工程承攬合同【精】
隨著人們法律意識的加強,合同對我們的幫助越來越大,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么相關的合同到底怎么寫呢?下面是小編整理的工程承攬合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
工程承攬合同1
建設方:___(以下簡稱甲方)
承包方:___(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確雙方在承包過程中的權利、義務,經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
(1)工程名稱:___
(2)工程地點:甘肅玉門黃花農(nóng)場
(3)工程范圍和內(nèi)容:本房為___跨鋼結構廠房,規(guī)格:長___米;寬___米檐高___米,按圖紙施工。
(4)建筑外包面積:___平方米。
(5)工程總造價:本工程總造價人民幣(大寫):___,(小寫¥:___)
二、鋼結構施工準備
(一)甲方:
(1)做好建筑紅線以外的“三通”,負責進場道路的維修,保證施工材料能運達到場。
(2)負責接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要,做好紅外線以內(nèi)場地平整,拆遷障礙物等工作及提供相應資料。
三、鋼結構工程期限
(1)根據(jù)需要,商定工程總工期為天(日歷天,以甲方預付款到帳之日起計算),___年___月___ 10日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢,如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的,工期相應順延。
四、鋼結構工程價款的支付與結算
(1)本合同的.總造價經(jīng)雙方約定后,任何一方不得擅自改變,但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時,以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整,將調(diào)整后的金額以書面形式通知對方。
(2)本合同簽訂后,甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款,乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___%計人民幣___元作為工程進度款,乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的%,計人民幣___元作為工程進度款,工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___%,計人民幣___元作為工程款,
(3)工程竣工驗收后,甲方方可使用,未經(jīng)驗收,甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工,窩工損失,甲方應承擔相應經(jīng)濟責任。
(5)本合同結算方式:___。
五、附則
(1)本合同一式___份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
(2)本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。
(3)本合同簽訂后,甲乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
附:
甲方:___
乙方:___
法定代表人:___
法定代表人:___
委托代理人:___
委托代理人:___
電話:___
電話:___
本合同簽訂日期:___年___月___日
工程承攬合同2
發(fā) 包 方(簽章) (以下稱甲方)
地址:
聯(lián)系電話:
承 包 方(簽章) (以下稱乙方)
地址:
聯(lián)系電話:
乙方承包甲方( )裝修工程,為了明確雙方責任及義務,保證施工順利進行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程概況
工程地點:
工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;
承包方式:乙方包工包料;
工程造價:總承包價人民幣(大寫) 元
施工工期: 本工程暫定自 年 月 日開工,于 年 月 日竣工,總工期為日歷 天;另質保期限為 個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條:施工圖紙等
2.1 甲方進行設計,并向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條:工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》,同時調(diào)整相關工期。
3.2 工程量變化和設計變更(1)所有的設計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。(3) 乙方私自進行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3 合同終止(1)因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現(xiàn)的情況出現(xiàn),雙方都可以書面提出解除本合同,并進行結算后雙方簽署結算單,本合同終止;(2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同; (3)因一方的違約行為,相對方根據(jù)約定終止本合同的`; (4)本合同履行期限屆滿自行終止; (5)本合同依法解除。
第四條:工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延: (1)工程量變化和設計變更; (2)不可抗力因素;(3)甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應賠償由此造成的甲方損失,另須承擔違約責任。
第五條:雙方權利與義務
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進場施工。
5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的,須經(jīng)甲方書面同意,否則甲方有權拒絕支付該材料費用;
5.6 乙方應規(guī)范、安全施工,保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關,甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任,如第三人依法向甲方主張權利,甲方承擔后可向乙方追償;
5.7 乙方應積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內(nèi)完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應負責安保工作,并清理好場地;
5.9 甲方在本合同期限內(nèi),發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質量不符合合同規(guī)定的,乙方應在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費完成修理或返工。
第六條:工程結算及工程款支付方式
委托代理人 : 委托代理人 :
工程承攬合同3
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,結合本工程具體實際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容:
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調(diào)試
二、有關技術及服務要求:
1、乙方應根據(jù)甲方的'要求做好開工和竣工等有關技術工作,協(xié)助并配
合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料,應從國家定點廠家采購,并符合國家有
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行,符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結算:
1、工程款結算按<浙江省建設安裝定額20xx版、預算管理制度及規(guī)定>執(zhí)行。
2、工程預算款總計:102496元;
。ǜ邏弘娎|、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清,其中:(1) 、合同簽訂3天內(nèi)應付工程款的70%
(計70000元) (2) 、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在______年______月______日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
合同雙方代表簽字蓋章后生效。
合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
代表:代表:
開戶行:
帳號:
簽訂日期:______年______月______日
工程承攬合同4
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
簽約地點:
簽約日期:________年____月____日
一、總則
1.甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,就甲方委托乙方承接led顯示屏工程事宜,依據(jù)《中華人民共和國民法典》,一致同意簽訂本合同。
2.甲方提出led顯示屏工程的具體要求,乙方據(jù)此合同規(guī)定負責顯示屏的設計、制作、安裝、調(diào)試、培訓、維護等工作。甲方負責投資工程的總費用。
二、工程類型、費用構成
顯示屏工程總費用為:____元。大寫:____人民幣
具體構成如下:
1.顯示屏部分
名稱規(guī)格顯示分辨率面積(長×高)單價(元/㎡)金額(元)
小計¥:____元,大寫:____人民幣
注:
2.屏體外設、軟件、工程等費用
名稱規(guī)格數(shù)量單價(元)金額(元)
邊框
控制系統(tǒng)
軟件
通訊線
電源線
安裝、運輸、調(diào)試、
維護、培訓
小計¥:____元,大寫:____人民幣
注:
3.若甲方中途變更承攬要求,造成乙方增加費用或遭受損失,則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
三、軟件要求
1.乙方向甲方提供一套專門設計的顯示屏標準用戶軟件,可實現(xiàn)顯示系統(tǒng)本身圖文編輯、屏幕顯示控制等功能(不包括與外部數(shù)據(jù)鏈接)。標準用戶軟件由乙方提供,由乙方負責裝機調(diào)試。
2.如果甲方對顯示屏軟件有特殊用途要求,并委托乙方研制開發(fā)時,應簽訂特殊軟件協(xié)議(見附件一)。
3.為使乙方特殊軟件開發(fā)研制工程順利進行,甲方須在合同簽訂之日起一周內(nèi)向乙方提供相關的技術資料(如屏幕顯示的格式、有關網(wǎng)絡數(shù)據(jù)庫和文件格式、通訊接口標準要求等)。
4.顯示屏技術參數(shù)、顯示功能等以本合同規(guī)定為準。
四、運輸、安裝、調(diào)試及培訓
1.乙方負責(甲方協(xié)助)顯示屏的運輸、安裝、調(diào)試及甲方操作人員的培訓。
2.顯示屏的安裝方式、位置及外框種類及顏色,由甲方確認后執(zhí)行(詳見附件二)。
3.乙方承擔的具體工作。
①顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。
②顯示屏的現(xiàn)場安裝、調(diào)試。
③乙方應在顯示屏右下角的邊框或包邊正面顯著位置打上公司標牌。否則工商部門會將顯示屏判定為“三無產(chǎn)品”。
、軐追讲僮魅藛T的培訓。
4.甲方承擔的具體工作。
、偌皶r提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。
②派出XX負責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的配置。在乙方進入現(xiàn)場施工時,負責提供電源,將電源線拉到屏體背后并預留適當長度。電源容量由乙方提供數(shù)據(jù)。
、圬撠熓┕がF(xiàn)場的有關辦證、與有關部門的聯(lián)絡、保衛(wèi)、消防等所有協(xié)調(diào)工作及相關費用。
④在顯示屏安裝、調(diào)試開始時,即派出熟悉計算機應用的操作人員,以掌握顯示屏整體情況并接收現(xiàn)場培訓。
⑤甲方應對顯示系統(tǒng)的施工提供必須的基礎設施,乙方向甲方提出基礎工程施工的標準。
五、工程維護
1.乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體維修壹年(自顯示屏安裝并驗收合格后算起),質保期之后乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質保期執(zhí)行供應商的相應規(guī)定。
2.若顯示屏本身出現(xiàn)問題,乙方在接到甲方通知后及時趕到甲方所在地進行解決。此前甲方應向乙方以書面形式(傳真)說明所出現(xiàn)問題的基本情況。以便乙方進行準備。
3.顯示屏使用中由于甲方使用不當造成的問題及意外情況造成的損失,乙方可協(xié)助甲方進行解決,但相關費用由甲方負責。
4.以下情況造成顯示屏不能正常運行,由甲方負責:
、亠@示屏控制計算機挪作他用,由于軟件病毒等原因,破壞了顯示屏控制軟件。
、陲@示屏與甲方計算機網(wǎng)絡連接使用時,因為計算機網(wǎng)絡出現(xiàn)的問題導致顯示屏及計算機和軟件損壞。
、塾捎陔娋W(wǎng)浪涌波動或現(xiàn)場強干擾源造成顯示屏損壞。
六、工程進度及驗收
1.顯示屏工程期總計5工作日,從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調(diào)試完畢止。
2.顯示屏現(xiàn)場安裝、調(diào)試完畢后的叁天內(nèi),甲方應對整個顯示屏工程進行驗收,驗收標準依據(jù)本合同各項條款及顯示屏技術規(guī)范。
3.顯示屏驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成,播放內(nèi)容僅限于乙方自制節(jié)目及其他乙方同意播放的內(nèi)容。
4.驗收合格后應填寫顯示屏工程工程驗收報告,并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。
5.甲方無正當理由在顯示屏安裝調(diào)試后的`叁天內(nèi)不對工程進行驗收,視為驗收合格。
6.若甲方未按合同規(guī)定的工程期限提供安裝場地和條件,造成工程不能按期完成,乙方不承擔工程預期的責任。待合同規(guī)定工期期滿后,視為安裝完畢,甲方應按合同有關條款向乙方支付工程費用。
七、工程費用結算方式
1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起叁天內(nèi),甲方預付乙方工程款____%,計¥____元,大寫:____,合同生效。
2.驗收后,甲方在叁天內(nèi)將工程余款____%,計¥____元,
大寫:____,支付給乙方全部結清。
3.甲方在未付清全部工程費用以前,顯示屏的產(chǎn)權歸乙方所有?罡肚搴螅a(chǎn)權歸甲方所有。
4.工程款必須匯入乙方指定賬號。若匯入其他賬號,乙方不予承認,由此造成的后果由甲方自行承擔。
八、違約規(guī)則
1.由于乙方原因,顯示屏工程未能按預定工期交付甲方(不可抗力因素除外),給甲方造成損失,則乙方應向甲方支付拖期罰金:總工程款的1‰/天。
2.乙方必須根據(jù)合同要求保證產(chǎn)品質量,否則乙方承擔相應責任。
3.甲方在合同簽訂后未能及時預付工程款,則甲方向乙方支付延遲付款罰金:延期款總數(shù)的1‰/天。
九、特別約定
十、爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過程中發(fā)生的一切爭議,雙方應本著互諒互讓的精神協(xié)商解決。如果雙方不能自行協(xié)商解決,可向甲乙雙方認可的仲裁委員會申請仲裁。
十一、附則
1.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后成立,甲方預付工程款到達乙方指定賬號后生效。
2.任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及賬號等信息發(fā)生變化,應書面通知另一方。
3.本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
4.本合同的附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5.本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同5
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護甲乙雙方的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本項目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點:__________________________________ 。
3.承包范圍:參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,設計費(大寫)____________ 元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后,提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項目委托給乙方施工。工程總造價計 圓整,大寫金額: 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限 日,時間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施,為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進場施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作,應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1. 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底,擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2. 施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4. 保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的.通暢。
5. 對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
6. 嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表:
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗收一個月后
10%
七、違約責任:
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由
乙方負責并承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月,質保期間出現(xiàn)裝修質量問題,乙方負責維修。
九、其他:
1、本合同一式 份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時,經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方): 承攬單位(乙方):
代表人: 代表人:
日期: 日期:
地址: 地 址:
電話: 電 話:
傳真: 傳 真:
工程承攬合同6
承攬方:_______________有限公司分公司(以下稱乙方)
定作方:_______________有限責任公司(以下稱甲方)
根據(jù)《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務,中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、承攬名稱:_______________
a、承攬項目名稱:_______________
b、承攬項目地點:_______________
c、本工程自_______________年_______________月_______________日開工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、承攬方式:包工不包料。
e、承攬價格:
以實際粘貼面積_______________元計算。
f、工程量計算方法:
每層以實際施工面積為準分別計算面積,搭接不另行計算面積,附加層及卷邊單計算面積,附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、承攬工程內(nèi)容:
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、質量標準:
a、材料由甲方自行進場。
b、施工質量:按照防水工程施工規(guī)范,結合本公司專業(yè)技術工程質量達到優(yōu)良,符合國家防水工程驗收標準。
4、付款方式:
工程完工驗收后天內(nèi),結算全部工程款,置留工程總造價的%保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗收方法:
工程完工當天,雙方共同驗收,驗收結束后,甲方技術員出具工程量承認單。
6、工程保修期限:
本公司承諾工程質量保修5年,5年內(nèi)因施工工藝造成的'漏水,由承攬方無代價修復,如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預留的%保修金,若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負責。
7、工期:根據(jù)定作方的要求而定。
8、安全施工條例:
1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應承擔一定責任。
2)、承攬方有關人員進入定作方施工現(xiàn)場應遵守定作方有關制度。
3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故,責任由承攬方負責。
9、糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方可以通過法律解決。
10、期限與其它:
本合同自雙方簽字,蓋章之日起生效,五年維修期過后、當日維修款全部結清,合同自動失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同
如有未盡事宜,應雙方進行協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定作方:_______________承攬方:_______________
定作方代表:___________承攬方代表:_______________
_______________年_______________月_______________日
工程承攬合同7
內(nèi)容如下:
訂立合同雙方:
定作人: (以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人: 簽約人:
定作人承辦單位: 聯(lián)絡人: 聯(lián)系電話:
定作人機構地址: 傳真電話:
承攬方
承攬裝飾郵政樓外墻工程合同
合同編號:
訂立合同雙方:
定作人: (以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人: 簽約人:
定作人承辦單位: 聯(lián)絡人: 聯(lián)系電話:
定作人機構地址: 傳真電話:
承攬方: (以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人:簽約人:
承攬方營業(yè)執(zhí)照: 施工資質:
承攬方施工項目經(jīng)理: 手機:
承攬方機構地址: 傳真電話:
銀行開戶許可證:開戶行:帳戶:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,就加工承攬下列工程,明確雙方權利、義務及經(jīng)濟責任。為加強雙方的相互配合,保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款:
第一條標的
本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約為: 元。
第二條制作GRC裝飾件規(guī)格、單價(單價款單位:平方米/人民幣元)
序號GRC裝飾件名稱規(guī)格數(shù) 量 單 價合計
1
2
3
注:以上每平方米GRC裝飾件固定結算價,包含:包工、包料、包一切稅費,GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱:郵政局生產(chǎn)業(yè)務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點郵政局生產(chǎn)業(yè)務樓施工現(xiàn)場
3、承包范圍:GRC裝飾件安裝,藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式:包工包料(GRC裝飾材料廠商: );
5、工程造價:本工程總造價按乙方于 年 月日上午參加 組織的工程招標會上中標單價,竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延,乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)工作;
4、嚴格監(jiān)督施工質量,組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料,如:材質單、合格證等;
2、認真組織施工,嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故,乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求,乙方應無償修理或返工,由此造成的.一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理:本工程已經(jīng)招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減,其費用依據(jù)預算明細的單價計算工程量,據(jù)實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工15日內(nèi),甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成,驗收報告簽字之日起15日內(nèi),再撥付工程總價45%;
4、工程質保金為工程總價5%,質保期兩年。質保金在壹年后無工程質量問題時,于 年 月 日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格,線條明暢、凹凸對正,尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款,并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽字作為合同附件進入決算,否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi),組織驗收。超過七日未予答復時,乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方制作的GRC裝飾件保修兩年,使用壽命不少于50年,如出現(xiàn)質量問題,乙方一年內(nèi)免費為甲方更換GRC裝飾件,兩年內(nèi)免費維修,超過兩年維修只收取材料費,維修保證24小時趕到現(xiàn)場;
2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程,進行終身維護;
3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞,乙方保證進行維修,但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價扣減合同價款外,甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付 元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款,乙方有權停止施工,工期順延,乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的
處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
、、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條附則
、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商,作出補充條款,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
簽約地點:簽約日期: 年月日
工程承攬合同8
承攬方: 以下簡稱甲方;
定作主: 以下簡稱乙方。
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費等。
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費
單價
金額
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。
定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準
與方法
包裝標準
包裝費承擔
(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封簽,并妥當保存,作為檢驗的根據(jù))
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸?shù)取?/p>
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條 加工費結算辦法與時間 。
第七條 乙方應于 年 月 日前向甲方交付定金 元;乙方應于 年 月 日前向甲方交付預付款 元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的 ‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值 %的違約金。
6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值 %的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的'規(guī)定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時,可以向人民法院起訴。
本合同于 年 月 日生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式 份,甲乙雙方各執(zhí)一份,公證處、物價局、建設銀行各存一份。
承攬方: 定作方:
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
簽約日期: 年 月 日
工程承攬合同9
發(fā)包單位(以下簡稱甲方):
承包單位(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的原則,經(jīng)友好協(xié)商,甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理條例》及其相關法律法規(guī),并結合本工程的實際情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,以茲共同遵守。
一、乙方的資質
1、乙方是經(jīng)工商行政部門依法注冊和相關行政機構依法核準,并持有合法有效之營業(yè)執(zhí)照、稅務登記和相關施工資質的公司法人。
2、乙方保證在簽訂本合同時,向甲方出示上述資質證明文件的原件和提交復印件以供檢驗。復印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。
3、在本合同履行期內(nèi),上述資質證明文件如有變更,乙方應在變更之日起五個工作日內(nèi)向甲方交驗變更后的資質證明文件原件和復印件。
4、乙方應保證前述資質證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質證明的,應按照本合同的約定承擔違約責任,同時甲方有權拒絕支付工程款。
二、工程概況
1、工程名稱:“金宇·時代奧城”B地塊基礎土石方挖運工程
2、工程地點:南部縣南隆鎮(zhèn)蜀北大道西延線
三、工程施工承攬工作內(nèi)容
施工圖所示范圍內(nèi)放線,標高控制,勞動力及技術裝備的組織,土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設施設備,地表清障(青苗費),場內(nèi)排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護隔離設施,工程資料的編制,現(xiàn)場的安全文明施工措施,土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼),沖洗設備、設施,臨時用水用電,為保證工程質量、進度而作的協(xié)調(diào),開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續(xù)等工作。
注:施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。
四、合同工期
開工日期:20xx年月日;竣工日期:20xx年月日。合同工期總日歷天數(shù)70天,每拖延壹天按10000.00元/天處罰。
五、合同價款
本合同采用單價包干合同,包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容和工作內(nèi)容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、保險費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關系協(xié)調(diào)費等全部費用組成,如挖土過程中有淤泥其單價為:23.5元/m;無淤泥其單價為:23.00元/m。
1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。
2、如需加班施工所需費用由乙方負責。
3、工程方量按實際收方結算。
六、工程結算
1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核,甲方審核確認后支付已完工程價款的70%;
2、工程完工驗收合格后,依據(jù)甲、乙雙方現(xiàn)場實際收方工程量辦理結算,結算完畢,移交結算資料后,一次性付至結算金額的80%,剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內(nèi)付清。
3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發(fā)票,否則甲方有權拒絕支付,且不視為甲方違約。
七、工程質量及技術要求
本工程嚴格按照國家現(xiàn)行《土石方工程施工質量驗收規(guī)范》、《建筑工程質量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規(guī)范》等進行施工和驗收。同時,本合同約定:
1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10cm,垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責,乙方配合)。如驗收不合格,所產(chǎn)生的返工費用由乙方承擔,并承擔由此給甲方造成的損失。
2、進場施工前,必須提前2天向甲方分別提交:土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費(含第三者責任險)交繳憑據(jù)及質量進度保證措施。
3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供,乙方負責施工及其人工費。
4、竣工結算資料為壹式3套。
八、安全施工
乙方應嚴格按照國家有關安全施工規(guī)范進行施工,采取嚴格有效的.安全防護措施,在施工作業(yè)中,乙方發(fā)生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的一切安全事故,均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除,不足部分甲方有權另行追索。
九、履約保證金
本工程履約保證金100萬,合同簽訂后3天內(nèi)轉入甲方指定賬戶,合同即生效,否則合同無效。(履約保證金無息退還,退還方式:按總工期70天計算,第一階段退款為30天,其余退款按每20天為退款階段,退款時工程量須完成總工程量的三分之一,否則甲方有權拒絕退還履約保證金,未退還的履約保證金在工程款結算完畢后支付時一并支付)。
十、合同簽訂后,乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場,工程款結算按已完工程量的60%計算。
十一、違約責任
本合同工程不允許轉包/分包,若甲方核實乙方有轉包或分包行為,甲方有權單方面以書面通知的方式終止本合同,乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場,并承擔該工程總工作量程款20%的違約金,乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失,按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除,不足部分甲方有權另行追索。
十二、本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,工程合格交驗結清尾款后自然失效。其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同10
甲方:
法定代表人: 職務: 聯(lián)系方式:
身份證件:
乙方:
法定代表人: 職務: 聯(lián)系方式:
身份證件:
經(jīng)甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關事宜,甲乙雙方自愿達成如下約定條款:
一、承攬工程概況:
1、承攬工程地址:
2、工程承包總面積: ,每平方米價款 元,工程總價款計 元。
3、承包方式:承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料,其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權利義務:
1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程,但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好,牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中,發(fā)現(xiàn)屋面不完整,乙方有權要求甲方及時處理,如延誤工期,其后果由甲方負責。
三、工程款支付方式:
1、經(jīng)甲乙雙方商定,簽定合同后,甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米,每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后,再付總工程款的20%,經(jīng)甲方驗收合格,把余下費用全部一次結清。
四、違約責任:
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款,除支付工程總價款外,應承擔工程總價款的`30%的違約金。乙方可根據(jù)《合同法》到當?shù)胤ㄔ簩追教崞鹪V訟。造成一切后果,由甲方承擔。
五、此合同在實際履行中有不妥之處,雙方協(xié)商解決,或另行補充約定。
本合同一式兩份,自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
年 月 日 年 月 日
工程承攬合同11
發(fā)包人:
承攬人:
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成以下合同條款內(nèi)容:
一、承包項目:甲方有 工程,地址承包給乙方施工,工程項目 ,工程價格 ,其中單價內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應工作內(nèi)容( )等。
二、工程質量:乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準,按甲方提供的圖紙施工,確保質量,達到優(yōu)質工程,所有施工程序必須按有關規(guī)定標準要求執(zhí)行,如乙方出現(xiàn)質量問題而造成返工的,工料損失均由乙方自身承擔,在各項施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前,必須經(jīng)甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。
三、施工程序:工程所需的原材料由乙方自行采購,甲方要求檢測的材料需現(xiàn)場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更,乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進度計劃如期完成,不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限:總工期 天,要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè),從 年 月 日至 年 月 日竣工,乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量,如在規(guī)定期限內(nèi)沒有完成,造成工期拖延的',將以合同總價的5‰每天進行罰款,罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任:乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規(guī)定》,盡心盡責做好安全工作,不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象,出現(xiàn)一次均處500元罰款,并要求肇事者從事發(fā)日至工程結束不準進入工地,罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果,甲方概不負責。施工現(xiàn)場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。
六、文明施工: 乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項:所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作,只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式:根據(jù)所做工作量按期付款50%,按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%,留10%作為工程質保金在交付后一年內(nèi)付清。
九、備注: 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程承攬施工合同范文2
發(fā)包方:
承包方:
甲方經(jīng)相關部門批準,在 建蓋磚混結構房 屋 層, 約 平方米。現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商,達成如下承攬施工協(xié)議供雙方共同遵守:
一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具,自行進行建筑施工,乙方完成全部工程施工并清除室內(nèi)全部建筑垃圾,甲方按建筑每層人民幣 元/平方米支付工時費,結算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。
二、工期自 年 月 日起至 年 月 日止。
三、工程質量及驗收標準按雙方確認的書面文件,無書面文件的按國家標準執(zhí)行。
四、工程勞務費在澆地梁時付 元;第一層澆頂時付 元;第二層澆頂時付 元;其余款項在房屋驗收、結算后扣除3%的保修金后一次性付清。發(fā)生的所有與勞務有關的稅、費全部由乙方承擔。
五、甲方主要義務
1、提供施工圖紙給乙方,圖紙經(jīng)乙方簽字后作為施工和驗收的依據(jù)。
2、簽收乙方提出的材料計劃并按乙方要求的材料數(shù)量和質量提供各種建筑材料。
3、按約定按時支付費用及時驗收。
六、乙方主要義務:
1、按甲方要求和建筑規(guī)范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內(nèi)、室外墻面裝飾)、膩子粉涂刮等工程,工程應達到甲方掃地即可入住坐房。
2、提前提出合理、合規(guī)范的材料用料計劃交甲方購買,對甲方購買回使用的材料進行驗收、簽收。
3、為甲方提出、提供合理、合規(guī)范的施工方案和許多技術。
4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內(nèi)半墻瓷磚(廚房、客廳、衛(wèi)生間、樓梯走道)。
5、柱梁無凸凹無蜂窩,如出現(xiàn)柱梁空洞大,由乙方負責返工。賠償經(jīng)濟損失。
6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。
7、標高3.42米,一層二層3.42米。
七、乙方必須合法用工,對所用工人負責完全的法律責任:乙方必須按安全生產(chǎn)規(guī)程施工、文明施工,施工過程中的.一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。
八、乙方應本著合理、合規(guī)的原則節(jié)約用材,造成返工、浪費的,乙方負賠償責任。
九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進行驗收、交付。
十、工程質量保修按國家規(guī)定執(zhí)行,保修期一年,自驗收合格后開始計算,在保修期內(nèi),乙方依法承擔保修責任。保修期滿,房屋無質量問題,保修金退還乙方。
十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。
十二、本協(xié)議未盡事宜依據(jù)國家法律、法規(guī)處理,雙方補充協(xié)議具有合同效力。
十三、此合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,簽字后生效發(fā)生法律效力。
十四、發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決或依法訴訟。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程承攬合同12
發(fā)包單位: (以下簡稱甲方)
承攬單位: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權利、義務,經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
第一條工程概況及承包范圍
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程范圍和內(nèi)容:
1、承包范圍:鋼屋蓋(含中間鋼柱);屋面采用0.426mm HV-820型暗扣單層彩鋼板+50mm厚保溫棉+鋁箔紙+鋼絲網(wǎng)。
2、工程建筑面積:13534.91平方米(暫定軸線面積,未包含雨棚面積,工程量據(jù)實結算)。
3、結構:輕型鋼結構屋蓋
4、層數(shù)、建筑高度:詳見施工圖紙
5、其他:土建、水電、避雷、防火涂料均由甲方自理,預埋件由乙方提供并指導甲方埋放,埋放預埋件所需鋼筋頭由甲方提供。
第二條合同價款及調(diào)整
一、工程合同價款采用固定合同單價,單方造價為(大寫):人民幣貳佰元整每平方米(¥200元/m2);暫定合同總價為:2706982元(貳佰柒拾萬陸仟玖佰捌拾貳元整)。
二、雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素:
1、調(diào)整方式:
。1)遇業(yè)主方要求或設計規(guī)范要求比原業(yè)主方認可方案增加的工程內(nèi)容。
。2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。
(3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。
(4)以上各項經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。
2、調(diào)整原則:
。1)合同報價書已有相同項目的,按該項目的單價執(zhí)行。
。2)合同報價書中無相同項目的,以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。
。3)工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
。4)增加的工程量務必確定增加價款。
三、本工程最終結算價款為:固定合同價+追加合同價款(補充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。
第三條合同價款的支付與結算
一、工程款支付:
1、合同簽訂之日起3日內(nèi),甲方支付合同總價的30 %備料款,計人民幣¥812094.6元
2、主體鋼構件和安裝人員開始進場2日內(nèi),甲方支付合同總價的30 %進度款,計人民幣¥812094.6元。
3、主體鋼構件安裝完畢,屋面板開始進場后3日內(nèi),甲方支付合同總價的25 %進度款,計人民幣¥676745.5元。
4、乙方在鋼結構工程完工后50日內(nèi),甲方支付合同總價的10 %進度款,計人民幣¥270698.2元。
5、質保金為合同總價的5%在鋼結構單項工程竣工后滿1年內(nèi)付清。
6、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價,如工程總造價在合同履行中按約定作增減時,其各階段支付比例不變,支付金額作相應增減。如本工程有兩個或兩個以上建筑單體,在支付工程款時,如單體進度不同,則按單體進度及造價分棟支付,但支付比例不變。
7、甲方在合同約定的付款時間不能支付工程款時,在乙方催告后3日內(nèi)仍不支付的,乙方有權暫停施工,待甲方支付后恢復施工。停工期間損失由甲方承擔,工期順延。如在催告后28天內(nèi)不支付的,則乙方有權解除合同,甲方賠償一切損失。
二、結算:
1、乙方應于工程竣工驗收合格后或視為合格后10日內(nèi)向甲方提交工程結算報告及資料。
2、工程最終造價按本合同第二條關于造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的,適用國家有關規(guī)定。
3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料后10日內(nèi)給予確認或提出修改意見。期限內(nèi)不作確認或不提修改意見的,則視為確認該結算報告。
4、如結算報告的工程最終造價無增減時,則無需甲方確認即應按本條第一款關于工程款支付的約定時間支付工程款;如有增減時,則對增減部分進行決算。
5、追加工程款、費用、賠款,如已經(jīng)甲方簽證確認的,則無需再次確認即應支付;尚未確認的;由甲方在收到結算報告和結算資料之日起14日內(nèi)確認或提出異議,否則視同認可。
6、甲方與乙方對工程款結算發(fā)生爭議時應協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認可的審價機構審價確定。
三、其他事項:
1、本合同在支付工程預付款與進度款時開具稅務局統(tǒng)一收款收據(jù),工程決算確定后開具發(fā)票(85%增值稅發(fā)票,15%當?shù)貏趧斩惼?。
2、本合同材料采購、構件制作屬承攬合同中的制作部分,涉及該部份款項的稅金在乙方公司所在地納稅,并由乙方按合同約定開具相關貨物銷售發(fā)票。
3、本工程安裝部份款項為建筑業(yè)勞務價款,由乙方在安裝工程所在地繳納營業(yè)稅,并開具相應發(fā)票。
4、工程款支付方式:銀行匯票或轉帳支票,不得以任何形式的現(xiàn)金支付。
5、此合同價不包括總包單位的管理費用及土建配套費用。
第四條工程期限
一、根據(jù)工程實際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日,具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應提前5天通知乙方。
二、若按計劃工期,甲方場地要推遲15天以上才能進場安裝的,甲方應支付合同規(guī)定的第一筆工程進度款;甲方場地要推遲30天以上進場安裝的,甲方除支付工程進度款外并補償乙方的經(jīng)濟損失,且乙方有權終止合同。
三、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應順延:
1、按施工準備規(guī)定要求,不能提供壓實平整的施工場地,水源、電源、道路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工時;
2、甲方供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進度時;
3、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時;
4、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時,影響正常施工時;
5、因甲方或監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工;
6、未按合同規(guī)定撥付工程預付款、進度款而影響施工;
7、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
8、如基礎由甲方負責承擔,由于甲方延期或因土建質量不合格而影響乙方的正常施工,
及因甲方負責的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的,工期相應順延;
9、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。
四、乙方在以上情況發(fā)生后的5天內(nèi),就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出向甲方代表提出書面報告,甲方代表收到后應在5天內(nèi)予以確認答復,逾期不予答復,乙方即可視為報告內(nèi)容和延期要求已被確認。
第五條施工準備
一、甲方:
1、年月日前做好建筑紅線以外的“三通一平”,負責紅線外進場道路的維修,并接到施工現(xiàn)場。
2、年月日前,負責接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內(nèi)的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作,并提供相應的資料。
3、甲方負責設計時,合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖九份及有關施工技術資料。
4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會審紀要,在7日內(nèi)分送有關單位,并在7日內(nèi)提供會審紀要和修改后的施工圖(甲方供圖時)八份。
5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗手續(xù)、建筑規(guī)劃許可證、施工許可證、開工證、施工臨時用地、占用道路等合法手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續(xù)。甲方手續(xù)未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結算驗收。
6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發(fā)出進場施工的書面通知。
二、乙方:
1、編制施工組織設計或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
2、乙方在甲方許可的范圍內(nèi)搭建臨時辦公、生活設施。
3、提供辦理建筑施工許可證的有關資料,配合甲方代表的現(xiàn)場管理。
4、辦理施工安全手續(xù)、現(xiàn)場施工人員暫住證及其它乙方應該辦理的手續(xù)。
5、構件已制作,具備發(fā)運安裝條件時,乙方應書面通知甲方,準備進場安裝。
第六條雙方的職責
一、甲方的職責
1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:
(1)下達的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效;
。2)有權對乙方工程量的增減核實確認;
。3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商;
。4)有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。
2、甲方先辦妥國家規(guī)定應辦理的一切相關施工手續(xù),保證乙方的進場施工能順利進行,若在乙方進場施工后,甲方相關手續(xù)尚未辦妥,一切責任由甲方承擔并賠償乙方相關經(jīng)濟損失。施工場地具備“三通一平”等條件,并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經(jīng)甲方或甲方代表確認后,作為乙方預算、施工、決算的依據(jù)。
二、乙方的職責
1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:
(1)乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
。2)乙方代表按甲方或甲方代表批準的施工方案,和依據(jù)合同發(fā)出的指令,組織施工。
2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求采購工程所需要的材料,并提供產(chǎn)品合格證。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定。
4、乙方按有關規(guī)定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,非乙方責任造成安全事故,由責任方承擔有關責任和費用。
第七條施工與設計變更
正式的.施工設計圖紙、說明和有關技術資料,作為制作施工的有效依據(jù),開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要,作為施工與結算的補充依據(jù),甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會審紀要在圖紙會審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。
施工中如發(fā)現(xiàn)設計錯誤或不合理的地方,乙方應及時以書面形式通知甲方,由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位,共同研究確定修改意見或變更設計文件,乙方按修改或變更的設計文件進行施工。
甲方如需設計變更,須在制作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙,并且費用已經(jīng)業(yè)主確認后,乙方予以實施。重大修改或增加造價時,必須另行協(xié)商,簽訂補充協(xié)議。如構件已經(jīng)制作后提出修改,甲方應賠償相應經(jīng)濟損失。造成工期延誤的,工期順延。
如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的,如甲方需變更設計時,應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更,辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認可的設計變更,發(fā)生工程費用變動,工程款按實結算。
第八條安全施工
一、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。
二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故,由甲方承擔責任及發(fā)生的費用。
三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可,不得擅自進入施工現(xiàn)場,否則發(fā)生人身事故均由甲方負責并承擔費用。
四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經(jīng)教育培訓,不得上崗作業(yè)。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應按有關規(guī)定立即報告有關部門并通知項目經(jīng)理,同時按有關部門要求進行處理,費用由事故責任方承擔。
第九條工程質量
一、工程質量標準:合格。
二、對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的構件質量負責。
三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明文件及國家有關規(guī)范、規(guī)程、標準的要求施工。
四、乙方在施工中應自覺接受監(jiān)理工程師的質量監(jiān)督,隨時接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)
現(xiàn)工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改,包括修理或返工,直至達到約定標準。
五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應影響施工正常進行。如影響施工,檢驗不合格的,影
響施工的費用和損失由乙方承擔,檢驗合格的則由甲方承擔,并順延工期。
六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規(guī)范對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時,應通知監(jiān)理工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序。
七、如乙方在施工中發(fā)生質量事故,應及時書面報告監(jiān)理工程師。一般質量事故的處理結果由監(jiān)理工程師報質檢部門備案;重大質量事故的處理方案應經(jīng)設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起,乙方對工程承擔保修責任,質保金為合同總價的5 %,保修期為一年。
第十條工程驗收
一、基礎螺栓工程,若乙方施工的,則需經(jīng)甲方及監(jiān)理驗收通過后,乙方方可進入下道
工序,否則乙方整改至符合要求為止;若由甲方施工的,則質量由甲方負責。
二、中間驗收:鋼結構主構件安裝完畢,乙方自評符合設計質量要求后通知甲方組織中
間驗收。甲方在接通知后三日內(nèi)組織驗收。驗收符合要求的,雙方簽字確認,驗收不符要求的,乙方整改至符合要求為止。甲方三日內(nèi)不組織驗收的,視為驗收合格,乙方有權進入下一道工序。
三、最終驗收:全部鋼結構工程完工后,甲方應自收到乙方竣工驗收報告和竣工資料
之日起7日內(nèi)組織驗收。驗收結果分別按以下處理:
1、工程完工后7天內(nèi),若甲方尚未辦妥國家規(guī)定應辦理的一切相關施工手續(xù),則視為工程驗收達到合同要求,甲方應如期支付乙方所有工程款。
2、驗收合格后的,甲、乙雙方簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
3、經(jīng)驗收認為基本符合合同要求,有個別一般性問題需要整改,可在竣工驗收證書上簽字確認合格,但需在驗收記錄中注明存在的問題和限定整改的期限。乙方在限定期限內(nèi)整改完畢并經(jīng)甲方確認,則驗收合格日期為在驗收證書上簽字確認日。
4、驗收不符合合同要求的,由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀要,明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收,但實際工期計算至首次提交驗收報告日,修改期間不應計入乙方的施工時間。
5、甲方在收到乙方的竣工驗收報告或再次驗收報告后14日內(nèi)不組織驗收或組織驗收后7日內(nèi)無書面修改意見的,則視為工程已經(jīng)驗收合格,甲方應按合同約定支付工程尾款。
四、特殊原因,在該工程承攬合同中,若幾個單體前后進場或完工時間相隔三個月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收,任何一方在收到對方通知后7天內(nèi)予以回復,否則視為認可。甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。
五、工程未經(jīng)竣工驗收或驗收不合格的,甲方不得擅自使用。如果擅自使用則視為工程合格,有關質量及經(jīng)濟損失等問題由甲方承擔責任。
第十一條獎勵和違約責任
一、獎勵
1、工程經(jīng)驗收獲獎時,甲方一次性獎勵乙方 萬元。
2、工程提前完工,每提前一天甲方獎勵乙方 萬元。
二、乙方的違約責任
1、工程質量不符合合同和設計要求的,應予返工或修理,并承擔其費用。
2、由乙方設計時,因設計錯誤造成返工時,發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔。乙方轉委托他人的設計不符合合同要求的,由設計人承擔設計責任。
3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的,應按《中華人民共和國民法典》等相關法律規(guī)定賠償損失。
三、甲方的違約責任
1、未按合同約定支付工程款,按日萬分之二支付違約金,工期順延。造成乙方停工、窩工的,賠償損失。
2、工程中途停建、緩建或由于甲方要求變更設計而造成停工、窩工、返工的,工期相應順延,并賠償乙方停工、窩工、返工、機械設備調(diào)運、施工人員遣散、材料構件積壓等損失。
3、甲方未及時向乙方發(fā)出指令、批準、或發(fā)出指令錯誤,賠償乙方因此所受的損失;延誤工期的,工期順延。
4、工程驗收合格或視為合格后,甲方未按合同約定支付工程尾款的,按工程總造價的日萬分之二償付違約金。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發(fā)生爭執(zhí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成可向原告所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式份,合同附件份。甲、乙雙方各執(zhí)正本一份,副本份。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效;工程驗收符合要求,結清工程款后終止。
三、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點:___________簽訂地點:___________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同13
甲方:_________
乙方:_________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
第一條工程名稱:三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍:加工、制作、安裝、售后服務。
第三條工期要求:根據(jù)甲方需求進行,乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式:包工包料。
第五條甲方提供:現(xiàn)場機械設備,技術人員配合指導、水電。
第六條質量要求:鋁百葉窗的`顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規(guī)范:根據(jù)國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規(guī)范
第八條計價原則:雙方根據(jù)窗戶圖紙和實際制作面積結算,鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元,工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米,工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數(shù)量結算,多退少補。
第九條付款方式:
1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修:保修期為一年。
第十一條竣工驗收:竣工驗收時由乙方通知甲方,甲方負責通知有關人員進行驗收。
第十二條結算方式:現(xiàn)金結算。
第十三條索賠:乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關后果責任都由乙方自行承擔,甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關后果由甲方付全責。
第十四條備注:以上價款已包含保險金,乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則:1.本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商解決,由法院裁決。
2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
負責人簽字:_________
負責人簽字:_________
___年___月___日
___年___月___日
工程承攬合同14
第一部分 合同協(xié)議書
發(fā)包人(全稱)
承包人(全稱)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信原則,合同雙方就_____ 項目工程總承包事宜經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程承包范圍:
二、主要技術來源
三、主要日期
合同期限(絕對日期或相對日期):
施工期限(絕對日期或相對日期):
。ㄆ渲校嚎⒐と掌(絕對日期或相對日期):)
四、工程質量標準
工程質量標準:
五、合同價格和付款貨幣
合同價格為人民幣(大寫): 元。
除根據(jù)合同約定的在工程實施過程中需進行增減的款項外,合同價格不作調(diào)整。
六、本協(xié)議書中有關詞語的含義與合同通用條款中賦予的定義與解釋相同。
七、合同生效
合同訂立時間:年 月 日
合同訂立地點:
本合同在以下條件滿足之后生效:_____________________
發(fā)包人:承包人:
。ü禄蚝贤瑢S谜拢ü禄蚝贤瑢S谜拢
法定代表人或其授權代表:法定代表人或其授權代表:
。ê炞郑 (簽字)
工商注冊住所:工商注冊住所:
企業(yè)代碼:企業(yè)代碼:
郵政編碼: 郵政編碼:
法定代表人: 法定代表人:
授權代表: 授權代表:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
電子郵箱:電子郵箱:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬 號: 賬 號:
第二部分 通用條款
第1條 一般規(guī)定
1.1 定義與解釋
1.1.1 通用條款,指根據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,合同當事人在履行工程總承包合同過程中所遵守的一般性條款,由本文件第1條至第20條組成。
1.1.2 專用條款,指根據(jù)工程總承包項目的實際,對通用條款進行補充、修改和完善,并同意共同遵守的條款。
1.1.3 工程總承包,指承包人受業(yè)主委托,按照合同約定對工程建設項目的設計、采購、施工(含竣工試驗)、試運行等實行全過程或設計與其他階段的工程承包。
1.1.4 發(fā)包人,指在合同協(xié)議書中約定的,被稱為發(fā)包人的當事人,包括其合法繼承人和經(jīng)許可的受讓人。
1.1.5 承包人,指在合同協(xié)議書中約定的,被發(fā)包人接受的具有工程總承包主體資格的當事人,包括其合法繼承人。
1.1.6 分包人,指接受承包人根據(jù)合同約定對外分包的部分工程或服務的,并具有相應資格的法人或其他組織。
1.1.7 發(fā)包人代表,指發(fā)包人指定的履行本合同的代表。
1.1.8 監(jiān)理人,指發(fā)包人委托的具有相應資質的工程監(jiān)理單位。
1.1.9 工程總監(jiān),指由監(jiān)理人授權、負責履行監(jiān)理合同的總監(jiān)理工程師。
1.1.10 項目經(jīng)理,指承包人按照合同約定任命的負責履行合同的代表。
1.1.11 永久性工程,指承包人根據(jù)合同約定,進行設計、施工、竣工試驗、竣工后試驗和(或)試運行考核并交付發(fā)包人進行生產(chǎn)操作或使用的工程。
1.1.12 單項工程,指專用條件中列明的具有某項獨立功能的工程單元,是永久性工程的組成部分。
1.1.13 臨時性工程,指為實施、完成永久性工程及修補任何質量缺陷,在現(xiàn)場所需搭建的臨時建筑物、構筑物,不構成永久性工程實體的工程。
1.1.14 現(xiàn)場或場地,指合同約定的用于承包人現(xiàn)場辦公、居住、設備材料部件存放、施工機具、設施存放和工程實施的任何地點。
1.1.15 項目基礎資料,指發(fā)包人提供給承包人的經(jīng)有關部門對項目批準或核準的文件、報告(選廠報告、資源報告、勘察報告)、資料(氣象、水文、地質)、協(xié)議(燃料、水、電、氣、運輸)和有關數(shù)據(jù)等,設計所須的基礎資料。
1.1.16 現(xiàn)場障礙資料,指發(fā)包人為承包人完成設計、進行現(xiàn)場施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、構筑物、須受保護的古建筑、古樹木等坐標方位、數(shù)據(jù)和其他情況的資料。
1.1.17 設計階段,指規(guī)劃設計、總體設計、初步設計、技術設計和施工圖設計等階段。
1.1.18 工程物資,設計文件規(guī)定的并構成永久性工程實體的設備、材料和部件,及竣工后試驗所需的材料等。
1.1.19 施工,指承包人把設計文件轉化為工程的過程,包括土建、安裝和竣工試驗等作業(yè)。
1.1.20 竣工試驗,指工程的土建、安裝完工后,工程或(和)單項工程被業(yè)主接收前由承包商負責進行的試驗。
1.1.21 施工竣工,指工程已按合同約定和設計要求完成土建、安裝,并通過竣工試驗。
1.1.22 工程接收,指工程或(和)單項工程通過竣工試驗后,為使發(fā)包人的操作人員、使用人員進入崗位進行竣工后試驗、試運行準備,由承包人與發(fā)包人進行工程交接,并由發(fā)包人頒發(fā)接收證書的過程。
1.1.23 竣工后試驗,指工程被發(fā)包人接收后,按合同約定由發(fā)包人自行組織的試驗、或在發(fā)包人組織領導下并由承包人指導進行工程的功能試驗。
1.1.24 試運行考核,指根據(jù)合同約定,在工程完成竣工試驗后,由發(fā)包人自行或在發(fā)包人的組織領導下由承包人指導下進行的包括合同目標考核驗收在內(nèi)的全部試驗。
1.1.25 考核驗收證書,指試運行考核的全部試驗完成并被驗收后,由發(fā)包人簽發(fā)的驗收證書。
1.1.26 工程竣工驗收,指承包人接到考核驗收證書、完成掃尾工程和缺陷修復,并按合同約定提交竣工驗收報告、竣工資料、竣工結算資料,由發(fā)包人組織的工程結算與驗收。
1.1.27 項目進度計劃,指自合同生效之日起,按合同約定的工程全部實施階段(包括:設計、采購、施工、竣工試驗、工程接收、竣工后試驗至試運行考核各階段的.)或合同約定的若干實施階段的時間計劃安排。
1.1.28施工開工日期,指合同協(xié)議書中約定的,承包人開始現(xiàn)場施工的絕對日期或相對日期。
1.1.29 竣工日期,指合同協(xié)議書中約定的,由承包人完成工程施工(含竣工試驗)的絕對日期或相對日期,包括按合同約定的任何延長日期。
1.1.30 變更,指發(fā)包人書面通知或書面批準的,對工程所作的任何更改。
1.1.31 合同價格,指合同協(xié)議書中約定的、承包人進行設計、采購、施工、竣工試驗、竣工后試驗和服務等工作的價款。
1.1.32 合同價格調(diào)整,指依據(jù)合同約定需要增減的費用而對合同價格進行的相應調(diào)整。
1.1.33 合同總價,指根據(jù)合同約定,經(jīng)調(diào)整后的合同價格。
1.1.34 預付款,是指根據(jù)合同約定,由發(fā)包人預先支付給承包人的款項。
1.1.35 工程進度款,指發(fā)包人根據(jù)合同約定的支付內(nèi)容、支付條件,分期向承包人支付的設計、采購和施工的進度款,及竣工后試驗的服務費等款項。
1.1.36 工程質量保修責任書,指依據(jù)有關質量保修的法律規(guī)定,發(fā)包人與承包人簽訂的質量保修責任書。
1.1.37 書面形式,指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。數(shù)據(jù)電文包括:電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件。
1.1.38 違約責任,指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所須承擔的責任。
1.1.39 不可抗力,指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.1.40 根據(jù)本合同工程的特點,補充約定的其他定義。
1.1.41條款標題不能作為合同解釋的依據(jù)。
1.2 合同文件
1.2.1合同文件的組成。合同文件相互解釋,互為說明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:
。1)本合同協(xié)議書
。2)中標通知書
。3)投標書及其附件
。4)本合同專用條款
。5)本合同通用條款
。6)標準、規(guī)范及有關技術文件
。7)設計文件、資料和圖紙
。8)構成合同組成部分的其他文件。
雙方在履行合同過程中形成的通知、會議紀要、備忘錄、補充文件、指令、傳真、電子郵件、變更和洽商等書面形式的文件構成本合同的組成部分。
1.2.2當合同文件的條款內(nèi)容含糊不清或不相一致,并且不能依據(jù)合同約定的解釋順序闡述清楚時,在不影響工程正常進行的情況下,由當事人協(xié)商解決,
也可采納監(jiān)理人的解釋。當事人經(jīng)協(xié)商未能達成一致或不接受監(jiān)理人的解釋的,根據(jù)16.3款關于爭議和裁決的約定解決。
1.2.3合同中的條款標題僅為閱讀方便,不作為對合同條款進行解釋的依據(jù)。
1.2.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公歷的日、月、年。本合同中所使用的任何期間的起點均指相應事件發(fā)生之日的下一日。如果任何時間的起算是以某一期間屆滿為條件,則起算點為該期間屆滿之日的下一日。任何期間的到期日為該期間屆滿之日的當日!肮ぷ魅铡敝赋袊ǘü(jié)假日之外的其他公歷日。
1.3 語言文字
合同文件以中國的漢語簡體語言文字編寫、解釋和說明。合同當事人在專用條款約定使用兩種及以上語言時,漢語為優(yōu)先解釋和說明本合同的主導語言。
在少數(shù)民族地區(qū),當事人可以約定使用少數(shù)民族語言編寫、解釋和說明本合同文件。
1.4 適用法律
本合同適用中華人民共和國的法律。需要明示的具體適用法律的名稱在專用條款中約定。
1.5 標準、規(guī)范
1.5.1 適用于本工程的國家標準規(guī)范、或(和)行業(yè)標準規(guī)范、或(和)工程所在地方的標準規(guī)范、或(和)企業(yè)標準規(guī)范的名稱(或編號),在專用條款中約定。
1.5.2 發(fā)包人使用國外標準、規(guī)范的,負責提供原文版本和中文譯本,并在專用條款中約定提供的標準、規(guī)范的名稱、份數(shù)和時間。
1.5.3 沒有相應成文規(guī)定的標準、規(guī)范時,由發(fā)包人在專用條款中約定的時間向承包人列明技術要求,承包人按約定的時間和技術要求提出實施方法,經(jīng)發(fā)包人認可后執(zhí)行。承包人需要對實施方法進行研發(fā)試驗的,或須對施工人員進行特殊培訓的,另行簽訂協(xié)議作為本合同附件,其費用由發(fā)包人承擔。
1.5.4 遵守合同約定的標準規(guī)范進行設計、采購、加工和施工,任何一方不得改變國家強制性標準規(guī)范的規(guī)定。
1.5.5發(fā)包人有權按照合同和適用法律規(guī)定的標準規(guī)范,對承包人的設計、實施提出安全、質量、環(huán)境保護和職業(yè)健康方面的建議、修改和變更。
1.6 遵守法律
1.6.1 在履行合同期間,國家法律、行政法規(guī)規(guī)定由發(fā)包人辦理并取得立項、城市規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃批文、土地使用許可、開工批準或施工許可證、工程質量監(jiān)督手續(xù),及其他許可、執(zhí)照、證件、批件等,發(fā)包人負責協(xié)調(diào)與有關部門和單位的關系。因此造成承包人的開工延誤、暫停、費用增加、進度延誤時,發(fā)包人按承包人實際增加的合理費用給予賠償,竣工日期相應順延。
1.6.2 承包人在履行合同期間遵守適用法律、行政法規(guī)、或行業(yè)規(guī)定進行設計、采購、加工、施工、竣工試驗和竣工后試驗,并承擔質量保修責任。承包人須辦理履行合同所需的由承包人辦理的各種許可、執(zhí)照、批文和手續(xù)等,保證發(fā)包人免受因此造成的損失。并因此給發(fā)包人造成損失的,承包人按發(fā)包人的實際增加的合理費用給予賠償?⒐と掌谘诱`,由承包人負責。
1.6.3 承包人按時向所雇傭人員發(fā)放工資,為其辦理人身保險,并繳納相關稅費。
工程承攬合同15
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方將________工程承攬給乙方,為明確甲乙雙方的責任及權利和利益,特簽訂以下條款,以共同遵守和執(zhí)行。
一、工程名稱地點:
1、工程名稱:
2、工程地點:
二、承包方式及內(nèi)容:
1、承包方式:
2、承包內(nèi)容:
3、承包范圍及說明:
三、工程造價及付款方式:
1、工程造價如下:
2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數(shù)據(jù)雙方簽字為準。
3、付款方式雙方協(xié)商分次進行如下:
四、工期及說明:
根據(jù)甲方工期計劃進行施工,如因甲方原因造成工期延誤,則向后順延,工期為________天,如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害),工期則相應順延。
五、甲方責任及義務:
1、提供施工項目的場地并作技術交底,組織承包人項目經(jīng)理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙,有乙方結合甲方意見及要求進行。
2、負責提供工具材料存放場地,水電有甲方負責安排及交費,(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度,施工質量,如發(fā)現(xiàn)問題,及時通知乙方更改或雙方商定處理方案,并及時糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正,如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任,并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。
5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明,如未辦理人身安全保險的,由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的`相關手續(xù),由甲方代為辦理,所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。
六、乙方責任及義務:
1、對甲方施工方案及要求,要做到堅決服從不得推委。
2、根據(jù)要求進行合理施工,不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現(xiàn),因此造成的經(jīng)濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。
4、乙方派行現(xiàn)場規(guī)章制度,認真做好施工現(xiàn)場的施工安全,防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同,因此造成的責任及過錯,甲方有權起訴并追究乙方法律責任。
6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明,如未辦理人身安全保險的,由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地,如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現(xiàn)場。
7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔,甲方概不負責。
七、其他:
1、本工程實行項目經(jīng)理監(jiān)理制,甲方應在監(jiān)理前,合同簽訂后三日內(nèi)將項目經(jīng)理名字,監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的,有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。
2、本協(xié)議未盡事宜,雙方本著實事求實的原則,互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議,合同履行中,發(fā)包人承包人有關此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛,導致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主,若協(xié)商不成,雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。
4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效,待本協(xié)議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協(xié)議一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
八、附則:
甲乙雙方簽署合同的同時,甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例,乙方負責人組織施工人員認真學習條例后,簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
【工程承攬合同】相關文章:
工程承攬合同12-28
工程承攬的合同12-19
工程承攬的合同12-01
工程承攬合同10-22
工程安裝承攬合同10-24
工程業(yè)務承攬合同06-20
項目工程承攬合同10-17
工程最新承攬合同10-17
承攬建設工程合同10-20
承攬工程合同12-30