消防施工合同
隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小編幫大家整理的消防施工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
發(fā)包方(甲方):____________
承包方(乙方):____________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方就消防系統(tǒng)安裝工程事宜協(xié)商一致,特簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程范圍:
3、工程地點:
二、工程造價(大包干價)
1、本工程大包干承包總價為(人民幣):大寫:人民幣______元整(¥______元)。
2、超出合同范圍外的子項內(nèi)容,必須在施工前報甲方確認(rèn),施工后由本項目監(jiān)理公司和甲方簽字蓋章確認(rèn)工程量,按______(標(biāo)準(zhǔn))進(jìn)行計價結(jié)算。增加工程造價總計在______萬元內(nèi)的,不支付工程款,多于______萬元部分按實支付。
三、工程總工期
工程總工期為____日歷天;
開工日期:_____年____月____日;竣工日期:_____年____月____日。
實際開工時間以甲方確認(rèn)的現(xiàn)場通知為準(zhǔn),實際竣工日期按政府消防部門出具的“消防驗收合格”或備案證明文件所標(biāo)示的最后日期為準(zhǔn)。各節(jié)點工期、區(qū)段工期按甲方通知。
若甲方有必要調(diào)整某節(jié)點工期、區(qū)段工期時,乙方須全力配合,所需費用已包含在合同價款中。乙方不因此而向甲方索賠相應(yīng)費用。
除合同條款另有明確約定的原因,一切其它可能致使乙方在時間上受損的原因:如休息日、公眾假期、雨季影響、停水、停電、材料訂貨、與各承包商之間的配合時間、與各分部分項及施工工序之間的交叉配合時間等,皆包括在上述工期內(nèi)。
四、承包方式
包工包料,采用總價包干的承包方式,乙方的預(yù)算書是組成合同的一部分,合同價款經(jīng)雙方確認(rèn)后,預(yù)算范圍內(nèi)所含工程內(nèi)容一次包死,結(jié)算時不予以調(diào)整,預(yù)算范圍以外的洽商變更另行單獨結(jié)算。
五、工程價款的支付方式
本合同簽訂后3日內(nèi),材料進(jìn)場甲方付工程價款的30%;穿線完畢消防設(shè)備進(jìn)場后付至工程價款的60%;工程完工后付至工程價款的85%;經(jīng)驗收合格或視為驗收合格后7日內(nèi),甲方付至工程結(jié)算價款的97%;質(zhì)保金為工程結(jié)算價款的3%,待質(zhì)保期滿后7日內(nèi)支付給乙方。
六、工程質(zhì)量及驗收
1、甲方應(yīng)在乙方進(jìn)場前7日,向乙方提供施工圖紙和施工說明____套,并向乙方進(jìn)行技術(shù)交底。
2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計劃、進(jìn)度計劃等組織施工,上述約定的事項變更的,雙方均以書面形式通知對方。
3、涉及隱蔽或單項工程的,在工程隱蔽或單項工程竣工前2日,乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方到場驗收。驗收合格,甲方_____應(yīng)在驗收記錄上簽字;驗收不合格的,乙方應(yīng)整改后重新驗收。甲方不能按時進(jìn)行驗收,應(yīng)在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求,延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進(jìn)行驗收或拒絕在驗收記錄上簽字,乙方可自行組織驗收,甲方應(yīng)承認(rèn)驗收記錄。
4、乙方保證工程符合國家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
5、本工程使用的消防產(chǎn)品必須符合國家規(guī)定。
七、材料設(shè)備供應(yīng)
1、工程所需所有材料由乙方購買供應(yīng)到施工現(xiàn)場;產(chǎn)品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監(jiān)理方看樣板認(rèn)可同意后,由乙方購買供應(yīng)到施工現(xiàn)場(甲方提供的材料設(shè)備除外)。
2、所有材料設(shè)備供應(yīng)附有出廠合格證明及生產(chǎn)許可證件,并嚴(yán)格按照國家有關(guān)部門的規(guī)定及要求進(jìn)行檢驗,并須符合國家規(guī)定的安全和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
3、施工中,由于甲方原因?qū)е鹿こ淘O(shè)計變更造成乙方采購的材料、設(shè)備不適用,甲方給予乙方適當(dāng)?shù)难a償后,不適用的材料設(shè)備由乙方自行處理。
4、材料設(shè)備采用投標(biāo)文件承諾采用的品牌或同類產(chǎn)品(采用的產(chǎn)品品牌須經(jīng)過甲方的書面確認(rèn))。
八、維修責(zé)任
乙方負(fù)責(zé)保修期限為____年,自公安機關(guān)消防機構(gòu)消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知后24小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場并及時處理。如非乙方原因造成的質(zhì)量問題,不屬于乙方保修范圍,如需乙方維修,甲方需支付給乙方相應(yīng)的費用。
九、違約責(zé)任
1、由于乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金,最高不超過合同價款的3%。
2、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工的,甲方應(yīng)補償乙方因停工所造成的損失。需乙方后續(xù)進(jìn)場施工的,甲方承擔(dān)后續(xù)進(jìn)場費用。
3、如甲方未按合同約定付款的,每延誤一日,按工程價款的1‰向乙方支付違約金。
4、由于乙方原因,本工程經(jīng)公安機關(guān)消防機構(gòu)驗收不合格或消防備案后抽查不合格的,乙方應(yīng)返工,返工費用由乙方承擔(dān)。
5、工程完工后,甲方應(yīng)在3個月內(nèi)組織驗收,甲方不能按約定日期組織驗收,應(yīng)從約定期限最后一天的次日起承擔(dān)工程保管責(zé)任及應(yīng)支付的費用。
十、爭議的解決
雙方發(fā)生爭議的,可協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向甲方或乙方所在地人民法院起訴。
十一、其他
1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章之日起生效。
2、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具同等法律效力。
甲方(公章):____________
簽約代表:____________
簽約時間:______年___月___日
簽約地點:____________
乙方(公章):____________
簽約代表:____________
簽約時間:______年___月___日
簽約地點:____________
【消防施工合同】相關(guān)文章:
消防施工合同11-25
消防施工合同02-01
消防改造施工合同01-04
消防施工工程合同02-17
消防弱電施工合同03-18
消防施工工程合同02-17
消防施工合同(15篇)03-09
消防施工合同14篇03-18
消防施工合同15篇02-01
消防施工合同范本01-29