2022年設計施工合同范本
在人民愈發重視法律的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編幫大家整理的2022年設計施工合同范本，希望能夠幫助到大家。
發包人(甲方)：
承包人(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方本著平等、誠實、信用的原則就九環紫荊城樣板房工程施工承包事宜，簽訂本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
建筑結構：框架剪力墻結構
建筑面積：約270平方米(設計圖紙面積)。
二、承包范圍
1、工作范圍：4#樓西單元一層大堂、電梯廳，一層至三層樓梯間、301房、302房
2、工作內容：按甲方提供的建筑圖紙和裝修要求及國家精裝修驗收標準完成以下工作：
1)砌體、構造柱、二次結構施工，地面水泥砂漿找平細拉毛(完成至不貼地面磚)，外墻水泥砂漿抹灰，內墻混合砂漿抹灰、刮膩子、刮仿瓷涂料，天棚混合砂漿抹灰、衛生間防水，機電、門窗安裝的塞縫、收邊、收口，陽臺欄桿、樓梯欄桿制作、安裝、油漆。
2)材料人工搬運，外墻腳手架搭設，必要的現場安全防護。
3)窗邊打膠。
4)衛生清理、成品保護。
5)除砌塊、鋼筋外的其他材料的采購、運輸、保管(含機電材料)。
6)三層頂、四層頂堵洞、防水。
7)甲方安排的其他工作。
三、施工工期
自本合同簽訂之日起，30個日歷天完成本承包范圍全部內容。
四、承包方式
包工、包料、包質量、包安全、包工期、包文明施工。
五、承包價款
以結算價為總承包價。
六、結算方式
按湘建價【20xx】406號《湖南省建設工程工程量清單計價辦法》、20xx年《湖南省建筑裝飾裝修工程消耗量標準》、寧鄉建設造價20xx年第2期價格計算總價，人工工資按湘建價〔20xx〕396號文調整計取�？偘鼏挝惶峁┑腵材料按定額消耗量扣除。
七、付款方式
1、全部承包范圍的施工內容完成后經監理方、甲方代表驗收合格后，憑甲方審定確認的工程結算總額，甲方支付乙方工程結算總額的95%；留存結算總額的5%作為質保金，兩年后返還。
2、上述付款由乙方填寫工程結算款，經監理部負責人、甲方工程部簽證確認甲方財務負責人審批同意后七日內付訖。
八、技術要求和設備、材料
1、乙方進場的材料的質量必須符合設計要求，符合國家、地方有關質量技術標準、規范的要求。必須附有出廠合格證和質量保證書。必須符合本合同主要材料清單約定的品牌、規格、產地的要求。必須由甲方工程部、監理部負責人驗收、核對、簽字認可后方可投入使用。不在上述要求范圍內的材料、不得進入現場。
2、乙方如在施工中使用不符合設計要求、本合同要求以及相關標準要求的設備材料，甲方、監理方有權制止施工和要求乙方拆除重建并承擔所發生的費用。因此延誤的工期不得順延。
3、乙方應對進場的設備、材料妥善包裝和保管，由于保管不當造成的損壞、失竊等損失由乙方負責。
九、質量驗收標準與質量保證期
質量驗收標準按國家建設部《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行。
質量保修期兩年。保修期內乙方免費更換或維修因材料或施工不良發生的任何質量問題(不包括人為因素損壞)。維修響應時間不超過24小時，問題解決時間在一個工作日內(重大問題可另議)，每超過一天，則按500元/天處罰，罰金在質保余款中扣除。
十、工程變更
雙方按如下方法確認工程變更：
1、甲方出具的變更，應提前3天以書面形式向乙方出具變更通知。涉及到工程承包總額增減的，按實際發生額增減承包總額。
2、乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙的變更、材料的增減、換用，須經甲方確認同意，方可實施。未經甲方同意，乙方擅自更改材料品牌、數量、廠家而造成返工由乙方承擔一切損失費用，并賠償甲方的相關聯損失，工期不予順延。
十一、甲方責任與義務
1、向乙方提供必要的土建施工圖紙和文檔資料。
2、組織技術交底。
3、提供乙方施工用電、用水至施工現場。
4、監管設備、材料和施工質量，及時辦理隱蔽工程驗收。
5、按合同約定時限向乙方支付工程款并及時辦理工程結算。
十二、乙方責任和義務
1、工程施工期間，不得拖欠民工工資和材料供貨商貨款。
2、自覺接受甲方和監理人的管理，按本合同規定的質量和進度要求完成工程施工。乙方施工用水、電須裝表計量，并承擔費用。
3、施工期間應允許其他專業施工隊伍跟進施工，并應積極配合和提供方便。
4、自行解決施工人員辦公與生活設施。工程驗收合格后，其施工設備、人員無條件撒離，不得以任何原因滯留占用甲方場地和房屋。
5、確保安全、文明施工。如施工中發生安全事故，一切經濟損失、法律責任均由乙方負責。
6、及時配合其他專業做好預留預埋。如造成其他專業停工、窩工、成品、半成品損失，全部費用由乙方方承擔。
十三、違約責任
乙方未按合同工期完工，按100元/天向甲方支付延誤工期違約金。如乙方的材料、施工質量達不到驗收標準，乙方必須無條件整改或返工，由此而給甲方造成關聯損失的，由乙方負責賠償。
十四、合同爭議的解決
合同執行過程中的爭議或糾紛，首先由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，可向項目所在地地人民法院訴訟解決。
十五、其他
1、為便于施工現場管理，甲方委派為現場代表，監理公司委派為現場代表。乙方委派為現場代表，聯系處理施工現場的日常工作。
2、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份。經雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋雙方公章后發生法律效力。本合同未盡事宜，雙方可通過協商，訂立補充協議，補充協議與本協議具有同等效力。
甲方：（簽字）_________________
聯系電話：_________________
_________年_____月_____日
乙方：（簽字）_________________
聯系電話：_________________
_________年_____月_____日
【設計施工合同】相關文章：
委托設計施工合同08-03
設計施工合同范本08-04
委托設計施工合同6篇12-20
委托設計施工合同(6篇)12-20
委托設計施工合同7篇02-07
委托設計施工合同(7篇)02-07
施工設計裝修合同范本09-30
委托設計施工合同合集7篇02-07
室內設計施工合同范文05-04
室內設計施工合同范文04-23