建筑工程施工合同

【推薦】建筑工程施工合同

　　隨著法律知識的普及，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的建筑工程施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

建筑工程施工合同1

　　甲書方：_________聯系方式：___________簡單版_______乙方：_________聯系方式：__________________

　　茲甲方委托乙方設計位于______實用面積_____平簡單方米的私宅，雙方應設計事宜達成以下協議：怎么寫

　　一、甲方將房屋委托乙方設計，乙方將根據甲方的要求，結合設計原理在甲方提供所有資料_____日內繪出平面布置圖。

　　二、甲方確怎么寫認平面方案，確認后，怎么寫甲、乙雙方簽訂本設計委托書，同時，甲方交付首期設計定金，金額為總設計費的_____%。(設計費收取標準詳見第六條)，乙方下現場實地盡寸復合。

　　三、簽約后，乙方進入立面設計_____日內繪出詳細立面方案。

　　四、設計內容：設計平注意事項別忽視面方案圖，全部施工圖。含配套專業：體簽訂需要注意的細節定位圖、吊頂圖、開關插座圖、電書路布置圖、各房間立面圖，與業主溝通，審核后，雙方簽字定稿。

　　五、乙方根據立面方案制作效果圖，(效果圖制作收取標準報價清單詳見第七條)。

　　六、圖紙裝裱要求：乙方交付壹套A3設計圖紙，超出部分費用甲方自理，甲方結清設計尾款。

　　七、設計費收取標準：平面_____元/平方米，復式_____元/平方米，別墅_____元/平方米，本套私宅總設計費大寫：_____(小寫____元)，簽定本協議時，甲方需交付怎么寫設計定金大寫：_____(小寫____元)，余款于乙方交付整套A3設計圖紙時結清。

　　八、效果圖制作收取標準：標準客廳_____元/張，復式_____元/張，臥室____元/張，本套私宅效果圖制作費大寫：_____(小寫____元)。

　　九、雙方權利義務

　　1、甲方

　　(1)按本合同規定的內容，在規定的時間內向乙方提交基礎資料及文件，并對其完整性，正確性及時限負責。甲方不得要求設計人違反國家有關標準進行設計。

　　(2)甲方提交上述資料及文件超過規定期限，____天以內的，乙方按本合同第三條規定的交付設計文件時間順延;_簽訂需要注意的細節___天以上的，設計人有權重新怎么寫確定提交設計文件的時間。

　　(3)甲書方變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交簡單版資料作較大修改，以致造成乙方設計返工時，雙方除另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)簽訂需要注意的細節，重新明確有關條款外，甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。

　　(4)在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，乙方未開始設計工作的，不退還甲方已付的定金;已開始設計工作的，甲方應根據業乙方已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的`一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。

　　(5)甲方必須按合同規定支付定金，收到定金作為乙方設計開工的標志。未收到定金，乙方有權推遲設計工作的開工時問，且交付文件注意事項別忽視的時間順延。

　　(6)甲方應按本合同規定的金額和日期向乙方支付設計費，每逾期支付一天，應承擔應支付金額____%的逾期違約金，且乙方提交設計文件的時間順延。逾期超過___簡單版_天以上時，乙方有權暫停履行下階段工作，并書面通知發包人。怎么寫

　　(7)甲方要求注意事項別忽視乙方比合同規定時間提前交付設計文件時，須征得乙方同意，不得嚴重背離合理設計周期，且甲方應支付趕工費。

　　2、乙方

　　(1)乙方應按注意事項別忽視國家規定和合同約定的技術規范，標準進行設計，按本合同第六條規定的內容，時間及份數向甲方交付設計文件(出現2、3、5、6、7規定有關交付設計文件順延的情況除外)。并對提交的設計文件的質量負責。

　　(2)設計合理使用年限為_______年。

　　(3)乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成工注意事項別忽視程質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向發包人支付賠償金，賠償金數額由簽訂需要注意的細節雙方商定為買際損失的_____%，總額不得超過總設計費。

　　(4)由于乙方原因，延誤了設計文件交付時間，每延誤一天，應減收注意事項別忽視該項目應收設計費的____%。

　　(5)合同生效后，乙方要求終止或解簡單版除合同，乙方應雙倍怎么寫返還發包人已支付的定金。本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字后生效。

　　甲方(蓋章)：___________乙方(蓋章)：____________

　　日期：注意事項別忽視______年___月___日______年____月____日

建筑工程施工合同2

　　甲方（委托人）：

　　乙方（承包人）：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝修，為保證工程順利進行，簽定以下合同雙方共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程地址：宿舍三單元101室。

　　2、居室規格：三室兩廳

　　3、主要裝修范圍為室內所有工程，包括地磚、墻磚、衛生間頂、客廳、臥室吊頂、鋁塑板柱、木質地板、電視背景、刮瓷、門套、防盜窗、窗套、床、衛浴、推拉門、櫥房餐柜。

　　4、委托方式：以承包人包工、包料的方式。

　　5、工程期限：2個月，開工日期為________年____月____日，竣工日期為________年____月____日。

　　二、質量要求

　　1、工程使用材料的.品種、規格、質量經雙方認定。

　　2、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加費用，應另簽訂補充合同。

　　三、委托人義務

　　1、開工前幾天，應為承接人入場施工創造條件，把影響施工的物品清理。

　　2、提供施工期間的水源、電源。

　　3、負責做好保衛、消防等項工作。

　　4、參與工程質量和施工進度的監督。

　　四、承包人義務

　　1、按期保質完成工程。

　　2、竣工后負責清掃施工現場。

　　五、合同價款：本合同工程總合計造價174880.00元（大寫人民幣壹拾柒萬肆仟捌佰捌拾元整）。包括材料及工人費用，一次性到位。

　　1、合同生效后，委托人將施工前____日首付給承包人24880.00元（大寫人民幣貳萬肆仟捌佰捌拾元整），其余150000.00元（大寫人民幣壹拾伍萬元整）于裝修工程完工，雙方驗收合作后一次性付清給乙方。最遲可延遲到____月底付清尾款，如違約，將賠付承包商一定的違約金。

　　2、包修期限為________年____月____日至________年____月____日止。

　　六、本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。合同履行完畢后終止。附：裝飾工程預算表

　　甲方（簽字蓋章）：

　　乙方（簽字蓋章）：________年____月____日

建筑工程施工合同3

　　甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協商，甲方同意將 工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協議條款，供雙方共同遵守。

　　一、工程名稱:

　　地 點: 。

　　二、承包方式

　　三、工程承包內容

　　四、合同價款

　　五、 付款方式

　　六、總工期要求 個工作日。

　　七、甲方責任

　　1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。 2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。

　　八、乙方責任

　　1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢，并符合驗收要求。

　　建筑工程申請認證! 財富值雙倍 檢索優先 專屬展現 同行交流

　　2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任:質量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款 元。

　　九、工程質量、安全及保修

　　1.乙方應按照圖紙精心施工，工程質量符合驗收標準。

　　2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。

　　3.工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質量負責保修一年。

　　十、爭議及解決辦法

　　未盡事宜，甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的，按以下方式解決爭議:

　　第一種解決方式:雙方達成仲裁協議，向約定的.仲裁委員會申請仲裁;

　　第二種解決方式:向有管轄權的人民法院起訴。

　　十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方: 乙方:

　　年 月 日

建筑工程施工合同4

　　原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者，佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房，注冊號：_________________。

　　被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建設工程合同糾紛

　　訴訟請求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);

　　2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;

　　3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的.部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。

　　《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

　　為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

　　____________區人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____________年__________月__________日

建筑工程施工合同5

　�。�樁基礎工程）

　　甲方：XXXXX有限公司

　　乙方：XXXX有限公司

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建筑安裝工程合同條例》及其他有關法律、行政法規，在遵循平等、自愿、公平和誠信的原則基礎上，雙方就以下施工事項協商一致，訂立如下協議：

　　一、 工程項目名稱：鼎XX

　　二、 工 程 地 點：大慶市XXX。

　　三、 工 程 內 容：地下樁基礎工程，1#樓及裙樓工程。超 流態混凝土灌注樁基礎施工。混凝土工程總量約為：2千多立方米。最終以實際發生的，并經甲方、乙方、監理現場代表審核后的混凝土工程量為準，此工程量作為工程結算依據。

　　四、 工程價款及承包方式

　　1、 甲方支付乙方工程款，單方造價：鋼筋混凝土每立方米為1000元，工程價款按實際發生的工程量計算為準。

　　（1） 該工程造價中已包含勞保統籌費用及安全生產措施費、總包服務費、稅金等費用。

　　（2） 此工程價款中已包含水電費用及相關的原材料、半成 品的檢驗、試驗等費用。

　�。�3） 最終以實際發生的工程量進行結算，工程量計算以設計圖紙尺寸及相關規定為依據。由甲方、乙方及監理現場代表負責確認，最終以甲方、乙方、監理確認的為準。

　�。�4）乙方負責向甲方支付2%稅金，其余部分由甲方負責。

　　2、 承包方式

　　（1） 乙方以包工包料形式承包，乙方負責按甲方、監理批準后的施工方案進行施工，并且提供人工、材料，進行機械鉆孔、灌注混凝土、鋼筋籠制作及安放等工作。

　�。�2） 乙方自行負責工程所用水、電費用。

　　（3） 甲方負責監管乙方樁基礎工程施工及提供場地，乙方負責施工、自行解決民工的臨時用宿舍等臨時建筑，甲方只負責按合同約定向乙方支付工程款。

　　3、 乙方的施工工作要接受甲方、監理的監管，乙方嚴格按照施工圖設計及《樁基規范》進行施工，如出現任何安全、質量事故均由乙方負責。

　　五、 付款方式

　　1、本合同簽訂后，乙方人員、材料設備全部進場后，甲方向乙方支付工程款的30%為工程預付款；以后按形象進度撥付工程款。樁基礎工程完成后預留工程款的20%待試樁合格后由監理單位、設計單位及甲乙雙方對樁基礎分項工程驗收合格，乙方交齊相應的樁基資料后進行最終結算。

　　2、甲方扣除工程款的5%作為質保金，待工程竣工驗收合格，正常使用一年后全部付清。

　　六、工程期限

　　合同簽訂生效后，乙方人工、材料、機械設備等應按經過甲方及監理批準要求日期就位、開工及竣工。乙方施工實行連續作業。施工工期為：自開鉆之日起10天（有效工作日）如施工現場不具備施工條件，工期順延。

　　七、質量要求

　　1、按設計圖紙、甲方、乙方及監理審定的施工組織設計及相關規范要求施工。工程質量達到“合格”標準。如因乙方原因造成的質量不合格所產生的一切責任及經濟損失由乙方全部負責。

　　2、工程完工后20天內，且在甲方撥付最后一筆工程款之前，乙方向監理單位及甲方提供完整、詳實的內業技術資料四份。

　　八、責任及義務

　　甲方責任及義務：

　　甲方應提供確保樁基礎工程施工所要求的施工現場和通道等，為樁基礎工程施工提供一切工作條件。

　　乙方責任及義務：

　　1、乙方施工樁基礎在監理的監督下和施工隊配合進行樁

　　基礎定位放線。施工中鉆出的泥土，由甲方、乙方、施工單位和挖土施工隊，四方承擔費用。

　　2、乙方提前做好施工機械、材料及人工等的準備工作，按甲方及監理審批的、甲方指定進入施工現場的日期進入現場、開工日期開工。

　　3、工程開工前五日內，向甲方及監理提供施工組織設計及進度計劃進行審批，乙方必須按批準后的方案施工，隨時接受甲方、監理的'檢查、監督。

　　4、乙方在施工過程中如果發生由于土質（如粉質淤泥層等）情況，導致施工不能正常進行，乙方有義務采取一切措施保證施工質量及工期，由此而產生的一切費用全部由乙方承擔，由而引起的工期順延。

　　5、乙方應嚴格按國家相關行業操作規程進行施工；樁及樁內鋼筋的種類、規格、尺寸、混凝土強度等級、單樁承載力必須滿足設計要求；試樁時，乙方應達到試樁必備的條件。若樁在施工后的承載力（實際使用價值）達不到設計要求，乙方按照本工程造價的30%承擔違約責任。

　　6、乙方應認真按照標準、規范、設計要求、經甲方及監理批準的施工方案進行施工，隨時接受檢查并為檢查提供便利條件。在施工中服從甲方、監理工程師的監督和管理。

　　7、工程具備覆蓋、掩蓋條件，乙方自檢合格后及時通知甲方及監理進行驗收。經甲方現場相關專業人員及監理工程師驗收合格后，方可進行隱蔽或繼續施工。

　　8、乙方在施工過程中，若遇到地下障礙物、空洞、人防等，應及時通知甲方、現場專業人員及監理單位進行處理。乙方有義務采取一切措施保證施工工期和質量。

　　9、乙方應與甲方及監理、施工單位積極配合，服從甲方及監理單位的施工管理及技術管理。

　　10、乙方保證在接到甲方書面通知日起三日內，人工、材料及設備全部進場。

　　11、試驗樁必須加早強劑，其費用由乙方承擔。

　　12、乙方負責原材料及試塊的試驗送檢工作，并承擔試驗檢驗費用。

　　13、負責內業資料的整理，竣工驗收后移交給監理和甲方。

　　14、安全生產 乙方在樁基礎工程施工階段應制定周密的施工安全保障計劃，做好安全技術交底工作，保證施工現場安全。如施工現場出現由于乙方原因引起的安全事故，乙方承擔全部責任及費用。

　　甲方責任及義務

　　1、做好施工現場的“三通一平”工作。

　　2、負責協調乙方和施工隊提供工程標高控制點及主軸線，并以書面形式交給乙方，乙方負責放線定位，甲方及監理驗線合格后乙方方可施工。

　　3、向乙方提供施工的水源、電源并接入施工現場內，由此引起的一切費用由乙方承擔。

　　4、負責協調處理建設行政管理部門的相關手續。

　　九、其他事項

　　本合同甲乙雙方簽字后生效。如有未盡事宜，須雙方共同協商，作出補充協議，補充協議與合同具有同等效力。本協議未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

　　本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。每份合同均具有相同法律效力。

　　甲 方（公章）： 乙 方（公章）：

　　法人代表簽字： 法定代表簽字：

　　地 址： 地 址：

　　聯 系 電 話： 聯 系 電 話：

　　日 期： 日 期：

建筑工程施工合同6

　　發包方：______________(以下簡稱甲方)

　　承包方：______________(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規的規定，甲、乙雙方經友好協商，本著平等自愿、互惠互利的原則，就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協議：

　　一、甲方提供土地一宗，由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施(以下簡稱建筑工程)。

　　二、該土地位于______________，四至為：東至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權和使用權。

　　三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城鄉規劃、建設項目開發年度計劃等要求。如需辦理相關手續或需經有關主管機關批準，甲方保證手續齊全并獲得批準。

　　四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。

　　五、該建筑工程設計由甲方負責，乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設，施工中的安全責任由乙方負責，甲方全程對施工進度及工程質量進行監督。

　　六、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準，組織某某建筑公司進行建設。但是，因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成工期遲延的除外。

　　七、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。

　　八、該建筑工程應在本合同生效后_______天內動工，_______天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收，視為工程合格，甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格，乙方應負責無償維修，直到驗收合格為止。

　　九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本：

　　(一)、該建筑工程竣工驗收合格后30日內，甲方以不低于實際建設成本的_______%支付乙方投資回報。

　　(二)、該建筑工程竣工驗收合格后，甲方每年支付乙方_______%的實際建設成本，每年的_______月_______日前一次性全額支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報，每年的_______月_______日前一次性全額支付，所有款項在_______月_______日前付清。

　　十、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責，甲方承擔該建筑工程的.日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失，乙方應負責賠償。

　　十一、該建筑工程驗收合格后，因任何一方擅自改變工程主體結構，因此造成的損失由改變方承擔全部責任。

　　十二、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環境，積極幫助協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責，因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。

　　十三、工程竣工驗收合格后，如工程被閑置、被破壞、被拆遷，甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。

　　十四、如一方違反合同約定，違約方應按照實際建設成本的_______%向守約方支付違約金，違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。

　　十五、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進行，審計費用由乙方承擔。

　　十六、本合同的簽訂地在______________，凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商解決，協商不成，根據《______________省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規定》，由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。

　　該合同一式兩份，由甲乙雙方各執一份，經雙方簽蓋章后生效。

　　甲方(公章)：________________乙方(公章)：________________

　　__________年________月_______日__________年________月_______日

建筑工程施工合同7

　　發包方：（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　一、工程名稱：

　　二、技術標準：按照現行國家施工驗收規范執行。

　　三、工程內容：等內容。

　　四、承包形式：包工包料雙包工程。

　　五、甲方職責：

　　（1）負責解決施工所需的臨時占用土地、料場等問題。

　　（2）協助解決與周邊群眾發生的糾紛關系。

　�。�3）解決好工程所需的水電問題（水電費由乙方承擔）。

　　六、乙方職責：

　　（1）聽從甲方管理人員的指揮，接受監理工程師的現場監督檢查。

　　（2）嚴格按照甲方的施工要求和工程量要求執行施工。

　�。�3）嚴格執行國家現行施工驗收規范，保質保量完成任務。

　�。�4）確保安全生產、文明施工，負責施工中的一切財產、人身安全責任，并承擔由此而產生的全部經濟損失。

　�。�5）在施工過程中不得以任何理由拖欠民工工資。

　　七、結算方式：工程竣工驗收后，甲乙雙方現場實收工程量，依據《四川省建設工程工程量清單計價定額》20xx定額，結合市場材料價格及人工工資標準調整辦理竣工結算。

　　八、付款方式：分四年到位（不計資金利息）。其中20xx年撥付工程款的42、5%。20xx年12月30日前撥付28.5%。20xx年12月30日前撥付21.5%。剩余的'7.5%視甲方情況撥付，但最遲在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，則按所欠資金參照銀行同期貸款利率計算利息，由甲方按月支付給乙方。

　　九、合同爭議的解決：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商或調解不成的，可依法向人民法院起訴。

　　十、合同生效：本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，雙方自訂立之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　或其授權代理人：

　　或其授權代理人：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　訂立日期：

建筑工程施工合同8

　　委托方（甲方）：_____________身份證號：_________________________________

　　承接方（乙方）：_____________身份證號：_________________________________

　　工程項目：_____________________________________________________________。

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1。工程地址：__________________________________________。

　　2。施工內容：___________________________________________。

　　3。委托方式：___________________________________________。

　　5。工程開工日期：______年_____月______日

　　6。工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數：________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款（金額大寫）________________元

　　第三條：保修期

　　保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為____個月。

　　第四條：違約責任

　　1。合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　2。在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務，如有違約應按合同總金額_____%支付違約金。

　　第五條：爭議解決

　　1。本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的.前提下，雙方應協商解決。

　　2。當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向武昌區人民法院提起訴訟。

　　第六條：合同生效

　　1。本合同雙方蓋章，簽字后生效。

　　2。本合同甲乙雙方各執_____份。

　　甲方（簽字/蓋章）：____________________乙方（簽字/蓋章）：____________________

　　_____________年__________月_________日

建筑工程施工合同9

　　答辯人：_________________

　　住所地：_________________

　　法定代表人：_________________

　　答辯人就答辯人與裝飾裝修合同糾紛一案作出答辯。答辯意見如下：_________________

　　被答辯人訴稱其承包的工程范圍與事實不符。

　　被答辯人稱其承包了答辯人所屬酒店的拆除以及新址的裝修及土建工程，并且將裝修項目列入結算范圍，該項訴求與事實不符，故意擴大了施工范圍。20xx年5月11日，答辯人與被答辯人就承包工程簽訂了協議合同。該合同約定：_________________被答辯人以全包的方式承包答辯人所屬酒店的拆除以及新址的土建工程。合同明確約定被答辯人的施工范圍為土建，并不包括裝修裝飾工程。被答辯人將部分裝修裝飾工程納入其承包范圍，將裝修項目納入結算書，違背事實。

　　被答辯人訴稱其承包的實際工程量與事實不符。

　　被答辯人在起訴狀中稱其于20xx年11月17日向被告提交了工程圖紙、工程量統計、工程結算表、簽證單等相關工程結算材料，并稱答辯人并未提出異議，與事實不符。事實是，盡管答辯人于20xx年11月17日收到了相關結算資料，但并未在結算單上簽字。未簽字的`原因是被答辯人結算的資料失實，與實際工程量差距太大，工程量重復計算嚴重。20xx年被答辯人曾交給答辯人一份結算書，結算數額為120.62358萬元，而20xx年11月17日被答辯人提交的第二份結算書結算總額為550.7064萬元，差距為430.08282萬元。同時，答辯人對工程總造價也進行了核算，核算總造價為59.966665萬元�？梢�，被答辯人提供的結算書嚴重脫離事實，核算的隨意性非常大。

　　三、被答辯人訴稱答辯人應當支付給被答辯人的工程價款與事實不符。

　　被答辯人在起訴狀中要求答辯人支付其剩余價款346.7064萬元。被答辯人訴稱該數字是通過結算總價款扣減答辯人已支付的金額而得出的。被答辯人的此種計價方式隨意性大，與事實不符。

　　(一)被答辯人的該項訴求的計價依據是20xx年11月17日交付給答辯人的結算書。而該份結算書與20xx年被答辯人交付給答辯人的結算書以及答辯人自行核算的結算書無論從實際項目工程量的核算還是工程總價款的核算都存在巨大差異，虛構成分很大，與事實不符。即被答辯人的該項訴求的計價基礎就是不符合事實的，因此其要求的總價款當然也是沒有事實基礎的。

　　(二)20xx年5月11日的協議合同中約定：_________________被答辯人應當支付答辯人80萬元，其中50萬元即付，30萬元暫定用在天天漁港新址樓盤土建當中，最終按照所產生土建發生量進行工程造價的計算，多退少補。該30萬元最終應從工程總造價中核減。但是被答辯人并未在工程總造價中核減，與約定不符。

　　(三)被答辯人在起訴中所稱，截止到答辯人最后一次付款，答辯人共支付被答辯人工程款205萬元，與事實不符。截止到答辯人最后一次付款，答辯人共支付被答辯人工程款284.5210萬元。

　　四、被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符，要求答辯人支付逾期利息不合法、不合理。

　　被答辯人交付給答辯人的兩份結算書矛盾叢生，與事實嚴重不符，同申請人核算的工程總造價差距更大，雙方對工程量以及工程總造價無法達成一致。鑒于對被答辯人提供的結算書真實性的懷疑，答辯人才停止支付工程款。因此，答辯人停止支付工程款的前提是被答辯人所報工程量以及工程價款的嚴重失實，是答辯人與被答辯人就工程量以及工程造價總額無法達成一致所致。被答辯人訴稱答辯人無故拖延支付工程款與事實不符。進而，被答辯人要求答辯人支付逾期利息也不合法、不合理。

　　五、答辯人認為應本著實事求是的原則，對工程范圍、實際工程量、實際工程價款進行重新核定，在重新核定的基礎上，明確雙方債權債務，維護雙方當事人合法權益。

　　在答辯人與任忠工程糾紛中，答辯人認為應當對承包范圍、實際工程量、實際工程造價、答辯人已支付金額進行重新核定，以達到還原事實真相的目的。在重新核定的基礎上，雙方就承包范圍、工程量、工程價款達成合意，進而雙方在已支付工程款基礎上多退少補，最終解決雙方爭議。

此致

　　太原市小店區人民法院

　　_____________年__________月__________日

建筑工程施工合同10

　　甲方（業主）：_________ 乙方（承包方）：_________ 依據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規的規定，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關事項協商達成一致，訂立本合同。

　　一、工程概況 裝飾工程施工地點：_________ 施工內容：_________ 承包方式：_________ 合同總工期_________天，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。 合同總價款（金額大寫）：_________ 其中：人工費_________元，材料費_________元。（見附表

　　一）

　　二、雙方工作

　　1.甲方工作

　　1.1開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進行現場交底。XX空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分XX空的房屋中所滯留的家具、陳X等采取保護措施，并經乙方書面確認。

　　1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續，協調鄰里關系，保證乙方施工時間。

　　1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備，并說明使用注意事項。協調做好垃圾清理等工作，并承擔相應費用。

　　2.乙方工作

　　2.1按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現場交底，交甲方進行書面認定。

　　2.2乙方指派_________（姓名）為乙方駐現場代表，負責合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。

　　2.3未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。

　　2.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火及環保規定。

　　2.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　三、工期

　　1.工期延誤

　　1.1因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　�。�1）甲方不能按約定提供開工條件。

　�。�2）設計變更和工程量變化。

　�。�3）甲方同意工期相應順延的其它情況。

　　1.2由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方_________元。

　　1.3由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_________元違約金。

　　四、工程價款支付 開工日前三天，甲方支付總價款的_________%，計_________元; 工程日期過半，甲方再支付總價款的_________%，計_________元; 驗收合格____日內，甲方支付總價款的剩余部門，計_________元。

　　五、材料供應

　　1.甲方提供材料甲方供應的材料、設備應有材料設備表（見附表

　　二）。甲方供應的材料、設備有質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場____日內，經乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的.損失，由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方，并承擔由此造成的損失。

　　2.乙方采購的材料乙方采購的材料、設備，必須有材料設備表（見附表

　　三）注明品牌、規格、等級、數量、單價和總價，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符，不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責。

　　六、工程變更 在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯系，在簽訂變更單（見附表

　　四）后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業人員商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應負責賠償。

　　七、質量與驗收

　　1.工程質量

　　1.1工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據，以《____市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。

　　1.2乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件，乙方應按照甲方的要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。

　　2.竣工驗收與保修

　　2.1工程完工后，乙方應當向甲方提交工程驗收單（見附表

　　五）。甲方自接到工程驗收單____日內驗收，在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收，超過____日的視為竣工驗收已被確認。

　　2.2雙方約定隱藏工程和中間驗收部位：_________.

　　2.3雙方約定的保修項目內容期限為：_________.（本條

　　2.2和

　　2.3款的內容過多可另加頁）

　　八、安全和防火

　　1.甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。

　　2.由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　九、違約責任 甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令、確認，不按合同約定履行自己的義務，或其他使合同無法履行的行為，甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到標準要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的_________%向對方支付違約金，若違約金不能彌補損失時，當事人可以要求對方予以增加。

　　十、合同爭議解決方式 雙方約定在履行合同過程中發生爭議，由雙方協商解決或請_________調解。協商或調解不成時，雙方可以按下述第_________種方式解決：

　　1.由_________仲裁委員會仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　一、其他約定_________

　　二、本合同未盡事宜，經雙方共同協商作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。

　　三、組成本合同的文件包括：

　　1.本合同條款及合同附表;

　　2.施工圖紙及做法說明;

　　3.雙方有關本工程洽商的其他書面協議;

　　4.補充規定。

　　四、其他

　　1.本合同正本兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據需要確定合同副本的數量，雙方約定（簽字、鑒證、公證）后生效。

　　2.乙方收到本裝飾工程價款尾款，本合同即告終止。 業主（蓋章）：_________ 注冊地址：_________ 住地：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ 聯系電話：_________ ________年____月____日 承包方（蓋章）：_________ 注冊地址：_________ 住地：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ 聯系電話：_________ ________年____月____日

建筑工程施工合同11

　　建設工程施工合同管理是規范建筑市場的重要內容之一。近十年來，經過建設行政管理部門的積極努力，合同備案工作取得了很大成效。但是，由于目前施工合同備案一些深層次問題還未從根本上得到解決，部分施工合同的內容不夠詳細，管理不到位，履約效果不甚理想。現結合我市合同備案善，就當前合同備案的必要性、存在的若干問題及解決的對策的思路談一些認識。

　　一、強化建設工程施工合同的備案管理是市場經濟發展的客觀要求：

　　隨著我國加入WTO后建筑市場的規范發展，施工合同必將成為維系發承包雙方經濟活動的重要法律依據。強化建設工程施工合同的備案管理不僅是主觀需要，更是市場經濟發展的客觀要求。

　　首先，從社會制度和企業性質看，我國目前是以公有制為主的多種經濟形式并存的經濟結構，生產力水平不高，法制不健全，不正當競爭行為時有發生，建筑市場承發包雙方的.合同自律行為還比較差�，F階段必須依靠政府有關部門的宣傳、監督和管理，發揮政府職能部門的作用，才能使建筑市場不斷規范和完善。

　　其次，從當前經濟秩序的狀況看，舊的體制雖然已被打破，但新的體制還沒有完全建立起來，人們缺乏市場經濟所必需的法制觀念和行為規范，經濟交往的隨意性和盲目性很大，加之投機和趨利的心理作用，使建筑市場交易秩序經常處在一個不穩定的狀態，如果版面地強調施工合同簽約自由和企業自律，只會加劇建筑市場經濟秩序的混亂，使企業付出更加學生的代價。

　　其次，從企業經營管理的現狀看，一些企業的合同意識比較薄弱，廢止簽合同，不會用合同保護自身的合法權益，不知如何管理合同的現象仍很普遍。如：大連水陸工程局由于簽訂施工合同的隨意性，短短兩年時間就遺留了47起合同糾紛，花80多萬元，先后打了五年官司，造成直接經濟損失400多萬元。沉痛的教訓，使他們認識到加強合同管理的重要性。此后，由于他們主動申請備案鑒證，完善了合同內容，使企業的合法權益得到了保障，經營狀況越來越好。

　　最后，我國加入WTO后，建筑市場將全面放開。國外建筑承包商

　　將進入我國市場，如果我們業主不是以平等主體來進行交易，仍然盲目地壓價、壓工期和要求墊資，就有可能被外國承包商援引“非歧視原則”而引發貿易糾紛。這就要求我們必須加強施工合同的規范化管理，樹立國際化意識，以適應加入WTO引發的新形式、新變化和新要求。

　　二、當前建設工程施工合同備案面臨的幾個共問題：

　　1、法律意識淡薄。一是有相當部分企業對履行施工合同備案法定程序缺乏自覺性，承發包雙方簽訂了施工合同后，不按規定辦理備案手續，回避建設行政主管部門的監督管理；二是個別單位不采用國家統一的施工合同示范文本而自訂條款；三是部分發包方不執行國家的法律、法規，而各行其是，甚至個別單位自定章程代替法規，有的背地私下另行簽訂合同來約束承包方；四是個別承包方不具備法人資格，超越權限對外簽訂合同；五是有的單位不使用合同專用章。上述問題產生的原因，是由于某些領導及合同承辦人員的法律意識淡薄，對建設工程施工合同簽訂和改造應具有嚴格的法定程序的重要性和必要性認識不足。

建筑工程施工合同12

　　甲方(委托人)：

　　聯系地址：

　　乙方(居間人)：

　　聯系地址：

　　聯系電話：

　　甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　1、乙方接受甲方委托，負責就 市 工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與 簽訂該工程項目的施工合同。

　　2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務

　　1、 乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

　　2、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的協調義務。如果達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。

　　3、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的'所得稅由乙方自承擔。

　　三、甲方義務

　　1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

　　2、 居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3、 居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。

　　1、甲方需先支付居間活動費用人民幣 ;如居間不成功,則乙方需在3個工作日內退還甲方該活動費.

　　2、本項目居間費用為工程合同總造價的 %作為酬金。

　　3、居間成功后，在甲方簽訂正式施工合同后3日內支付總居間費用的50%，余款按建設單位撥款同等比例進行計算支付乙方居間費。

　　4、甲方以轉帳的方式支付。

　　五、居間費用的承擔

　　居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。

　　六、保密事項

　　1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　七、合同終止

　　1、本合同簽字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

　　2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后自動終止。

　　八、爭議解決方式

　　如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

　　九、其他事項

　　1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人或委托代理人：

　　合同簽訂地：

　　合同簽訂日：

　　____年____月____日____年____月____日

建筑工程施工合同13

　　發包人（全稱）：__________________

　　承包人（全稱）：__________________

　　一、工程概況

　　工程名稱：_____________

　　工程地點：_____________

　　工程內容：_____________

　　工程立項批準文號：_____________

　　資金來源：_____________

　　二、工程承包范圍：

　　三、合同工期：_____________

　　開工日期竣工日期：_____________

　　四、工程質量標準：質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定為合格工程標準為依據，承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經發包人認可后執行。

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：_____________________________元（人民幣）

　　￥：_____________________________元

　　六、組成本合同的文件包括：

　　1、本合同專用條款

　　2。標準、規范及有關技術文件

　　3、圖紙

　　4、工程量清單

　　5、工程報價單或預算書，雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成。

　　七、發包人向承包人提供圖紙日期和套數：6套。發包人應按專用條款約定的日期和套數，向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的，發包人應代為復制，復制費用由承包人承擔。承包人應在施工現場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

　　監理單位委派的工程師

　　姓名：_______________

　　職務：_______________

　　發包人委托的職權：__________________

　　需要取得發包人批準才能行使的職權：______________________________________________

　　發包人派駐的工程師

　　姓名：________________

　　職務：________________________

　　職權：_________________________________________________________________________

　　承包方項目負責人：_____________

　　承包人委托的職權：_____________

　　項目經理：_____________

　　八、雙方約定現場工程師工作職權：

　　工程師代表在工程師授權范圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

　　工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應于工程師發出口頭指令后7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內不予答復的，視為口頭指令已被確認。

　　承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令后24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。項目經理按發包人認可的施工組織設計（施工方案）和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯系時，項目經理應當采取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內向工程師關交報告。責任在發包人或第三人，由發包人承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。

　　九、發包方的工作：

　　1、在開工前7日內將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點，保證施工期間的需要；開通施工場地與城鄉公共道路的通道，約定的施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通；

　　2、向承包人提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責；

　　辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批準手續（證明承包人自身資質的證件除外）在開工前7日內完成；

　　3、確定水準點與座標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗在開工前7日內完成；

　　4、組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底在開工前7日內完成；

　　5、協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物（包括文物保護建筑）、古樹名木的保護工作、承擔有關費用；

　　十、承包人的工作：

　　1、在每月1日向工程師提供年、季、月度工程進度計劃及相應進度統計報表；根據工程需要，提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設施，產負責安全保衛；向發包人提供施工場地辦公和生活的房屋及設施，發包人承擔由此發生的費用；

　　2、遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，并以書面形式通知發包人，發包人承擔由此發生的'費用，因承包人責任造成的罰款除外；

　　3、已竣工工程未交付發包人之前，承包人按專用條款約定負責已完工程的保護工作，保護期間發生損壞，承包人自費予以修復；發包人要求承包人采取特殊措施保護的工程部位和相應的追加合同價款，按約定做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構筑物（包括文物保護建筑）、古樹名木的保護工作；

　　承包人應按約定的日期，將施工組織設計和工程進度計劃在開工前提交，工程師逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。承包人必須按工程師確認的進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查、監督。工程實際進度與經確認的進度計劃不符時，承包人應按工程師的要求提出改進措施，經工程師確認后執行。因承包人的原因導致實際進度與進度計劃不符，承包人無權就改進措施提出追加合同價款。

　　工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工，并妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，工程師作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在48小時內給予答復。工程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求后48小時內未予答復，承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。

　　十二。、工程質量檢驗：

　　質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔違約責任。雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及工程師依據合同發出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。工程質量達不到約定標準的部分，工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔，相應順延工期。

　　十三、隱蔽和中間驗收的內容：

　　基礎工程具備隱蔽條件或達到主體中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內修改后重新驗收。工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。經工程師驗收，工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求，驗收24小時后，工程師不在驗收記錄上簽字，視為工程師已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。

　　十四。安全施工與檢查：

　　承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。

　　十五、合同價款確定與支付：

　　工程取費按丙類計算，執行現行內蒙地區定額標準結合圖紙和實際工程量為計算依據，參照當地的政策。法規。文件�，F行材差和人工費調差。主體兩層封頂后發包方支付以完工程量80%工程款，主體全部封頂后發包方支付已完工程量的80%工程款，裝修工程中期發包方支付裝修工程的造價60%工程款，完工驗收合格后一月內支付工程款額度達到工程總造價的95%。

　　十六、工程量的確認：

　　承包人應按約定的時間，向工程師提交已完工程量的報告。工程師接到報告后7天內按設計圖紙核實已完工程量（以下稱計量），并在計量前24小時通知承包人，承包人為計量提供便利條件并派人參加。承包人收到通知后不參加計量，計量結果有效，作為工程價款支付的依據。工程師收到承包人報告后7天內未進行計量，從第8天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人，承包人未能參加計量，計量結果無效。

　　十七、工程款（進度款）支付：

　　在確認計量結果后5天內，發包人應向承包人支付工程款。發包人超過約定的支付時間不支付工程款（進度款），承包人在約定支付時間7天后向發包人發出要求支付的通知，發包人收到通知后仍不能按要求支付，承包人可在發出通知后7天停止施工。發包人可與承包人協商簽訂延期付款協議，經承包人同意后可延期支付。協議應明確延期支付的時間和從計量結果確認后第5天起應付款的貸款利息。發包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任。

　　十八、材料設備供應：

　　由發包人所供應材料必須符合使用標準并且不得高于當地市場價格，工程竣工結算時執行地區定額材差指導價格。

　　十九。工程設計變更：施工中發包人需對原工程設計變更，應提前14天以書面形式向承包人發出變更通知。變更超過原設計標準或批準的建設規模時，發包人應報規劃管理部門和其他有關部門重新審查批準，并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包人按照工程師發出的變更通知及有關要求，進行下列需要的變更：更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸；增減合同中約定的工程量；改變有關工程的施工時間和順序；其他有關工程變更需要的附加工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失，由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

　　承包人在工程變更確定后14天內，提出變更工程價款的報告，經工程師確認后調整合同價款。變更合同價款按下列方法進行：合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由承包人提出適當的變更價格，經工程師確認后執行。承包人在雙方確定變更后14天內不向工程師提出變更工程價款報告時，視為該項變更不涉及合同價款的變更。工程師應在收到變更工程價款報告之日起14天內予以確認，工程師無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起14天后視為變更工程價款報告已被確認。

　　二十、竣工驗收與結算：

　　工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規定，向發包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告。發包人收到竣工驗收報告后15天內組織有關單位驗收，并在驗收后14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。發包人收到承包人送交的竣工驗收報告后15天內不組織驗收，或驗收后14天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。工程竣工驗收通過，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發包人要求修改后通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改后提請發包人驗收的日期。發包人收到承包人竣工驗收報告后15天內不組織驗收，從第16天起承擔工程保管及一切意外責任。工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的，發包人不得使用。發包人強行使用時，由此發生的質量問題及其他問題，由發包人承擔責任。

　　工程竣工驗收報告經發包人認可后15天內，承包人向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價款調整內容，進行工程竣工結算。發包人收到承包人遞交的竣工結算報告及結算資料后10天內進行核實，給予確認或者提出修改意見。發包人確認竣工結算報告通知經　　二十一、違約、索賠和爭議：

　　爭議發生時向有管轄權的人民法院起訴，違約方并承擔工程總造價5%違約罰金，并承擔給對方直接造成的經濟損失。

　　二十二、雙方關于不可抗力的約定：

　　不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發包人承包人責任造成的爆炸、火災，以及專用條款約定的風雨、雪、洪、震等自然災害。不可抗力事件發生后，承包人應立即通知工程師，產大力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，發包人應協助承包人采取措施。不可抗力事件結束后48小時內承包人向工程師通報受害情況和損失情況，及預計清理和修復的費用。不可抗事件持續發生，承包人應每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結束后14天內，承包人向工程師提交清理和修復費用的正式報告及有關資料。因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：

　�。�1）工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害，由發包人承擔；

　�。�2）發包人承包人人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用；

　�。�3）承包人機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔；

　�。�4）停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔；

　�。�5）工程所需清理、修復費用，由發包人承擔；

　�。�6）延誤的工期相應順延。因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。

　　二十三、保險：

　　工程開工前，發包人為建設工程和施工場內的自有人員及第三人人員生命財產辦理保險，支付保險費用。運至施工場地內用于工程的材料和待安裝設備，由發包人辦理保險，并支付保險費用。發包人可以將有關保險事項委托承包人辦理，費用由發包人承擔。

　　承包人必須為人事危險作業的職工辦理意外傷害保險，并為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險，支付保險費用。保險事故發生時，發包人承包人有責任盡力采取必要的措施，防止或者減少損失。

　　二十四、合同終止和解除：

　　發包人承包人履行合同全部義務竣工驗收合格并且工程款結算完畢后本合同即告終止。

　　發包人承包人協商一致或停止施工超過56天，發包人仍不支付工程款（進度款），承包人有權解除合同。因一方違約（包括因發包人原因造成工程停建或緩建）致使合同無法履行。合同解除后，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發包人應為承包人撤出提供必要條件，支付以上所發生的費用，并按合同約定支付已完工程價款。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發生的費用，由發包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。

　　二十五、工程保修范圍和時間：

　　保修范圍有防水項目保修期限2年。給排水項目保修期限1年。供熱項目保修期限2年。維修經費使用預留的5%保修金。

　　二十六、本合同一式六份，正本兩份，副本四份，簽字蓋章后生效。

　　合同訂立時間：________年__________月__________日

　　合同訂立地點：

　　發包人：（公章）_______________________

　　承包人：（公章）______________________________

　　住所：_______________________________

　　住所：______________________________________

　　法定代表人：_________________________

　　法定代表人：________________________________

　　委托代表人：_________________________

　　委托代表人：________________________________

　　電話：_______________________________

　　電話：______________________________________

　　傳真：_______________________________

　　傳真：______________________________________

　　開戶銀行：___________________________

　　開戶銀行：__________________________________

　　賬號：_______________________________

　　賬號：____________________________________

　　_____________年_____________月_____________日

建筑工程施工合同14

　　單位(甲方)：______________________________

　　施工單位(乙方)：__________________________

　　根據_________市建委有關規定，甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工，根據該工程具體情況，經雙方協商簽訂本合同。

　　一、工程名稱：_______________________。

　　二、施工地點及范圍：本工程位于_________，綠地總面積為_________平方米。

　　三、工程內容

　　1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工，甲方按圖驗收;

　　2.綠地深翻_________厘米，加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);

　　3.工程竣工后，乙方必須養護一年(落葉樹今冬明春種植，按具體樹種.種植起算);

　　4.施工過程中，由于甲方原因需要返工的`，則須經甲方簽證認可后按實結算;養護期間由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同規格要求補植;

　　5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設，要求平整度高，整體性強，自然泛水，鋪設間隙不得超過一指寬。

　　四、工程造價：工程總造價為人民幣_________元整，一次性包干。

　　五、付款方式

　　1.第一次付款，在合同簽訂生效后，甲方支付總造價的_______%;

　　2.第二次付款，在草皮鋪設過半后，甲方支付總造價的_______%;

　　3.第三次付款，在工程驗收后，甲方支付總造價的_______%;

　　4.余款待一年養護期滿、合格后一次性付清。

　　六、施工期限：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　七、甲方委托_________，乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。

　　八、其他約定

　　____________________________________________。

　　九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執_________份，圖紙預算各_________份。

　　甲方(簽章)：________________乙方(簽章)：________________

　　__________年________月_______日__________年________月_______日

建筑工程施工合同15

　　甲方（發包方）：

　　乙方（承包方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律，行政法規，遵循自愿、平等、公平、誠實、信用的原則，經雙方協商，就 工程施工事宜達成協議并形成如下條款，協議雙方共同遵守。

　　一。工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：公園道西側

　　3、結構類型：框架，地下二層，地上三十層，地下車庫約4萬㎡， 共計約20萬㎡。

　　4、合同價款：合同價款以正式建設工程施工合同確定的數額為準。

　　5、施工場地條件：三通一平已完成，（其中施工用水由甲方提供水源，乙方配備供應施工用水機具；施工場地道路由乙方負責，公共道路由乙方負責；費用由甲方承擔，甲方提供施工用電源，施工中由乙方按實際發生量和用電損耗支付水電費，具備施工條件）。

　　6、工期：合同工期為兩年，開工日期為 年 月 日至 年 月 日，總工期為： 天。

　　7、工程質量：合格， 文明施工達市級文明工地要求。

　　二。承包范圍及承包方式

　　1、工程承包范圍：全部施工圖紙范圍內的樁基礎、土建、給排水、暖通、電氣內容。下列項目：電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業分包項目乙方負責預埋、預留等內容。配合專業分包工程項目的界限：

　　a、基礎土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同內。土方回填運距據實簽證為準。

　　b、電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業項目另行分包。

　　2、甲方要求： 本工程合同（協議）簽訂后，乙方不得以任何形式和理由再行轉包和分包整體工程，一經發現，立即終止合同，按乙方違約處理，并由有關部門依據相關規定實施處罰。

　　三。付款方式

　　乙方收到工程款同時提供正式收款發票。

　　1、乙方墊資施工至正負零后7日內撥付已完成工程量價款的80%，以后每月撥付一次，每月的26日乙方上報已完成的工程量，甲方在十個工作日內審核并支付已完工程量價款的80%，如果甲方沒有審核完畢，按乙方上報的工程量計算并撥付。

　　2、工程全部完工驗收合格后支付至合同總價款的90%，結算完成后30日內甲方向乙方撥付至工程結算總價款的95% 。

　　3、剩余工程結算款的5%作為工程質量保修金，自驗收合格之日起滿一年十五日內支付質量保證金總額的60%，滿兩年十五日內支付至質量保證金總額的80%，滿三年后28日內一次性付清。

　　4、甲乙雙方竣工計算，待甲方收到乙方結算書次日算起2個月審核完畢，結算中雙方如有爭議必須通過當地造價部門裁定。

　　四。結算方法：

　　1、工程造價：土建安裝工程造價按一類取費總價不下浮，作為甲乙雙方工程結算造價。

　　2、執行20xx年《全國統一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》、《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國統一建筑安裝工程消耗定額》及相關定額，相關費用標準編制施工圖結算，認價以外的工程材料價格以同期《唐山工程造價信息》為主，造價信息沒有包含及甲方指定的設備、材料價格。采用經甲方確認的市場價格調整（輔材及周轉、攤銷材料不做調整）：機械費、人工費、措施費項目按定額規定計算并調整。

　　3、甲方直接分包的分項工程，乙方可以針對相應的安裝工程收取合同價款的2%的配合費，該總包管理費由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應配合甲方的專業發包工作，服從甲方總的計劃安排，為專業承包人提供必需的施工條件，總包方收取相應的合同總價的2%配合費，分包工程稅收由分包方承擔。

　　4、采購價格的認定：采用造價信息價格的材料以同期信息價格為調差依據，采用市場價格的，雙方認定的價格為調差依據，進度逾期未完成的工程材料價格的認定方法：工程逾期，但材料價格下降時，以逾期的材料價格為調價依據；工程逾期，但材料價格上漲時，以批準的工程計劃規定的完成時間的價格為調差依據。

　　五。工程設計變更

　　1、 工程施工過程中，甲乙雙方應根據項目實施的具體情況按照合同明確的范圍，以書面形式對工程變更內容進行現場簽證。凡屬于工程計劃（或變更）范疇的工作內容，必須按計劃（或變更）要求施工。凡施工現場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加你的必須由甲方、監理方和乙方授權代表簽字蓋章生效，乙方必須將現場簽證原件匯總編輯成冊作為工程結算的依據，由此發生的工程費用結算方法執行第四條。

　　2、設計變更、工程洽商發生后一個月內因乙方責任不辦理簽字手續將不增加價款調整（如果屬于減項則調減工程價款）。

　　六。 材料進場要求及計價

　　1、 及主體工程質量及影響小區統一效果的設備由甲方指定品牌或施工廠家，乙方采購，范圍有：鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材：唐鋼、承鋼、首鋼本廠產品及河北鋼鐵集團

　　2、指定品牌的材料設備甲方認質認價，由乙方提前做好計劃并負責購買。乙方對甲方指定的材料設備嚴把質量關，材料設備進場前必須做好檢驗，做施工規定的必要的試驗等。經驗收合格后，方可進場使用。乙方對甲方指定的材料質量負有全部責任。工程材料、成品、半成品的`試驗檢驗費由甲方承擔。試驗單位須經甲方、監理單位認可。工程定位放線由規劃局負責的部分。費用由甲方承擔。

　　3、進場材料設備與設計和樣品要求不符合的產品，甲方和監理方應禁止使用。由乙方按甲方和監理方要求的時間運出施工現場，重新采購符合要求的產品，并由乙方承擔由此產生的費用，工期不予順延。

　　七。工程管理

　　1、 甲方委派工程師現場代表，負責協調各方關系并代表甲方對施工圖設計、工程質量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質量的確認等進行全面管理，履行合同約定的內容。

　　2、 乙方委派項目經理全面負責本工程施工管理與服務工作，協調現場內所有專業施工隊的現場施工組織、管理、進度、技術、質量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設備保存，履行本合同約定內容。

　　3、 乙方現場臨時設施，各分項加工場地、卷揚機、上料架場地要按照施工總平面圖布置，不得影響外網管線及相應配套附屬設施工程施工。

　　4、 工程竣工后（以質監站驗收日期為準）90日內，乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供三份完整的竣工資料，同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續的所有相關資料。

　　5、 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監理的管理，甲方有權直令施工單位出場并終止合同，按乙方已完成的合同范圍內的實際工程量并執行河北省20xx定額基價進行結算（材料價格調整執行第四條款第二條），由乙方承擔全部違約責任；凡工程存在質量隱患或即成事實的，乙方必須改正；對存在質量隱患或發生質量缺陷不改正的，每發生一次，甲方視具體事項給予經濟處罰，由每次向乙方撥付工程款時扣除。

　　6、 存在工程分包的，乙方必須以書面形式呈報甲方，經甲方簽認后才能進場，并執行合同約定的相關內容，并由乙方承擔由于工程分包而引發的相關責任。

　　7、 為了保證工程質量甲方有權制訂工程材料和對材料進行認價，乙方必須根據甲方要求及質量標準采購工程材料。

　　八。違約責任

　　1、 因甲方原因造成的停工，由甲方駐現場項目經理和監理工程師認可后工期可以順延。

　　2、 因甲方原因造成的停建、緩建，甲方在1個月內結算完畢并支付乙方已經完成工程量的工程款。

　　3、 乙方不按約定工期竣工，不按時交付工程，每延誤一天乙方按合同總價的萬分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期，甲方有權責令乙方撤場，解除本協議并承擔因延期造成的一切法律責任。

　　4、 如乙方工程質量出現較大問題造成甲方損失的，由乙方承擔并且乙方應按合同總價的3%向甲方支付違約金并承擔一切法律責任。如施工過程中發現乙方有重大質量、安全事故，甲方有權責令乙方撤場并解除本合同，由此引起的后果由乙方負責。

　　5、 乙方依本合同需承擔的違約金、賠償金，可由發包方直接從承包方任何未結付的工程款中直接扣減。

　　九。 雙方約定，如因乙方欠付任何第三人債務，被起訴并導致甲方作為共同被告，或依法保全甲方對乙方的責權或因乙方的任何原因導致甲方接受人民法院或仲裁機構的協助執行或財產保全通知的，除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協助執行材料后10日內全額自行償還拖欠債務，并協調撤回起訴或撤銷保全或協議執行義務，或在10日內按權利人起訴額度向甲方提供保證金，否則，將視同乙方資產及信譽惡化且將嚴重影響本合同的正常履行，甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責任。

　　十。 此意向書雙方簽訂之日起3日內，乙方向甲方指定的賬戶內打入保證金貳佰萬元人民幣，待乙方進場后15日內甲方退還乙方全部保證金，且甲方不支付任何利息。（本意向書簽訂后3日內保證金未打入指定賬戶內，此意向書作廢）甲方承諾乙方工程最晚在20xx年6月15日前開工，如果不開工甲方無條件退還乙方保證金（人民幣：貳佰萬元整），如果保證金未能在進場15日內（即6月30日）退還，則由歸還，且需按保證金日千分之五計息給乙方，計息起使日期由7月1日開始。

　　十一 本意向書為工程結算的依據，具有法律效力，《建設工程施工合同》只用于辦理工程施工的各項手續之用。本意向書與正式建設工程施工合同如有不同，以正式建設工程施工合同為準。

　　十二。 未經事宜雙方友好協商，另行簽訂補充協議，如發生爭議可協商解決，協商不成可直接向當地人民法院起訴。

　　十三。本合同一式肆份，雙方各持貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【建筑工程施工合同】相關文章：

建筑工程施工合同10-19

建筑裝飾工程施工合同12-09

建筑工程施工合同10-21

建筑裝飾工程施工合同11-15

關于建筑工程施工合同11-28

標準建筑工程施工合同04-24

有關建筑工程施工合同02-20

建筑工程施工標準合同10-18

建筑工程施工勞務合同11-30

標準建筑工程施工合同03-13