1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 加工承攬合同

        時間:2023-07-20 18:25:23 其他合同范本 我要投稿

        加工承攬合同15篇(經典)

          現今很多公民的維權意識在不斷增強,很多場合都離不了合同,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編為大家整理的加工承攬合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        加工承攬合同15篇(經典)

        加工承攬合同1

          訂立合同雙方:

          承攬方:_____________ 以下簡稱甲方

          定作方:_____________ 以下簡稱乙方

          甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守、

          第一條加工成品

          ┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

          │品名│規格(長,寬,高cm)│單位│數量│備注│

          ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

          │玻璃柜臺│130____40____90│件│120││

          ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

          │塑料臺面柜臺│180____100____95│件│10│其中不│

          │││││帶抽屜│

          ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

          │玻璃臺面柜臺│180____100____95│件│20││

          ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

          │棉布貨架│180____40____200│件│10││

          ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

          │大百貨電器貨架│180____80____200│件│5││

          ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

          │小百貨貨架│180____50____200│件│80││

          └──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

          第二條加工成品質量要求:

          一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳、

          二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做、

          三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便、

          四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據、

          第三條原材料由甲方提供、

          第四條圖紙由乙方于____________年____月____日前送交甲方、甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見、甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方、因此造成的損失,由乙方賠償、

          第五條工程價款:按核定價格單計算款________元、

          第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收、驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準、雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明、

          第七條交貨的時間和地點:____________年____月____日至____月________日全部交貨、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行、交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續、

          第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按____元計算,共計____元,全部費用由乙方負擔、

          第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按____元計算,共計____元,全部費用由乙方負擔、運輸造成的損失,由甲方負責、

          第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款____________元(____萬元)、甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款、乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還、

          第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款、

          第十二條甲方的違約責任

          一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償、

          二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償、

          三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失、

          四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的`價款總額的千分之一償付違約金、

          五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值________%的違約金、

          六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收、

          第十三條乙方的違約責任

          一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失、

          二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值________%的違約金、

          三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失、

          四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金、

          五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失、

          六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用、

          第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任、但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失、

          第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴、

          本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效、

          本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份、

          甲方:____________(蓋章)

          代表人:____________(簽名)

          地址:____________

          電話:________________

          開戶銀行:____________________

          帳號:________________________

          乙方:____________

          代表人:________________

          地址:____________

          電話:____________

          開戶銀行:________

          帳號:____________

          年 月 日

        加工承攬合同2

          定作方: (以下簡稱:甲方)

          承攬方: (以上簡稱:乙方)

          依照《中華人民共和國合同法》,本著長期合作共贏的精神,現就甲方委托乙方加工定作 產品一事,經甲乙雙方友好協商,一致達成本加工承攬合同條款如下:

          第一部分 合法交易資格確認

          一、甲乙雙方應在本合同有效期內始終擁有履行本合同規定的商業交易能力,并根據本合同相關條款承擔由于此種能力喪失而承擔的法律責任。

          二、在本合同生效之前,甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章):

          1、 營業執照。

          2、 國稅、地稅登記證。

          3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。

          4、 授權經辦人的簽名樣式證明書。

          5、 加工產品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。

          三、在本合同生效之前,乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章):

          1、 營業執照。

          2、 國稅、地稅登記證。

          3、 法定代表人身份證或委托經代理人身份證。

          第二部分 合同內容

          第一條:合同條款術語定義

          1、“合同”指本加工承攬合同,包含本合同項下的附件。

          2、“合同附件”指經雙方協商并訂立的,附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。

          3、“合同生效”經雙方法定代表人或經過授權的經辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后,合同或合同附件方能生效。

          4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外,專門用于生產甲方產品所需的原材料,如紙箱、紙盒、商標貼,專用的化工原料等。

          第二條:合同附件與合同出現不一致時處理準則

          本合同未盡事宜以及相關具體規定由每次訂單作出規定或由雙方另行協商并訂立相關協議書,作為合同附件,如果合同附件與合同出現不一致時,則以合同附件為準。

          第三條:加工產品在合同期內,甲方委托乙方加工產品數量如下:

          訂單中另行確認;

          第四條:原材料的提供及損耗

          1、委托加工產品所需的原材料,由甲方提供全部,或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成,甲乙雙方生產前進行書面確認,并明確原材料的定額損耗,以《報價單》形式達成,并按此價格結算。

          2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產過程中的損耗,對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規定的指標范圍內,超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經甲方特別授權,乙方不得自行處理節余的原材料,并須妥善保管及交由甲方處理。

          第五條:生產工藝技術文件的提供

          1、甲方自帶的或經乙方技術部協助完成的生產工藝技術文件,必須先經過乙方進行的生產工藝技術評審,并經雙方簽字蓋章后生效。

          2、乙方依照甲方的要求進行生產期間,發現生產工藝技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在1個工作日內回復,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。

          第六條:質量要求及驗收標準

          1、乙方按照約定的國家標準或企業標準及技術規范的要求,提供合格的產品,嚴格委托加工產品的詳細名稱、規格、數量、價格、交期等內容均在每次《委托加工產品按ISO9001標準和雙方確認的技術規范與要求進行生產。

          2、甲方需在檢測確認后,向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質的簽封標準樣品,乙方所交付的合同標的物品質,必須達到或高于封樣樣品的品質。

          3、甲乙雙方提供的原材料,均需經過乙方的驗收合格,方可進入生產,按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣,進行驗收。

          4、甲方提供的自備原材料驗收,如果不符合甲方的驗收標準,乙方驗收時沒有發現,在生產中使用,因此帶來的.損失,由乙方承擔。

          5、雙方對承攬的加工產品在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明,質量認定以該機構的檢驗結果為準,如果檢驗合格,檢驗費用由甲方承擔。

          第七條:交貨期與延期處罰

          1、甲方與乙方首先需要確定加工產品的生產工藝技術文件,并雙方簽字蓋章。

          2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準。

          3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標準。

          4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。

          5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶。

          6、在確定上述1x5條后,作為本次訂單交期的開始日期,每次訂單的具體交期,在《委托加工產品訂單》中由雙方確認。

          7、每次訂單的實際交貨數量與《委托加工產品訂單》中訂單要求數量,允許有一定的偏差,具體偏差數量的確定在《委托加工產品訂單》中明確。

          8、因乙方的原因造成延期交付訂單產品的。每延期一天,向甲方支付該《委托加工產品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天,甲方有權解除本合同。

          第八條:結算方式

          1、甲乙雙方確定認可《委托加工產品訂單》后,甲方簽字蓋章后傳到乙方后,需立即支付《委托加工產品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款。乙方在收到款后的情況之下,安排組織生產。

          2、有需要乙方代為采購甲方專用原材料的,甲方還需要將材料款、制版費用等相關款項全部匯到乙方帳戶,乙方收到款后安排組織生產。

          3、甲方每次提貨,需要付清所提貨的全部貨款,預付款只有在最后一次提貨時,作為貨款使用。

          第九條:加工產品驗收及賠付

          甲方根據雙方確定的質量檢驗標準和封樣進行,如果不合格,甲方提供不良品樣品及相關報告,經乙方認可后,甲方有權退回。甲方退回不滿足技術規范和要求的不合格產品,并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸等費用,或者要求乙方根據甲方的書面要求立即對這些產品進行補足數量、更換或退回整批產品,乙方承擔由此而產生的材料、人工等相關損失。

          第十條:驗收交貨地點及運輸:

          1、驗收交貨地點: 乙方廠區內,甲方自提。

          2、經甲方確認運輸費的情況之下,乙方可以代辦運輸。

          第十一條:逾期提貨

          1、乙方完成訂單產品生產后,根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間,乙方可幫甲方保管產品10天,甲方須在此期間提完貨物,超過即為逾期提貨,出現逾期提貨情況,乙方將向甲方收取違約金,以甲方逾期提貨產品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算,每逾期一天,按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的,且雙方未達成處理協議的,乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權,乙方有權處理該批產品,收回乙方應有權益。

          2、甲方如逾期提貨,但根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間,10天以內將訂單產品和乙方庫存的代購材料款全部付清,甲方不需償付違約金,但需要支付倉儲費,每逾期一天,按總額的0.5‰支付。甲方超過6個月未提貨的,且雙方未達成處理協議的,乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權,乙方有權處理該批產品,收回乙方應有權益。

          第十二條:保密制度:

          1、甲乙雙方都應遵守保密制度,雙方協商的所有內容不得向第三方透露。未經甲方許可,乙方不得留存、復制相關技術資料。

          2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業務聯系的資料,否則,乙方應賠付甲方違約金五萬元。

          第十三條、不可抗力的解決:

          在合同履行期內,由于不可抗力致使加工產品及原材料毀滅、損失的,乙方經有關部門證明后,可免除承擔違約責任。

          第十四條、解決糾紛方式:

          雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協商解決,協商不成,任何一方有權向雙方所在地人民法院訴訟解決。

          第十五條、借款與饋贈:

          1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸,包括產品及材料的調用等,沒有得到乙方書面蓋章文件同意的,均屬乙方工作人員的個人行為,與乙方無關,乙方均不認可,甲方不得借故拒絕履行合同義務。

          2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣,否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬元至五十萬元罰款。

          第十六條:合同生效

          1、本合同經雙方法定代表或其授權人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。

          2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年。(生效日以雙方最后簽字的日期計算)。在本合同期滿2(兩)個月內,任何一方未通知另一方終止或修訂合同,則本合同有效期順延一年。

          3、本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定作為本合同的附件,與本合同具有同等效力。

          4、本合同正本一式四份,甲乙雙方各執兩份。

          第十七:合同附件清單:

          1、報價單

          2、委托加工產品訂單

          3、委托加工產品詢價單

          甲方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 郵政編碼:

          乙方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 傳真:

        加工承攬合同3

          承攬方:以下簡稱甲方

          定作方:以下簡稱乙方

          甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.

          第一條加工成品

          品名規格(長,寬,高cm)單位數量備注

          玻璃柜臺130x40x90件120

          塑料臺面柜臺180x100x95件10其中不帶抽屜

          玻璃臺面柜臺180x100x95件20

          棉布貨架180x40x200件10

          大百貨電器貨架180x80x200件5

          小百貨貨架180x50x200件80

          第二條加工成品質量要求:

          一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.

          二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

          三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.

          四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.

          第三條原材料由甲方提供.

          第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.

          甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

          第五條工程價款:

          按核定價格單計算款25000元.

          第六條驗收標準和方法:

          本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.

          第七條交貨的時間和地點:

          一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.

          第八條包裝要求及費用負擔:

          由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.

          第九條運輸辦法及費用負擔:

          由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

          第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).

          甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.

          第十一條結算方式及期限:

          乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.

          第十二條甲方的違約責任

          一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的`,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

          二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

          三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

          四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

          五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.

          六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.

          第十三條乙方的違約責任

          一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

          二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.

          三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

          四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.

          五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

          六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.

          第十四條不可抗力:

          在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.

          第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

          本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效.

          本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.

          甲方:(蓋章)

          代表人:(簽名)

          地址:

          電話:

          開戶銀行:

          帳號:

          年 月 日

          乙方:

          代表人:

          地址:

          電話:

          開戶銀行:

          帳號:

          年 月 日

        加工承攬合同4

          委托單位:(以下簡稱甲方)

          加工單位:(以下簡稱乙方)

          根據《中華人民共和國合同法》和有關規定,經雙方協商一致,特訂立本合同。

          第一條:甲方自年月日起委托乙方為甲方生產加工產品。

          第二條:加工方式

         。1)(乙方自備材料),乙方必須依照合同規定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規定的原材料而影響定作質量的,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨,并由乙方承擔相關全部損失。如甲方有指定材料供應商的,乙方必須按指定采購,否則甲方將拒收貨品,并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。

         。2)(甲方提供材料,明確規定原材料的消耗定額)甲方按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對返修的產品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品,并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。

          第三條:乙方受甲方委托為甲方生產加工鞋類產品,乙方必須嚴格按照確認樣品和甲方質檢人員的合理要求來組織生產。如品質達不到要求,甲方將拒收貨品,并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。

          第四條:甲方需要乙方生產之產品的'品名、型號、規格、數量、包裝、交貨期等要求由甲方另行提供,雙方確認后乙方必須按期出貨,如延期出貨,乙方需承擔所有損失。

          第五條:甲方提供給乙方用于生產的所有資料(包括楦頭、款式、材料、包裝、商標等)

          乙方必須妥善保管和使用,以免給其他個人或公司所利用,更不能用甲方提供的資料修改或直接生產給甲方以外的個人或公司,否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。

          第六條:付款:每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬,甲方在對賬當月15日前付清。

          第七條:甲、乙任何一方如確因戰爭或嚴重自然災害等不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由,經雙方協商確認一致后,免予承擔違約責任。

          第八條:本合同在執行中,如發生爭議,雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決,向廣州市仲裁委員會申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。

          第九條:本合同自簽訂之日起生效,合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項,雙方協商解決,具有本合同同等效力。本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。

          委托單位(甲方):(蓋章)加工單位(乙方):(蓋章)

          法定代表人:法定代表人:

          地址:地址:

          電話:電話:

        加工承攬合同5

          甲方:xxxxx(委托方)

          乙方:xxxxxxxxxx(承攬方)

          經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。

          一、產品名稱及加工數量。

          1、名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。

          2、數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。

          以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

          二、相關事宜:

          1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。

          2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規定要求。

          3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。

          4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。

          5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的'運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

          6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。

          7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

          三、時間要求:

          自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。

          四、加工費用:

          該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。

          五、付款方式:

          乙方交付產品后,甲方一次性付款,剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。

          六、其他事宜:

          1、本合同在履行過程中發生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交仲裁機構解決。

          2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。

          3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。

          甲方:xxxxxxxxx蓋章:

          簽約人:xxx職務:xxxxx電話號碼:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

          已方:xxx蓋章:

          簽約人:xx職務:xxx電話號碼:xxxxxxxxxxxx

          時間:20xx年xx月xx日

        加工承攬合同6

          承攬方:__________________

          定作方:__________________

          定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,

          以便共同遵守。

          第一條 加工成品:

          │品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │

          第二條 加工成品質量要求:__________________________________________

         。庸ざㄗ魑锲,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)

          第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量:________________________

          (1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

         。,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

          3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

          第四條 技術資料,圖紙提供辦法:__________________________________

         。ǎ保袛埛皆谝勒斩ㄗ鞣降囊筮M行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

          2, 承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

         。, 定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)

          第五條 價款或酬金:______________________________________________

         。▋r款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)

          第六條 驗收標準和方法:__________________________________________

         。ǎ保凑蘸贤幎ǖ馁|量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

          2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

          第七條 交(提)貨的時間和地點:____________________________________

         。ǎ, 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

         。,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

          第八條 包裝要求及費用負擔:______________________________________

          第九條 運輸辦法及費用負擔:______________________________________

          第十條 結算方式及期限:__________________________________________

          第十一條 其他:__________________________________________________

         。ㄈ纾海保 根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

         。玻鶕䥽矣嘘P規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

          第十二條 承攬方的違約責任:

          一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

          二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

          三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

          四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

          五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

          六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

          七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

          八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

          九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

          十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

          第十三條 定作方的`違約責任:

          一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

          二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

          三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

          四,超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

          五,超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

          六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

          七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

          第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

          本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交__

          _____(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

          定作方:____________________(蓋章)

          代表人:____________________(蓋章)

          地址:________________________________

          電話:________________________________

          開戶銀行:____________________________

          帳號:______________________________

          承攬方:__________________________(蓋章)

          代表人:__________________________(蓋章)

          地址:_________________________

          電話:_________________________

          開戶銀行:_____________________

          帳號:_________________________

          一九_____年_______月______日訂

        加工承攬合同7

          一、訂立合同單位

          發包單位:______(以下簡稱甲方)

          承包單位:______(以下簡稱乙方)

          二、工程概況

          1、工程名稱:______

          2、工程地點:______

          3、承包范圍:鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝

          三、工程工期:20______年______月______日開工至20______年______月______日竣工,總工期50天。

          1、乙方必須按照甲方的要求組織施工,接受甲方對進度、質量的檢查監督。

          2、乙方必須按照合同約定時間開工竣工。

          3、在施工過程中,如遇以下情況則工期延誤:______

          四、合同文件

          合同文件應能互相解釋、互為說明,組成合同的文件及優先順序如下:

          1、本合同協議書

          2、施工圖紙(包括土建施工圖)

          3、雙方有關工程的洽談、變更等書面協議或文件等業主認可的工期延誤。收到預付款之日起20天內施工現場達不到鋼結構安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如:地震,雨雪天等)

          五、承包方式

          1、本單位工程采用綜合單價包干,平米造價220元/平米,平米造價:330元/米,建筑面積:共計______平米。

          2、工程總造價:______萬元(元)以上全部為含稅價格。

          3、本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及制作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。

          4、承包工作內容如下(不限于以下內容)鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工,包機械)

          5、安全文明施工:甲方確定區域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設施搭設等)

          6、未經甲方同意,乙方無權私自轉包本工程。若發生,甲方將追究違約責任或有權終止合同,由此所引起的各種損失由乙方負責。

          六、工程造價的確定及工程款支付

          此工程總造價為元,在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十,合計______元,工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十,合計______元,留取百分之十的質保金______元,一年后此工程無任何質量問題全額付清。

          七、工程變更

          1、工程設計變更

          1、施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失,由乙方承擔,延誤的工期不予順延。

          2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用,須提前通知乙方,否則甲方承擔由此發生的費用,并賠償乙方的有關損失,并延長延誤的工期。

          八、材料、機械

          8. 1、由于本工程為總價包干。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規范的標準產品,對與設計和規范要求不符的產品,甲方拒絕收用。

          本工程主要材料如下:

          8.1.1、圍護部分:墻體標高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網,彩涂板負差不小于0.03mm

          8.1.2、鋼架部分:鋼梁為焊接H型鋼(480~285)X200X6X10,節點板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88

          8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負差不大于0.3mm

          8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓

          8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸等費用均乙方承擔。

          8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。

          九、工程施工

          1、乙方施工人員、技術人員應與甲方工程部、技術部密切配合,嚴格按照施工方案施工。

          2、施工過程中甲方應保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。

          十、安全責任

          1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患并隨時接受甲方安全檢查人員的監督檢查。

          2、甲方指派專職安全員負責指導,監督施工現場的安全生產,乙方必須配合甲方安全管理人員,監督安全管理人員的工作,接受并服從甲方管理人員的指揮。

          3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規章制度。

          4、嚴禁非施工人員進入施工現場,乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患,乙方必須及時整改,杜絕重大傷亡事故。

          5、現場人員發生傷亡事故后,雙方應盡力施救,同時保護好現場,以便有關部門進行堪察。

          6、現場責任:

          乙方在施工過程中如發生意外事故,責任由乙方自行承擔。并承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發生事故的任何責任。

          十一、質量安全及驗收

          1、本工程質量目標:乙方必須確保承包范圍內單項工程質量達到甲方質量目標。

          2、乙方應認真按照甲方安排組織施工,隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監督、檢驗。

          3、乙方對自己施工中的'工程半成品、成品質量負責,必須符合質量驗收標準。

          4、施工中經檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規范質量要求,乙方應按照甲方要求進行返工、返修,費用由乙方承擔。

          5、乙方在保質期內及使用過程中此施工鋼架發生傾斜、倒蹋、開裂,乙方應無條件給予修復。因倒蹋發生的財產損失和人身傷亡全部由乙方承擔。

          十二、文明施工目標

          1、乙方必須遵守當地政府主管部門、建筑行業中文明施工的有關規定,按照甲方要求對工人實行標準化管理。

          2、乙方必須派專人清理施工現場及生活區,保持施工現場及生活區的整潔,做到無垃圾和污水。

          3、搞好施工現場保衛和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。

          4、乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。

          十三、雙方權利和義務

          甲方的責任

          1、甲方協助乙方處理好施工現場及有關各方的關系。

          2、提供施工電源到施工區域,提供施工水源到施工區域。

          3、如有變更甲方應提前2天以書面形式通知乙方,否則造成的損失由甲承擔。

          4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后,甲方方可進行裝飾、裝修。

          5、及時進行中間驗收。

          6、組織乙方學習現場的進度、質量、安全管理規定。

          乙方的責任

          1、按合同文件的規定,按期、保質、保量完成承包范圍內的全部工作。

          2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現場施工的需要。

          3、服從甲方的工作安排,遵守甲方的各項規章制度。

          4、做好安全生產、文明施工。

          5、愛護公共設施及設備,若損壞則照價賠償。

          6、執行甲方的安全計劃安排,參加甲方組織的安全例會,施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發生,若發生質量及安全事故,及時向甲方報告并協助甲方進行調查處理。

          7、接受甲方代表的監督、檢查。

          十四、竣工驗收

          1、工程具備驗收條件,乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。

          2、甲方收到工程竣工驗收申請后應盡快組織有關人員進行驗收,并在驗收后7天內給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改,并承擔由自身原因造成的修改費用。

          十五、違約金

          1、如乙方的施工進度,工程質量不能滿足甲方總體要求,同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡后認定乙方實質上無能力確保工期,質量要求時,甲方有權終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工,以確保本工程工期、質量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有經濟損失。

          2、因乙方原因造成合同無法履行或乙方不愿履行合同規定的義務時,乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失,此違約金從乙方工程款中扣除。

          3、因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不愿履行合同規定的義務時,甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失,并向乙方支付違約金。

          十六、仲裁和訴訟

          1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發生爭端,雙方應友好協商。但甲乙雙方的義務在工程施工過程中不得因正在進行的協商而改變。

          2、雙方應嚴格執行合同條款,并本著友好合作精神,處理合同期間的各類問題,盡量避免爭議或糾紛。如果發生爭議,按下列原則處理:

          (1)雙方發生爭議,首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的5天內,雙方應保證合同的繼續執行。

          (2)雙方接受調解結果,應在調解作出后2天內執行。對調解的結果不能接受,或由于一方不執行調解結果使調解結果無法執行,任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關進行仲裁。

          (3)如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。

          十七、其它

          1、本協議未盡事宜,雙方友好協商解決。

          2、本協議一式六份,甲方執四份,乙方執二份。

          甲方:______(章)乙方:______(章)

          法定代表人:______法定代表人:______

          委托代理人:______委托代理人:______

          帳戶名:______帳戶名:______

          帳號:______帳號:______

          開戶行:______開戶行:______

          ______年______月______日______年______月______日

        加工承攬合同8

          訂立合同雙方:

          承攬方:_________________

          定作方:__________________

          定作方委托承攬方加工木門油漆,經雙方充分協商特訂立本合同,以便共同遵守。

          第一條加工產品:

          品名、規格、單位、數量等見清單

          第二條加工成品質量要求:按定作方的工藝要求制作,(門厚45mm),加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據。

          第三條技術資料,樣塊提供辦法:

          承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的樣塊或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應及時回復,提出修改意見。2,承攬方對于承攬的工作,定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

          第四條合同總價為小寫¥42690.00大寫肆萬貳仟陸佰玖拾元整。油漆加工完畢提貨時支付¥40500.00,大寫肆萬零伍佰元整,安裝完畢,如油漆沒有質量問題,驗收合格后支付余款¥2190.00,大寫貳仟壹佰玖拾元整!

          附:產品明細表

          產品及價目明細表

          名稱

          單位

          數量

          單價

          總額

          備注

          子母門和對開門

          套

          40

          480

          19200

          單開門

          套

          81

          290

          23490

          合計

          42690

          第五條驗收標準和方法:

          按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

          第六條提貨的時間和地點:

          提定作物期限應當20xx年4月16日提貨,按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期提定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。2,提定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的`,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

          第七條包裝要求:里面用保護膜包裝,外面用紙皮包裝!

          第八條違約責任:

          1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

          2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

          3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

          4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金,為總金額的5%;

          5、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

          本合同自20xx年月日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

          本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式貳份,雙方各留存一份。

          定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)

          代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)

          地址:地址:

          電話:電話:

          _____年_______月______日簽訂

        加工承攬合同9

          買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人,買受人支付價款的合同。加工承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備、技術、材料和勞力,應定作人的特殊要求制作成品,定作人接受成品并支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經常被混淆。

          一、買賣合同與承攬合同的區分標準。

          法律之所以區分各種有名合同,并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規定,原因在于立法者對各種契約關系中的利益關注程度不同。首先,從實體法即《合同法》的規定來看,雖然二者具有相似性,但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區別:比如合同法規定定作人對承攬人的工作有監督、檢查權,定作人有單方改變定作方案的權利,有單方要求承攬人停止加工行為的權利,承攬方未經許可不得留存技術資料和復制品等。法律賦予定作人如此諸多的權利,也就是讓定作人控制整個加工過程,反過來也就是說,只有定作人控制整個加工過程的合同,法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說,只有在定作人有控制生產人生產過程、而相關商品生產人也同意定作人對自己的生產過程進行必要控制時,雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現實中,即便有的合同作了諸如“留置權”的約定,但如果該合同中沒有定作方控制生產過程的意思表示,或者該合同明確排斥定作方對生產方的必要控制,則不

          論雙方在合同中如何約定留置權,都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。 其次,從訴訟程序法來看。最高法在關于民事訴訟法的適用解釋中,明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地,做如此規定,是為了達到最大限度的'查明案件真相的目的,即通過訴訟管轄權的制

          度構建,使法院最大可能的接近案件主要事實的發生地,以方便辦案。這說明司法機關關注的也是承攬合同的加工過程,審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行。從這一方面來看,說明法院系統亦認為注重加工過程約定的合同才是承攬合同,反過來解釋就是,不注重加工過程而只注重標的物交付和轉讓的合同的應當是買賣合同。

          由此可見,二者的區別關鍵在于:在承攬合同中,定作人注重的是對生產過程的控制和監督;如果一個合同規定了定作人對生產過程的必要的控制權,而且這些控制權顯然屬于該合同的重要部分,則該合同應屬于承攬合同,反之則屬于買賣合同。

          二、其他具體區別:

          1、買賣合同以轉移所有權為目的,出賣人的主要義務是轉移標的物的所有權;承攬合同以完成一定工作為目的,轉移標的物的所有權只是承攬人完成工作后的一項附隨義務。

          2、在買賣合同中,雙方當事人的權利義務所指向的對象都是一定的物;在承攬合同中,雙方當事人的權利義務所指向的對象主要是一定的行為。

          3、買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物;承攬合同中

          的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果。

          4、買賣合同的標的物可以是種類物,也可以是特定物;承攬合同的標的物是一種工作成果,這種工作成果是特定物,如有著特定的尺寸和功能。

          5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前,隨時可以解除合同;而買賣合同的當事人并無此權利。

          6、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險,可由買受人承擔,也可以由出賣人承擔。承攬合同中在工作完成前,只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。

          因此,實務中最重要的是審查該合同有無意在強調標的物的接受人對生產進行控制的內容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產過程的監督檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些約定不一定全部具備,但是必須能顯示出定作人對生產過程的必要控制,如果沒有體現對生產過程的控制,應認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。

        加工承攬合同10

          承攬方(甲方):xx

          定作方(乙方):xx

          甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。

          第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

          定作物名稱:xx

          型號:xx

          規格:xx

          質量要求:xx

          計量單位:xx

          數量:xx

          加工費:xx

          單位總價:xx

          第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。

          第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。

          第四條、乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。

          材料名稱:xx

          型號:xx

          規格:xx

          質量要求:xx

          計量單位:xx

          數量:xx

          單價:xx

          總價:xx

          圖紙、技:xx

          術資料及:xx

          交付時間:xx

          第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

          材料名稱:xx

          交付時間:xx

          交付地點:xx

          交付數量:xx

          包裝要求:xx

          檢驗方法:xx

          運輸方法:xx

          運費承擔:

          第六條加工費結算辦法與時間xx。

          第七條乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。

          第八條甲方的違約責任

          1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

          2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

          3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

          4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。

          5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的'違約金。

          6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。

          第九條乙方的違約責任

          1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

          2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。

          3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

          4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。

          5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

          6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。

          第十條聲明及保證

          (一)甲方:

          1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。

          2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

          3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行

          為。

          4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

          (二)乙方:

          1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。

          2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

          3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

          4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

          第十一條保密

          雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

          第十二條不可抗力

          本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在xx天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

          第十三條通知

          1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。

          2.各方通訊地址如下:xx。

          3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起xx日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

          第十四條爭議的處理

          1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。

          2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第xx種方式解決:

          (1)提交xx仲裁委員會仲裁;

          (2)依法向人民法院起訴。

          第十五條解釋

          本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。

          第十六條補充與附件

          本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

          第十七條合同效力

          本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。

          承攬方(蓋章):xx定作方(蓋章):xx

          法定代表人(簽字):xx法定代表人(簽字):xx

          地址:xx地址:xx

          xx年xx月xx日xx年xx月xx日

          簽訂地點:xx簽訂地點:xx

        加工承攬合同11

          甲方:

          乙方: 身份證號碼:

          經甲乙雙方共同協商,由乙方承包采伐甲方的林木,在平等自愿的原則下達成以下協議。

          一、承包方式:乙方給甲方采伐每棵樹,甲方給乙方支付1元錢的代班費及安全管理的.保證金。

          二、工資價位是現場論價,價款方式是一處完工到另一工地時,支付前一工地的工資,年底結清半年的所有工資。

          三、安全需求:甲方需求乙方承包人 管理好從業人員的安全,森林防火,一旦發生火災安全事故,由乙方自行承擔,甲方不負責乙方因安全事故所帶來的一切損失和責任。

          四、所有從業人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。

          以上條款,甲乙雙方仔細閱讀后無異議,特簽此合同,本合同至簽字之時產生法律效益。

          甲方:

          乙方:

        加工承攬合同12

          定作方:(甲方)

          承攬方:(乙方)

          根據《中華人民共和國合同法》,經甲、乙雙方友好協商,本著互惠、互利、合作的原則,達成以下合同條款:

          第一條項目名稱:車間排風工程

          第二條施工地點:

          第三條合同范圍:風機安裝;風機線路敷設;風機電氣控制箱安裝。

          第四條工程預算:(略)

          詳情可參考公司網站信息,或來電咨詢。

          第五條合同總價款:元;人民幣大寫:元。

          第六條場地要求:甲方須向乙方提供能夠施工所須的場地、三相電等便利條件,并派員現場進行協調幫助。

          第七條驗收標準和方法:

          (一)按照合同規定的質量要求,圖紙作為驗收標準。

          (二)乙方施工完畢后通知甲方,甲方應在次日內對產品進行驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。

          (三)甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的相關費用。

          第八條工程期限:25天。(因甲方原因造成的工期延誤應延長同等天數)

          第九條付款方式:合同一經簽訂,甲方即應付合同總價款的50%作為定金給乙方;乙方在設備材料到場后,甲方再付合同總價款的30%給乙方,工程驗收合格后,甲方一次付清合同總價款給乙方。

          第十條乙方的違約責任:

          (一)未按合同規定的.質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。

          (二)逾期交付定作物,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

          第十一條甲方的違約責任:

          (一)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。

          (二)超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

          (三)變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

          第十二條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。

          第十三條糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。

          本合同自甲方預付(定金)款到帳起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

          本合同正本一式二份,甲方和乙方各執一份;各留存一份。

          補充條款:

          甲方:(蓋章)乙方(蓋章)

          代表人:代表人:

          地址:地址:

          電話:電話:

          簽約日期:簽約日期:

        加工承攬合同13

          承攬方:_______________________身份證號:_______________________電話:_______________________

          定作方:珠海市錦宏盈星家具有限公司身份證號:_______________________電話: 0756-3897556

          錦宏公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現經雙方充分協商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。

          第一條:加工產品及工價(見產品清單)

          第二條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)

          第三條:資料、圖紙提供辦法

          1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質部人員,定作方品質部應即時回復并提出修改意見。

          2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

          3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

          第四條:工資

          依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外)。

          第五條:驗收標準和方法

          依照定作方公司品質部要求驗收。

          第六條:交貨時間和地點

          依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。

          第七條:結算方式及期限

          按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。

          第八條:其他約定

          1、合同期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。

          2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的.安全管理規定操作,以杜絕一切安全事故的發生,合同期內,承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。

          第九條:承攬方的違約責任

          1、承攬方未按合同規定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的,承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經過返工后仍不符合合同規定或品質要求的,定作方公司有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

          2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同(訂單)規定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;

          3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;

          4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現全額陪償定作方公司一切損失。

          第十條:定作方公司的責任

          1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;

          2、提供承攬方合同期免費住宿,水電費承攬方按實際使用自行負責;

          3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐;

          第十一條:糾紛的處理

          合同期間,若加工承攬合同雙方發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時報請當地司法主管部門依法處理。

          本合同自20___年5月9日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

          本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;

          定作方(代表人):________________________

          簽訂地點:_______________________日期:年____月____日

          承攬方(代表人):________________________

          簽訂地點:_______________________日期:年____月____日

        加工承攬合同14

          承攬方:____________________________________地址:____________

          郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________

          定作方:____________________________________地址:____________

          郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務:____________

          定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

          第一條加工成品編號名稱規格單位數量備注

          第二條加工成品質量要求

          第三條

          原材料的提供辦法及規格、數量、質量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。 2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。 3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

          第四條

          技術資料、圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。 2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。 3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

          第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

          第六條

          驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。 2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。 3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

          第七條

          交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。 2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

          第八條包裝要求及費用負擔

          第九條運輸辦法及費用負擔

          第十條結算方式及期限

          第十一條其他約定

          第十二條承攬方的違約責任

          一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

          二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

          三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

          四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照

          中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

          五、不能交付定作物或不能完成工作的.,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

          六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

          七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

          八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

          九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

          十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

          第十三條定作方的違約責任

          一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

          二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

          三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

          四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

          五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

          六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

          七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

          第十四條

          不可抗力在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

          第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:1.向仲裁機關申請仲裁;

          2.向人民法院起訴。

          本合同自____年____月____

          日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

          本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

          定作方:________________________代表人:________ ____年____月____日

          承攬方:________________________代表人:________ ____年____月____日

        加工承攬合同15

          甲方(定作方):

          代理人:

          地址:

          聯系電話:

          乙方(承攬方):

          代理人:

          地址:

          聯系電話:

          為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任,確保合同全面履行,經雙方平等協商一致,根據《中華人民共和國合同法》及有關規定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執行。

          第一條 定作物名稱、數量、規格、質量、價款

          防盜門名稱___________,規格___________,單位___________,數量___________,單價(元/M2)___________。

          注:以實際安裝樘數結算,面積以現場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續訂貨時,提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。

          工期要求:

          第二條 承攬方式、材料的提供

          2.1 承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負責制作、安裝,運輸到施工安裝現場;

          2.2 本合同價格內已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內容;

          2.3 材質標準:

          2.3 乙方產品必須附有產品出廠合格證,需檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品,如有發生乙方無條件退貨重作。

          第三條 承攬范圍

          3.1 乙方承攬加工范圍:

          3.2 工程地點:

          第四條 合同價款的計算、結算、支付方式4.1計算方法:面積以現場實際測量面積為準。

          4.2 本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。

          4.3 付款方式:安裝完畢經驗收合格付總價款的95%,余5%作為質量保證金,待竣工驗收合格后無質量問題質保期滿后付清。

          第五條 合同價款與酬金

          本合同價款共計:以實結算_________元整。

          第六條 加工制作安裝要求

          6.1 甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關資料,具體施工尺寸由乙方現場實測。

          6.2 乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表,相關費用及電費由乙方承擔。

          6.3 乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型,甲方審核簽字后方可制作生產

          6.4乙方在施工階段應配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。

          6.5 為了保證工程的進度和質量,總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負責保護安裝成品,屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。

          第七條 工期

          7.1 開工前三天甲方向乙方下達開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。

          7.2 如遇下列情況,經甲方現場代表簽證后,工期相應順延:

         。1)按施工準備規定,不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進場施工;

          (2)在施工中如因現場連續停電24小時以上影響正常施工

          (3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。

          第八條 工程質量標準和驗收辦法

          8.1 本工程質量要求達到國家現行不銹鋼門窗規范合格標準。

          8.2 乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規范、規格和標準進行施工,并接受甲方派駐代表的監督和整改。

          8.3 乙方在施工中發生質量事故,應及時報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監督站,一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案,應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究,并經設計單位簽證后實施,所發生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。

          第九條 質量保修工程竣工并經驗收合格后,乙方按規定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規定執行,在此期間凡屬乙方制作安裝產品質量問題乙方免費維修或更換。

          甲方通知乙方返修時,乙方應及時維修,如乙方未能及時維修甲方有權安排人員維修,一切費用從質保金中扣除。質保期滿后無發生保修費用,甲方全額退還質保金。

          第十條 安全及特別約定

          1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規程進行操作,高空作業配安全帶,進入施工現場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負責協調、配合,所有責任及費用均由乙方承擔。

          2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包,如有發現,甲方有權隨時解除本合同。

          第十一條 違約責任

          11.1 工程質量不符合合同約定的,乙方負責無償修理、返工。

          11.2 由于修理或返工造成逾期交付的',乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的千分之一。

          11.3 甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。

          第十二條 爭議的處理如在本合同履行過程中雙方發生爭議,應當首先通過友好協商解決。如協商不成時,可通過______________人民法院訴訟解決。

          本合同未盡事宜,可由雙方協商一致后訂立補充協議處理,補充協議為本合同的組成部分。

          第十三條 合同的生效和份數

          本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。

          甲方(蓋章):

          代理人(簽字):

          合同簽訂地:

          _________年____月____日

          乙方(蓋章):

          代理人(簽字):

          合同簽訂地:

          _________年____月____日

        【加工承攬合同】相關文章:

        加工承攬合同10-01

        承攬加工合同10-19

        加工承攬合同10-31

        承攬加工合同10-15

        承攬加工合同【精選】07-18

        加工承攬合同(范本)10-01

        委托加工承攬合同09-17

        承攬加工合同(精)07-15

        (優)承攬加工合同07-15

        產品承攬加工合同11-04

        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>