項目合同
在當今不斷發展的世界，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同協調著人與人，人與事之間的關系。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家收集的項目合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
項目合同1
甲方（委托人）：聯系地址：
乙方（居間人）：聯系地址：
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就新疆省昌吉州吉木薩爾縣工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的信息并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的'關于該工程項目的上述信息真實可靠。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按報酬總金額的每天10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬金額、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為_____元。
2、居間成功后，在甲方與建設方簽訂完施工合同后當日向乙方支付的居間報酬。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后，在甲方支付完乙方居間酬金后本合同自動終止。
七、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）
法定代表人或委托代理人：
合同簽訂地：
合同簽訂日：_____年_____月_____日
項目合同2
工程項目名稱：石家莊廣播電視采編播綜合業務大樓
委托方：石家莊廣播電視局（總臺）
服務方：石家莊匯通工程建設監理有限公司
工程建設項目管理合同
建設單位：石家莊廣播電視局（總臺）
項目管理單位：石家莊匯通工程建設監理有限公司
根據國家及地方頒布的有關法律、法規及條例，結合工程的具體情況，經甲、乙雙方友好協商，甲方委托乙方對第二條中所明確的工程項目進行全過程項目管理服務，并就具體事項達成如下一致協議。
第一條 詞語定義
1.1業主：在協議書中約定，具有項目發包主體資格和支付工程價款能力的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。
1.2項目管理單位：在協議中約定的，具有工程建設項目管理相應資質的和獨立法人資格的，接受業主單位委托的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。
1.3項目經理：企業法定代表人在管理的建設工程項目管理中的具有相應資格的委托代理人。
1.4設計單位：指發包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。
1.5監理單位：指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。
1.6代理單位：指受發包人的合法委托，以發包人的名義代理實施項目或項目部分內容發包工作，并具有相應資質等級證書的單位。
1.7承包單位：在協議書中約定，被項目發包人接受的具有工程項目施工承
包主體資格的當事人或取得當事人資格的合法繼承人。
1.8造價咨詢單位：指業主委托的負責本工程造價咨詢并取得相應工程造價咨詢資質等級證書的單位。
1.9工程：指業主和管理單位在協議書中約定的承包范圍內的工程。
1.10項目管理酬金：指管理單位為進行建設項目籌建、建設、聯合試運轉、驗收總結等工作發生的管理費用。
1.11工程前期：指自工程立項起至工程設計完成止的階段。
1.12施工準備期：自施工圖設計開始起至簽發開工令為止的階段。
1.13施工實施期：自工程開工至按施工合同完成了項目全部任務為止的階段。
1.14竣工驗收期：承包人按施工合同完成了項目全部任務，提出交工至發包人組織驗收通過為止的階段。
1.15造價咨詢：指具有造價咨詢資質的單位受發包方的委托對工程項目進行造價控制的活動。
1.16施工監理：指工程施工階段監理單位對工程質量、進度、投資、安全文明施工進行控制的監理活動。
1.17管理期限：協議書中約定的服務期限。
1.18開工日期：指發包人、承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.19竣工日期：指發包人、承包人在協議書中約定，承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。
1.20圖紙：指發包人提供或由承包人提供并經發包人批準，滿足承包人施
工需要的所有圖紙（包括文字配套說明和有關資料）。
1.21合同關系：指發包方和承包方通過合同（協議）來約定各自的權利和義務的平等關系。
1.22管理關系：指管理單位按業主授予的權力對被管理單位實施的管理。
1.23施工場地：指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體制定的供施工使用的任何其他場所。
1.24書面形式：指合同書、信件和數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）等或以有形地表現所載內容的形式。
1.25工程項目總投資：指完成工程項目所發生的價款支出。主要包括土地費、設計費、勘察費、配套增容費、建安工程投資（包括設備）、二次精裝修費、工程預備費等。
1.26項目建設周期：指從項目的立項至工程竣工驗收交付使用止的全部時間。
1.27竣工驗收：指承包人按合同完成的項目全部任務，經驗收合格，由發包人組織驗收的活動。
1.28竣工結算：指承包方全部完成了協議書中約定的內容，交工之后，向發包方進行的最終工程價款結算的活動。
1.29竣工決算：指建設項目竣工后，由建設單位編制竣工決算報表和竣工財務情況說明書的活動。
1.30竣工備案：建設單位自工程竣工驗收合格之日起15日內依照有關法規向有關建設行政主管部門進行竣工驗收備案的活動。
1.31聯動試車：指新建企業或新增加生產工藝過程的擴建企業在竣工驗收
前，按照設計規定的工程質量標準，進行整個車間的`有負荷或無負荷聯合試運行。
1.32違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。
1.33索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償的要求。
1.34不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.35小時或天：本合同規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算（不扣除休息時間）；規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最后天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最后一天，但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。
1.36審計：由國家規定的審計所或部門免費對工程各項費用的合法性進行審核的活動。
1.37項目管理月報：由項目管理單位按月向業主報告工程項目實施情況的報告。
1.39指定分包：指由發包方指定單位分包部分工程內容。
1.40竣工資料：指在協議中約定或按國家有關規定，承包方應當提供的有關工程的資料（包括書面、電子、影像資料）。
1.41重大變更：指業主或由于客觀原因改變工程的主要使用功能、建設地點、增減建設規模15%以上，分期或合并建設或提前或推遲3個月以上實施的行為。
1.42業主代表：業主派出的授予處理工程項目建設相關事務的全權代表。
項目合同3
甲方：
身份證號：
住址：
乙方：
身份證號：
住址：
甲乙雙方在協商一致的基礎上，本著公平、平等、互利的原則訂立合作協議如下：
第一條甲乙雙方自愿合作經營餐飲項目，本餐飲合作項目實施的店面地址位于，本餐飲合作項目的店面名稱為。
第二條本餐飲合作經營項目，甲方以自己的餐飲技術和原經營期間的客戶資源作為出資，乙方以該餐飲經營項目的店面裝修，廣告招牌，店面租賃費（_____元人民幣＼月），水電費，執照費，稅務費以及后期經營期間所產生的一切費用作為出資。
第三條甲乙雙方的本餐飲合伙項目的合作期限為_____個月。在合作期間，乙方需向甲方繳納保證金_____萬元人民幣。如果乙方在____個月合作期限未滿的情況下，中途退出合作或者有其他違約行為，甲方不予退還乙方所繳納的.保證金。
第四條甲方原在單獨經營本餐飲項目時所購置的所有物品，如現在與乙方共同經營本餐飲項目事不需要使用，則甲乙雙方應該共同協商安排地方安置，安置店面原有物品，所產生的搬運安置費用由均由乙方負責。乙方加入本餐飲經營項目后所有購置的物品，在雙方合作期滿后或者因為其他事宜不在合作后，歸甲方所有。
第五條在甲乙合作經營本餐飲項目期間，乙方每月需向甲方支付合作項目收益保底費用4000元。
第六條違約處理
如果任何一方違反本合同的約定條款，非違約方有權終止本合同的執行，并依法要求違約方賠償相應的損害。
第七條協議解除
1、一方合伙人有違反本合協議的，另一方有權解除合作協議。
2、雙方同意終止本協議的。
3、一方合作人出現法律上的問題及做對本餐飲合作項目不利的事情，另一方有權解除合作協議。
第八條本協議一式兩份，雙方各執一份，本協議自甲乙雙方合作人簽字（或蓋章）之日起生效。
第九條本協議有效期為_____個月，自甲乙雙方簽字之日起計算，即從20______年______月______日至20______年______月______日止。
第十條本協議未盡事宜，雙方可以補充規定，補充協議與本協議具有同等的法律效力。
第十一條爭議處理
1、甲乙雙方對于執行本協議發生的有關爭議應本著友好協商的原則解決；
2、如果雙方通過協商不能達成一致，則提交仲裁委員會進行仲裁，或依法向巴中市巴州區人民法院起訴；
甲方：（簽章）
協議簽訂地點：
時間：
乙方：（簽章）
協議簽訂地點：
時間：
項目合同4
甲方：____________________乙方：____________________
甲方委托乙方承擔__________項目。為明確甲、乙雙方權利和義務，根據法律有關規定，結合本項目實際情況，經甲、乙雙方友好協商，簽訂本合同，以共同遵守。
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖棵Q：__________項目（以下簡稱本項目）。
�。ǘ┳稍儍热荩òǖ幌抻冢�
1、設計支持；
2、產品支持；
3、工程施工的支持；
4、提供專業與資源配置、專業設計和創意服務、產融服務以及對外合作項目的風險控制，持續盈利和模式創新提供專業參照與前瞻性預判等綜合服務等。
�。ㄈ┖贤行冢篲____年_____月_____日至_____年_____月_____日
（四）合同價：本合同總價為人民幣：__________元，大寫：_______________元整。
二、合同雙方的義務
�。ㄒ唬┘追�
1、甲方授權_______________為本項目代表。
2、甲方應當負責提供本項目所需的相關資料，并有義務向乙方解釋資料中有關注意事項。
3、甲方應負責對項目進度、質量和合同執行監督檢查。
�。ǘ┮曳�
1、乙方授權_____先生/女士為本項目代表。
2、乙方應根據甲方的合理指示，依法盡職盡責執行咨詢服務事務，維護甲方的利益。
3、乙方應嚴格按照甲方要求的時間完成咨詢項目任務。
4、乙方應盡忠實義務，除非甲方明知并書面同意，乙方不得擔任同一項目中與甲方利益沖突的另一方的委托服務人，并不得做任何有損甲方利益之行為。
5、未經甲方同意，乙方不得將本合同委托的主要工作轉讓第三方承擔，除非雙方另有約定的除外。
三、雙方的權利
（一）甲方
1、甲方有權要求乙方撤換不稱職的人員。如無甲方的書面批準，不得重新雇傭。這些人員一經撤離，乙方應盡快物色稱職的并經業主批準的人員。
2、乙方違反合同或不執行甲方指令時，甲方有權終止合同，乙方須返還甲方之前預付的所有款項。
�。ǘ┮曳�
1、乙方有權在項目符合合同要求，并得到甲方確認后，在規定的.時間內得到應支付的款額。
2、乙方可以對甲方的任何指令、意見和通告提出疑問，但當甲方對所提疑問做出確認，否認或改變后，則乙方應按甲方的決定執行。
四、合同款支付方式
1、在本合同有效期內，甲方按月度支付人民幣：__________元，大寫：__________元整。
2、乙方銀行賬戶信息：____________________。
五、保密
本委托項下的所涉及到的任何技術資料和情報均為甲方的商業秘密，乙方在履行本合同項下義務時所知悉的任何關于甲方的訊息及資料均應被視為保密信息，在合同履行過程中以及合同履行完畢后_____年內，乙方負有保密。
甲方：______公司
地址：
電話：
法人：
委托代理人：
乙方：______地產營銷策劃有限公司
地址：
電話：
法人：
委托代理人：
項目合同5
第一章 總則
第一條 為加強公司建設工程合同管理工作，預防、減少和及時解決合同糾紛，維護合同雙方合法權益，提高經濟效益，根據《中華人民共和國合同法》和有關規定，結合公司工程建設實際，制定本制度。
第二章 合同管理職責
第二條 項目法人的主要職責
1、認真學習、貫徹執行《中華人民共和國合同法》和有關法律法規，依法保護本公司的合法權益。
2、制定、修訂本公司合同管理制度、辦法，組織實施合同管理工作。
3、依法簽訂、變更、解除有關工程合同。
4、嚴格審查所簽訂的合同，重大合同應提交有關方面會審，防止不完善或不合法的合同出現。
5、協助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。
6、做好合同統計、歸檔、保管工作。
7、監督、檢查合同簽訂、履行情況。
8、宣傳合同法和有關法規，培訓合同管理人員。
9、依法處理合同糾紛。
10、制止有關單位或個人利用合同進行違法活動。
第三條 財務部門的主要職責
1、加強與項目法人及現場管理機構等的聯系，及時通報合同履行中的應收應付情況。
2、做好與合同有關的應收應付款項的統計、分析，提出處理建議、妥善保管收、付憑證。
3、配合項目法人做好合同管理工作。
第三章 合同審簽管理
第四條 本公司對外簽訂合同，應由法定代表人或法定代表人授權的代理人進行。未經授權，任何人不得以本公司名義對外簽訂合同。
第五條 嚴禁將合同業務介紹信轉借其他單位或個人使用。介紹信的存根應當保存五年，以備核查。
第六條 合同應當采用書面形式，合同文本應當采用國家規定的合同示范文本；合同相對方提供的合同文本必須送交局有關部門審核。
第七條 所有合同都應按順序由項目法人統一編號。
第八條 合同及其有關的書面材料，應當語言規范，字跡（符號）清晰，條款完整，內容具體，用語準確、無歧義。
第九條 訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當事人的名稱或者姓名和住所，標的，數量和質量，價款和報酬，履行的期限、地點和方式，違約責任及解決爭議的方法等。
第十條 對于合同標的沒有國家標準又難以用書面確切描述的，應當封存樣品，由合同雙方共同取樣封存，并加蓋公章或合同章，分別交由指定責任人保管。
第十一條 訂立依法可以設定擔保或者對相對方的履約能力沒有把握的合同，應當要求相對方依法提供保證、抵押、留置、定金等相應形式的有效擔保。
對方當事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務能力的法人、其他組織或者自然人。對相對方的保證人的主體資格和清償債務能力要參照本制度的規定進行審查。
第十二條 對外簽訂合同，要明確選擇糾紛審判管轄地，并優先選擇由本公司所在地人民法院管轄。
第十三條 法定代表人或合同承辦人應當在合同文本上簽名或蓋章。
第十四條 簽訂合同，應當加蓋單位的合同專用章。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章或公章。單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。
第四章 合同審簽程序
第十五條 簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。
對法人必須審查營業執照原件或者蓋有工商行政管理局復印專用章的法人營業執照或營業執照的副本復印件（必須有最近年檢章）。
對非法人經濟組織，應當審查其是否按法律規定登記并領取營業執照。對分支機構或是事業單位和社會團體設立的經營單位，除審查其經營范圍外，還應同時審查其所從屬的法人主體資格。
對外方當事人的資格審查，應調查清楚其地位和性質、經濟組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及注冊地。
第十六條 簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。
代理人職務資格證明及個人身份證；
被代理人出具的授權委托書；
代理行為是否超越了代理權限或代理權是否超出了代理期限。
第十七條 簽訂合同，必須認真審查對方當事人的履約能力。
第十八條 簽訂合同，應當仔細審查對方當事人提供的有關證明資料，必要時應到簽發部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內容必須完全一致。
第十九條 下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存，以備考查。
名片；
廠家介紹、產品介紹等資料；
各類廣告、宣傳資料；
各類電話機等通訊工具號碼；
對方當事人提供的未經我方合同承辦人見證而復制的或未與原件核對無異的復印資料。
第二十條 合同承辦人應將合同的副本一份及時送交本單位財務部門備案，作為財務部門收付款物的依據。
第五章 合同履行、變更和解除
第二十一條 合同履約管理
1、法定代表人或指定的委托人全面負責合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負責其訂立合同的履行。
2、在履行合同過程中，根據情況的變化，應當對相對方的履行能力進行跟蹤調查。如發現問題，合同承辦人要及時處理，必要時經單位負責人同意，可實地調查合同標的情況和對方當事人的履約能力。
3、接收標的必須經過嚴格的驗收或商檢程序。對不符合制度規定和合同約定的標的應在法定期限內及時提出書面異議。
4、合同結算必須通過本單位財務部門進行。對合法有效的合同，財務部門必須在合同約定的期限內結算。對未經合法授權或超權限簽訂的合同，財務部門有權拒絕結算。
5、凡與合同有關的來往文書、電傳、信函、電話記錄都應作為履約證據留存。
對我方當事人的履約情況，除妥善保存有關收付憑證外，還要做好履約記錄。
我方當事人收到對方當事人通過郵遞方式傳送的與合同有關的法律文書時，應當連同信封一并收存。通過郵遞方式傳送與合同有關的法律文書時，必須使用掛號信函，并保存郵局收據、回執備案。
第二十二條 合同的變更和解除
1、對方當事人作為款物接收人而要求變更接收人時，必須有書面變更協議。嚴禁未取得對方當事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發貨或付款。
2、我方當事人遇有不可抗力或者其他客觀原因無法履行合同時，應當及時收集有關證據，并立即以書面形式通知對方當事人，同時積極采取補救措施，減少損失。
3、發現對方當事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應當催促對方當事人采取有效補救措施，收集、保存對方當事人不履行合同的有關證據，及時向法定代表人報告。
4、我方當事人因不便掌握，應明確變更或解除合同，應當及時以書面形式通知對方當事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復的期限，盡快與對方當事人達成變更或解除合同的.協議。
第六章 合同糾紛處理
第二十三條 合同糾紛管理
1、為解決合同糾紛所采取的各項措施，必須在法定的訴訟時效和期間內進行。
2、發現對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應當立即向單位負責人報告并向公安機關報案。
3、合同承辦部門、人員應配合好參加仲裁或訴訟。
4、合同糾紛發生后，可以通過協商、調解、仲裁、訴訟等方式解決。
5、合同發生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動的，應當及時委托有資格的代理人參與處理糾紛。
6、解決合同糾紛的申請書、起訴狀、證據、答辯狀、協議書、調解書、仲裁書、裁定書、判決書等，在結案后十日內，由承辦人送交備案。
第二十四條 合同糾紛處理程序
1、發生合同糾紛，合同承辦部門、人員應立即報告分管領導和本公司領導，合同承辦部門、財務部門應當及時提供解決糾紛所需的相關材料。
2、在處理合同糾紛過程中，對于可能因對方當事人的行為或者其他原因，使判決不能執行或者難以執行的案件，應當及時向法院申請財產保全。
3、合同糾紛發生后，應當依法采取一切措施，積極收集、整理有關證據。在證據可能滅失或者難以取得的情況下，應當向法院申請保全證據。
4、向法院提供原始證據時，必須先行復制，并請求法院的承辦人員出具證據收執。
第七章 合同資料管理
第二十五條 檔案資料內容
下列資料可以作為合同檔案：
談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件；
對方當事人的法人營業執照、營業執照、事業法人執照的副本復印件；
對方當事人履約能力證明資料復印件；
對方當事人的法定代表人或合同承辦人的職務資格證明、個人身份證明、介紹信、授權委托書的原件或復印件；
我方當事人的法定代表人的授權委托書的原件和復印件；
對方當事人的擔保人的擔保能力和主體資格證明資料的復印件；
雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；
登記、見證、鑒證、公證等文書資料；
合同正本、副本及變更、解除合同的書面協議；
標的驗收記錄；
交接、收付標的、款項的原始憑證復印件。
第二十六條 合同資料歸檔、統計與管理
1本項目部所有合同都必須統一編號，由辦公室妥善保管。
2、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續后十日內，應將合同檔案資料移交辦公室。
第八章 附則
第二十七條 本辦法適用于****各部門。
第二十八條 公司以前文件與本制度有抵觸的按本制度規定執行；本制度未涉及的，按公司現行文件或國家有關法規執行。
第四二十九條 本辦法解釋權歸公司總經理。
第三十條 本辦法自下發之日起生效實施。
二零零九年三月一日
項目合同6
合作雙方：
甲方：
乙方：
甲方向乙方購買本合同所約定的服務器，乙方向甲方銷售本合同所約定的設備，并且提供服務器操作系統的基本安裝、技術支持。
甲乙雙方經過友好協商，按照《中華人民共和國合同法》以及相
關法律、法規的規定簽訂本合同，以期共同遵守。
第一條 合同標的
第二條 設備價款
1、本合同總價款為人民幣 元（大寫：人民幣，明細價格表詳見上表）。除此甲方不再向乙方支付任何價款。
2、甲、乙雙方應按中國有關法律規定，承擔因履行本合同產生的稅費。
第三條付款期限及方式
1、甲方按照下述方式支付合同價款：
貨物到達當日開箱檢查無誤并收到乙方提供的增值稅發票后，當日付全款。
2、雙方為履行本合同所發生的`銀行費用由各方自行承擔。
第四條 開箱檢驗
1、本合同設備的開箱檢驗由甲、乙雙方代表共同進行。如開箱檢驗中發現合同設備有缺貨、損傷、破損或與裝箱單不符的現象，則應由甲方和乙方的代表當場作出確認。如證實上述的缺貨、損傷是由乙方（包括乙方所委托的承運人）原因所致，乙方應按照甲方要求補足、更換短缺或受損部件。
2、如果由于非乙方原因在貨到交付地點或買方倉儲地點后未能在3日內開箱，甲方將妥善保管貨物。在具備開箱檢驗條件的情況下，如因乙方原因未于甲方通知檢驗的3日內進行檢驗，而且雙方未就另行確定開箱檢驗日期達成一致，則甲方有權自行開箱檢驗。如合同設備存在任何短缺、缺陷和損壞，并且上述短缺、缺陷或損壞是因乙方原因造成的，則乙方應在開箱后15日內免費替換或補足。
第五條 安裝和驗收
1、設備安裝
�。�1）合同設備的安裝由甲方負責，乙方指派相關技術人員予以協助操作系統的安裝。
（2）安裝工作開始前，甲方應準備好安裝環境和條件。乙方在甲方協助下進行操作系統的安裝，其他相關應用軟件由甲方自行安裝。
第六條 質量保證與保修
1、乙方應保證其交付的設備為全新的，并符合本合同所述規格、質量和技術特性。設備保修期按ibm廠商標準執行，為三年有限現場保修。
2、保修期內如果設備出現問題，由ibm廠商提供服務，為3年（7*24）4小時上門服務。
第七條 違約責任
按照合同約定，違約方應賠償對方遭受的損失。
第八條 爭議解決方式
本合同適用中華人民共和國法律，在合同履行過程中發生的與本合同有關的爭議，雙方首先應友好協商解決，協商不成的，雙方同意提交甲方所在地仲裁委員會仲裁；
第九條 合同的生效
本合同于雙方的法定代表人或授權代表簽字并在本合同上加蓋公章或合同專用章之日起生效。
甲方： 乙方：
授權代表：
聯系人：
聯系電話：
年 月 日
法定代表人 （或授權代表）： 聯系人： 聯系電話： 年 月 日
項目合同7
甲方：__________(以下簡稱甲方)
身份證號碼：______________
電話：____________________________
乙方：__________(以下簡稱乙方)
身份證號碼：______________
電話：____________________________
現甲方自建項目工程，對于施工中的鋼筋加工人工費自愿由乙方承包，現經雙方多次協商達成以下合同內容：
一、雙方義務：
1、甲方：_________
�、偈┕ぶ兴桎摬募皶r提供至施工現場。
�、谪撠熞勒蘸贤瑑热莅磿r支付工程款。
③負責施工現場的外界干撓。
2、乙方：_________
①負責依照施工圖及變更圖、嚴格依照國家驗收規范進行施工，承擔未按質量要求施工的返工、材料浪費等費用。
�、阡摻罴庸み^程中乙方負責所有加工機械及工具。
�、圬撠熶摬倪M廠的缷車人工配合工作。
�、茇撠煵牧系暮侠硎褂�，節約用材。承擔鋼材加工的現場清理工作，達到工完場清的效果。
二、結算：鋼材加工甲、乙雙方經協商每平方米依照建筑面積貳拾叁元做為計價依據。(施工范圍包括圖紙中所有的.鋼材加工以_____層開始計價)
三、付款：雙方協商：每層支付人工費單層價款的_____%，封頂后依照合同總價款支付至_____%，余款經工程驗收后_____個月內付清。
四、合同簽定后，如乙方未能依照合同執行，甲方有權終止合同。
五、本合同具有法律效力，雙方共同遵守，合同一式叁份，甲方兩份乙方壹份，以備存查。
甲方：______________
乙方：______________
地址：______________
地址：______________
授權代表：_______
授權代表：_______
電話：_______
電話：_______
日期：_______
日期：_______
項目合同8
委托人(全稱)：
受托人(全稱)：
依照《中華人民共和國民法典》、 《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》及國家的有關法律、行政法規，遵循平等、 自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 招標代理事項協商一致，訂立本合同。
第一條 、工程建設項目概況
項目名稱：
項目編號：
建設地點：
招標范圍：
建設工期：
總投資額：
招標方式：
第二條、委托人委托受托人為委托人委托受托人為 工程建設項目的招標代理機構，承擔本工程的 招標代理工作。
第三條 委托范圍如下口中劃√者：辦理招標的備案手續; 起草及發布招標(采購)公告; □代擬投標邀請書;編制和發售資格預審文件; 協助招標人評審投標資格預審文件;編制和發售招標(采購)文件; □編制工程預算控制價(標底)、工程量清單;□組織投標人踏勘現場、答疑、草擬答疑紀要;協助招標(采購)人或受招標(采購)人委托依法組建評標委員會;協助招標人或受招標人委托組織開標、評標、定標會;向中標(成交)人發出中標(成交)通知書，向未中標(成交)的投標人發出中標(成交)結果通知書;辦理有關事項的公示手續;編制招標成果文件并送有關部門備案;□其他事項: 暫無
第四條、合同價款
1.收費標準根據國家發改委計價格[20 ]1980號和發改辦價格[20 ]857號文件規定，經雙方協商按如下 (1) 條執行：
⑴以中標金額計算招標代理服務費，按國家發改委計價格[20 ]1980號規定累進計取。
⑵以中標金額計算招標代理服務費，按中標金額的 / 總造價 ( / ‰ )包干計取。
�、前慈嗣駧� / 元(￥： )包干計取。
2.支付方式經雙方協商按如下
(3) 條執行：
�、旁诖_定中標人并發出中標通知書后，且代理人完成所有招標工作后、委托人在七個工作日內一次付清全部酬金，在委托人辦理該工程建設項目各項前期手續完成全部交給代理人備案合格后 30 日內完成委托業務。
�、朴晌腥嗽诤炗啽竞贤笕諆纫淮涡灾Ц�。
�、钦袠舜矸⻊召M由中標人在領取中標通知書時一次性支付。
第五條、組成本合同的文件：
1、本合同履行過程中雙方以書面形式簽署的補充和修正文件;
2、本合同協議書;
3、本合同專用條款;
4、本合同通用條款。
第六條、本協議書中的有關詞語定義與本合同第一部分《通用條款》中分別賦予它們的`定義相同。
第七條、受托人向委托人承諾，按照本合同的約定，承擔本合同專用條款中約定范圍內的代理業務。
第八條、委托人向受托人承諾，按照本合同的約定，確保代理報酬的支付。
第九條、合同訂立
合同訂立時間： 年 月 日
合同訂立地點：
第十條、合同生效
本合同約定 雙方法定代表人簽字并加蓋公章 后即行生效，全部招標代理工作完成，且中標通知書發出并結清款項后失效。
委托人(蓋章)： 受托人(蓋章)：
法定代表人(簽字或蓋章)： 法定代表人(簽字或蓋章)：
授權代理人(簽字或蓋章)： 授權代理人(簽字或蓋章)：
單位地址： 單位地址：
郵政編碼： 郵政編碼：
聯系電話： 聯系電話：
傳 真： 傳 真：
電子信箱： 電子信箱：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳 號： 帳 號：
年 月 日 年 月 日
項目合同9
項目名稱： 合同編號：
甲 方 ： 乙 方：合
同
月書
年 日
合同書
甲方： 地址： 聯系人： 電話： 傳真： 乙方： 地址： 聯系人： 電話： 傳真：
依據國家有關的法律、法規，綜合本工程的具體情況，明確甲乙雙方的權利和義務，經甲乙雙方協商一致，簽定合同書如下：一、總則
甲方同意委托乙方承接（項目）建設工程施工。
二、工程概況及報價
1、工程地點：
2、工程內容：
設備間設備遷移及布線改造；網絡線纜測試；模塊端接；配線架端接；網御星云防火墻、入侵檢測系統的安裝調試，中孚保密管理系統的安裝調試，榕基漏洞掃描的安裝調試，線路傳導干擾、電磁屏蔽
機柜、電磁泄露防護插座、微機視頻信息保護機、金山毒霸殺毒軟件等的安裝以及機房環境改造；服務器終端加固、信息消除、密級標識；門禁改造，標簽制作，電話程控交換機的安裝調試，以及交換機、路由器的安裝調試等。
3、工程報價及結算方式：
工程項目總報價為元（大寫：元整），如項目進行中材料或設備有增減，按新增加的項目的實施單價由甲乙雙方協商，簽訂相關協議后執行。 4、付款方式：簽訂合同后，預付合同總額的80%，即 元（ 元整）；測評完成后付合同總額的15%，即 元（元整）；項目驗收完成后無故障運行十個工作日，付合同總額的.5%，即 元（元整）。
5、甲方將合同項下的應付合同款付至乙方以下指定帳戶：
收款單位：開戶行： 帳戶： 三、系統工期合同簽訂后天內安裝調試完畢。 四、施工地點：
五、甲方的責任和義務
1、甲方積極地配合乙方在合同執行過程中進行的各項工作，為乙方提供工作方便；
2、甲方應及時向乙方提供必要的工程施工圖紙和工程施工技術要求，明確乙方的具體工作內容；施工過程中，甲方有權根據需要對工程和施工進行相應的調整和修改，具體程序及細節由甲乙雙方協商；
3、甲方在規定的時間內向施工人員提交資料及文件，向施工單位進行施工交底，并對其完整性、正確性、及時性負責，甲方不得要求乙方違反國家有關標準進行施工；
4、甲方變更委托施工項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成乙方施工需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充協議（或另訂合同）、重新明確有關條款外，甲方應按乙方所耗工程量向施工人增付施工費。
5、對乙方提供的各種技術文件，資料保密，不以任何形式擴散給第三者。
六、乙方的責任和義務
1、負責本系統工程施工圖紙設計。
2、負責按合同規定施工，確保工程進度，按照甲施要求完成各項工作。 3、負責按照經過甲方審批過的施工設計圖和有關規范施工，確保工程質量。 4、負責成品交驗前的保護，保養。
5、做好施工記錄、隱蔽工程記錄，并匯集施工技術資料。 6、負責辦理有關手續，并確保系統按期驗收使用。 7、負責培訓甲方使用和管理本系統的技術人員。
8、乙方進場施工人員必須服從甲方的統一管理，如違反甲方管理制度視情節予以處罰直至清退出場。
9、做好施工組織管理，保持現場清潔，器材堆放整齊并及時清理現場垃圾，做到文明施工。
10、未經甲方書面同意，乙方不得將本合同項下的權利義務轉讓給任何第三人，不得將工程項目進行分包和轉包；
11、乙方施工人員在工程施工期間，應服從遵守甲方有關制度，維護甲方的企業形象，不得借甲方的名義在施工期間從事各種違法違紀活動，由此產生的一切后果由乙方負責。
七、保密條款
甲乙雙方應恪守因簽署或履行本合同而獲知的對方商業信息及其它商業秘密。任何一方如將獲知的對方商業秘密泄露給第三方，應賠償因泄密而給對方造成的一切損失并承擔相應的法律責任。
八、工程質量與驗收
1、乙方按甲方建設施工及驗收技術規范、采用的標準、設計的要求和甲方代表依據合同發出指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。
2、以上檢查合格后，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任。
3、以上檢查檢驗應執行電信建設工程施工質量檢驗及評定標準等規定，在不影響正常施工的前提下進行，如影響正常施工，除非經檢查檢驗為質量不合格，因此發生的費用則由甲方承擔，相應順延工期。
4、工程達不到約定質量條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任，并賠償由此造成的損失。
項目合同10
自20xx年至今，我在項目辦工作已經六年了，這期間參加了包括濱海公路在內的各項重點項目的工程管理工作，自己始終能夠以認真的工作態度及嚴謹的工作作風做好每一項負責的工作，學到了很多先進的管理方法，積累了許多工作經驗。下面我就把20xx年工作情況及在工作中的體會向各位領導做個簡要的匯報。
根據項目辦人員分工，今年我主要負責項目辦的合同管理及內業管理工作。今年項目辦管理的主要項目有：濱海公路尾留工程、濱海公路北小柳至錦六支段5公里路基、路面及橋梁工程、東濱支線16.9路基、路面及橋梁工程、義縣楊千臺公鐵立交橋引線工程、凌海二道河險橋加固工程、黑山勵家公鐵立交橋工程。具體做了以下工作：
1、受省局委托，與項目辦成員共同組織完成了上述各項工程的招標投標工作，與施工單位簽訂工程施工合同協議書8份。
2、按省局要求，在市處的組織下完成工程施工圖設計的復核，對工程預算進行審查，上報省局專家組會審后形成工程攔標價。
3、按月完成各項工程的計量支付審核工作，保證各款計算符合計量規則，準確無誤。
4、及時掌握詳細的工程進展情況，向各級主管部門提供真實、有效的工程進度和質量的數據信息。
5、完成各項工程變更審核，為領導決策提供依據。
6、協助審計部門進行工程跟蹤審計，并隨時提供相關資料。
7、與各新聞媒體部門溝通，作好工程信息發布。對于上述各項工作，自己都能以嚴謹科學的態度來對待，得到了市處、市局及省局相關領導的認可。
通過今年的合同管理，我發現有以下幾個關鍵點需要在今后的工作中繼續加強：
1、信息溝通。各級主管部門對工程項目的投資、質量和進度的掌握最重要的`途徑是通過信息溝通，所以信息上報的及時性、準確性至關重要。
2、數據管理。工程項目的相關數據量非常大，而且不停地變化，很難掌握。尤其網絡時代，電子數據的嚴格管理變得很必要。能夠隨時掌握動態的數據并進行整理匯總變得越來越重要。
3、文檔、圖紙及文件資料整理。隨著時間的推進，積累的工程資料會越來越多，如果不能隨時整理，后期要做許多重復工作，資源浪費十分嚴重，查閱起來非常困難。
以上是今年我在工作中的一些體會，希望在接下來的工作中能夠揚長補短，使自己的工作能力在不斷的學習中繼續有所提高，所以我很感謝項目辦領導給我這難得的機會，讓我通過項目辦的工作獲取更多的專業技能，積累更多的工作經驗，我將會用加倍的努力來回報領導對我的信任。
項目合同11
甲方(委托人)：__________________________
法定代表人：___________________________
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。
第一條：工程概況 湖畔護坡工程承包項目發包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按_______米計算。
第二條：施工方案
1、護坡
(1)、基底寬_______米，厚_______米，自下而上慢慢收至高度為_______米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標號為42.5，磚要好質量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。
(3)、完工后做圍墻_______米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。
第三條：合同工期 1、經雙方協商確定，工程期為_______日，暫定于自_________
______年_______月_______日起至____________
______年_______月_______日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。
第四條：價格及付款方式
1、工程總承包價為_______元。
2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式：竣工驗收后付_______元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分付，質保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。
第五條：甲方義務
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。
第六條：乙方義務
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的.安全穩定。
2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。
第七條：施工安全 承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。
凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用，均由乙方承擔。
第八條：驗收 工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。
如驗收不合格，乙方應負責無償返工。
第九條：違約責任
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金；逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。
第十條：其它 本合同于_________年_____月_____日由雙方在x簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式3份，上方各執一份，上交1份。
授權代理人(簽字或蓋章)：_____________
承包人(簽字或蓋章)：______________
__________年_____月_____日
__________年_____月_____日
項目合同12
一、_________大廈的物業管理包括裝修管理，由_________物業管理公司承擔。
二、裝修申請：業主用戶的室內裝修，須于裝修入場前15天向大廈物業管理公司業務部門書面申請，并提交裝修方案。裝修方案包括以下資料：
(1)裝修平面圖;
(2)裝修用料，如天花、隔墻、地面等的用料;
(3)照明系統和電源布線圖;
(4)給排水系統要求;
(5)需要新做或更改的中央設備系統;
(6)維修檢查出口的位置;
(7)天花平面設計圖;
(8)各立面圖;
(9)櫥窗及招牌的設計(包括字體、店徽的設計)。
三、審批裝修方案
物業管理公司在收到業主用戶的裝修方案后7天內予以答復。對不合規范或資料不全的，業主用戶按要求進行修改，重新提交審批。
四、裝修按金
為保證裝修期間清理廢物，不損壞大廈共用設備設施、不違反裝修管理規定，業主用戶的裝修須交一定數額的按金，按金標準根據裝修工程量大小而定，但每個房間(商鋪)最少不低于_________元。裝修工程完后經管理公司確認無任何扣罰之處，按金悉數退還(不生息)。如裝修工程有扣罰賠償行為，在扣除應罰應賠款后的余數退還業主用戶;如果按金不足以支付所有費用，管理公司有權追收不足金額。
五、裝修監管費及水電費
業主用戶進行裝修工程須向管理公司支付裝修監管費，用于消防安全、場地及設備的保護、電梯的使用、公共安全、場地清潔、施工監管等方面的支出。裝修監管費的標準相當于最終方案總工程價款的5%，最少不低于建筑面積10元平方米。裝修期間所發生的水電費用由業主用戶支付。
六、保險
為防止裝修期間的施工可能出現的事故而招致損失，管理公司視裝修工程情況可要求業主用戶購買裝修工程的保險，包括火險、公共責任險等。
七、防火負責人
業主用戶應指定裝修施工單位的負責人為防火責任人，并在防火責任書上簽字。
八、裝修施工責任承諾書
業主用戶在裝修申請獲批準之前，須在裝修施工責任承諾書上簽字，承諾遵守本裝修指南所列的全部規定。
九、裝修施工許可證
業主用戶按土建規;定提交裝修方案，繳交裝修費用，在承諾書上簽字后，管理公司向業主用戶出具裝修施工許可證。
十、裝修工作開始
業主用戶領取裝修許可證后即可辦理施工人員出入證、材料運進等，裝修工程便可開始。
十一、裝修驗收
裝修工程完工后，業主用戶應書面通知管理公司驗收。管理公司檢查裝修工程是否符合裝修方案的要求，施工中有沒有違反裝修守則，費用有否繳足等等。如無問題，即予驗收通過，退還裝修按金。
十二、裝修守則
業主用戶的室內裝修，必須遵守以下規定：
(1)所有消防、空調、給排水及煤氣的施工，必須由管理公司指定的施工單位進行。請與管理公司聯系，以取得指定施工單位的名單。
(2)噴淋系統一般不予改動，如遇特殊情況必須改動時，要符合現行消防設計規范。管理公司收取配合施工作業的管理費，并要求在限定時間內完成。
(3)所有電器的安裝都應遵照市供電局的有關規定，所有電線一定要保護在鍍鋅管內，而未征得管理公司同意，絕對不得將電線直接嵌入大廈的任何部分。
(4)除了大廈所提供的招牌燈箱位置外，其他位置一律不可以裝設店徽或標牌。招牌的設計方案必須得到管理公司的審批。
(5)不得安裝面向公共走廊或會對其他商戶或顧客造成騷擾或影響的音響。
(6)所有門不得敞開伸入到一般的公共地方，包括走廊或電梯廳。
(7)所有裝修不能影響建筑物外觀，裝修不能凸出于公共走廊。
(8)若改動房間，如隔斷，不能影響空調回風。
(9)除得到管理公司批準外，所有內部隔墻應是重量輕和于式結構的.，盡量采用防火材料，符合防火要求。
(10)不能更改任何消防卷簾。
(11)所有裝修或家具不能在消防卷簾的上下方或阻擋消防卷簾開關箱或導軌。
(12)不能阻擋消防通道、走火門、緊急出路燈箱、消防栓。
(13)不能阻擋空調機房的回風及進出空調機房的通道和維修空間。
(14)不能改變防煙門、玻璃門的功能、位置。
(15)吊頂如不是上人吊頂，應在每一個風問、每一個盤管風機、每一個水管閑掣、每一個消防卷簾的馬達及電源箱下加檢查口。
(16)不得在玻璃幕墻結構上打孔或粘貼任何類型的設施。一切裝置不得觸到幕墻系統的結構組件或任何一部分。緊靠幕墻的商鋪內間隔不得固定在幕墻系統上。
(17)在未獲得管理公司的書面批準下，不得挖槽、切割、砍鑿或雕刻結構樓面以及與鄰鋪共同之隔墻。
(18)業主用戶應在施工前獲得所有當地政府部門的一切有關批準，特別是消防局的有關批準。
(19)任何管理公司的審批，無論如何并不代表對方案中的技術參數的認可，同時管理公司也不保證方案中所選設備材料的規格性能及效果。設備與材料如發生問題而引致任何后果，概由業主用戶負責。
發包方（蓋章）：_________ 承包方（蓋章）：_________
發包方電話 承包方電話
_________年____月____日 _________年____月____日
項目合同13
甲方： __________公司
乙方：三門峽市凱達農業技術推廣有限公司
甲乙雙方經過友好協商，就太陽能光伏產業領域進行全面合作，在河南省三門峽市湖濱區域開發光伏發電項目(下稱“光伏發電項目”或“項目”)等事宜達成如下意 向：
一、合作項目：
二、地點：
三、合作期限：自簽訂正式合同之日起_____年。
四、甲方的權利義務：
1、甲方在上述地點投資建設光伏發電項目，項目建設初步擬定規模為20xx畝光伏發電(其中至少為300畝大棚式、其余為分布式，且300畝大棚的所有權及使用權歸屬乙方所有)，同時甲方保證擁有并提供該項目的經營資質證明;
2、甲方按照當地上級部門的核準規模及合同約定，按時完成農業光伏項目建設。
3、合作期間，涉及發電設施的`維護及對周邊的涉農損失由甲方負責承擔，發電收益及專項國家補貼歸甲方所有;
4、合作期間，甲方每年向乙方支付土地使用費_____元;
5、投產發電后的入網手續由甲方辦理;
五、乙方的權利義務：
1、乙方負責提供該項目的用地，并全權負責土地流轉手續;
2、乙方辦理該光伏發電項目的前期支持性文件(或手續)，并在國家政策允許范圍內，提供最優惠的政策支持，包括土地、資金、稅收、建設、審批、人才等各個方面，扶持光伏產業的發展等;
3、除發電收益外，本意向土地范圍內的農業收益及專項國家補貼歸乙方所有;
4、乙方負責協調周邊鄰里關系，保障該項目順利建設;
六、各方承諾在三門峽市注冊相應的具有獨立法人資格的電力及/或農業公司，項目投產后在當地合法經營，照章納稅。
七、合作期滿后，各方再另行協商合作續期事宜。
八、本合作意向原則上無異議的，雙方應于7日內就具體合作細節，另行簽訂具有法律效力的正式合同;
九、未盡事宜，可根據實際情況，由雙方協商解決。
甲方：__________公司
乙方:(蓋章)：
授權代表(簽字)：__________
簽訂日期：___年___月___日
項目合同14
甲方：
乙方：
甲方為保證項目實現與市場接軌，最終達到能適合休養院實際的三星級標準的管理服務和占有一定份額的散客市場，均雙方在平等、互利的基礎上，協商達成如下條款:
一、甲方對經營管理項目(客房部、、康樂部、游泳館、保齡球館、網球館、室內外水療區)，實行在黨支部、綜合辦公室和民主管理委員會領導下的總經理負責制，授權乙方負責該項目經營管理責任目標的按期實現。
二、受聘經營管理資產見清單(附件：1)
三、受聘期限為________年，從________年_____月____日至________年____月____日止。
四、受聘期待遇：扣除原有經營客源和今后發展的新客源收入，所產生的營業收入的10作為總經理的相關待遇(包含項目為：責任工資、崗位津貼、獎金、加班費、交通費、通訊費、各種保險費、各種外聯接待費)
五、乙方在交通休養院內的食宿由甲方提供；
六、乙方在xx公司和交通休養院法定代表人簽字認可的經營管理組織框架、人員定編和核定待遇范圍內，有權組織召集相關人員研究決定經營管理人員和一般服務員的`招聘、培訓、管理、使用、考核、獎懲、解聘等相關事宜。
七、乙方享有xx公司和交通休養院法定代表人簽字認可范圍內(環保、公安、稅務、工商、衛生等政府職能部門)的打折、簽單權；
八、乙方必須制訂出一套結合交通休養院實際，并能操作實施的經營管理方案（附件：2）。
九、乙方必須在國家的法律、法規和xx公司、交通休養院規定范圍內從事經營管理。
十、乙方在經營管理活動中，沒有xx公司和交通休養院法定代表人簽字授權認可，不得收取和支付現金、支票和有價證卷；
十
一、乙方在日常經營管理活動中，必須按三星級標準的工作流程進行，并在次日上午10：00以前將上日的經營情況以書面形式報交通休養院綜合辦公室；
十
二、甲方財務在對乙方監管過程中,必須按時把日、月、季、年報表，以書面形式報xx公司、綜合辦公室；
十
三、乙方實現責任目標，在________年元月____日能正常對散客營業，并實現星級管理服務水平；
十
四、乙方實現責任目標，在________年____月____日前完成全員培訓計劃，達到三星級管理服務水平（按三星級標準范本對照檢查），有一定數量的散客。
十
五、乙方實現責任目標，________年____月31，保持三星級管理服務水平，扣除老客源和交通休養院發展的新客源營業收入，實現營業收入60萬元，經營成本（水、電、氣、燃料、一次性用品、設備折舊、人員經費、稅等）控制在60以內。
十
六、乙方實現責任目標，________年元月____日至____月3____日，保持三星級管理服務水平，扣除交通休養院老客源和交通休養院發展的新客源營業收入，實現營業收入150萬元，經營成本（同前）控制在40以內；
十七、乙方實現責任目標，________年元月____日至____月3____日，保持三星級管理服務水平，扣除老客源和交通休養院發展的新客源營業收入，實現營業收入200萬元，經營成本（同前）控制在40以內；第________年實現營業收入300萬元；第四、________年實現營業收入400萬元；期滿后在同等條件下，有優先競聘權。
十八、甲方按日、月統計記錄，季度考核，對乙方的責任考核必須客觀公正，否則，乙方有權拒絕。
十九、甲方不得無故辭退乙方。否則，應發給辭退補助費。
二十、凡因乙方違法犯罪或給甲方造成重大損失或不能履行該合同六至十六條約定，甲方有權給予乙方經濟扣款直至辭退。
二十一、本合同自________年元月____日起生效，甲乙雙方不得擅自修改或解除合同，合同執行中如有未盡事宜須經雙方協商，做出補充規定。附件、補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，雙方協商解決，協商不成時，任何一方可向人民法院起訴。
二十二、本合同一式肆份，雙方各持一份。
甲方：
乙方：
項目合同15
甲方(甲方)：
乙方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，經供需雙方協商一致，為確保雙方實現各自的經濟目的，明確經濟責任，供需雙方本著平等互利、協商一致的'原則，確認根據下列條款訂立本合同，以資雙方信守執行。
一、 貨名、規格、數量、金額
二、 合同價款總額:(美元)
三、 交貨期：
四、 貨運方式：
乙方發貨至甲方指定地點。
五、付款形式：簽定合同當日，甲方向乙方交付儀器購買定金乙方確認甲方款項到帳后，向甲方發貨;到貨并調試正常后，甲方向乙方支付價的65%尾款
六、產品標準和技術要求
乙方保證向甲方提供的產品為原廠生產的質量合格產品，原廠包裝。
七、驗收條款
1、驗收以雙方認可要求為驗收標準，如果交付的產品符合合同規定且無質量問題即為驗收合格。驗收期限為7天，過期視同合格。
2、驗收地點：在交貨地點進行驗收。
八、質保條款
乙方承諾為甲方提供1年保修服務。
九、產品退換條款：
1、發現乙方提供的產品存在不符合合同規定的技術要求或外觀要求等問題時，甲方有權在收到貨后選擇換貨或退貨處理，并以書面形式通知乙方。
十、違約責任
1、逾期付款、交貨責任
1.1甲方應嚴格遵守合同付款期限要求支付貨款，甲方不按時付款，每逾期一周(不足一周按一周計算)，向甲方收取違約金，每周違約金比率為該批貨款金額5‰。甲方如出現2次以上的拖延付款情形，乙方將視認為甲方存在付款信譽問題而有權停止繼續供貨。
1.2乙方不按時交貨或延期交貨，每逾期一周(不足一周按一周計算)，甲方收取違約金。違約金金額為該批貨款金額5‰。
2、乙方產品達不到甲方的技術要求，甲方有權終止合同，并以書面形式通知乙方。
3、因乙方產品質量問題，除負責退換外，承擔給甲方造成的經濟損失。
十一、其它事宜
1、未盡事宜以雙方協商解決，若協商不成，任何一方可向合同履行地人民法院提起訴訟。
2、本合同一式肆份，甲乙雙方各兩份，合同雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【項目合同】相關文章：
項目合同04-19
項目承包的合同11-18
項目施工合同11-15
科技項目合同12-16
項目轉讓合同10-20
項目借款合同10-26
拆除項目合同12-02
項目內部合同02-12
項目開發合同12-28