【薦】委托施工合同
隨著法律觀念的深入人心,我們用到合同的地方越來越多,簽訂合同也是非常有必要的行為。那么大家知道合同的格式嗎?以下是小編整理的委托施工合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
委托施工合同1
委托人:(以下簡稱甲方)_____
代理人:(以下簡稱乙方)_____
依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規、規章的規定。委托人與代理人就南花園金世界項目一期的招標確定施工單位事宜,經充分協商,達成一致意見,特訂立本合同。
一、工程概況:
1、項目名稱:
2、工程地點:
3、工程規模:
4、總投資額:
二、招標代理業務范圍
1、委托代理招標內容:
南花園金世界一期施工單位確定。
代理期限:
2、委托代理的事項:
(1)負責編制資格審查文件,對投標單位進行資格審查;
(2)對投標單位的有關資質證件、社會信譽、業績等相關內容進行審查;
(3)在認真考察的基礎上組織評審機構,按評審標準和辦法確定資格預審合格單位,并發放資格預審合格通知書,確定投標人;
(4)負責編制招標文件,發布招標公告(發出投標邀請書),并辦理招標文件的備案工作;
(5)組織接收投標人報名,負責組織招標人進行現場踏勘、對招標文件答疑及補充。作好會議紀要,作為招標文件組成部分在規定的時間內發給各投標人;
(6)根據委托人委托,負責編制標底并負責對其保密;
(7)組織開標、評標會;
(8)協助委托人組織召開定標會議,發放中標通知書;
(9)可參與施工合同的簽訂,編制工程量清單,根據招標文件及中標人在投標文件中明確地各項承諾,組織關于合同條款的各項談判;
(10)負責編制招標工作報告,還應將代理過程中直接形成的各種原始記錄、系列文件及時裝訂、整理、存檔并報工程招投標監督管理機構備案;
(11)將所有的備案資料在招投標監督管理機構備案通過,完成施工合同的等所有文件備案并交納相關費用;
(12)其他需要代理人完成的招投標工作事宜。
三、委托人權利
1、委托人有權參與招投標的有關活動。委托人可自行負責編制標底,也可委托代理人編制標底,也可另行委托具有標底編制資格的單位進行標底編制工作。
2、委托人有權要求代理人及時提供代理工作階段性的進展情況;有權要求代理人提交代理業務工作報告及招標備案資料。
3、委托人在發標前有權審閱代理人編制的招標文件,并有權提出修改意見,代理人應當無條件的進行修改。
4、委托人有權要求代理人更換不稱職的人員或應回避的人員。
5、委托人有權確定或變更代理人的具體工作內容。
6、在合同約定的期限內,委托人發現代理人在代理活動中違反有關的法律、法規或損害委托人利益的`行為,委托人有權要求代理人糾正,并可以單方終止合同。代理人承擔由此給委托人造成的一切經濟損失。
委托人義務
1、委托人應按合同約定按時付給代理人的代理費。
2、委托人應當向代理人及時提供招投標代理工作范圍內所需的文件和相關基礎資料。
3、在合同履行期間,委托人授權作為本項目委托人的代表,負責與代理人聯系。
4、委托人應當完成的其它工作:
五、代理人的權利
1、在審查投標企業資質中,遵照委托人的授權,有權對投標單位的投標資格進行確認或否定。
2、依據國家有關法律法規的規定,且在委托人授權范圍內辦理委托項目的招標工作。
3、在委托人的授權范圍內出據相關文書。
六、代理人義務
1、按照國家法律、法規以及建設行政主管部門的有關規定從事招投標代理活動。
2、在委托人授權范圍內為委托方提供招標代理服務,并嚴格履行本協議約定的招標代理工作的全部內容,對招標有關的各項數據、技術經濟分析結論、招標結果及備案工作等的完整性、合法性、真實性和時限負責。不得以任何形式將本合同所確定的招標代理服務轉讓給第三方。
3、有義務向委托方提供招標計劃以及相關的招投標資料,做好相關法律、法規及規章的解釋工作并提供咨詢服務,嚴格履行法律、法規規定的有關招標人的各項義務。
4、代理方不得參與任何可能與委托人利益相沖突的活動,代理方工作人員如與本工程潛在投標人有任何利益關系應主動提出回避。
5、對代理過程中提出的技術方案、數據參數、技術經濟分析結論負責,并不得泄露依法應當保密的任何信息和因本次代理活動而知悉委托人的任何商業秘密。
6、代理人成立招標代理項目組,并任命_____為項目組組長,負責該項目招標代理工作,未經委托人同意不得任意變更。項目組組成人員情況見附件一。
7、因代理人的單方過失造成的經濟損失,應當向委托人進行賠償。
8、代理人不得采用行賄、給予其他利益或者詆毀他人等不正當手段進行競爭,損害委托人的利益;
9、代理人開展招標代理業務之前應按照有關規定辦全本項目招標所需的有關審批手續,使招標工作具備合法、完備的條件。
10、不得超出本合同的約定確定中標人
11、代理人最晚于_____年_____月_____日前完成所有招標文件的備案工作。
12、其他應當由代理人承擔的義務。
七、代理費
代理費_____元,由中標人支付,招標文件必須寫明。(該費用為直到施工合同備案完畢的所有費用)
八、投標擔保:
代理人須在招標文件中要求投標人提交投標擔保,投標擔保方式為交納投標保證金,保證金數額代理人征得委托人同意后確定。
九、違約責任:
1、本合同簽訂后,任何一方違反本合同約定內容的,都應向對方支付_____萬元的違約金。
2、代理人在責任期內失職,給委托人造成經濟損失,應當承擔由此給委托人造成的損失。
3、由于違約造成第三方損失的,由違約方在賠償另一方損失的基礎上再賠償第三方損失。
4、代理人違反第六條代理人義務規定的,委托人有權單方解除合同,并由代理人向委托人支付違約金_____元,違約金不足以彌補委托人損失的,代理人還應當承擔由此給委托人造成的損失。
十、合同生效、變更與終止:
1、本合同經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效
2、雙方對代理合同條款變更時必須另簽補充合同條款,補充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。
3、雙方履行合同全部義務,代理人代理業務程序執行無誤,委托人按合同價款支付完畢,本合同即告終止。
十一、其他:
1、未經對方書面同意,雙方均不得轉讓本合同約定權利和義務;
2、合同履行期內所發生的招標公告費、打字復印費、專家評審費(包括外埠專家的差旅費、住宿費)及其他費用包含在代理費中。
十二、本合同履行過程中,如發生不可抗力而導致工程項目不能實施或本合同無法執行時,委托方不承擔違約責任并有權終止合同。
十三、雙方在合同履行期間發生爭議時,可以協商解決,如協商不成,可以向橋西區人民法院提起訴訟。
十四、合同文本
本合同正本一式4份,雙方各執2份。本合同的附件為本合同不可分割的組成部分。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
委托施工合同2
發包方(甲方):
承包方(乙方):
身份證號碼:
本著公平合理、互惠互利的原則,經甲乙雙方共同協商,甲方將室內裝飾工程委托給乙方施工。雙方就具體事宜達成以下協議:
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、承包范圍:
居室面積:居室間數:
4、工程內容(附工程設計圖紙、工程預算報價書)
二、承包方式:
1、工期:____天,自____年____月____日開工,于____年____月____日竣工。
2、工程承包價款:
A、工程承包價按雙方商議的工程項目單價進行結算(附工程項目承包單價表)。
B、工程承包總價按工程實際完成量進行匯總計算。
3、承包信譽保證及質保條款:
A、根據甲方公司工程管理規定,乙方自愿在合同簽定后,一次性向甲方繳納個人信譽保證金xxx元。甲方財務部出具相應收據,待該工程竣工驗收合格后,甲方在十日內返還乙方。
B、乙方所繳納信譽保證金主要用作其施工隊信譽擔保,如發生乙方在承包施工期間有違反公司各項管理規定及施工標準、誹謗公司聲譽等影響公司利益的行為,公司有權在其信譽保證金中做出相應處罰。
C、工程竣工驗收合格后,乙方無條件執行工程保修期一年并按乙方工程承包款總價______%繳納工程質保金(即;________元)。保修期內發生一切費用及經濟損失由乙方承擔。工程保修期間乙方接到甲方電話維修通知應在12小時內安排人員進行維修。不按時間維修或維修沒有讓客戶滿意,公司有權在其工程質保金中做出相應處罰。派其他施工單位解決,加收實付費用的20%作為管理費。保修期滿甲方退還質保金。
4、工程質量及管理約定:
A、乙方無條件承諾其承包施工的工程驗收合格(以客戶簽字認可工程竣工驗收單為準)。
B、工程驗收合格后,乙方應負責在一周內收取業主方______%工程尾款,該款作為甲方支付乙方的工程承包款。
5、工程款支付方式:
A、合同簽定后,甲方根據乙方施工進度及施工累計工日,由甲方現場項目管理人員簽發領款單,乙方到甲方財務部領款。
B、乙方工程承包款累計領取額,在工程竣工驗收合格之前不能超過乙方工程承包款總價的______%,尾款待工程竣工后與甲方進行結算。結算時間為工程竣工驗收后______天內。
6、雙方其它約定:
三、工程質量要求:
按《家庭裝飾工程施工和質量驗收標準》由設計員或施工監理分階段進行驗收和整體工程竣工驗收。若出現嚴重質量問題,甲方有權勒令乙方停工并撤換工程隊,其中造成的.所有損失及經濟賠償責任由乙方承擔。
四、甲方的責任及義務
1、提供全套施工圖紙和完成工程項目變更手續。
2、開工前,向乙方提供確認的施工圖紙或做法說明,向乙方進行現場交底。
3、派監理對現場施工進行工藝、工序、質量、進度的監督。
4、嚴格按合同約定的付款方式對乙方進行工程結算。
五、乙方的責任及義務
1、嚴格遵守公司制定的各項規章制度。
2、在前一段工程完工驗收合格后,方可進行下一階段的施工。驗收單必須有客戶簽字。
3、嚴格遵守甲方規定的《現場文明施工條例》和《施工隊日常管理條例》,切實做好現場文明施工及安全工作,因施工不當造成的一切經濟損失由乙方承擔并賠償。
4、必須對簽字工程的金額保密,違者罰款人民幣壹仟元整。
5、必須在保質、保量、保工期原則下完成工程任務,超期每日乙方按工程款的5%向甲方繳納違約金。
6、甲方有權指定施工工人,乙方必須服從。
7、乙方要確保施工現場作業人員、相鄰居民人身安全;防止火災和水、電、煤氣事故發生;防止物品損壞。凡有上述情況發生,一切責任由乙方承擔。
六、爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下雙方可采取協商解決或報請公司總辦進行協調。
2、當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解不成時,雙方可通過仲裁委員會仲裁,或向人民法院起訴。
七、附則
1、本合同甲、乙雙方各執一份。
2、本合同雙方簽字蓋章后生效,本合同履行完成后(除有關保修條款仍生效外)自動終止。
甲方:
乙方:
代表人:
家庭住址:
單位地址:
郵政編碼:
電話:
電話:
__年__月__日
委托施工合同3
工程項目施工監理委托合同提要:本合同書(協議書連同合同一般條款、特殊條款與附錄,稱為"本合同書")經合同雙方法定代表人或代理人簽字,并加蓋本單位公章后生效
絡進度計劃,提出各合同控制性進度目標。審查批準承包單位提出的施工進度計劃、檢查實施情況,督促承包單位采取措施實現合同目標要求。當計劃變動時,及時提出調整網絡計劃的意見。
--質量控制:審查承包單位的質量控制性體系和措施核實質量文件,對施工依據合同文件、設計圖紙和技術要求等進行檢查,對施工質量進行監督。對單項工程、隱蔽工程和施工前準備工作等進行檢查、驗收和簽證,發布停工和復工令。對施工質量進行評價。
。顿Y控制:協助委托方編制投資控制性目標,和各年的'合理投資計劃。審查承包單位提交的資金表,審核承包單位的收方計量及單價費用等。簽發付款憑證,受理索賠申請,進行索賠調查和談判,提出處理意見、處理合同變更,下達變更指令。
。踩┕けO督:督促檢查施工安全措施和防護設施,參加重大安全事故調查。進行合同內的協調工作。
--協助委托方按國家規定進行工程各階段驗收及竣工驗收、審查設計單位和施工單位編制竣工圖和資料。
--編制監理月、季、年報等。做好施工記錄,對工程檔案資料進行整理和管理,即檔案管理。
附錄C 提供設施與設備
甲方:
乙方:
提供設施與設備具體要求如下:
。保
2.……
。常
附錄D 監理費用及支付
1.監理費用:經甲乙雙方協商總費用為$__元
。玻M用支付:合同生效后一個月內由甲方支付給乙方進場費__萬元,以后按下表撥款:
年 月 日撥款金額/元備注
附錄E 監理機構及主要人員表
。保O理機構:(略)
。玻饕O理人員表:
總 監:
副 總 監:
總監代表:
總監辦公室:
行 政 部:
合 約 部:
中心試驗室:
駐地監理部:
。撸吖こ探M:
__工程組:
。撸吖こ探M:
顧問組成員:(略)
委托施工合同4
甲方:
乙方:
經雙方友好協商,甲方將乙方中標的商貿物流中心十一棟建筑物委托給乙方施工,特協議如下:
一甲方權利和義務
根據中標施工合同:
。1)甲方應負責協調乙方施工的周邊環境不受干擾;
(2)甲方會同業主負責辦理開工報建檢查竣工等手續;
。3)甲方會同業主監督檢查乙方施工進度和安全,質量;
。4)甲方負責向業主催付進度工程款;
。5)甲方負責向業主在≧0完成內催退履約保證金,主體完工再催要剩下的.50%履約保證金。
二乙方權利和義務
根據中標合同:
。1)履約保證金在20__年3月3日上午12點之前交于業主人民幣壹佰萬元整
。2)20__年3月2日下午5點之前交給※※保證金拾萬元整,否則本協議作廢。20__年3月3日12點之前公司管理費四十萬元整交于※※,剩余的管理費分批根據業主的付款付與※※。
。3)乙方應按甲方要求按期進駐現場開工,并確保施工工期和質量;
。4)配合甲方會同業主辦理開工報建檢驗,檢查,竣工等手續;
。5)配合甲方協調周邊施工環境;
。6)負責整理工程的各項有關建設施工竣工驗收資料及報驗手續;
。7)向甲方支付工程總額的5%工程管理費用。不再支付其他任何費用;
。8)乙方提供正規的稅票;
。9)乙方安全事故完全自負,與甲方無關。
三.違約與仲裁:
(1)甲方應確保乙方在支付履行保證金后下達開工日期,會同業主處理辦理相關手續,確保乙方正常正當施工,如有違約,在乙方提出終止協議的十日后全額履約保證金。
(2)乙方在甲方下達開工命令后三日內無條件開始施工,如果不能按期進駐現場,甲方提出終止協議,保證金不退,如有違約雙方協商解決,協商不成可向戶口所在地人民法院提出仲裁。
本協議一式四份,自簽訂后一日內生效。
甲方代表: 乙方代表:
甲方擔保人:乙方擔保人:
___年___月___日
委托施工合同5
甲方:_________________
乙方:_________________
工程經招標由乙方中標承建,現為明確甲乙雙方責任,促使本工程按期保質保量順利竣工,經商定,特訂立本合同,具體條款如下:_________________
第一條:工程概況
1.工程名稱:_________________
2.工程地點:_________________永泰縣
3.工程內容及范圍:_________________以設計圖紙和審計后的工程量清單為依據。
4.工程金額:_________________本工程發包價即中標價人民幣元。現場工程量增減、設計變更按實簽證。工程最終造價以審計部門審定的造價為準。
第二條:雙方職責
1.甲方委托乙方對工程進行施工,乙方應按國家電力部門頒發的'規程規定進行施工。
2.工程桿洞、拉線洞、拉線及線路走廊征地、賠青費用由甲方負責,施工過程中若需要甲方配合的工作甲方應積極給予配合。
3.乙方應按《3~110KV高壓配電裝置設計規范》、《電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線路施工及驗收規范》《架空送電線路設計技術規范》、等國家電力部門頒發的規程、規范要求保質保量按時完成工程施工并保證供電部門驗收通過且供電等工作。
4.本工程材料全部由乙方提供,乙方應按照設計圖紙和國家、部頒規范要求采購工程所需要的輔材。
5.乙方指派鄭明幫同志為項目經理(聯系電話:_________________15280155698),負責組織本工程項目的實施。
6.施工期間,乙方應嚴格執行《電力建設安全工作規程》及《電力建設安全施工管理規定》做好安全管理工作,嚴防事故發生。若乙方原因造成安全問題,責任由乙方自負。
7.本工程施工過程中,若遇自然災害等不可抗力因素影響,造成的經濟損失及工期拖延,由甲乙雙方另行協商解決。
第三條:工程質量及驗收辦法
1.工程竣工且具備驗收條件后即由永泰縣供電有限公司組織以施工圖及國家頒發的施工驗收規范為依據進行驗收。若驗收不合格,乙方必須按規范要求限期整改。屬乙方責任造成的問題,整改費用由乙方負責;若屬甲方責任造成的問題,則返工費用由甲方負責,
第四條:工程工期
1.除甲方原因、雨天、停電原因和不可抗拒的因素外乙方不得延誤工期。
2.因甲方賠青問題造成乙方誤工,工期應順延,并承擔相應損失。
第五條:付款方式
工程施工合同簽訂后,甲方按發包價的70%支付給乙方作為備料款。工程竣工驗收合格并送電、造價經審計部門最終審核后七日內一次性付清余款。
第六條:在保修期內如發生施工質量問題乙方應負責無償修復。
第七條:解決爭議的方式
甲乙雙方在協議履行中發生糾紛,應協商解決;協商不成的可以向合同簽訂所在地人民法院提請訴訟。
第八條:其它
1、本協議未盡事宜,雙方另行協商,并可簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
2、本協議自雙方簽章之日起生效,至保修期滿后失效。
3、本協議壹式肆份,甲方貳份,乙方貳份。
甲方:_________________
乙方:_________________
代表:_________________
代表:_________________
開戶銀行:_________________
賬號:_________________
簽訂日期:_________________
簽訂地點:_________________
委托施工合同6
甲方: (以上簡稱甲方)
乙方:(以上簡稱甲方)
甲方主要負責工程施工,現聯合體已與蘭州新區城投公司簽訂了市政道路工程項目合同,F經甲乙雙方協商一致,甲方將承包施工的市政道路工程的瀝青分項部分交與乙方施工,為明確各自的權力和義務,簽訂本合同。
1、在同等價格,相同質量的前提下,甲方將瀝青分項業務交與乙方施工,并由乙方負責瀝青攪拌、攤鋪等工作。
2、質量要求:符合國家祥光標準要求和設計要求及新區管委會、新區城投公司的相關要求。必須使用克拉瑪依瀝青,不得偷工減料。
3、分項工程費用:粗粒料、中粒料1200元/立方米、含全部所需機械、人工、燃油(煤)、水電費及攤鋪、壓實等費用,透層油、粘層油、纖維、清掃基層等費用包括在瀝青費等用中,不另計算。工程量按設計量計算(不含稅、不含施工資料)。
4、付款方式:在甲方要求施工前10天付預計工程費用的20%,每完成一層,付完成工程的70%,余款待工程全部完成后年底前付90%,剩余5%保證金扣留時間為6個月,5%待BT模式到期全部付清。如甲方不能按約定付款,每延期一天支付乙方違約部分的萬分之二違約金。瀝青由甲方采購的,則瀝青付款抵扣工程款。
5、乙方應保證加工的瀝青混凝土質量和攤鋪質量,如發生質量問題(加工質量、攤鋪質量)均由乙方負責,并無條件返工至合格。所造成的'損失全部由乙方承擔。
6、乙方應合理安排瀝青施工工序,保證施工能按甲方的要求按時完成,如遇二家單位同時施工時,乙方應保證優先滿足甲方的要求。因乙方原因不能滿足甲方時間要求,乙方應承擔由此給甲方造成的損失。同時甲方將選擇其他單位施工瀝青項。
7、工程實際施工時,因原材料價格發生變動,分項價格由甲乙雙方本平等互利的原則協商確定。如有其他單位在同等條件下價格低于本協議書約定價格,甲方應先征求乙方是否同意以同等價格施工。如乙方不同意,甲方 可將工作交與其他單位施工。同時不承擔由此給乙方造成的損失。
8、其它未盡事宜,雙方應本著平等、互利的原則協商處理。 本合同一式兩分,雙方各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同7
甲方(委托人):_________________乙方(居間人):_________________
聯系地址:_________________聯系地址:_________________
法定代表人身份證:_________________身份證:_________________
聯系電話:_________________聯系電話:_________________
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目建設單位
直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。()如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的.%(即人民幣萬元,大寫:_________________萬元)。
2、居間報酬結算方式:_________________
居間報酬總金額為人民幣萬元,在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的
%)到賬后,次日將報酬總額中的萬(大寫:_________________
元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內,甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉帳或現金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶,也可直接支付現金予乙方指定代理人。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同,居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如居間成功,本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議,協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫,具真實性及法律效力。
合同簽訂地:_________________
乙方指定賬戶戶名:_________________
乙方指定賬戶賬號及開戶行:_________________
甲方:_________________(蓋章):_________________乙方(蓋章):_________________
委托施工合同8
甲方: 乙方:
經雙方友好協商,甲方將乙方中標的商貿物流中心十一棟建筑物委托給乙方施工,特協議如下:
一甲方權利和義務
根據中標施工合同:
。1)甲方應負責協調乙方施工的周邊環境不受干擾;
。2)甲方會同業主負責辦理開工報建檢查竣工等手續;
。3)甲方會同業主監督檢查乙方施工進度和安全,質量;
。4)甲方負責向業主催付進度工程款;
。5)甲方負責向業主在≧0完成內催退履約保證金,主體完工再催要剩下的50%履約保證金。
二乙方權利和義務
根據中標合同:
。1)履約保證金在20xx年3月3日上午12點之前交于業主人民幣壹佰萬元整
。2)20xx年3月2日下午5點之前交給※※保證金拾萬元整,否則本協議作廢。20xx年3月3日12點之前公司管理費四十萬元整交于※※,剩余的管理費分批根據業主的付款付與※※。
。3)乙方應按甲方要求按期進駐現場開工,并確保施工工期和質量;
。4)配合甲方會同業主辦理開工報建檢驗,檢查,竣工等手續;
。5)配合甲方協調周邊施工環境;
。6)負責整理工程的`各項有關建設施工竣工驗收資料及報驗手續;
。7)向甲方支付工程總額的5%工程管理費用。不再支付其他任何費用;
。8)乙方提供正規的稅票;
。9)乙方安全事故完全自負,與甲方無關。
三.違約與仲裁:
。1)甲方應確保乙方在支付履行保證金后下達開工日期,會同業主處理辦理相關手續,確保乙方正常正當施工,如有違約,在乙方提出終止協議的十日后全額履約保證金。
。2)乙方在甲方下達開工命令后三日內無條件開始施工,如果不能按期進駐現場,甲方提出終止協議,保證金不退,如有違約雙方協商解決,協商不成可向戶口所在地人民法院提出仲裁。
本協議一式四份,自簽訂后一日內生效。
甲方代表: 乙方代表:
甲方擔保人: 乙方擔保人:
20xx年3月1日
委托施工合同9
發包人:*消防工程有限公司 (簡稱“甲方”)
分包人: (簡稱“乙方”) 身份證:( )
經雙方友好協商,甲方同意將XX市**縣“**樂里,時代新都”消防安裝工程委托給乙方施工,為明確雙方的權利與義務,確保工程如期按質按量順利完成,特簽訂以下協議條款,以資共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱:XX市**縣“**樂里,時代新都”(含地下室部分)
2、工程地點:XX市**縣
二、勞務安裝的范圍及內容:
噴頭安裝、消防箱安裝、水泵房安裝 火災自動報警系統
三、施工工期:
該工程施工工期暫定為 天,合同簽定后乙方即進場施工。如遇下列情況工期順延:
1、由于甲方及土建原因造成;
2、原工程的設計變更;
3、甲講話春賢條款規定支瓚用度和由此造成的損失
4、不可抗力的事件
四、承包方式及工程造價:
1、承包方式:包清工加施工機具;
2、勞務分包暫定價為稅后人民幣: 11萬 元整(叁拾貳萬捌千貳百貳拾伍元整)
3、如需委托乙方進行其他消防施工工作內容,用度另性協商。
五、勞務費支付方法及結算方式:
1、合約簽定后甲方即付進場費: 30000 元;
2、工程完成至90%時,甲方支付全部勞務費的80%;
3、工程在進行消防檢測時完成雙方的結算手續,甲方在項目經柳州消防部分驗收合格后的15日內將全部勞務費扣留3%的質保金后一次性付清乙方;
4、工程結算:實際安裝工程量稱以各個工程計價點的單價為勞務費總價;
其中:噴頭安裝 50元/個(帶管)
消防箱安裝 250元/個(帶環管)
水泵房按圖紙整套4800元/套(另算)
備注:室外連環管另算。
六、技術資料及其它
1、甲方向乙方提供其分包范圍內的消防施工圖紙壹份。
2、施工中由于現場因素的需要進行的施工變更,乙方應及時提供相關數據資料及滿足消防規范的施工方案,甲方在收到乙方數據資料后盡快予以認可;對非合同內的工程量其安裝的勞務費由雙方協商后以書面形式予以確認并在工程余款結算時一起付清;
七、材料和設備供給:
1、該工程所需材料和設備均由甲方自行采購。乙方負責起勞務所需的安全設施、加工機器和安裝機具及相應的耗材,如:沖擊鉆的鉆頭等。
2、乙方進場使用的加工機器和安裝機器應有滿足建筑工程施工規范安全治理的有關規定,必須使用符合國家相關標準要求的合格產品并在使用的過程中及時檢驗和維護。
八、雙方責任:
甲方:
1、按計劃及時提供安裝所需的有關設備和材料;負責向乙方提供施工用水、用電;按設計圖紙解決與土建等各方的協調事宜。
2、委托代表隊工程進度、質量進行都督,檢查隱蔽工程,板栗中間交工工程驗收手續。負責協調乙方與各施工隊伍、班組的關系。
3、對乙方的現場施工進行配合,協助解決影響工程施工生產機器地板與和安全等方面進行現場檢查、督促。
4、按合同約定的時間和數額撥付勞務費給乙方;并對合約外工程量進行簽證。
5、負責做好施工過程各原始資料記錄,標志竣工圖及收集、整理竣工資料,并裝訂成冊。
6、對乙方的施工分歧格項出具限期整改通知單,并對乙方施工分歧格項衍生施工材料的浪費進行處罰。
7、對委托乙方施工的非合同的工程量按程序進行確認和簽證,并把簽證用度在工程結算時一并支付。
8、甲方在乙方對每月的限期整改內容進行消項后才辦理相應勞務費請款手續。
乙方:
1、本著“認真、負責”的工作態度和“合格、節約、實用”的施工月子配合乙方的施工治理,做好各項施工預備工作;安全、文明施工,付出乙方有關現場治理人員和指導、監視、協調。
2、合同簽訂后即進場施工,樣安裝國家有關消防安裝的技術規范施工,確保工作質量。
3、對工程質量不符合施工圖紙和現行消防驗收規范要求,應負責無償修理或返工;對乙方開具施工不符合項的限期整改通知單,應在規定的時限內完成并報甲方項目部消案。
4、因工程僅對需要安排加班施工的,與甲方進行協商。施工中,碰到必須損壞建筑物某些局部結構或裝飾物的,首先告知甲方,經甲方協商同意后方可施工。
5、進場施工人員須配置相應的特種上崗人員(電工和焊工)各一名,并持有有效證件到甲方項目部備案。
6、承包人自帶施工用機械設備必須是國家正規廠家產品。接機械性能良好、安全防護裝置靈敏可靠,符合建筑相關安全治理要求。
7、承包人必須教育并約束員工嚴格遵守施工現場安全治理規定。對遵章守紀者歸于表揚,對違章工作、違章指揮、違反勞動紀律和規則制度者給予糾正、責令整改、處罰,直至推出現場。
8、對承包人在施工中的`安全隱患,在發包人多次發出指令要求更改,而承包人拒不執行的情況下,發包人有權勒令承包人停工整頓,由此而發生的一切經濟、工期損失均應由承包人承擔,并賠償發包人的所有損失。
9、承包人對其領用的材料的保管工作,需配備一名專(兼)職保衛人員負責本報內領用材料及設備的保衛工作;并承擔其用度;
10、承包人應當樣安裝《分包合同條件》中關于安全生產的規定組織施工。承包人須管材造型國家和政府、行業主管部分頒布實施的有關安全生產的法律法規及各項規定,嚴格按照安全標準組織施工。乙方對因違反安全事故規定引起的安全事故負責并存的責任;
11、承包人應對其自身在分包工程現場的全部雇員的認識安全及自有機械設備等財產辦理保險,其用度自理;
12、發包人的事先同意,承包人不得將合同或合同的任何部分,以任何形式轉包或再次分包。
九、工程質量標準及保修期限:
1、該消防系統的安裝質量,必須符合現行消防設計及施工驗收規范的安裝要求。確保各系統的使用功能穩定、可靠。
2、驗收合格之日起,乙方對該工程總體保修一年。
3、保修期內,屬安裝施工問題的,由乙方負責檢驗并承擔用度;不可抗力因素照成的設備和系統損壞的,乙方提供有償維修服務,機具和設備有甲方自理。
十、違約責任:
甲方未能按合同履行自己應負的責任,除竣工日期順延外,按合同法有關規定賠償乙方因此發生的損失;疑犯更不能按合同規定日期交付使用,按合同法有關規定賠償甲方損失。
十一、糾紛處理:
雙方履行本合同時,如發生糾紛應采取有好協商的方式解決,協商不成雙方可以到當地人民法院起訴。
十二、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
本合同在雙方簽字后生效,在消防工程質保期完結清安裝勞務費后失效;合同執行期間未盡事宜雙方另行有好協商,約定協議與本合同同具法律效力。
十三、甲方工作:
。1) 、對乙方人員進行施工技術交底及三級安全教育。
(2) 、在施工地點為乙方提供施工和生活便利條件。
(3) 、負責按時共給施工所需全部材料。
十四、乙方工作:
1、遵守公司的有關規章制度,服從甲方施工治理人員的工作安排。
2、按圖及國家及當地消防主管部分有關標準規范進行施工,如有更改必須經甲方治理人員簽字。
3、遵照《建筑工程安全操作規程》所規定的條列。所有施工人員,均要經三級安全教育方可上崗。電工.焊工等特殊工種須有操作證方可上崗。若由于乙方違章操作給甲方及建設單位造成損失,由乙方責任賠償。
4、乙方應保護施工場地整潔,當天施工留下的垃圾當天清理干凈。
5、乙方施工的工程質量必須達到合格以上,以當地有關消防主管部分驗收為準。
6、在鉆孔施工中應做好防護措施,盡量避免將墻面膩子弄臟,在鉆孔完畢后應將已污染的墻面清理干凈。
7、施工后期孔洞修補時,應保證其他工種后期補刮膩子時能刮平天面。
十五、其它
。1)、乙方必須愛護甲方所提供的施工機具,在確保工程質量條件下節約材料,若乙方違章操作造成甲方施工機具損壞由乙方負責修復,工期不延。
。2)、若乙方施工人員中途退場或無故停工,甲方有權停付人工費,所造成損失均由乙方負責。
。3)、乙方必須確保工期,若乙方誤期給建設單位造成損失由乙方負責。
。4)、若甲方發現乙方不按圖及國家有關標準規范施工,技術低劣,造成工程質量差.業主投訴,甲方有權終止協議,停付人工費
十六、甲方的所有設備、構件、工具、材料等,乙方只能使用,而無權進行挪用、轉借、及變賣等,一旦發現乙方有上述行為,甲方有權扣除乙方十倍之工程款,及開除相關人員。
十七、甲方的所有設備、構件、工具、進場交付乙方使用,乙方必須簽字認可,待工程結束時,所有設備、構件、工具、必須如數退還甲方,如有丟失或人為損壞,乙方需對甲方進行賠償。
十八、本協議自甲.乙雙方代表簽字及蓋章后開始生效。
甲方:(簽章) 乙方:(簽章)
地址: 身份證號碼:
委托代理人:(簽字) 家庭住址:
聯系電話: 聯系電話:
日期: 日期:
委托施工合同10
甲方(委托人): 身份證號碼:
乙方(居間人): 身份證號碼:
本著優勢互補、互惠互利的經營宗旨,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依據平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1.1乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方參加該項目的公開招投標/議標/談判,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的.專業承包施工合同。
1.2居間成功是指完成本條所列全部委托事項。甲方未與建設單位簽訂該工程項目專業承包施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息。
2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的信息真實可靠。
2.3乙方應保證該工程項目真實可靠,各種施工手續齊全,能夠正常施工。
2.4 如工程款支付遇到問題,乙方應利用自身關系協助甲方與業主方或其他方共同追繳工程款。
2.5乙方應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
三、甲方義務
3.1甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責標書的編制。
3.2如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3.3如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
4.1本項目居間報酬為
4.2居間成功后,報酬為總中標金額千分之 。本報酬支付為一次性支付應在簽訂中標合同后三日內一次性付清。
4.3甲方可以轉賬或現金的方式支付。
4.4 報酬支付到指定賬號。
賬戶名:
賬號:
五、保密事項
5.1甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
5.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
六、合同終止
6.1本合同簽字生效后,如中標合同未簽訂本合同自動終止。
6.2如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
6.3甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
8.1乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
8.2 乙方不得以取得的居間報酬向建設單位或者建設單位的工作人員行賄;如果有,則由乙方自行承擔法律責任。
8.3本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。 甲方(簽章):
乙方(簽章):
簽訂日期: 年 月 日
委托施工合同11
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國合同法》相關法律、法規,甲、乙雙方就甲方委托乙方建設住房事宜。經友好協商并制定本協議,以資雙方遵守。
第一條:擬建住房建筑面積約 平方米毛坯房(以最后實際測量的建筑面積為準),項目位于項目一期的第 號樓第 單元第 層 房,價格每平方元,房號為,共計 套。合計建房款人民幣(小寫) 元,金額(大寫)。
第二條:擬建房款分兩批支付。本合同簽訂之日起叁日內,甲方支付擬建房款總額的50%即元,金額大寫 。在該擬建住房建設達到正負零時支付剩余建房款即元,金額大寫。
第三條:擬建住房竣工時間為:年月日前。
第四條:本合同期內,甲方對擬建住房可自由更名一次(免費更名),甲方須書面向乙方提供受讓人資料并簽署相應合同。
第五條:甲方未能按本協議約定按期足額支付建房款,乙方
可以解除本協議并退還已收建房款。乙方承建的`房屋質量驗收不合格或未在約定日期前竣工,甲方可以解除本協議,乙方退還全部建房款并按銀行同期存款利率支付利息。
第六條:雙方同意在取得《商品房預售許可證后》簽訂《認購書》。屆時如果甲方不能按指定時間,到指定地點簽訂《認購書》,甲方所交的建房款無息退還。
第七條:在履行本協議中各方如發生爭議,可協商解決,協商不成的,可向海南仲裁委員會申請仲裁裁決。
第八條:乙方委托律師事務所對本協議的履行提供全程法律服務,為本協議的有效施行提供法律保障。具體服務律師是 (執業證號: 電話: )。
第九條:本協議壹式叁份,甲方執壹份,乙方執兩份。本協議自乙方收到甲方支付的第壹期建房款之日起生效。
甲 方:乙 方:
電 話:法定代表人:
身份證號: 開戶行:
地 址:賬 號:
E-mail:
簽訂日期 年 月日
委托施工合同12
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲方因維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架等,委托乙方施工,為明確各自的權利和義務,經甲、乙雙方協商達成如下合同:
一、工程地點:
___中學新校區內。
二、主要工程內容:
維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架、老自來水管維修等。
三、工程造價:
1、階梯教室消防通道維修焊接、自來水井蓋計12個工作日×200元=2400元
2、加固科學館空調支架1.5米×350元=525元
3、維修刷新老科學館樓梯欄桿75米×25元=1875元
4、刷新階梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元
5、尋找校園自來水管漏水14個工作日×120元=1680元
6、維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固空調支架、維修自來水管道總造價為10414.4元
四、工程日期
在具備施工條件的前提下,乙方在60個工作日內完成該項工程,若有特殊原因不能正常施工的情況下,由甲、乙雙方商定延期。
五、施工安全
1、本項工程乙方應按照有關部門及甲方有關安全工作的規定嚴格做好安全措施。
2、施工過程中的`安全責任由乙方負責。
六、工程驗收
工程結束在具備竣工驗收條件時,乙方應備好資料及時通知甲方進行驗收、辦理工程竣工驗收手續。
七、收款方式
本工程在施工期間,所有材料款、工時費用款由乙方墊付,工程完工后,由甲方驗收無問題后一次性付清乙方工程款。
八、其它事項
1、在工程前及施工過程中,甲方應積極配合和提供方便,保證必要的施工條件。
2、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方協商解決。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本合同一式肆份,雙方各執貳份。
甲方單位(簽字蓋章):
年 月 日
乙方單位(簽字蓋章):
年 月 日
委托施工合同13
甲方:(以下簡稱甲方):
乙方:(以下簡稱乙方):
甲方因維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架等,委托乙方施工,為明確各自的權利和義務,經甲、乙雙方協商達成如下合同:
一、工程地點:涇縣第二中學新校區內。
二、主要工程內容:維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架、老自來水管維修等。
三、工程造價:
1、階梯教室消防通道維修焊接、自來水井蓋計12個工作日×200元=2400元
2、加固科學館空調支架1.5米×350元=525元
3、維修刷新老科學館樓梯欄桿75米×25元=1875元
4、刷新階梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元
5、尋找校園自來水管漏水14個工作日×120元=1680元
6、維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固空調支架、維修自來水管道總造價為10414.4元
四、工程日期
在具備施工條件的前提下,乙方在60個工作日內完成
該項工程,若有特殊原因不能正常施工的情況下,由甲、乙雙方商定延期。
五、施工安全
1、本項工程乙方應按照有關部門及甲方有關安全工作的.規定嚴格做好安全措施。
2、施工過程中的安全責任由乙方負責。
六、工程驗收
工程結束在具備竣工驗收條件時,乙方應備好資料及時通知甲方進行驗收、辦理工程竣工驗收手續。
七、收款方式
本工程在施工期間,所有材料款、工時費用款由乙方墊付,工程完工后,由甲方驗收無問題后一次性付清乙方工程款。
八、其它事項
1、在工程前及施工過程中,甲方應積極配合和提供方便,保證必要的施工條件。
2、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方協商解決。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本合同一式肆份,雙方各執貳份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同14
委托方(以下簡稱甲方):
聯系方式:
地址:
受托方(以下簡稱乙方):
聯系方式:
地址:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經雙方友好協商達成如下協議:
一、委托施工內容
________________________________________。
二、工程地點
_____________________________________________。
三、承包方式
甲方以固定總價款____________元整(¥:_____________元)委托給乙方。
四、工期要求
現場具備條件進場施工開始______個日歷天;如遇不可抗為的因素工期給予相應順延。
五、付款方式
工程竣工驗收合格后一次性付清。
六、質量標準
工程施工合格。
七、甲乙雙方權利和義務
1、甲方有權力到施工現場對工程進度、質量、安全等進行監督。
2、甲方有權利定期或不定期對工程進行檢查,對發現的問題乙方必須及時整改。
3、甲方應做好施工中的協調工作,盡量為乙方創造良好的施工環境。但如遇不可抗力的`自然災害等原因導致工程窩工、停工和延期,甲方不負任何責任,乙方應予理解并承擔由此可能帶來的成本增加風險。
4、乙方接受甲方委托,應按規定全面完成各項承包工作,并承擔規定的承包人的全部義務和責任。
5、乙方負責本工程所有安全事宜,如發生意外甲方不承擔任何責任。
八、爭議解決
本合同在履行過程中發生爭議的,雙方應本著友好的方式協商解決,協商不成可依法向_____人民法院起訴。
九、其他
本合同一式兩份,雙方簽字或蓋章后生效,甲乙雙方各持對方簽字合同一份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):
簽訂日期:______年______月______日
簽約地點:
乙方(簽章):
簽訂日期:______年______月______日
簽約地點:
委托施工合同15
委托單位(甲方):
施工單位(乙方):
甲方為完成高速公路工程物探工程,委托乙方施工該工程的電法
一、項目名稱:
陽泉西環高速公路隧道物探工程 。
二、施工期限:
、本工程自 年 月 日至 年 月 日。
三、工作內容:
乙方采用瞬變電磁法施工,按照甲方施工要求,測線長4400米,
四、質量與驗收
要求乙方物理點合格率達到95%
五、費用及結算
施工費用約 12 萬元 ,工程結束驗收合格后,在報告提交
六、甲方責任
1、按照合同約定及時撥付資金。
2、派駐工地機構和代表,履行甲方職責,協調各方工作。
3、審批由于人力不可抗拒的`自然災害造成的損失。
4、按約定辦理驗工計價手續、撥付和結算工程價款。
5、按規定辦理項目預算(概算)執行情況審計和竣工后竣工決
6、按有關規定參加竣工驗收交接工作。
七、乙方責任
1、接受甲方委托的監理單位的監理。
2、嚴格按照有關要求進行施工,確保工程質量,按合同約定時間完工和交付使用。
3、堅持文明施工,做好施工現場環境保護、勞動保護和安全生產。
4、乙方應保護好施工范圍內既有設備、設施;地下管線等設備。
5、及時提報驗工計價資料、辦理工程價款結算和竣工結算。
八、違約責任
違約方按5%支付違約金
九、爭議解決
本合同未盡事宜,雙方協商解決。解決不成,可采取仲裁或按司法程序解決。
(一)雙方同意由甲方所在地仲裁委員會仲裁。
(二)雙方約定向合同簽定地的人民法院起訴。
本合同一式__陸__份,甲乙雙方各執___叁_____份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【委托施工合同】相關文章:
委托施工合同02-15
委托施工合同02-08
工程委托施工合同06-23
工程委托施工合同08-30
委托施工合同【精】02-23
【熱門】委托施工合同03-06
委托施工合同【熱門】03-06
【熱】委托施工合同03-06
【推薦】委托施工合同03-06
電力委托施工合同03-11