公司委托合同

公司委托合同15篇[推薦]

　　隨著法律知識的普及，合同的類型越來越多，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編精心整理的公司委托合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司委托合同1

　　xx單位：

　　我單位因業務需要，現委托xx作為我公司合法委托收款人，授權其代表我單位進行代收款工作。

　　代理人的`一切行為均代表本公司，與本公司的行為具有同等法律效力。本公司將承擔該代理人行為的全部法律后果和法律職責。特此委托。

　　代理人名稱：xx身份證號碼：xx開戶行：xx賬號：xx

　　委托人：xx

　　日期：X年X月X日

公司委托合同2

　　甲方：_________

　　地址：_________

　　乙方：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　根據國家有關法律、法規，經雙方在平等、自愿的基礎上共同協商，就甲方委托乙方進行維修服務事宜，達成合意，訂立本合同。

　　一、維修物名稱、型號價格、數量、金額、維修標準等

　　維修物名稱：_________

　　品牌型號：_________

　　單價單位：_________

　　數量金額：_________

　　維修標準：_________

　　備注：_________

　　二、合同期限

　　合同有效期：_________年_________月_________日始至_________年_________月_________日止，如需續約，合同期滿前一個月雙方簽訂續約合同。

　　三、維修期限

　　免費保修期_________年，自乙方維修完畢經甲方驗收合格之日起計算。

　　四、付款時間與方式

　　自合同簽訂之日起，每_________個月10日與乙方結算上個月發生的費用。乙方應向甲方提供當月實際發生維修款的發票，具體結算數額以送貨單為準。甲乙雙方根據結算數額安排每三個月進行一次付款。

　　五、雙方的權利與義務

　　1、甲方在發現問題以后及時通知乙方，乙方在接到通知后12小時內，派人趕到維修現場，如果維修物不需要提走的，乙方應在第一時間內修復完畢，如果維修物需要提走的，自提走當日起48小時日內維修完畢并返還甲方，由此發生的'一切費用已含在本協議的價款中；

　　2、乙方應當每2個月對維修完畢的維修物，免費檢修一次，對發現的隱患應當及時排除；

　　3、乙方應當出具《授權委托書》指派維修人員到甲方指定地點進行維修，如需要提走的，需填寫提收單；

　　4、甲方應當按照合同的約定履行向乙方支付款項的義務；

　　5、甲方不得在合同期內將維修設備交給第三方進行維修；

　　6、乙方維修甲方的維修物應當嚴格按照雙方約定的標準，沒有約定按國家標準，確保維修質量和安全。

　　六、違約責任

　　1、乙方未能按照合同的約定修繕設備或者在質保期間維修物不能正常使用或有安全隱患的，乙方應該按照每次結算額的%作為對甲方的違約金，因為維修物不能正常使用或者安全事故造成甲方經濟損失的，乙方承擔賠償責任；

　　2、乙方在維修期間發生維修器材丟失的，應當照價賠償；

　　3、因不可抗力造成乙方不能正常履行合同的，乙方不承擔違約責任。

　　七、爭議的解決

　　雙方因履行本合同產生糾紛，應協商解決，協商不成，雙方同意將爭議提交合同簽訂地（天津市南開區衛津南路76號）人民法院訴訟解決。

　　八、雙方約定的其他事項：

　　九、本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份，本合同經雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________

　　甲方授權代表：_________

　　乙方授權代表：_________

　　簽約日期：_________

　　簽約日期：_________

公司委托合同3

　　原告楊林，男，1966年5月20日出生，漢族，湘潭市人，住湘潭市岳塘區五里堆晏家塘115號。

　　委托代理人陳暉，女，1972年3月26日出生，漢族，長沙市人，住長沙市芙蓉區蔡鍔中路2號12棟2405房。

　　被告廣州銀曼古貿易有限公司，住所地：廣州市天河區體育西路維多利廣場a座1803號。

　　法定代表人朱芙蓉，該公司總經理。

　　原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司委托合同糾紛一案，于XX年7月31日向本院提起訴訟。本院受理后，依法組成由審判員過偉國擔任審判長、審判員雷達、人民陪審員 傅旭光參加的合議庭，于XX年9月15日公開開庭進行了審理，書記員謝艷輝擔任法庭記錄。原告楊林及其委托代理人陳暉到庭參加訴訟;被告廣州銀曼古貿易有限公司經本院合法傳喚，無正當理由拒不到庭參加訴訟，本院依法缺席審理。本案現已審理終結。

　　原告楊林訴稱：XX年7月10日與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》;根據約定，原告于7月10日當天通過工商銀行向被告賬戶匯入100 000元，被告對原告開具了《收款收據》確認了與原告的加盟合作關系，并對原告開具了《授權書》，授權原告與步步高商業連鎖股份有限公司湖南湘潭華隆店洽談合作事宜。原告回到湘潭后，依合同和加盟經營的需要完成了全部籌備工作，包括依《授權書》通過代理人有償取得了和步步高商業連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續后，卻突然接到步步高華隆店通知：被告正式通知步步高華隆店取消對原告的授權，并授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。原告詢問被告，被告承認了上述行為，卻沒有給原告終止加盟關系的理由。被告的行為嚴重侵犯了原告的合法權益，請求法院判令被告繼續履行合同并負擔本案的訴訟費。

　　原告楊林為支持其訴訟請求，向法庭提交以下證據：

　　1、 被告單位注冊登記資料，證實被告主體資格;

　　2、XX年7月10日原、被告簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》，證實原、被告之間的加盟合作關系;

　　3、被告出具的《法定代表人身份證明書》，證實原告匯款的依據;

　　4、工商銀行匯款單，證實原告依證據2的約定向被告賬戶匯入100 000元;

　　5、XX年7月10日被告出具的《收款收據》，證實被告確認了和原告的加盟合作關系;

　　6、被告開具的《授權書》，證實被告確認了和原告的加盟合作關系，確定了加盟經營的位置;

　　7、原告和步步高商業連鎖股份有限公司簽訂的《百貨專柜合同新簽審批表》，證實原告依證據2、6已經完成了基本籌備工作;

　　8、被告開具的另一份《授權書》，證實被告無故終止和原告的加盟合作關系，又授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。

　　被告廣州銀曼古貿易有限公司書面辯稱：《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書，不具備合同生效條件，原告要求繼續履行合同的要求不符合實際。答辯人有權單方面解除合作，將原告的首批貨款無息退還原告即可。

　　被告沒有向法庭提交證據材料。

　　以上證據被告廣州銀曼古貿易有限公司沒有到庭質證，因被告在向法庭提交的書面答辯意見中認可原告陳述的事實經過，因此本院對上述證據1-8的真實性、合法性、關聯性予以確認。

　　根據以上認定的證據，以及原告的陳述和被告的書面答辯意見，本院認定以下事實：

　　XX年7月10日，原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》一份，原告依《確認單》之規定向被告賬戶匯入100 000元，被告對原告開具了《收款收據》，隨即被告對原告又開具了《授權書》。原告持被告公司的《授權書》辦理了和步步高商業連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續。但此后，步步高商業連鎖股份有限公司通知原告，被告又下了另外一份《授權書》給另一加盟商，終止了原告所持有的《授權書》的法律效力。經原告到步步高商業連鎖股份有限公司核實，了解到被告在沒有和原告解除加盟關系的前提下，單方取消了對原告的授權，終止了和原告的加盟合作關系，重新對另一加盟商出具了《授權書》，原告對此向被告提出異議，但被告拒不理睬。原告遂于XX年7月31日向本院起訴，提出如訴稱之請求。

　　本院認為，XX年7月10日原、被告雙方簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》雖然沒有標明合同的名稱，但該《確認單》能確定當事人名稱、標的'和數量，具備合同成立的基本要件，同時《確認單》是被告一方預先擬定的合同條款，原告只能表示全部同意或者不同意，《確認單》可以認定為格式合同;當事人訂立合同采取要約、承諾方式，要約到達受要約人時生效，承諾到達要約人時生效，承諾生效時合同成立，該合同應該認定為生效合同;原告按合同約定支付了100 000元，被告認可了雙方的加盟關系，且原告為履行合同完成了基本準備工作，應當認定為要約不得撤銷;被告廣州銀曼古貿易有限公司辯稱《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書，不具備合同生效條件，與本案實際情況不符，被告的辯解意見本院不予采信;《合同法》第九十三條規定，當事人協商一致，可以解除合同;第九十四條規定了在五種情形的條件下當事人可以解除合同，但被告未提供證據證實存在上述五種情形情況的存在。第九十六條規定，對解除合同有異議的，可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。因此，被告辯稱其依據《確認單》中的約定，有權單方面解除合作，將原告的首批貨款無息退還原告即可。經本院審查，《確認單》中對此約定的內容為：“在簽訂此合作確認單后一個月，被告若無法與原告確認最終合作事宜，則無條件全額無息退還首批貨款給原告�！痹摋l款是被告免除其責任、加重原告責任、排除對方主要權利的條款，該條款與《合同法》第四十條的規定相悖，該條款為無效條款，對原告沒有約束力，故對被告該辯解意見本院不予采信。被告無正當理由終止加盟合作關系、撤銷授權的行為已構成違約，原告請求判令被告繼續履行合同并負擔本案訴訟費的訴訟請求本院予以支持。據此，根據《中華人民共和國合同法》第十九條、第四十條、第四十一條、第九十六條第一款、第一百零七條、第一百二十五條;最高人民法院關于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二)第一條;《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規定，判決如下：

　　原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司雙方于XX年7月10日簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》為格式合同合法有效，被告廣州銀曼古貿易有限公司在本判決生效之日起繼續履行合同。

　　案件受理費100元，由被告廣州銀曼古貿易有限公司負擔。

　　如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于湖南省湘潭市中級人民法院。

　　審 判 長 過 偉 國

　　審 判 員 雷 達

　　人民陪審員 傅 旭 光

　　二○○九年九月十八日

　　代理書記員 xxx

公司委托合同4

　　原告楊林，男，1966年5月20日出生，漢族，湘潭市人，住湘潭市岳塘區五里堆晏家塘115號。

　　委托代理人陳暉，女，1972年3月26日出生，漢族，長沙市人，住長沙市芙蓉區蔡鍔中路2號12棟2405房。

　　被告廣州銀曼古貿易有限公司，住所地：廣州市天河區體育西路維多利廣場a座1803號。

　　法定代表人朱芙蓉，該公司總經理。

　　原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司委托合同糾紛一案，于__年7月31日向本院提起訴訟。本院受理后，依法組成由審判員過偉國擔任審判長、審判員雷達、人民陪審員 傅旭光參加的合議庭，于__年9月15日公開開庭進行了審理，書記員謝艷輝擔任法庭記錄。原告楊林及其委托代理人陳暉到庭參加訴訟;被告廣州銀曼古貿易有限公司經本院合法傳喚，無正當理由拒不到庭參加訴訟，本院依法缺席審理。本案現已審理終結。

　　原告楊林訴稱： 年 月 日與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》;根據約定，原告于7月10日當天通過工商銀行向被告賬戶匯入100 000元，被告對原告開具了《收款收據》確認了與原告的加盟合作關系，并對原告開具了《授權書》，授權原告與步步高商業連鎖股份有限公司湖南湘潭華隆店洽談合作事宜。原告回到湘潭后，依合同和加盟經營的需要完成了全部籌備工作，包括依《授權書》通過代理人有償取得了和步步高商業連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續后，卻突然接到步步高華隆店通知：被告正式通知步步高華隆店取消對原告的授權，并授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。原告詢問被告，被告承認了上述行為，卻沒有給原告終止加盟關系的理由。被告的行為嚴重侵犯了原告的合法權益，請求法院判令被告繼續履行合同并負擔本案的訴訟費。

　　原告楊林為支持其訴訟請求，向法庭提交以下證據：

　　1、 被告單位注冊登記資料，證實被告主體資格;

　　2、 年 月 日原、被告簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》，證實原、被告之間的加盟合作關系;

　　3、被告出具的《法定代表人身份證明書》，證實原告匯款的依據;

　　4、工商銀行匯款單，證實原告依證據2的約定向被告賬戶匯入100 000元;

　　5、 年 月 日被告出具的《收款收據》，證實被告確認了和原告的加盟合作關系;

　　6、被告開具的《授權書》，證實被告確認了和原告的加盟合作關系，確定了加盟經營的位置;

　　7、原告和步步高商業連鎖股份有限公司簽訂的《百貨專柜合同新簽審批表》，證實原告依證據2、6已經完成了基本籌備工作;

　　8、被告開具的另一份《授權書》，證實被告無故終止和原告的加盟合作關系，又授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。

　　被告廣州銀曼古貿易有限公司書面辯稱：《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書，不具備合同生效條件，原告要求繼續履行合同的要求不符合實際。答辯人有權單方面解除合作，將原告的首批貨款無息退還原告即可。

　　被告沒有向法庭提交證據材料。

　　以上證據被告廣州銀曼古貿易有限公司沒有到庭質證，因被告在向法庭提交的書面答辯意見中認可原告陳述的事實經過，因此本院對上述證據1-8的真實性、合法性、關聯性予以確認。

　　根據以上認定的證據，以及原告的陳述和被告的書面答辯意見，本院認定以下事實：

　　 年 月 日，原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》一份，原告依《確認單》之規定向被告賬戶匯入100 000元，被告對原告開具了《收款收據》，隨即被告對原告又開具了《授權書》。原告持被告公司的《授權書》辦理了和步步高商業連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續。但此后，步步高商業連鎖股份有限公司通知原告，被告又下了另外一份《授權書》給另一加盟商，終止了原告所持有的《授權書》的法律效力。經原告到步步高商業連鎖股份有限公司核實，了解到被告在沒有和原告解除加盟關系的前提下，單方取消了對原告的授權，終止了和原告的加盟合作關系，重新對另一加盟商出具了《授權書》，原告對此向被告提出異議，但被告拒不理睬。原告遂于__年7月31日向本院起訴，提出如訴稱之請求。

　　本院認為， 年 月 日原、被告雙方簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》雖然沒有標明合同的名稱，但該《確認單》能確定當事人名稱、標的和數量，具備合同成立的基本要件，同時《確認單》是被告一方預先擬定的合同條款，原告只能表示全部同意或者不同意，《確認單》可以認定為格式合同;當事人訂立合同采取要約、承諾方式，要約到達受要約人時生效，承諾到達要約人時生效，承諾生效時合同成立，該合同應該認定為生效合同;原告按合同約定支付了100 000元，被告認可了雙方的.加盟關系，且原告為履行合同完成了基本準備工作，應當認定為要約不得撤銷;被告廣州銀曼古貿易有限公司辯稱《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書，不具備合同生效條件，與本案實際情況不符，被告的辯解意見本院不予采信;《合同法》第九十三條規定，當事人協商一致，可以解除合同;第九十四條規定了在五種情形的條件下當事人可以解除合同，但被告未提供證據證實存在上述五種情形情況的存在。第九十六條規定，對解除合同有異議的，可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。因此，被告辯稱其依據《確認單》中的約定，有權單方面解除合作，將原告的首批貨款無息退還原告即可。經本院審查，《確認單》中對此約定的內容為：“在簽訂此合作確認單后一個月，被告若無法與原告確認最終合作事宜，則無條件全額無息退還首批貨款給原告�！痹摋l款是被告免除其責任、加重原告責任、排除對方主要權利的條款，該條款與《合同法》第四十條的規定相悖，該條款為無效條款，對原告沒有約束力，故對被告該辯解意見本院不予采信。被告無正當理由終止加盟合作關系、撤銷授權的行為已構成違約，原告請求判令被告繼續履行合同并負擔本案訴訟費的訴訟請求本院予以支持。據此，根據《中華人民共和國合同法》第十九條、第四十條、第四十一條、第九十六條第一款、第一百零七條、第一百二十五條;最高人民法院關于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二)第一條;《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規定，判決如下：

　　原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司雙方于 年 月 日簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》為格式合同合法有效，被告廣州銀曼古貿易有限公司在本判決生效之日起繼續履行合同。

　　案件受理費100元，由被告廣州銀曼古貿易有限公司負擔。

　　如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于湖南省湘潭市中級人民法院。

　　審 判 長 過 偉 國

　　審 判 員 雷 達

　　人民陪審員 傅 旭 光

　　 年 月 日

　　代理書記員 ___

公司委托合同5

　　甲方：__________________

　　住所：__________________

　　統一社會信用代碼：______

　　聯系方式：______________

　　乙方：__________________

　　住所：__________________

　　統一社會信用代碼：______

　　聯系方式：______________

　　依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定，乙方接受甲方的委托，就公司標志設計或公司產品商標設計事項，雙方經協商一致，簽訂本合同，信守執行：

　　一、委托事項

　　甲方委托乙方為其公司設計標志_________個，公司產品商標_________個。

　　二、委托設計費用

　　公司標志設計單價為人民幣_________元，大寫：____________。公司產品商標設計單價為人民幣_________元，大寫：____________。

　　總價為：人民幣_________元，大寫：______________。

　　三、付款方式

　　1.甲方需在合同簽訂之日起_____個工作日內將委托設計總費用的_____%通過電匯或銀行轉賬到乙方公司賬戶(乙方收到甲方的銀行劃賬憑據后作為標志設計的開始時間)。

　　2.標志設計完成后，甲方需在_____天內簽名或蓋章確認(以傳真方式確認同樣有效)，確認后甲方應當即付標志設計費用的全部余款。

　　3.如有相關設計，設計費用需另計，標志通過即付總項目費用的_____%，余款在相關設計完成后支付。如只有標志設計，標志通過即付所有余款。

　　四、乙方設計作品的時間，交付方式

　　1.乙方需在_____個工作日內設計出甲方公司的標志初稿。單個標志設計完成的.時間為______個工作日左右。

　　2.乙方以電子稿交付方式交付設計的作品，乙方在收到甲方余款結清后的有關憑據后一個工作日內通過網絡或郵寄的方式把標志電子稿交予甲方。

　　五、知識產權約定

　　1.乙方對設計完成的作品享有著作權。甲方將委托設計的所有費用結算完畢后，乙方可將作品著作權轉讓給甲方(需另行簽訂轉讓合同)。

　　2.甲方在未付清所有委托設計費用之前，乙方設計的作品著作權歸乙方，甲方對該作品不享有任何權利。

　　3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權，乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任。

　　六、雙方的權利義務

　　甲方權利：

　　1.甲方有權對乙方的設計提出建議和思路，以使乙方設計的作品更符合甲方企業文化內涵。

　　2.甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見。

　　3.甲方在付清所有設計費用后可以和乙方簽訂著作權轉讓合同，以享有設計作品的所有權利。

　　甲方義務：

　　1.甲方按照合同約定支付相關費用。

　　2.甲方有義務提供有關企業資料或其他有關資料給乙方。

　　乙方權利：

　　1.乙方有權要求甲方提供有關企業資料供乙方設計參考。

　　2.乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項。

　　3.乙方對設計的作品享有著作權，有權要求甲方在未付清款項之前不得使用該設計作品。

　　乙方義務：

　　1.乙方需按照甲方的要求進行作品設計。

　　2.乙方需按照合同約定按時交付設計作品。

　　七、違約責任

　　1.甲方在設計作品初稿完成前終止合同，其預付的_____%費用無權要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后終止合同的，應當支付全額的設計費用。

　　2.乙方如無正當理由提前終止合同，所收取的費用應當全部退回給甲方。

　　八、爭議解決

　　本合同履行過程中發生爭議的，雙方應本著友好的原則協商解決，協商不成的，按下列_____方式處理(只能選擇一種)。

　　1.提交_____仲裁委仲裁。

　　2.向_____人民法院起訴。

　　九、合同生效

　　本合同下載打印需由甲乙雙方簽字蓋章，以雙方最后簽字日期為生效日。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持對方簽字(蓋章)合同一份，均具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：______________ 乙方(蓋章)：_______________

　　法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年______月______日 __________年______月______日

　　簽訂地點：_________________ 簽訂地點：__________________

公司委托合同6

　　(受理單位名稱)：

　　茲有我司需辦理(辦理的事項)等事務，現授權委托我司員工：xxx性別：xx身份證號碼：xxxxxxxxxxxxxxxxx 前往貴處(司)辦理，望貴處(司)給予接洽受理為盼!

　　法人代表(簽字)：

　　(單位名稱)(蓋章)

　　年 月 日

　　法人授權委托書

　　(受理單位名稱)：

　　現授權我司員工xxx性別：xx 身份證號碼：xxxxxxxxxxxxxxxxx 授權其辦理以下權限：

　　授權日期： 年 月 日 授權有效期至： 年 月 日。請貴處(司)接洽!

　　法人代表(簽字)：

　　(單位名稱)(蓋章)

　　年 月 日

　　授權委托書

　　委托人：姓名、性別、出生年月、民族、工作單位、職業、住址。(委托人為單位的，寫明單位名稱)

　　被委托人：姓名、性別、出生年月、民族、工作單位、職業、住址。(被委托人是律師的，只寫姓名和所在律師事務所名稱)

　　委托人因xxxx(寫明案件性質及對方當事人)一案，委托xxx為xxxx(一審、二審或再審)的代理人(或辯護人)，代理權限如下：

　　(委托刑事案件的辯護人，只寫“為被告人xxx(姓名)xxx一案第x審進行辯護”)

　　(委托經濟、民事、行政等案件代理人的'，須寫明代理權限，特別授權的，應寫明授權的具體范圍，如代為起訴、提出反訴、進行和解、撤訴、上訴、簽收法律文書等)

　　委托人：(簽名或蓋章)

　　被委托人：(簽名或蓋章)

　　xxxx年xx月xx日

　　委托書

　　____公證處：

　　我作為 (單位) 的法定代表，委派(姓名、性別、出生年月、工作單位、職務、住址)

　　為全權代表，與我單位的公派出國留學人員簽訂《出國留學協議書》，并代表我單位處理該協議書中的一切事宜。

　　本委托書有效期自 年 月 日至 年 月 日。

　　委托單位：

　　法定代表(簽字)

　　年 月 日

　　授 權 委 托 書

　　委托人： xx 身份證號： xx

　　被委托人： xx 身份證號： xx

　　委托事項：代為領取碩士畢業證書和學位證書

　　委托權限：

　　1.代為提交有關材料

　　2.代為簽收領取證書及送達證書給委托人

　　委托時限：自xx 年xx月x日至xx年xx月xx日

　　備注： 本委托書一式三份。簽字生效。

　　委托人簽名：

　　委托人電話：xx

　　被委托人簽名：

　　被委托人電話：xx

　　委托日期： xx 年 06 月 15 日

　　附件：

　　1. 委托人身份證復印件

　　2. 被委托人身份證復印件

　　(本授權委托書共壹頁)

　　個 人 授 權 委 托 書

　　委托人： xx 身份證號： xx

　　被委托人： xx 身份證號： xx

　　委托事項：xxxx

　　委托權限：

　　1.xxxxx

　　2.xxxxx

　　委托時限：自xx 年xx月x日至xx年xx月xx日

　　備注： 本委托書一式三份。簽字生效。

　　委托人簽名：xx

　　委托人電話：xx

　　被委托人簽名：xx

　　被委托人電話：xx

　　委托日期： xxxx 年 xx月 xx 日

公司委托合同7

　　委托方：x受托方：xx身份證號碼：xx委托方因業務需要，特委托xx在其與xx(付款單位)的業務往來中，作為xx(款項)的.收款代理人。代收金額：人民幣xx拾xx萬xx仟xx佰xx拾xx元xx角xx分(￥xx)。付款單位對以下受托方賬號的付款行為即視為向委托方完成付款。委托方委托收款行為所引起的一切經濟及法律職責與付款單位無關。

　　特此委托!

　　戶名：xx賬號：xx開戶行：xx

　　委托方簽章受托方簽章

　　日期：日期：

公司委托合同8

　　一、案情

　　原廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房是被上訴人所有的房產，廣州市滿堂紅置業有限公司訴鄧蕙委托合同糾紛上訴案。20xx年12月9日，被上訴人與上訴人簽訂了《獨家代理委托書》。委托書約定：被上訴人委托上訴人出售廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房，委托期限為20xx年12月9日至20xx年1月9日，雙方在合同中第二條約定被上訴人保證不與上訴人所介紹的買家私下交易，如一旦發生此情況，被上訴人同意向上訴人交付買賣成交額的2％。20xx年1月7日、8日，上訴人與鄭子光簽訂了《看房委托及證明》，由上訴人介紹鄭子光購買廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房，并與鄭子光到該屋看房，但被上訴人并未與鄭子光達成訟爭房屋的買賣交易。20xx年1月20日，被上訴人與鄭子光、游麗娟簽訂了《廣州市房地產買賣合同》，被上訴人以380000元將房屋出售給鄭子光、游麗娟，雙方辦理了房屋交易手續，現該屋已經交付給鄭子光、游麗娟使用。

　　二、審理

　　原審法院認為，被告與原告簽訂的《獨家代理委托書》中雙方約定的委托期限為20xx年12月9日至20xx年1月9日，而第2條的約定是該委托書中的內容，由于雙方對第2條的適用時間沒有特別約定，故該約定的效力只能與委托書的期限相對應�，F被告將房屋出售給鄭子光的時間是20xx年1月20日，該時間已超過了委托書約定的委托期限，不應再受委托書的約束，原告要求被告按委托書第2條的約定承擔違約責任不予支持。據此，原審法院遂于20xx年4月1日作出判決：駁回原告廣州市滿堂紅置業有限公司要求被告鄧蕙支付違約金9200元的訴訟請求。案件受理費378元，由原告負擔。

　　判后，上訴人廣州市滿堂紅置業有限公司不服上訴認為：一、一審判決認定事實錯誤，依法不能成立，法學論文《廣州市滿堂紅置業有限公司訴鄧蕙委托合同糾紛上訴案》。一審認定委托書第二條沒有適用時間的特別約定，應與合同的期限相對應。該推定違背誠實信用原則及公平原則是明顯不當的。在本案中上訴人為促成被上訴人成功出售物業做了許多工作，為被上訴人提供中介服務。包括發布廣告、向他人推介物業。當鄭子光有購買意向后，上訴人多次帶鄭觀看該物業，意在促成該買賣。上訴人已經盡職履行中介義務，雖在合同期內不能促成成交，但為雙方提供了認識、了解的機會，并為買賣的成交提供了必要的條件，故上訴人在合同中列明第二條作為約束被上訴人。但被上訴人有意規避委托期限，在期限屆滿后半個月內與上訴人介紹的鄭子光私下成交，嚴重違反了雙方合同第二條的約定，應承擔違約責任。二、上訴人只有對合同中第二條不做期限限定，方能有效保障上訴人的合法權益。房地產中介市場中，普遍存在客戶與業主私下成交的現象，嚴重損害中介業從業人員的合法利益，不利于房地產中介業的健康發展。如果上訴人介紹買賣雙方見面后，雙方可以不受約束自行成交，在委托期限屆滿后才肆意成交以規避中介費，中介行業就不能得到報酬，所費時間、精力、損失也無法補償。因此第二條的約定是必要的，旨在不論是否在委托期限之內，只要被上訴人與上訴人介紹的賣方認識后私下交易，即承擔違約責任。該約定沒有期限是合法合理的`。一審法院推定第二條的適用時間為委托期限是不當的，據此，要求二審法院撤銷原判予以改判，確認被上訴人與鄭子光簽訂的合同無效，訴訟費由被上訴人負擔。被上訴人答辯同意原審判決。

　　二審法院認為，上訴人與被上訴人所簽訂的《獨家代理委托書》是合法有效的，該委托書是被上訴人委托上訴人出售其所有的房屋，上訴人也已經按合同的約定履行其義務，介紹其他包括鄭子光在內的購房人看樓。雖然上訴人最終沒能在委托期限內促成被上訴人與鄭子光的交易，但其為被上訴人出售房屋履行了其中介的義務，而被上訴人在雙方簽訂的委托合同期限屆滿不足一個月的時間內卻與上訴人介紹的客戶鄭子光達成了房屋買賣交易，被上訴人該行為實際是規避合同約定的條款的行為，有違誠實信用原則。根據委托合同的約定被上訴人不得與上訴人所介紹的購房人私下進行交易，如被上訴人違反該規定，則需由被上訴人向上訴人支付買賣成交額的2％作為賠償，故上訴人現在要求被上訴人按照其成交價款的2％，即9200元支付違約金是符合合同約定。被上訴人在委托期限屆滿后短期內與上訴人所介紹的看房人鄭子光達成協議，其行為有違誠實信用原則，應承擔違約責任。原審認定，合同中第二條的適用時間與委托書的期限相對應是缺乏法律依據，本院予以糾正。

公司委托合同9

　　發包方（以下簡稱甲方）：_________

　　委托代理人：___單位：___住所地址：____聯系電話：_____

　　承包方（以下簡稱乙方）：_________

　　法定代表人：__注冊地址：___聯系電話：_____

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律.法規的規定，甲.乙雙方在平等.自愿.協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1.1工程地點：___市____區（縣）____路____號____樓____室。

　　1.2住房結構：___房型___房______廳___套，施工面積____平方米。

　　1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：

　�。�1）乙方包工.包全部材料

　　（2）乙方包工.部分包料，甲方提供部分材料

　　（3）乙方包工.甲方包全部材料

　　1.4總價款：___元，大寫（人民幣）：____。其中：材料費：___，人工費：__，管理費：___，設計費：___，垃圾清運費：____，稅金：____，其他費用：___。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　1.5工程期限____天；開工日期____天____月___日；竣工日期____天___月____日；

　　1.6工程內容及做法（見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表.附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。

　　第二條施工單位資格

　　乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。

　　第三條材料供應

　　3.1按合同約定由甲方提供的材料.設備（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表），甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　3.2按合同約定由乙方提供的材料.設備（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。

　　第四條工程質量

　　4.1本工程執行____（填建筑裝飾工程技術規程）.____（填裝飾裝修驗收標準）和市建設行政主管部門制定的其它地方標準.質量評定驗收標準。

　　4.2本工程由___方設計施工方案。

　　4.3甲方提供的材料.設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。4.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4.5在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系。在簽訂《工程項目變更單》（詳見附件見）后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲.乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　4.6施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由___部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。

　　第五條工程驗收

　　5.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：___。乙方應提前___天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）；

　　5.2工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續（見附表九：工程結算單）；

　　5.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附表十：工程保修單）。

　　第六條工程款支付方式

　　6.1雙方約定按下列第___種方式支付工程款：

　�。�1）本合同簽訂后，開工前____至___日，甲方支付相當于總價款____%的工程款；

　�。�2）完成____%的工程量之日后的___日內，甲方支付相當于總價款___%的工程款；

　�。�3）竣工驗收后___日內，甲方支付相當于總價款____%的工程款。

　�。�4）竣工驗收合格___年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款____%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

　　6.2因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增.減部分的款項。

　　6.3雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。

　　6.4竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的____%的保修基金�？⒐を炇蘸细窈骭__年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

　　第七條有關安全生產和防火約定

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火.防事故的要求，主要包括電氣線路.煤氣管道.自來水和其它管道暢通.合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞.滲漏水.停電.物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　第八條工程監理

　　8.1本工程甲方委托監理，應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位.總監理工程師及其應履行的職責。

　　8.2本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發生影響甲.乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。

　　8.3為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理�？偙O理工程師易人，甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續履行賦予前任的權利和義務。

　　第九條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供：

　　9.1甲方在開工日期____天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。

　　9.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式___份，甲方.乙方.施工隊各執一份（見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費_____元由甲方支付（此費用不在工程價款內）。

　　9.3使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協議條款內約定復制.重新繪制.翻譯.購買標準圖紙等事項。

　　第十條乙方駐工地代表

　　乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：

　　10.1乙方的要求.請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時間后生效。

　　10.2乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發出的指令.要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保護人員生命和工程.財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。

　　10.3乙方代表易人，乙方應于易人前____天通知甲方，后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。

　　第十一條甲方工作

　　11.1甲方應在開工前____天，向乙方提供經物業管理部門認可的.施工圖紙或做法說明___份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具.陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水.電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　11.2做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

　　11.3如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。

　　11.4不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

　　11.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；

　　11.6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場.工程竣工驗收。

　　第十二條乙方工作

　　12.1施工中嚴格執行安全施工操作規范.防火規定.施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　12.2嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

　　12.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上.下水管道的暢通；

　　12.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　12.5參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

　　12.6指派___為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質.保量.按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

　　12.7乙方應當提交說明書.保修單.環保說明書和購貨發票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱.品牌.型號.規格.等級.價格和數量。

　　第十三條工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表七：裝飾裝修工程變更單）。

　　第十四條工期延誤

　　14.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　�。�1）工程量變化或設計變更；

　�。�2）不可抗力；

　�。�3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　14.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料.設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。14.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　14.4因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第十五條違約責任

　　15.1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律.法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失；

　　15.2未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；

　　15.3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失；

　　15.4由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工.窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方___元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。

　　15.5由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；

　　15.6由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付違約金。

　　15.7甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。

　　15.8乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。

　　第十六條合同的變更和解除

　　17.1合同經雙方簽字（在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證）生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　17.2施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　第十七條垃圾清運

　　因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的____地點，甲方負責支付垃圾清運費用（人民幣）___元（此費用不在工程價款內）。

　　第十八條聲明及保證

　　甲方：

　　18.1甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　18.2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　18.3在簽署本合同時，任何法院.仲裁機構.行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決.裁定.裁決或具體行政行為。

　　18.4甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　18.1乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　18.2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　18.3在簽署本合同時，任何法院.仲裁機構.行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決.裁定.裁決或具體行政行為。

　　18.4乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十九條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息.經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律.法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為____年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第二十條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見.不能克服.不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水.地震.火災和風暴等以及社會事件如戰爭.動亂.政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在____天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第二十一條通知

　　21.1根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用____（書信.傳真.電報.當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　21.2各方通訊地址如下：______。

　　21.3一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第二十二條爭議的處理

　　22.1本合同受___國法律管轄并按其進行解釋。

　　22.2本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：

　　（1）提交___仲裁委員會仲裁；

　�。�2）依法向人民法院起訴。

　　第二十三條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第二十四條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律.法規執行，法律.法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十五條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為___年，自___年___月___日至____年___月__日。本合同正本一式___份，雙方各執___份，具有同等法律效力；合同副本___份，送____留存一份。

　　甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

　　委托代理人（簽字）：___法定代表人（簽字）：___

　　_______年____月____日______年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：________

公司委托合同10

　　委托方：（以下簡稱甲方）

　　通訊地址：

　　聯系電話：

　　受托方：（以下簡稱乙方）

　　通訊地址：

　　聯系電話：

　　鑒于：

　　1、甲、乙雙方已按《中華人民共和國公司法》之規定組建了有限責任公司。

　　2、乙方系一家具有一定社會知名度，為消費者廣為認可的____企業，在____方面有豐富的管理經驗。

　　3、甲方有意將對____有限公司的管理委托乙方行使，而乙方有意受托接受管理。

　　經雙方平等協商一致，達成如下條款，供雙方信守：

　　一、委托事項

　　甲、乙雙方組建的____有限公司為從事____的企業。為發揮乙方優勢，甲方決定將對公司的經營管理事務委托乙方行使。乙方表示接受甲方的委托，依法依約行使管理權利，使雙方投資的公司盡快步入正常軌道，并最終促使利潤最大化。

　　二、委托事項范圍

　　1、公司的日常經營管理及對外事務。

　　2、公司的管理人員選聘及業務培訓。

　　3、收集產品信息及組織貨源。

　　4、公司日常經營管理中的其它事項。

　　三、雙方權利、義務

　　甲方：

　　1、按約交付管理標的，尊重受托方的管理。

　　2、對受托方的正�；顒佑枰灾С趾团浜希�作好相關協助。

　　3、不定期對乙方的管理活動進行監督與評估，并將發現的問題及時通報乙方，以便落實整改。

　　4、當乙方的管理活動嚴重影響公司形象及經營活動時，甲方有權制止。

　　5、按約定支付管理費用。

　　乙方：

　　1、在受托范圍內依法管理企業，遇到受托不明事項時，應及時與甲方溝通，以便妥善處理。

　　2、在受托范圍內自主從事管理活動，不受甲方干涉。

　　3、每月將經營管理情況向甲方予以通報，以便甲方及時掌握公司經營狀況。

　　4、按照雙方約定，收取管理費用。

　　四、委托管理期限

　　委托管理期限暫定____年，自____有限公司營業執照簽發之日起。

　　五、管理費用的支付

　　1、鑒于第一年是公司開辦、策劃運作的關鍵階段，投入精力較大，乙方的委托管理費用可以分兩個步驟收�。�

　�。�1）在運作初期，乙方可先行收取____萬元人民幣的委托管理費用。

　　（2）在確保公司第一年贏利的基礎上，乙方還可以收取當年凈利潤的____%作為委托管理費用。

　　2、從第二年開始，在確保公司贏利的'基礎上，委托管理費用收取辦法為：

　　（1）公司的凈資產收益率在____%（含）以內，乙方可以收取營業額的____%作為委托管理費用。

　�。�2）凈資產收益率在____（含）范圍內，超過____%部分乙方按____%收取委托管理費用。

　�。�3）凈資產收益率在____（含）范圍內，超過____%部分乙方按____%收取委托管理費用。

　　（3）凈資產收益率在____（含）范圍內，超過____%部分乙方按____%收取委托管理費用。

　�。�5）凈資產收益率在____%，超過____%部分乙方按____%收取委托管理費用。

　　六、違約責任

　　因乙方不適當管理給公司經營造成損失的，乙方應依法按實際損失承擔賠償責任。

　　七、爭議的解決

　　因履行本合同發生糾紛，雙方應協商解決，協商不成的，依法向____人民法院提起訴訟處理。

　　八、簽署及生效

　　1、本合同一式____份，各方各執____份。

　　2、本合同在各方代表簽字及蓋章后生效。

　　甲方：

　　法定代表人：

　　簽訂時間：____年____月____日

　　乙方：

　　法定代表人：

　　簽訂時間：____年____月____日

公司委托合同11

　　委托方（甲方）：

　　受托方（乙方）：

　　根據有關法律、法規，在自愿、平等協商一致的基礎上，甲方委托乙方就機關職工食堂有關事宜奠定以下合同。

　　第一條 委托事項：

　　食品制作，菜肴烹制，來料加工，為甲方職工提供三餐。

　　第二條 食堂管理：

　　甲方指派專人負責食堂管理，要求乙方按照公司《食堂人員管理規定制度》見附件，嚴格操作執行，保證優質文明服務。

　　第三條 設 備：

　　甲方向乙方無償提供職工食堂所必要的`設施、場地、器物，清單附后。

　　第四條 經 費：

　　甲方負擔食堂設施、水、電、暖、煤氣等費用。

　　第五條 供 餐：

　　由甲方向職工銷售就餐卡，職工刷卡按定額自主方式（早餐2元 午餐5元 晚餐3元）就餐。

　　第六條 勞務費：

　　乙方按甲方要求提供食品加工服務，甲方按月支付乙方勞務費貳仟捌佰元整（含稅）。每月由乙方開具勞務發票，在甲方報銷領取。

　　第七條 食 譜：

　　乙方以周為單位確定食譜。食譜的制定以職工飲食調查結果為依據，并征得食堂管理員同意。

　　第八條 飯菜質量：

　　乙方要保障飯菜干凈、衛生、廉價可口。

　　第九條 客飯管理：

　　甲方遇有上級領導、相關職能部門檢查來訪等情況需派客飯時，由接待人員在公司辦公室填寫客飯單后，食堂方可安排進餐，進餐后由接待人員簽字。

　　第十條 原料采購：

　　乙方提前一天向甲方食堂管理員報采購原料種類及數量詳單，由甲方食堂管理員進行采購。

　　第十一條 供餐時間：

　　乙方向甲方職工的供餐時間為：

　　早餐：7：20——8：20

　　中餐：11：50——13：30

　　晚餐：18：00——19：30

　　第十二條 損失賠償：

　　乙方應妥善管理各類設施。因乙方責任造成有關設施損壞時，賠償損失。

　　第十三條 衛 生：

　　乙方保證食堂環境衛生、食品衛生和從業人員個人衛生，并持有防疫部門鑒定頒發的個人《健康證》。

　　第十四條 衛生責任：

　　因供餐不衛生造成就餐職工食物中毒或患病時，追究乙方民事賠償責任并移交衛生防疫部門處理。

　　第十五條 合同期限：

　　本協議的有效期為自簽訂日執行，有效期一年。

　　第十六條 糾紛處理：

　　發生本協議未規定事項時，雙方應協商解決，協商不成的向堯都區人民的法院起訴。

　　第十七條 生 效：

　　本協議自2012年 月 日生效。

　　本協議一式二份，甲乙雙方各存一份。

　　甲方： 乙方：

　　代表人： 代表人：

　　簽訂時間： 簽訂時間：

公司委托合同12

　　委托單位：xx法定代表人：xx

　　受委托人：姓名：xx，工作單位：xx職務：xx，職稱：xx

　　姓名：xx，工作單位：xx職務：xx，職稱：xx

　　現委托上列受委托人在我單位與xx因xx糾紛一案中，作為我方訴訟代理人。

　　代理人x的代理權限為：xxx

　　代理人x的代理權限為：xxx

　　委托單位：xx(蓋章)法定代表人：xx(簽名)

　　x年xx月xx日

公司委托合同13

　　委托人名稱：________法定代表人：________地址：____________郵編：________電話：____________

　　受委托人姓名：________公司職務：____________聯系地址：____________身份證號：____________電話：vvvv

　　授權事項：本公司特授權我公司員工（如非員工則直接寫姓名）與______有限公司商談辦理____________________事宜，包括但不僅限于組織參加談判，擬定文件，簽訂合同等。

　　授權期限：自20____年5月1日始，至20____年6月30日止。

　　特此說明！

　　委托人法定人簽字：（蓋章/簽字）

　　公司章：

　　受委托人簽字：

　　年月日

公司委托合同14

　　致:xxx公司

　　我單位現委托xx(姓名)作為我單位合法委托代理人，授權其代表我單位進行x工作。該委托代理人的授權范圍為:代表我單位與你們進行磋商、簽署文件和處理xxx活動有關的`事務。在整個xx過程中，該代理人的一切行為，均代表本單位，與本單位的行為具有同等法律效力。本單位將承擔該代理人行為的全部法律后果和法律職責。

　　代理人無權轉換代理權。特此委托。

　　代理人姓名:性別:

　　年齡:xx職務:

　　身份證號碼:

　　(代理人簽字樣本)

　　日期:年月日

　　競標申請人(蓋章):

　　法定代表人(簽字):

　　附:委托代理人身份證復印件

公司委托合同15

　　委托方：________（以下簡稱甲方）

　　受托方：________（以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方為更好地開展海運進出口業務，雙方經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國海商法》等法規的有關規定，現甲方委托乙方作為其代理人代理貨物出口的配艙、裝船、進棧、報關等一系列貨運代理工作，達成如下協議，以便共同遵守。

　　一、甲、乙雙方均持有有效營業執照，并且嚴格按照營業執照中的營業范圍開展業務。由于甲方的違法經營行為給乙方所造成的一切損失與不利后果，甲方應當承擔賠償責任。

　　二、甲方同意將其攬取的或其生產的貨物委托乙方代理安排運輸。

　　三、訂艙時，甲方應正確填寫由乙方提供的規定格式的訂艙委托書，并加蓋公章或訂艙專用章以書面的形式傳真或派人送交乙方，保證委托書內容的完整性，其中應當包括但不限于所托運貨物之件數，重量，體積，目的港，裝船日期，貨物品名(中英文品名)。甲方對于在裝卸、儲存、保管或運輸中有特殊要求的貨物應在委托書中明確提出并隨附相關文件。如果委托書內容未注明，由此可能產生的一切風險、責任和費用均由甲方承擔。同時，甲方需于委托書上注明本協議編號，以免喪失協議內容之權利。

　　四、訂艙內容要求更改或取消時，甲方必須最遲于貨物裝入集裝箱的當天以書面形式通知乙方，并與乙方的相關操作人員書面確認，并承擔由此產生的`一切風險和額外費用;若貨物已進港或已離港，則乙方有權視情況決定拒絕更改。

　　五、甲方應當保證每月向乙方委托出口運輸業務量不少于_________。乙方及時向甲方提供有關承運人的船期及運價變動信息。

　　六、甲方同意按以下第_________種方式確認費用，本協議運價(由我司代收代付承運人，費用由運費和傭金組成)可根據市場價格的變動作相應調整，經雙方確認后生效。乙方為甲方墊付的額外費用實報實銷。

　　.乙方在甲方保證上述委托運輸業務量的前提下，乙方按下述優惠價向甲方結算普通干貨箱包干定額費：

　　自拖箱：人民幣_________元xx年，到期雙方無異議則自動順延一年，本協議一式四份，雙方各持二份，具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【公司委托合同】相關文章：

公司委托合同10-20

公司委托合同10-18

（精選）公司委托合同08-07

【精】公司委托合同03-24

關于公司委托合同03-05

公司委托合同【熱門】04-02

公司委托合同【精】03-18

公司委托合同【熱】03-18

【熱】公司委托合同03-18

公司委托合同【薦】03-16