承攬合同范文
隨著法治精神地不斷發揚,人們愈發重視合同,我們用到合同的地方越來越多,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么合同書的格式,你掌握了嗎?以下是小編為大家整理的承攬合同范文,希望能夠幫助到大家。
承攬合同范文1
簽定日期:____年__月__日
定作方(甲方):_____
電話:__________
承攬方(乙方):_____
電話:__________
經雙方協商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
┌────┬────┬─────┬─────┬────────────┐
│ │ │ │ │ 加工費 │
│ 品名 │ 規格 │ 單位 │ 數量 ├─────┬──────┤
│ │ │ │ │ 單價 │ 金額 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
定作方供應原材料:
┌─────┬────┬────┬────┬────┬────────┐
│ 原材料 │ 規格 │ 單位 │ 數量 │ 日期 │成品單位耗用量 │
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└─────┴────┴────┴────┴────┴────────┘
。保夹g資料、圖紙提供辦法:___________。
2.產品檢驗標準和方法:______________。
。常回浀攸c及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________。
4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________。
。担竞贤噪p方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
承攬合同范文2
鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產和經營的有限責任公司,并需要加工部件;
鑒于乙方是在合法注冊的,經營范圍為的公司,具備承攬加工的資質和條件。
依據《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關的法律法規,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產品:
品名
規格
單位
數量
備注
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為:年月日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為::年月日。
4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內予以補正。
三、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,提出修改意見。
3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
四、質量要求:
1、乙方加工產品應當符合標準。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。
2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準,數量以合同規定為標準。
3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的`,有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應于年月日將產品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協議,并按協議執行。
3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)
2、報酬的支付采取以下方式
a甲方應于年月日支付乙方元,于年月日支付乙方元,余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。
b甲方于乙方每交付件時給付甲方元,乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發票,同時收回相應款額的收據。
承攬合同范文3
委 托 方:簽 訂 地 點:
承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商, 簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1 項目(制作)
1.2 廣告及活動內容及有關證件的'名稱、編號
1.3 發布地點或形式:
1.4 顏色:
1.5 規格或材料:
1.6 刊播次數、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為 ,(大寫 圓整)
2.2 結算方式和期限:
第三條:驗收方式及時間:
第四條:違約責任
4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第五條:糾紛解決方式
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第( 2 )項規定辦理。
1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2. 向 連云港市當地 人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方:連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:
單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)
地址: 地址:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
承攬合同范文4
委托方
承攬方 廣州市番禺區嘉華廣告有限公司 簽訂日期: 年 月日 依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規的規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同信守。
第一條 廣告承攬要求
1.1 項目: 1.2 制作地點:
1.3 顏色、規格或材料: 按委托方確定的設計稿制作,以委托方簽字稿
為準;
1.4 起訖時間、日期:
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費 2.1 廣告制作與安裝費
乙方按甲方要求進行加工制作。
2.2 結算方式和期限 合同簽定后,在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條 驗收方式及時間 委托方指定人員現場驗收
第四條 違約責任。
4.1 委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費的 2 %,向承攬方償付違約金,超過合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的' 2 ‰,償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,按未覆行部分廣告制作費的 2 %,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的 2 ‰,償付違約金。
4.3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條 糾紛解決方式
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(1、2)項規定辦理。
1、 向廣州當地經濟合同仲裁機關申請仲裁; 2、 向廣州當地人民法院起訴。
第六條 附則。
6.1 本合同附件 兩 件,名稱 廣告制作與安裝承攬合同。
6.2 本合同有效期:自 年 月日至 年月日終止。
承攬合同范文5
定作方:
合同編號:
簽訂地點:
承攬方:
簽訂時間:
一、加工標的
貨物名稱型號面料顏色單位數量單價總金額交貨地點及期限
交期:
出口國:
合計人民幣(大寫)按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
材料質量數量提供日期消耗定額
面料.里料一等按定單數量到位按實際排版單耗
三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質量負責,應該得到定作方的書面確認方可開裁。
四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求:按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。
五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的,應在3日內向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應在收到書面異議后的7日內答復。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成,否則將構成違約,定作方有權隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。
九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收,驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的'質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。
十一、付款方式:內部結算。
十二、其他約定事項:
1、在加工制作期間,定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查,
2、雙方對質量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的,加工任務完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
5、最終產品質量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。
十三、違約責任:任何一方違約的應承擔違約責任,除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛,雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協議解決。
定做方:
代表人:
時 間:
承攬方 :
代表人 :
時 間 :
承攬合同范文6
編號:_____________定作方(以下簡稱“甲方”):____________住所地址:______________________________聯系方式:______________________________手機號:______________________
承攬方(以下簡稱“乙方”):____________單位地址:______________________________法定代表人:____________________________監理人及電話:______________________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,結合居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下條款:
第一條 工程概況
1.1 工程地點及面積:_________________________________
1.2 工程造價:¥_____________元,大寫(人民幣):_______
1.3 工程承包方式:雙方商定采取下列第_____種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3) 乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限________天;
開工日期_____年_____月_____日
竣工日期_____年_____月_____日
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理,甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》,并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供:
3.1甲方自行設計并提供施工圖紙,交圖時間為_____月_____日,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份.(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
3.2甲方委托乙方設計施工圖紙,圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙),設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3.3施工圖紙雙方簽字后生效。
第四條 甲方義務
4.1開工前____天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護,并且雙方簽訂“物品清單”;
4.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4.4 禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定,甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;
4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
4. 6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物管所需相關材料。
第五條 乙方義務
5.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》,保證工程質量,按期完成工程;
5.2 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前,嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等,否則應承攬相應責任;
5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
5.4保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通;
5.5保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場;
5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;
5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系,以確保工程中的統一指揮和管理。
第六條 工程變更
6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七:家庭裝飾裝修工程變更單),同時調整相關工程費用及工期,口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果,均由甲方承擔;
6.2合同簽訂后,甲方工程減項超過總工程款5%以上時,須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;
6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第七條 材料的提供
7.1 由甲方提供的`材料、設備,其規格、質量應符合設計要求(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔;
7.2 由乙方提供的材料、設備的(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權拒絕使用,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承提;
7.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購),在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期,均由甲方承擔任;
7.4 除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現場;若需要乙方代購,加收所購材料款____%的采購費及運輸費。
第八條工期延誤
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延;
8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延;
8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承提,工期不順延。
第九條 質量標準
9.1 雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收:
(1)《GB50210—20xx建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》
(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》
(3)其它驗收標準:
9.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時:
(1)甲乙雙方協商解決;
(2)如協商達成一致意見,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收:
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收; (2)油漆、面層涂料施工前驗收; (3)竣工驗收。
乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見附件八:工程驗收單)。若甲方接到通知后,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
10.2 工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(見附件九:工程結算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)
第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按以下第_____種方式支付工程款: (1)合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款:
(2)______________________________________ 支付次數 支付時間 付款比例 支付金額 第一次 合同簽訂之日
第二次 隱蔽工程驗收后3日內 第三次 竣工驗收合格后4日內
(3)其他支付方式:___________________________________
11.2工程驗收合格后2日內,乙方應在向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議,雙方應在工程結算單(見附件九:工程結算單)上簽字,甲方并同時向乙方結清工程尾款。
11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后,乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失,責任由甲方自負。
第十二條 違約責任
12.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續,違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償;
12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格,由此而造成損失的由甲方負責,并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;
12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金; 12.4由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。
12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。 第十三條 合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第______種方式解決:
(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十三條 合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第______種方式解決:
(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;
(2)向____________________________________人員法院起訴。
第十四條 幾項具體規定
14.1工程地在市區以外的裝飾工程,乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;
14.2因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點,甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元,(此費用不在工程款內);
14.3施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后,甲方負責提供新鎖__________把,由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;
14.4施工期間,乙方每天的工作時間為:
上午_________點_________分至_________點_________分;
下午_________點_________分至_________點_________分。
第十五條 附則
15.1本合同簽訂后工程不得轉包;
15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份;
15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的,本合同一式三份,甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效,三方各持一份;
15.4合同履行完后自動終止;
15.5本合同實行當事人自愿鑒證,以保護合同當事人的合法權益。
15.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。 合同附件:
附件一:家庭裝飾裝修工程施工項目確認表 附件二:家庭裝飾裝修工程內容和做法一覽表 附件三:家庭裝飾裝修工程報價表 附件四:甲方提供裝修裝修材料明細表 附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細表 附件六:家庭裝飾裝修工程設計圖紙 附件七:裝飾裝修工程變更單 附件八:工程驗收單 附件九:工程結算單 附件十:工程保修單
第十六條其它約定條款
_________________________________________________ 甲方(簽字):_____________ 乙方(蓋章):_____________
委托代理人(簽字):_______ 法定代表人(簽字):_______
________年_______月______日 ________年_______月______日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章):____________
委托代理人(簽字):_______ 聯系電話:_________________
________年_______月______日
承攬合同范文7
甲方(定作人):身份證號碼:
住址:乙方(承攬人): 身份證號碼: 住址:
甲方擬裝修房屋一套,位置在 室,由乙方負責承攬部分裝修工程,為明確雙方權利義務關系,經平等協商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權利義務
1、具體裝修工程為乙方承攬 的房屋 工程(含 面積的防水)。 工程面積為 平方米。防水面積為 平方米。
2、裝修承攬方式為乙方負責包工包料。
3、乙方應加強對其施工人員的安全教育,嚴格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任,與甲方無關。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗,負責施工建設并交付建設成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。
5、乙方所屬人員的'工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
6、乙方履行承攬合同過程中,對甲方造成的一切損失,按照市場價格對甲方進行賠償。
二、質量和工期要求
1、工期從20xx年 月 日開始建設,到20xx年 月 日止,工期為 天。在約定的工期內,施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應當本著保質保量的原則,加強質量管理。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量行為時,甲方有權要求乙方整改或解除本承攬合同。
4、房屋建成自交工后壹年內,甲方發現質量問題的,乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式:以 面積計算,每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程,總價為 元。
2、工程款付款時間:第一次付款在施工開始后工程過半支付 元,第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后15 天內給付。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作。
2、由于工程質量達不到要求的,甲方有權解除本承攬合同,并拒絕支付工程款;造成損失的,由乙方向甲方賠償。
3、超過雙方約定工期的,每超過一日扣工程款 元。
五、爭議解決辦法
1、發生合同爭議時,雙方應友好協商。
2、如協商不成,雙方可將爭議提交 區人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字(手。 乙方簽字(手。 年月 日 年月 日
承攬合同范文8
合同編號:
訂立合同雙方:
定作人: (以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人: 簽約人:
定作人承辦單位: 聯絡人: 聯系電話:
定作人機構地址: 傳真電話:
承攬方: (以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人:簽約人:
承攬方營業執照: 施工資質:
承攬方施工項目經理: 手機:
承攬方機構地址: 傳真電話:
銀行開戶許可證:開戶行:帳戶:
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定,經甲、乙雙方協商,就加工承攬下列工程,明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合,保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款:
第一條標的
本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為: 元。
第二條制作grc裝飾件規格、單價(單價款單位:平方米/人民幣元)
序號grc裝飾件名稱規格數 量 單 價合計
1 __________
2 __________
3 __________
注:以上每平方米grc裝飾件固定結算價,包含:包工、包料、包一切稅費,grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱:郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產業務樓施工現場
3、承包范圍:grc裝飾件安裝,藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式:包工包料(grc裝飾材料廠商: );
5、工程造價:本工程總造價按乙方于 年 月日上午參加 組織的工程招標會上中標單價,竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;
4、嚴格監督施工質量,組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質單、合格證等;
2、認真組織施工,嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故,乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求,乙方應無償修理或返工,由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理:本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減,其費用依據預算明細的單價計算工程量,據實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工15日內,甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成,驗收報告簽之日起15日內,再撥付工程總價45%;
4、工程質保金為工程總價5%,質保期兩年。質保金在壹年后無工程質量問題時,于 年 月 日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款,并經甲、乙雙方現場代表簽作為合同附件進入決算,否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內,組織驗收。超過七日未予答復時,乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年,使用壽命不少于50年,如出現質量問題,乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件,兩年內免費維修,超過兩年維修只收取材料費,維修保證24小時趕到現場;
2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程,進行終身維護;
3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞,乙方保證進行維修,但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的`原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價扣減合同價款外,甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付 元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款,乙方有權停止施工,工期順延,乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、佟⒁蚵男斜竞贤l生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
、凇⒁蚵男斜竞贤l生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽蓋章之日起生效。
2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,雙方共同協商,作出補充條款,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方: 乙方:
簽約人: 簽約人:
簽約地點:
簽約日期: 年月日
承攬合同范文9
訂立合同雙方:
建設單位:_________(以下簡稱發包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商,達成如下協議:
第一條:工程名稱。
第二條:工程地點。
第三條:建筑面積。
第四條:工程價款及付款方法。
第五條:工程期限(開工、竣工時間)。
第六條:工程質量標準。
第七條:承包形式及材料設備供應。
第八條:發包方義務:
1、開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到“三通一平”;辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行簽訂協議執行)
2、按協議分工,開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3、負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。
4、按協議負責按期撥款。
第九條:承包方義務:
乙方負責:
1、按協議分工負責材料供應。
2、編制施工組織設計和施工形象進度表,開工前5天交甲方一式二份。
3、按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4、竣工后,5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5、保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規范進行。
第十條:違約責任及獎勵條款。_________ 第十一條:其他協助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發包方各一份,報送_____、______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發包方:(蓋章)_________承包方:(蓋章)
法定代表人:______________法定代表人:______
地址:_________________地址:_________
開戶銀行:_______________開戶銀行:_______
帳號:_________________帳號:_________
簽約日期:____年__月__日
承攬合同范文10
發包方:_________(以下簡稱甲方)
承包方:_________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,就_________工程勞務作業承包事項協商一致,簽訂本勞務作業承包合同,雙方共同遵照執行。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:_________。
3、承包方式:
4、承包范圍及內容:
二、工程工期
1、本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,總日歷天數_______天。
2、乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。
3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作,工期不順延,如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。
三、承包價款及支付方式
1、承包價款按建筑面積每平方米_________元計算,總承包價款暫定為_________元。
。1)1#樓:5137、92㎡×_________元/㎡=_________元。
(2)2#樓:4770、42㎡×_________元/㎡=_________元。
(3)3#樓:5607、36㎡×_________元/㎡=_________元。
2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。
3、支付方式:甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款,具體支付日期及數額由甲方確定,工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的80%,剩余20%的工程款作為乙方的質保金,在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程質量標準及驗收
乙方所承包工程范圍內的工程質量必須達到
五、材料供應及質量要求
應由甲方所提供的材料,甲方需按進度要求保質保量供應,但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃,否則由此造成的損失由乙方承擔。
六、雙方責任和權利
。ㄒ唬┘追降.責任和權利
1、甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。
2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。
3、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監督、檢查、追究乙方違約責任的權利,對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準,甲方有要求乙方承擔違約責任的權利,乙方如由此給甲方造成經濟損失,甲方有權要求乙方予以賠償。
4、乙方固定技術力量達不到合格標準,甲方有權與乙方解除本合同,并要求乙方隨時退場。
5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求,甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。
6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸,由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用,并辦理領用簽證手續,若丟失損壞,均由乙方照價賠償。
。ǘ┮曳截熑魏蜋嗬
1、遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方的相關規章制度,做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準,對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃),合理組織,科學安排作業計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術工人必須按國家規定持上崗,技工必須有職業技能操作證,特殊工種必須有特種作業操作證,否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
4、服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞,應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。
6、按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
7、按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇,出現勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任,甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作,違章指揮造成質量事故,必須返工,其返工造成的人工、材料、機械等損失費,由乙方無條件賠償。
七、違約責任:
1、本協議一經簽約,雙方須共同遵守,不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約,支付守約方合同總價5%的違約金。
2、乙方應未按本合同約定按時完工的,每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工,如因質量未能達到驗收標準的,乙方按承包的總面積×每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的,材料費、人工費均由乙方負責,由此給甲方造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。
4、乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用,不得浪費,否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。
5、由于甲方原因導致乙方無法再進行施工,乙方有權要求甲方賠償損失,結算清所完成的工程費用,并退還保證金,要求退場終止合同。
6、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的,由甲方承擔相應的賠償責任。
八、爭議的解決方式:
甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議,可自行協商解決,協商不成的,可向該工程所在地_________法院提起訴訟。
九、合同的效力
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效,至全部工程作業內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。
十、未盡事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協議,與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式兩份,甲方、乙方各執一份。
甲方(簽字/蓋章):_________
代表人:_________
身份證號:_________
聯系方式:_________
乙方:(簽字/蓋章):_________
代表人:_________
身份證號:_________
聯系方式:_________
簽訂時間:年_________月_________日
【承攬合同】相關文章:
承攬的合同10-13
承攬合同12-21
承攬的合同10-21
承攬合同08-08
承攬加工合同11-27
安裝承攬合同02-22
承攬合同的范本06-30
有關承攬合同10-12
個人承攬合同02-29
(經典)加工承攬合同03-07