- 相關推薦
裝修承攬協議書
在現在社會，協議的使用頻率呈上升趨勢，簽訂協議可以約束雙方履行責任。那么協議的格式，你掌握了嗎以下是小編為大家整理的裝修承攬協議書，僅供參考，大家一起來看看吧。
裝修承攬協議書1
甲方：
乙方：
鑒于甲方系發包方，乙方系承攬方，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，甲方決定委托乙方對房屋進行裝修，就房屋裝修方面，特此訂立如下協議：
一、工程地點及概況：
大竹縣竹陽鎮東湖灣F1幢27樓5號，房屋面積為110平方米。
二、工程項目：
1、三個房間（三間臥室、一客廳，一個飯廳）打地角線，包暖氣及管線（客廳要對稱），客廳和飯廳吊頂，其他房頂四周打石膏線，客廳安裝防護欄和廚房安裝雨棚及防護欄；客廳貼磁磚、臥室鋪強化木地板；清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷墻面漆兩次。
2、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊集成板；廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
3、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳做酒柜和鞋柜及一個隔斷。
4、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
三、承包方式：
乙方負責施工，甲方負責提供材料，所提供的材料必須符合標準。
四、質量標準：
施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的`裝修標準，雙方認可。
五、施工期限：
20xx年8月15日到20xx年11月14日，如不能按期完成，乙方將每天承擔違約金。
六、工程造價：
所有裝修材料費用由甲方承擔，工人工資都由乙方承擔。
七、付款方式：
房屋裝修費總價為元，大寫元，甲方先預付裝修費用元，大寫元，剩余部分由甲方竣工后，經檢驗符合上面要求后一次付清。
八、安全責任
乙方在施工過程中，應當盡到安全保障義務；乙方在施工過程中，乙方和乙方雇傭的工人發生安全事故，與甲方無關，由乙方自己承擔責任。
九、其他問題
裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
十、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份具有同等的法律效力。
十一、本協議自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方：乙方：
年月日年月日
裝修承攬協議書2
一、工程地點及概況：大竹縣竹陽鎮東湖灣f1幢27樓5號，房屋面積為110平方米。
二、工程項目：_________________。
1、三個房間(三間臥室、一客廳，一個飯廳)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，客廳和飯廳吊頂，其他房頂四周打石膏線，客廳安裝防護欄和廚房安裝雨棚及防護欄;客廳貼磁磚、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷墻面漆兩次。
2、衛生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊集成板;廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。
4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳做酒柜和鞋柜及一個隔斷。
5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
二、承包方式：乙方負責施工，甲方負責提供材料，所提供的材料必須符合標準。
三、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的'裝修標準，雙方認可。
四、施工期限：20__年___月___日到20__年___月___日，如不能按期完成，乙方將每天承擔違約金。
五、工程造價：所有裝修材料費用由甲方承擔，工人工資都由乙方承擔。
六、付款方式：房屋裝修費總價為___元，大寫___元，甲方先預付裝修費用___元，大寫___元，剩余部分由甲方竣工后，經檢驗符合上面要求后一次付清。
七、安全責任。
乙方在施工過程中，應當盡到安全保障義務;乙方在施工過程中，乙方和乙方雇傭的工人發生安全事故，與甲方無關，由乙方自己承擔責任。
八、其他問題。
裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。
九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份具有同等的法律效力。
十、本協議自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方：_________________乙方：_________________
_____年_____月____日_____年_____月____日
裝修承攬協議書3
甲方：________
乙方（承攬方）：________
甲、乙雙方根據《民法典》關于承攬合同的規定，在平等、自愿、協商一致的基礎上達成以下協議：
一、承攬方式：________，乙方承攬甲方住房（具體工種）。
二、施工地點：________。
三、住房結構、戶型及面積：________。
四、付款方式：按照元計價，在乙方完工，甲方驗收合格后，甲方再支付價款。
五、質保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質量合格后，甲方退還給乙方。若質量不合格，質保金將用于修繕。
六、施工質量：乙方應確保質量符合國家質量標準。
七、施工期限：自合同簽訂之日起至________年________月________日止。
八、甲方的權利義務。
�。ㄒ唬┘追降臋嗬�。
1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責任。
2、房屋裝修竣工后，發生質量問題，甲方可以要求乙方進行維修。
�。ǘ┘追降牧x務。
1、甲方提供裝修房屋的`鑰匙給乙方。
2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。
九、乙方的權利義務。
（一）乙方的權利。
1、在驗收合格后，要求甲方支付相應承攬加工費用。
2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
�。ǘ┮曳降牧x務。
1、乙方應加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應對所有安全事故承擔責任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責任。
2、乙方應文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發生，由于乙方的行為導致這些行為發生，由乙方承擔責任。
3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應提前3天告知甲方。
4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關系，不存在雇傭關系。
5、乙方按時發放所屬員工的工資報酬，任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。
6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙，應在甲方驗收完承攬成果后，立即交還甲方。
7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應隨時鎖好房門，對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務，若因乙方原因導致丟失或者損毀，乙方應如實賠償。
8、房屋驗收后，若在之內產生質量問題，乙方應無條件立即維修。
十、違約責任。
由于施工質量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的，乙方應承擔違約責任，賠償損失。
十一、爭議解決條款。
因本合同產生爭議，雙方應協商解決，協商不成向甲方所在地人民法院起訴。
十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協議，補充協議為本合同組成部分。
甲方：________乙方：________
________年________月________日________年________月________日
裝修承攬協議書4
委托方(甲方)：_________
承接方(乙方)：_________
工程項目：_________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。
為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條工程概況
1.工程地址：_________
2.居室規格：房型_________層(式)_________室_________廳_________廚_________衛，總計：施工面積_________平方米。
(1)_________室，計_________平方米;
(2)_________廳，計_________平方米;
(3)_________廚房，計_________平方米;
(4)_________衛生間，計_________平方米;
(5)_________陽臺，計_________平方米;
(6)_________過道，計_________平方米;
(7)其他(注明部位)_________，計_________平方米。
4.委托方式：_________
5.工程總天數：_________
工程竣工日期：_________年_________月_________日
第二條工程價款
工程價款(金額大寫)_________元。
(1)材料款_________元;
(2)人工費_________元;
(3)設計費_________元;
(4)施工清運費_________元;
(5)搬卸費_________元;
(6)管理費_________元;
(7)稅金_________元;
(8)其他費用(注明內容)_________元。
第三條質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。
家庭裝潢工程材料決算清單》。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4.質量檢查監督部門：_________市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
5.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
6.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。
《家庭裝潢工程材料預算表》。
甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。
乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。
如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備，《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。
如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。
按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。
材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條付款方式
1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
甲方付清工程價款，《家庭裝潢工程工程結算表》，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。
驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。
增減項目的價款，當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。
如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方_________元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條工程驗收
1.工程質量驗收，《家庭裝潢工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。
雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。
甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。
但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的'看管費和相關費用。
第八條其他事項
1.甲方
(1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
(2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。
對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。
(3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。
施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
2.乙方
(1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
(2)指派(姓名)_________為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
(3)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。
萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。
(4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
(5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為_________個月。
第九條違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。
因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條爭議解決
1.本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。
或憑本合同和乙方開具的統一發票向_________市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。
2.當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向_________仲裁委員會申請仲裁，或向_________人民法院提起訴訟(二者只能選擇一種)。
第十一條合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。
任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。
如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第十二條合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式_________份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。
甲方(業主)(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
住所地址：_________企業地址：_________
郵政編碼：_________郵政編碼：_________
工作單位：_________法人代表(簽字)：_________
電話：_________電話：_________
裝修承攬協議書5
甲方(定作人)：___________
乙方(承攬人)：___________
住址：___________
住址：___________
身份證號碼：___________
身份證號碼：___________
甲方擬裝修房屋一座，位置在____縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權利義務。
1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量和工期要求。
1、工期從________年____月____日開始建設，到________年____月3____日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后________年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行維修。
三、付款方式。
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣________元。
2、付款時間：
第一次付款在施工開始后工程過半支付。
第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后15天內給付。
3、乙方質量保證金為全部工程款的5%�？⒐_______年后支付給乙方。
四、違約責任。
1、由于工程質量達不到要求的`，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金。
五、爭議解決辦法。
1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。
2、如協商不成，雙方可將爭議提交____縣人民法院進行裁決。
六、附則。
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方：_________________乙方：_________________
_____年_____月____日_____年_____月____日
裝修承攬協議書6
委托單位(甲方)：________
承攬單位(乙方)：杭州________文化藝術策劃有限公司
為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________ 。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將________ 項目委托給乙方施工。
工程總造價計________ 圓整，大寫金額：________ 圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限________ 日，時間自________ 起至________ 日止。
如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的'各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。
保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式________ 份
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
十、附件：
附件1.
附件2.
附件3.
附件4.
委托方(甲方)：________ 承攬單位(乙方)：杭州________文化藝術策劃有限公司
代表人： ________代表人：________
日期：________ 日期：________
地址：________ 地 址：杭州________文化藝術策劃有限公司
電話：________ 電 話：________
傳真：________ 傳 真：________
裝修承攬協議書7
甲方：___________
乙方：___________
鑒于甲方系發包方，乙方系承攬方，________年____月____日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：
工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶型結構：________________________________。
工程項目：____________________________________。
工程價款及付款方式：
1.本工程總價為________元，大寫_________。
2.本合同簽訂后，甲方預付。
第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關于材料供應，甲乙雙方充分協商采用____方式供應材料。
a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。
b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。
四、質量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在____日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
五、施工期限：
工期為_______,從________年____月____日到________年____月____日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。
六、違約責任。
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的.工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
七、其他約定：
1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
甲方：_________乙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
地點：_________地點：_________
________年____月____日________年____月____日
【裝修承攬協議書】相關文章：
個人房屋裝修承攬協議書10-18
裝修承攬合同10-18
房屋裝修承攬合同03-07
裝修承攬合同范本精選04-03
裝修承攬合同范本 安裝工承攬合同范本04-12
房屋裝修承攬合同范本07-12
房屋裝修承攬合同范本11-10
裝修承攬合同（通用11篇）05-12
房屋裝修承攬合同范本11-27
房屋裝修承攬合同范本01-24