；
�。�2）發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）____________元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）、
6、施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計________元整，大寫金額：________圓整（附報價清單）。
二、施工時間
工程期限________日，時間自________起至________日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2、施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
3、未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5、對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1、按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下：
付款時間：
付款百分比：
金額：
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式________份。
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒（公）證的，自辦理鑒（公）證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方（甲方）：________________
代表人：________________
簽約日期：________________
承攬單位（乙方）：________________
代表人：________________
簽約日期：________________
【企業承攬合同】相關文章：
承攬合同01-15
承攬合同的范本11-12
實用的承攬合同10-01
有關承攬合同07-21
加工承攬合同10-16
加工承攬合同10-01
承攬合同范文12-13
承攬合同與雇傭合同的區別10-21
委托合同承攬合同11-21
有名合同中的承攬合同04-20