- 相關推薦
舞臺施工合同范本(精選5篇)
隨著法律觀念的深入人心,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?以下是小編為大家收集的舞臺施工合同范本(精選5篇),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
舞臺施工合同1
甲方:
代表:
乙方:
代表:
經甲乙雙方友好協商:就 年 月 日甲方 舉行的' 周年慶典事宜達成協議。雙方約定如下:
1、活動舉辦時間:
2、活動舉辦地點:
3、活動主題:
4、甲乙雙方簽訂的合同總金額:13295.00 元整。
大寫金額:壹萬叁仟貳佰玖拾伍元整
5、付款方式:
合同執行完畢后三個工作日內甲方應一次性付清合同款。
6、違約責任:
雙方都應信守合同,任何一方不得隨意違約,如違約,應向對方支付合同總金額的20%作為違約金。如確需更改合同,經甲乙雙方協商同意認可后,方能更改,否則賠償由此給對方造成的損失,并承擔法律責任。
7、 未盡事宜與附加條款
一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定,并形成書面協議作為本合同附件執行;
二)本合同附加條款如下:
8、本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效,本合同壹式貳份,具有同等效力。甲、乙雙方各執壹份。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
日期:
舞臺施工合同2
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規規定,遵守平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就舞臺施工搭建工程的有關事項協商達成一致,簽訂本合同。
一.甲方委托乙方設計制作舞臺搭建(詳見圖紙):
1.1、舞臺地址:
1.2、舞臺面積:長: 米,寬: 米,面積: 平米;
1.3、合同價款:金額(大寫)元整(人民幣¥ 元)
1.4、工程內容:舞臺的焊接、木地板鋪設、第一層地毯裝飾。
1.5、該價款包括設計費、制作費、材料費、施工管理費、電費、水費、運輸費、裝卸費、人工費、保險費、稅費等乙方完成本合同約定工作所需的一切費用,除此之外,甲方無須再向乙方支付其它任何費用。
二.工程費用支付、方式:
2.1、合同簽訂生效后,甲方即支付乙方80%的工程費用,即人民幣(大寫) 元(人民幣¥ 元)
2.2、舞臺完成驗收后,方工程款的20%,即人民(大寫) 元(人民幣¥ 元)
2.3、付款方式:現金、銀行匯款。
三.合同工期
3.1、開工日期____年____月____日
3.2、竣工日期____年____月____日
四.質量要求、責任:
4.1日完成舞臺的全部制作、安裝。
4.2、乙方必須嚴格按照甲方質量要求進行裝修、裝飾。
五. 驗收:
5.1、驗收發現尚需整改部分,甲乙雙方分清責任后,經協商予以整改,直至達到雙方約定的要求;其所發生的一切費用由責任方承擔。
5.2、驗收標準:以雙方確認的效果圖為準。
5.3、甲方根據合同規定的.質量要求以及效果圖進行驗收。
六.違約責任:
(一)甲方責任:
1.1、甲方須按時支付工程款,否則乙方有權隨時停止工程,所產生的一切后果由甲方自行承擔,乙方不負任何責任。
1.2、如甲方在制作過程中毀約,乙方不予退還預付款。
1.3、甲方應承擔消防協議的簽署。
1.4、甲方應承擔舞臺的電費。
(二)乙方責任:
2.1、乙方必須按照設計圖紙進行制作、安裝,不得擅自更改設計。
2.2、乙方必須在規定時間完成舞臺的搭建工作,否則應承擔相應的責任。
2.3、乙方負責搭設的舞臺必須安全可靠,但由于非乙方原因或人力不可抗拒的原因導致甲方的。損失,乙方不負責賠償; 在甲方未付清工程余額之前,一切貨物所有權仍屬乙方所有。
2.4、乙方的施工和使用的材料必須符合消防安全規定。
2.5、乙方在施工期間嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
2.6、乙方負責施工現場及其施工人員的安全,由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故及其它責任事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
七.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同未盡事宜由雙方協商解決;達成補充協議的,補充協議與本合同具有同等法律效力,協商不成引起訴訟的,由甲方住所地法院行使管轄權。本合同一式二份,傳真件有效,雙方各執一份,均具有同等法律效力。
甲方簽字: 乙方簽字:
蓋章: 蓋章:
日期:
舞臺施工合同3
甲方:
地址:
乙方:
地址:
甲方將于 20xx年xx月xx日 在 釣魚國賓館 ,舉行“20xx年度中國五金行業十大評選頒獎晚會—20xx年中國五金品牌風尚盛典啟動儀式”,現委托乙方完成舞臺及AV搭建等相關承攬工作。經雙方協商一致,簽定以下承攬合同。
一、施工內容:
1、乙方負責活動舞臺、AV設備搭建及其它承攬工作和管理(具體承攬項目見附件一:報價單);
2、乙方包工包料,乙方必須依照合同規定選用原材料,并接受甲方檢驗。如乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,甲方有權要求重做、修理。
二、質量要求、技術標準:
符合甲方認可的設計效果圖的標準。
三、乙方完成工作的期限、對質量負責的條件期限:
乙方應于20xx年xx月xx日下午17:00前進入活動現場開始搭建,并于 20xx年xx月22:00時前完成上述現場的布置和安裝調試工作并經甲方驗收合格,正式活動和表演期間,乙方現場設備操作人員應按甲方要求處理好上述現揚搭建的舞臺效果,并確保會議和活動的順利進行。
四、技術資料、圖紙提供辦法:
1、由甲方提供設計方案,甲方應在月日前將確認后的設計圖交至乙方;
2、乙方應依技術規范和甲方要求的質量,按期完工。如甲方發現乙方的工作存在質量問題時,乙方應在甲方通知當日內采取有效措施糾正。
五、驗收標準和期限:
1、驗收標準:按照合同及附件的`規定作為驗收標準;
2、驗收期限:月22:00點,在活動現場驗收。
六、安裝及撤場
1、甲方的活動現場為 材料運至甲方指定的上述地點。
2、乙方應于月
七、預付款和結算的方法、期限、押金
1、合同總價款為人民幣 )(含稅金),所有報價具體項目詳見合同附件一。
2、合同簽訂當個工作日內甲方應向乙方支付預付款 項目結束后,經甲方驗收合格,甲方應在活動當日內向乙方支付剩余尾款8000元。
3、但如果在活動結束后場地方產生扣款項目,由甲方負責以現金形式承擔扣款費用。
八、違約責任
1、甲方的違約責任
(1)甲方無法定與約定的原因在乙方進場搭建前單方提前解除合同,向乙方償付合同總價款的的違約金;如乙方已經開始進場搭建甲方單方提前解除合同,甲方應向乙方償付合同總價款的100%的違約金。
(2)甲方超過合同規定日期付款,每逾期一日按逾期付款金額的1%償付違約金;
(3)如甲方未按時向乙方支付預付款項,乙方有權單方終止本合同合作。乙方不屬于違約。
2、乙方的違約責任:
乙方未經甲方同意而變更、解除合同或乙方不能按本合同規定按時按質完成承攬工作,甲方有權扣除相應項目的合同款項,并要求乙方支付相當于合同金額50%的違約金。
九、乙方在交付合同規定的定作物或工作并經甲方驗收合格前,應對一切風險承擔責任。
十、解決合同糾紛的方式:協商解決;協商不成,由甲方或乙方住所地的法院管轄。
十一、雙方約定的其它條款
1、合同依《中華人民共和國合同法》訂立;
2、違約金、賠償金的支付期限自守約方通知之日起10日內;
3、乙方應按職責負責承攬工作中的安全措施和承攬工作人員的管理,遵守和執行安全、文明承攬工作規定;
十二、附則
1、本合同未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充合同,補充合同與合同不一致的,以補充合同為準。
2、本合同自雙方簽字和/或蓋章之日起生效。
3、合同附件是本合同的有效組成部分:
4、本合同及附件壹式貳份,雙方各執壹份,具有同等法律效力。
5、合同中所有人為涂改部分均屬無效。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
簽訂時間:
舞臺施工合同4
委托單位:______(以下簡稱甲方)
施工單位:______(以下簡稱乙方)
按照《民法典》及_____市地方有關規定,就甲方委托乙方負責_______會展臺搭建的有關具體事宜,雙方經友好協商,達成如下協議。
一、工程概況
1、工程名稱:_________會展臺搭建工程。
2、布展時間:______月_____日至______月_____日。乙方必須于______年_____月____日_____時前布展完畢并交付甲方使用。
3、展覽時間:________年____月____日至_____月____日。
4、布展地址:____________________________________。
5、展位規格:_____________________________________。
6、撤展時間:______年______月___日,在該日期的具體撤展時間以甲方通知為準。
7、施工內容:展覽場地的展位設計、制作、搭建,以及展會結束后負責撤展及按會展中心的要求清理展覽場地,所有制作、搭建的裝飾、材料在撤展后運送至甲方指定的地點。
8、承包方式:包工、包料、包質量、包工期。
二、合同款項
金額為_____萬元人民幣,該價款一次性包死,不因工程量增加等任何因素而調整。
該價款包括設計費、制作費、材料費、展場施工管理費、電費、水費、運輸費、裝卸費、撤展費、人工費、稅費等乙方完成本合同約定工作所需的一切費用,除此之外,甲方無須再向乙方支付其它任何費用。
三、付款方式
1、第一次,合同簽訂后甲方即向乙方支付本合同款項總金額的40%,即人民幣_____萬元整。
2、第二次,乙方將全部展臺搭建施工完畢并經甲方驗收合格之日起三日內,甲方向乙方支付本合同款項總金額的20%,即人民幣____萬元整。
3、第三次,房展會活動結束乙方按甲方要求將展位撤除并送至甲方指定地點后,甲方向乙方支付本合同款項總金額的40%,即人民幣_____萬元整。
四、展臺的設計
1、工程的設計圖、效果圖由乙方提供,并經甲方簽字確認后生效,乙方應當按經甲方簽字確認的展臺設計效果圖進行施工,未經甲方書面同意,乙方不得擅自改動已經甲方確認生效的展臺設計效果圖;
2、乙方須對其設計方案和效果圖內容負責,甲方的審核確認并不視為甲方對此承擔責任。乙方須保證其設計方案和效果圖內容,包括圖片、標志、用語等均合法取得,保證有權使用并有權用于展臺制作。
3、乙方的設計不得侵犯他人著作權、肖像權等權利。如侵犯他人權利或違反相關規定而造成處罰或賠償的,均由乙方承擔賠償責任及處罰。
五、甲方的權利及義務
1、開工前甲方應對相應圖紙進行簽字確認,如果在布展過程中有相應改動,乙方應按甲方要求執行。
2、布展期間內甲方應積極配合乙方工作,提供所需相關資料。
3、甲方如要求增加合同以外工作量,須向乙方支付另外的費用,但乙方應事先向甲方提出報價。
4、甲方應按合同約定及時支付款項。
5、展會結束后,對于乙方撤除展位后所有非租用的展位搭建材料,歸甲方所有,甲方保留處置權。
六、乙方的權利及義務
1、乙方在布展工作前,需向甲方提交施工方案及進度計劃,經甲方確認后執行。如甲方提出異議,乙方應按甲方要求執行。但甲方的審核確認并不意味著甲方對此承擔責任。
2、派________為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。解決由乙方負責的各項事宜。該負責人向甲方所作出的任何承諾、保證、函件、簽字、確認等均視為乙方的行為,均由乙方承擔責任。
3、由乙方負責采購施工所需的'全部材料、設施設備。乙方應保證其采購的產品均為合格產品,并在使用前向甲方提供產品的合格證明。如乙方采購的產品不符合質量要求或規格有差異,由乙方自行承擔責任,造成甲方及第三者人身或財產損失的,乙方應承擔賠償責任。
4、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙進行施工。
5、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,做好施工現場保衛和垃圾清除、消納等工作。
6、乙方應當保證該工程能夠達到工程設計圖及效果圖的要求。
7、展臺搭建布置完畢后,由甲方對展臺工程的外觀質量進行驗收,該驗收并不免除乙方因工程存在內在質量問題或有其它質量瑕疵而應承擔的責任。乙方必須對工程質量負責,工程竣工后,凡因工程存在質量問題而使甲方或任何第三人受到損失的,均由乙方承擔賠償責任。
8、在展臺制作、施工過程中和展會期間,乙方必須對展臺的安全負責,并應注意與展區內其它施工單位、參展單位搞好配合,凡發生展臺倒塌、墜落等安全事故而使甲方或任何第三方的財產或人身受到損害的,均由乙方承擔全部責任。
9、展會結束展臺撤除之前,負責對現場的一切設施(包括甲方提供的設備,及現場堆放的家具),工程成品,進行保護、保管及維護,如造成損失由乙方負責。
10、展會結束后,乙方應按甲方要求時間將展臺撤除,并按甲方要求將撤除后的展臺材料免費運送至甲方指定地點。乙方在撤展過程中應保證甲方財產的安全,如有損壞,應予賠償。
七、有關安全和防火的約定
1、乙方在施工期間嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
2、乙方負責施工現場及其施工人員的安全,由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操規程、消防條例,導致發生安全或火災事故及其它責任事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
八、違約責任
1、因該工程的特殊性,乙方必須保證該工程能夠按時交付使用。如乙方逾期進場布展、竣工或逾期履行其它任何一項義務的,每逾期一小時,乙方須承擔合同總價款萬分之五的違約金,逾期8小時,甲方有權解除本合同。
2、如乙方制作的展臺不符合約定或有質量問題,乙方應當負責返工或重作,因此而延誤工期的,乙方并應承擔延期的違約責任。如拒絕改正、逾期改正或改正一次后仍不符合約定,甲方有權解除本合同。
3、乙方違反本合同其它約定,經甲方通知其限期改正,期滿后仍未改正的,甲方有權解除本合同
4、凡因乙方違約導致本合同解除的,乙方除了賠償因此給甲方造成的全部損失外,還應承擔合同總價款30%的違約金,甲方已支付款項應返還給甲方。
九、爭議或糾紛處理本合同在履行過程中如發生爭議,由雙方當事人協商解決,若協商解決不成,應提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
十、合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效應。
十一、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執____份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):______ 乙方(蓋章):______
甲方代表(簽字):______ 乙方代表(簽字):______
_____年_____月____日 _____年_____月____日
舞臺施工合同5
甲方:
乙方:
甲乙雙方根據<<中華人民共和國合同法>>及有關法律、法規的規定,本著平等互利、誠實守信的原則,就乙方制作、安裝甲方在XXX展臺事項達成以下協議:
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程面積、規格:
3、工程地址:
4、開幕時間:
二、合同金額(種類、人民幣)及付款方式:
1、工程造價總額大寫:XXX人民幣XXX含場地管理費、電費、發票稅金
2、甲方在簽訂合同3個工作日內應向乙方預付總工程款的XXX作為工程預付金,即XXX。展臺制作完畢經甲方驗收合格后并在甲方參展完成后,三個工作日內一次性付清乙方尾款XXX元。
三、施工期限:
簽訂合同后乙方即按雙方已確定的設計方案及規定的材料制作,不得擅自修改方案,且必須在XXX日內完成搭建與裝修工作并經甲方驗收合格,以保證甲方在時間即XXX日按時參展。
四、工程驗收
乙方為甲方設計的圖紙經甲方確認為定稿后,乙方將嚴格按照定稿設計方案及尺寸來進行施工布展,定稿確定后甲方提出設計變更費用,由甲方承擔。甲方并出具驗收證明。(效果圖和實際效果存在一定自然差異)若甲方屆時沒有驗收則視為工程合格。
六、服務條款:
1、乙方負責進場搭建并負責現場全部燈光、調試等。
2、乙方在參展期間會指派1-2人負責展臺衛生的維護與安全問題。一旦發生任何不良情況現場維護人員都會在最短的時間內解決。
3、在整體方案不變的`情況下,甲方要求合理的修改,乙方應給予配合。
4、乙方嚴格按照定稿的設計方案進行展臺搭建以及布展。
5、在整體方案不變的情況下,甲方要求合理的修改,乙方應及時給予配合。
6、乙方保證,撤展時在規定時間內將展臺撤掉并負責清理干凈運出展館.展臺回收權歸乙方所有。
七、違約責任:
此合同一經簽訂即具法律效應,甲乙雙方不得單方面取消合同。任何一方提出取消合同,視為違約并支付守約方全部經濟損失;因甲方工程款不到位導致工程不能順利進行時,乙方不承擔由此產生的相關責任;如因乙方原因不能如期履本合同規定的服務項目,以至影響甲方本次參展,乙方賠償甲方相應損失。由人力不可抗拒的因素造成工程延誤,甲乙雙方協商解決。
八、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效,傳真件并具同等法律效應。
九、合同未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:
乙方:
日期:
【舞臺施工合同】相關文章:
舞臺租賃合同10-21
舞臺租賃合同10-21
舞臺音響租賃合同03-02
舞臺設備租賃合同10-30
舞臺租賃合同(15篇)01-14
舞臺租賃合同15篇11-07
舞臺租賃合同15篇11-07
施工合同施工合同03-28
施工施工合同01-13
施工施工合同05-08