- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
承攬加工合同(精)
隨著時間的推移,合同的類型越來越多,簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么一份詳細的合同要怎么寫呢?下面是小編精心整理的承攬加工合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。
承攬加工合同1
訂立合同雙方:
定作方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工生產家具產品,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條產品的名稱、品種、規格:(詳見附件1)
第二條產品技術、質量要求:產品質量、款式、尺寸、材料、內部結構及技術要求等,按照雙方簽字認可的設計圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業相關規定為準。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報告,做成成品后,需再次向甲方提供合格的甲醛檢測報告;做油漆后成品需打樣;抽屜與柜體之間的縫隙不得超過2mm;嚴格按照圖紙所示的木紋方向施工;漆膜表面光亮平滑,家具漆表面厚度一致,漆面飽和、干凈、無顆粒、無氣泡、起泡開裂等現象;木紋接口均采用橫紋平接方式;家具均制作成整體式,不能采用拼接組合方式;家具板材材質密度為,環保等級為
。
第三條交貨時間:_____年_____月_____日(如甲方推遲付款,交貨時間順延)
第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點:
交貨時間:合同生效后
日交貨(或交貨時間詳見附件)。
第五條付款方式:
1.合同金額為:_____元,人民幣大寫:_____
。
2.預付款方式:雙方簽訂合同后,甲方在兩日內,先預付總金額的_____%;即_____元;
3.白坯產品完工后,付至合同總金額_____%,計:
萬元作為合同進度款。
4.成品后驗收合格付至總金額的_____,計:
5.安裝完畢后經業主方驗收合格后付至合同總金額_____,計:
質保金_____,質保期_____年。
6.門邊線條25元/米,按實際收貨結算。付款方式:滿5萬結一次。
第六條驗收:
1.甲方應于乙方安裝完畢后在安裝現場進行驗收,并將結果通知乙方,如交貨期屆滿,甲方未能及時收貨,乙方可適當收取一定的保管費用。
2.如有質量問題,由乙方負責維修或更換,直至甲方驗收合格為止;
3.如逾期驗收則視為質量合格(注:安裝完畢七日內驗收)。
4.如乙方生產的產品不符合要求,甲方有權終止合同。
第七條特別條款:
1.貨物運輸由_____方負責,運費由方承擔;搬運費由_____方承擔,產品安裝由方負責;
2.甲方未按期支付進度款、(交)提貨期限順延;
3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物,乙方有權要求甲方賠償因此而造成的.損失。
4.甲方應為乙方提供適合安裝作業的現場、供電、清潔環境、運貨通道。安裝期間,甲方應確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。
5、乙方在現場安裝作業時,所造成的安全事故由乙方全部承擔。
第八條違約責任
1.乙方違約,則雙倍返還預付款;
2.甲方違,則不退還預付款,而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償;如不能再合同約定的期限內支付乙方應付貨款,乙方有權從甲方貨物現場撤出所有產品,直至甲方支付應付所有貨款為止;
3.乙方不能按時交貨,按照每逾期一日向甲方支付
作為違約金,若該項違約金不足本條第一款金額,按第一款承擔違約金。
4.若因乙方質量問題造成的損失,如人工費、搬運費、工期延誤等,全部費用由乙方承擔。
第九條法律效力:
1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效;
2、本合同一式四份,甲方三份,乙方持一份;
3、一切由執行本合同引起的或與本合同有關的政治甲乙雙方應當通過友好協商解決,如協商不能解決時,則提交成都仲裁委員會。
第十條其他事項
1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。
加工圖紙必須由甲方現場代表李翔,乙方代表殷本建雙方簽字,每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發票。
甲方:乙方:成都市文春木業有限公司
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
開戶行:開戶行:
賬號:賬號:
電話:電話:
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
承攬加工合同2
合同編號:
甲方(定作方):______公司
乙方(承攬方):
鑒于:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號產品;乙方系專業產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況:
1、品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
2、規格:(應寫明定作物具體的規格型號,技術要求復雜或特殊的,可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,并將技術圖紙作為合同附件)
3、數量:(具體寫明定作物的數量,并注明單位)
4、備注:(如無內容,在空格處劃線)
第二條合同價款
1、合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2、付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,建議貨到付款,以作為產品質量責任的牽制)
3、付款時間:(寫明年、月、日)
第三條加工成品質量要求及技術標準:
1、質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲方具體要求,必須要寫全稱)
2、技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)
3、以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
3、甲方于年月日之前提供原材料。
4、乙方收到甲方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供和保密
1、甲方負責提供技術資料和圖紙。
2、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;
4、不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;
5、不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;
6、得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;
7、未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發。
第六條驗收標準和方法
1、驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)
2、驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
3、甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
4、甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
5、驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
6、對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后日內發現質量缺陷,甲方有權要求退還。
7、雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條交(提)定作物的時間和地點
1、雙方約定由甲方自提定作物
。1)自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
(2)自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
2、雙方約定由乙方送交定作物
。1)送交定作物的時間:(如選擇了1,則在空格處劃線)
。2)送交定作物的地點:(如選擇了1,則在空格處劃線)
(3)任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
。4)交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的',以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔:
1、包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
2、費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)
第九條運輸方式及費用負擔
1、定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
2、運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修
第十一條定金及預付款
1、甲方向乙方交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
2、甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日)
3、甲方向乙方交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
4、甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條乙方的違約責任:
1、未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,并承擔元/每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
2、未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
3、逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的%違約金。延期交貨超過日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
4、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任:
1、超過合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價‰的違約金。
2、無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
3、變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。14其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
第十四條爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決:
1、向(具體寫明_____委員會的確切名稱,如:不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”)_____委員會申請_____。
2、向(根據有利于我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。
第十五條本合同簽訂地點(應詳細填寫合同簽訂的地點,如:深圳市_________區)
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式份,雙方各執份。
甲方(章):乙方(章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
電話:電話:
______年______月______日______年______月______日
承攬加工合同3
定做方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為:東風德納車橋有限公司新建齒輪車間
2、制作內容:(含稅)
。1)、主構件:角鋼桁架
材質:Q235B,合同噸位約69噸單價:6100元/噸
(2)、主構件:吊車梁、鋼軌吊
材質:Q235B,合同噸位約37噸單價:6000元/噸
。3)、主構件:鋼柱、鋼梁
材質:Q235B,合同噸位約91噸單價:5550元/噸
以上單價所有構件均進行拋丸除銹,紅丹防銹底漆一道。
二、合同價款及結算方式:
1、合同總價暫定為元大寫(以實際決算為準)。
2、合同簽訂之日甲方付¥元,大寫給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵沖貨款,)
3、結算方式:按照實際工程量結算。(每次發貨前付清當批次貨款)
4、發票:增值稅發票。
三、質量要求:
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205—20xx)認真加工制作,確保構件質量達到鋼構規范要求。
2、乙方需向甲方提供制作資料一份,原材料質量保證書、合格證、自檢探傷報告,所有原材料必須是大型鋼廠產品,所有鋼材的厚度應達到國家標準。
3、鋼材應滿足設計材質要求。
4要求檢測為:自檢探傷報告出廠材料
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:湖北團風鴻路工廠。
2、發貨計劃及順序為:甲方提供詳細的交貨計劃,乙方按照甲方提供計劃認真加工及出貨。
五、包裝及運輸:
1、甲方負責組織運輸。裝車時應按照規范要求進行裝運,要求車輛使用足夠數量的'墊木,盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,其中工廠裝車費用包含在合同價內。
2、甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車,甲方需保證構件運輸車輛進場場地要求。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改或變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、乙方必須接受甲方的質量監督檢驗,不得擅自外協加工,乙方應按甲方委派的現場質量監理的合理要求制作,發現問題及時糾正。
4、甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
5、乙方加工質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成,則提交黃岡仲裁委員會仲裁。
九、附則:
1、本合同壹式貳份,甲方執壹份,乙方執壹份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期至款額結清為止。
3、未盡事宜,雙方協商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
開戶行:
委托代理人:賬號:
聯系方式:委托代理人:
日期:日期:
承攬加工合同4
甲方:
乙方: 身份證號碼:
經甲乙雙方共同協商,由乙方承包采伐甲方的林木,在平等自愿的原則下達成以下協議。
一、承包方式:乙方給甲方采伐每棵樹,甲方給乙方支付1元錢的代班費及安全管理的保證金。
二、工資價位是現場論價,價款方式是一處完工到另一工地時,支付前一工地的工資,年底結清半年的所有工資。
三、安全需求:甲方需求乙方承包人 管理好從業人員的`安全,森林防火,一旦發生火災安全事故,由乙方自行承擔,甲方不負責乙方因安全事故所帶來的一切損失和責任。
四、所有從業人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。
以上條款,甲乙雙方仔細閱讀后無異議,特簽此合同,本合同至簽字之時產生法律效益。
甲方:
乙方:
承攬加工合同5
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品:
第二條加工成品質量要求:
__________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條原材料的提供辦法及規格,數量,質量:
。保贸袛埛皆贤瓿晒ぷ鞯,承攬方必須依照合同規定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
。,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料,圖紙提供辦法:
。保袛埛皆谝勒斩ㄗ鞣降囊筮M行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
。,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
。,定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條價款或酬金:
。▋r款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法:
1,按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
。玻ㄗ鞣綉敯春贤幎ǖ钠谙掾炇粘袛埛剿瓿傻墓ぷ。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目的,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
。,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點:
。,交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
。,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔:
第九條運輸辦法及費用負擔:
第十條結算方式及期限:
第十一條其他:
。保鶕䥽矣嘘P規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
。玻鶕䥽矣嘘P規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任:
一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的.期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理:
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
承攬加工合同6
(甲方)委托方:
(乙方)加工方:
根據中華人民共和國合同法和相關法律法規,在平等的基礎上,經雙方友好協商,甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款:
一、貨物概況及加工價格
1.1下表為本合同明細單價,具體加工規格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數量按實際完成合格加工數量結算。
1.2在本合同執行期間內,本合同約定的固定綜合單價均不做任何調整。1.3乙方需根據甲方采購單及乙方核實現場的附圖要求的規格和數量進行加工生產,合同簽訂后3日內乙方應派技術人員到現場核實實際尺寸,制作施工圖。1.4結算總價=乙方實際加工合格的數量_約定單價。
1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內應到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工,并核對碼單與石材的實際數量簽字確認收料,原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。
二、質量標準
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關規范。
2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現場實際核對后)加工生產,并根據排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。
三、交貨時間及地點
3.1交貨時間:以甲方書面通知時間為準。3.2交貨地點:3.3現場收貨聯系人:
四、包裝標準
4.1乙方為甲方提供足以保護石材的'六面木箱包裝。
4.2交貨時,乙方應在每組包裝柜外貼示包裝柜內正確的貨物規格、數量、編號、使用部位,以便甲方清點貨物。
五、貨款支付
5.1乙方給甲方每交貨一批,經甲方驗收合格后,則甲方支付該批次貨物的加工費的50%,全部加工完畢付至總結算款的80%,安裝完畢驗收無加工質量問題后付清余款。
5.2結算時按乙方實際加工驗收合格的數量結算。
5.3乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因導致石材運至交貨地點若有破損的,乙方承擔責任和賠償費用。
5.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉賬方式向乙方支付貨款,乙方在收取甲方每一筆貨款的'同時,開具同等金額的財務發票給甲方。乙方的收款單位是:戶名:賬號:
六、違約責任
6.1甲乙雙方簽訂合同后,乙方應嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨,甲方也應按合同的約定辦理結算,支付乙方貨款給。
6.2乙方延遲交付成品的,每延遲一天,向甲方支付違約金為人民幣1000元/天,逾期5天,甲方有權解除合同,乙方應退還已付款,并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調換,如擅自調換的,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
6.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求,乙方應無償返工直到符合要求,并賠償由此給甲方造成的損失。
七、合同的變更與解除
7.1甲乙雙方協商一致,可以變更或者解除本合同。
7.2合同權利義務終止后,甲乙方都應遵循誠實信用原則、履行通知、協助、保密等義務。
八、解決爭議的方式
8.1甲乙方應友好協商。協商不成的,向甲方所在地人民法院起訴。
九、其他
9.1本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協商簽訂補充協議。
9.2本合同一式四份,甲方兩份,乙方兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.3乙方應提供營業執照、組織機構代碼證、法人身份證、稅務登記證復印件。
9.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤,甲方可按該地址直接送達與本合同相關的通知、函等所有資料,也可以郵寄送達,郵寄送達的,無論乙方是否簽收或拒簽,以甲方寄出時間起算,四日后均視為已送達。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬加工合同7
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量
第二條加工成品質量要求:
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1、原材料等物品交(提)日期計算,雙方協商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的%),在加工量達到%,定作方付給承攬方元(即總價款的%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%),預留元作為質保金一年后付清。(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
(如:根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2。根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的.數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
7、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
8、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
9、在承攬方制作的過程中發生的任何損害及由于工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
4、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
5、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
6、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)
代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)
地址:地址:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
____年___月___日訂
承攬加工合同8
供方: 合同編號:
需方: 簽訂地點:
產品名稱、型號、廠家、數量、金額 簽訂時間:
產品名稱
商標
規格型號
備注
計量單位
數量
價款
單價
總價
攪拌澆灌機
混凝土發泡砌塊技術及發泡劑制作技術
混凝土物理發泡技術及發泡劑制作技術
首付定金( )
合計人民幣金額(大寫):
第一條 設備部分
1、供方負責提供免蒸養砌塊全套設備(攪拌機、儲料倉等設備)
2、供方負責設備的安裝、試運營,必須達到需方的要求(需方只提供水泥罐和管道)。
3、供方收到定金在15個工作日內交貨。
第二條 技術部分
1、供方負責提供免蒸養砌塊化學發泡技術物理植物發泡技術,保溫磚砌塊填充物的發泡技術。
2、供方負責提供以上兩種成形材料的發泡劑制作技術,保證達到客戶的要求。
3、供方負責需方的要求至達到檢測合格(泡沫混凝土標準)。
4、供方提供的技術做出來得產品容重每立方不能超過140公斤,每立方價格不能超過90元。
第三條 付款方式
定設備時首付10%定金,設備制作成形運到需方目的.地,設備到達需方要求付40%,余額50%至發泡技術發泡劑的制作技術完成后付清。(注:付款后配方的原料及制作技術全部提供給對方)
第四條 違約責任
本合同一經簽字,雙方必須無條件遵守,如有一方違約,付給受害方總價款60%違約金。
1、合同爭議的解決方式:本合同發生爭議,由雙方人當事人協商解決,協商不了的向供方人民法院提起訴訟。
2、本合同自簽字之日起生效。
第五條在供方沒有營業執照等因素,需方委托武漢半島磚機設備有限公司監督,督促配合半島公司完成需方的要求。
供方 需方
單位名稱: 單位名稱:
單位地址: 單位地址:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
此合同有效期二年
承攬加工合同9
承攬方:
代表人: 職務: 電話:
定作方:
地 址: 電話:
定作方委托承攬方加工 ,經雙方充分協商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱:
2.項目地點:
3.項目內容:
4.建筑面積:
5.承攬方式:承攬方包工包料
第二條 圖紙或技術資料
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供:
(1) 定作方自行設計并提供圖紙或技術資料,圖紙或技術資料一式二份,定作方、承攬方各執一份。
第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質量和項目進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工,按期保質完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復,并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的,應繼續按圖紙或技術要求進行工作,由此而產
(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,定作方需對原圖紙或技術要求進行變更,定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔,延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發生變更后,承攬方應提出適當的變更價格,送定作方批準后調整合同價款。
(2) 變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準后調整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的,定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
(2) 由承攬方提供材料的,承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方,并接受定作方檢驗;
第八條 質量標準
雙方約定本項目質量標準 :
(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后,承攬方應通知定作方驗收,定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收,并辦理驗收,移交手續,出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的,視為定作方承認項目質量合格,已通過驗收。
(2) 第十條 合同價款支付方式
1. 承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價款:
(1) 雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責任
1. 承攬方的違約責任
(1)未按合同規定的'質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減合同價款;不同意利用的,重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物,應當按延期天數每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;
(3)超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成的,任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項:
第十五條 附則
(1)本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份,定作方和承攬方各執一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分,與合同具有同等的法律效力。
定作方: 承攬方:
代 表 人: 代 表 人:
聯系方式: 聯系方式:
年 月 日 年 月 日
承攬加工合同10
定作單位: 項目經理部(以下簡稱甲方)
承攬單位: 鋼結構制造有限公司(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》、《_____》、《加工承攬合同條例》等有關規定,甲方將本工程風口平臺出鐵場構件加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價款
一、加工品名:某某高爐大修項目鋼結構工程風口平臺出鐵場構件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、承攬方式:本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。
三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)
四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發生的`其它費用支出。
六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開具發票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:暫定為三十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態:按甲方提供的加工制作轉換圖全部圖示狀態交付,并配合防腐涂裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與采購
一、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后,作為供料依據(板材材損2%、型材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。
二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件,沒有合格證書,且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在48小時內清理出場。
五、材料代用,經甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發生的費用。
第四條加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料,遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定,由乙方確保本加工構件質量。
二、質量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
承攬加工合同11
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,
以便共同遵守。
第一條 加工成品:
│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │
第二條 加工成品質量要求:__________________________________________
。庸ざㄗ魑锲,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量:________________________
。ǎ保贸袛埛皆贤瓿晒ぷ鞯,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
。,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
。,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料,圖紙提供辦法:__________________________________
。ǎ保袛埛皆谝勒斩ㄗ鞣降囊筮M行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
。玻 承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
。常 定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:______________________________________________
。▋r款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法:__________________________________________
。ǎ,按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點:____________________________________
。ǎ, 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
。玻唬ㄌ幔┒ㄗ魑锶掌诘挠嬎悖撼袛埛阶詡溥\輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:______________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔:______________________________________
第十條 結算方式及期限:__________________________________________
第十一條 其他:__________________________________________________
。ㄈ纾海保 根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任:
一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的'責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交__
_____(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
一九_____年_______月______日訂
承攬加工合同12
甲方:_________
乙方:_________
第一條乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定,如加工說明、數量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
第三條乙方所交的`加工品應保證為合格品,并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況,且經甲方驗收后,始認為合格。
第四條材料由_________方負責。
風險提示:
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。
第五條若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。
第六條驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規格界限,形式_________,alq為_________。
第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期,或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經甲方認為屬實者,則不在此限。
風險提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
(一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以內者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以價款的一倍計算。
第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發生非常嚴重不良后果,則甲方有權取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。
第十三條付款條件:乙方交來的貨品經甲方驗收合格后,甲方_________。
第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):_________
_________年_________月_________日
乙方(簽章):_________
_________年_________月_________日
承攬加工合同13
甲方:(委托方)_____________________
乙方:(承攬方)_____________________
經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。數量:附加工圖紙_____份,按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸_____及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、加工后的`變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在_____天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用_____萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產品后,甲方一次性付款,剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付____%的違約金。
六、其他事宜:
本合同在履行過程中發生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交_____機構解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:_________________蓋章:______________________
簽約人:______________職務:_______________電話號碼:_____________________
乙方:_________________蓋章:____________________
簽約人:______________職務:_________________電話號碼:_____________________
承攬加工合同14
定作方:
地 址: 電話:
承攬方:
地 址: 電話: 履約地:
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,本著平等、自愿、誠實信用的原則,經雙方充分協商一致,訂立本合同,并依照履行。
第一條:定做合同概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
第二條:加工范圍
2.1本工程構件共計 / 件,含鋼量約計 噸,材質為 ;
2.2委托加工范圍:承攬方包工包料,加工范圍為簽字圖紙范圍內 。
第三條:合同價格及付款方式
3.1合同單價:
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;
3.2合同總價:共約計 元,大寫人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金¥ 元(合同總價的 %),定金全部到達承攬方指定賬戶之日起,本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時,必須付清所有結算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時,必須在付清本批所提構件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時,執行補充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金,僅作為債權擔保的一定數額的貨幣,不計入定作方分批提貨時的提貨款,僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結算;
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)
第四條:質量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作;
4.2承攬方根據《鋼結構施工質量規范》(GB50205x20xx)及《建筑鋼結構焊接技術規范》(JGJ81x20xx)的要求進行加工生產,并保證所生產的構件質量符合上述規范的要求;
4.3所加工的鋼構件底漆為 ,中間漆為 ,面漆為 ,漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條:驗收、結算方式
5.1驗收方式:鋼構件出廠前3日,由承攬方通知定作方,定作方派質檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收,驗收合格后方可出廠,如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發貨之日)未派質檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發貨,則承攬方視為此批發貨構件已通過定作方驗收,且驗收合格,進行發貨;
5.2結算方式:鋼構件結算重量均以承攬方提供的加工詳圖標注的構件長度的理論重量據實結算,雙方約定在發貨完畢前5日內結算、審核完畢,并雙方簽章確認;雙方審核結算時,結算資料由承攬方在構件加工地提供;
5.3結算期限:雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢后,由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書,定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)后14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢,并給出結算意見;如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)后,在14天期限內不予答復,則視為定作方完全認可承攬方提供的結算文件,雙方按照此結算文件進行剩余款項的支付等工作。
第六條:運輸方式
第七條:圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套,并將圖紙簽字認可;
7.2承攬方在對圖紙進行審核后發現有異議時,必須經過定作方簽字認可后方可修改,定作方對自己提供的.圖紙負責,由此產生的一切責任由定作方承擔;
7.3若定作方委托承攬方設計出圖時,設計費用單獨結算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認后承攬方方可加工制作,若圖紙與合同發生沖突,以合同為準;
7.5因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間,交貨期按耽誤的時間順延。
第八條:加工時間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后,且深化圖紙經定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時,合同工期順延。
第九條:違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過合同規定期限領取定作物的,定作方應按每超期一天,定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金,另外還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費;定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方,變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;
9.5定作方超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6定作方無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十條:其他條件
10.1最后一批構件的發貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結算金額x定作方已支付金額)的基礎上方可進行;
10.2本合同未盡事宜,經雙方協商解決。
第十條: 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條:本合同一式貳份,雙方各執壹份。
定作方:(蓋章) 承攬方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
承攬加工合同15
訂做方(以下簡稱需方):______
承攬方(以下簡稱供方):______
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模板,根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
品名:箱梁芯模
規格:25米正交
數量:2
單位:套
重量(噸):11
單價元/噸:7000
價款(元):77000
備注:約計重量
總計:總金額(大寫)柒萬柒仟元整
二、技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的`標的物圖紙加工;
三、質量要求:供方嚴格按圖紙加工,產品質量符合行業相關規范要求,并配合甲方的監督檢查;
四、交貨地點:供方廠內驗收交貨;
五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;
七、結算方式:合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用。工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件:合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任:由違約方負責;
十二、解決合同糾紛的方式:協商方式,如協商不成,提交仲裁委員會解決,或依法向人民法院起訴;
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂做方:______承攬方:______
單位:______單位:______
法定代理人:______法定代理人:______
委托代理人:______委托代理人:______
電話:______電話:______
開戶行:______戶名:______
帳號:______卡號:______
郵編:______郵編:______
簽訂時間:______
【承攬加工合同】相關文章:
承攬加工合同10-19
加工承攬合同10-01
承攬加工合同10-15
加工承攬合同10-31
委托承攬加工合同11-14
承攬加工合同模板11-26
模板加工承攬合同05-30
鑄件承攬加工合同02-08
承攬加工合同通用02-08
加工承攬合同精05-26