【精華】商品房買賣合同錦集五篇
隨著人們法律意識的加強，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編幫大家整理的商品房買賣合同5篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
商品房買賣合同 篇1
甲方(賣方)： 單位： 職務： 身份證號碼： 住址： 電話： 甲方(與上述甲方系夫妻關系)： 單位： 職務： 身份證號碼： 住址： 電話： (身份證、戶口本、結婚證見附件1)
乙方(買方)： 單位： 職務： 身份證號碼： 住址： 電話： (身份證、戶口本、單身證明見附件2)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方購買乙方商品房事宜達成如下協(xié)議：
第一條、基本情況
1、 商品房位于遼寧省錦州市 ， 商品房建于 年 月 日，土地使用權證號： ，房屋所有權證號： ，屬 結構，建筑層數(shù)為 層，土地性質(zhì)： ，使用年限： ，建筑面積： 平方米，其中使用面積： 平方米，公攤： 平方米，共 室 廳 衛(wèi)。(該房屋平面圖見本合同附件3)。
2、 商品房總金額為共 元人民幣，大寫： 萬 千 百 拾 元元整。
3、 自商品房交付之日起，商品房所占用的土地使用權依法隨之轉(zhuǎn)移給乙方所有。
第二條、甲方權利義務：
1、 甲方保證對該房屋擁有土地使用權、房屋所有權，保證該房屋不存在其他共有、不存在被查封、不存在抵押、不存在抵債、不存在出租等任何權利瑕疵;甲方承諾該房屋內(nèi)從未發(fā)生過任何人死亡、從未發(fā)生過惡性傷人等涉嫌違法犯罪案件，從未發(fā)生過其他使社會一般人居住該房產(chǎn)生精神緊張、驚恐等不利的事件。
2、 甲方應在甲乙雙方簽訂此合同后、房產(chǎn)過戶前，結清該房屋物業(yè)費、采暖費、煤氣費、水費、電費、網(wǎng)費、有線電視費等費用;甲方應當于房產(chǎn)過戶在乙方名下的 日內(nèi)將以上費用賬戶過戶在乙方名下，乙方配合。
3、 甲方負擔本次交易發(fā)生的所有稅費，包括乙方應付稅費。甲方應當在乙方完成第三條第1項款當日，去相關稅務機關繳納本次交易所涉及全部稅包括但不限于營業(yè)稅、城建稅、契稅、個人所得稅、教育附加稅等，并去相關部門支付本次交易涉及的交易費，測量費、評估費等。
4、甲方負責過戶手續(xù)，乙方配合。甲方應于第三條1項乙方交付款項當日，與乙方一起攜帶各自身份證，戶口本、結婚證，完稅證明、單身證明等資料前往房產(chǎn)登記過戶部門辦理房屋產(chǎn)權變更登記手續(xù)。
5、甲方應于乙方支付第三條第1項款項之日(即辦理房屋產(chǎn)權變更登記手續(xù)當日)，將該房屋全部鑰匙、、此房屋附屬的《住宅質(zhì)量保證書》，《住宅使用說明書》，契稅證，完稅證明等一并交付給乙方。
6、甲方保證此房屋沒有遷入戶口，如遷入戶口需在辦理房屋產(chǎn)權變更手續(xù)之日前將戶口遷出。
第三條、乙方權利義務
1、 乙方應當在甲乙雙方共同到房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關進行辦理房屋權屬變更登記手續(xù)之日付房款 元人民幣。付至甲方銀行卡內(nèi)，甲方夫妻共同認可此賬戶，甲方開具等額收據(jù) 開戶銀行為： 賬號為： 帳戶名為： 。
2、乙方應當在雙方辦理房屋產(chǎn)權變更登記手續(xù)之日后，付房款 元人民幣至本條1項賬戶內(nèi)，甲方開具等額收據(jù)。
3、乙方應當在甲方結清第二條第2項費用，并將以上賬戶更為乙方名下后，付給甲方房款 元人民幣至甲方賬戶，甲方開具等額收據(jù)。
4、鑒于乙方經(jīng)濟困難，甲方同意在乙方居住該房屋 個月內(nèi)，付清房款尾款 元人民幣。
第四條、違約責任
1、甲方違反第二條第1項，乙方有權隨時解除合同要求退房退款，承擔違約金 元，甲方賠償乙方裝修費用和因此造成的一切損失。
2、甲方違反第二條第2項，拖欠以上費用的，甲方承諾在接到乙方所稱甲方拖欠上述費用通知之日起 日內(nèi)結清，并承擔因拖欠產(chǎn)生的滯納金等損失責任。
3、甲方違反第二條第4項，沒有按時辦理過戶手續(xù)，或房產(chǎn)無法辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)的，乙方有權立即解除合同，甲方應當立即退還所收全部房款，并自違約之日起有權要求甲方每日支付乙方相當于總房價0.1%的違約金。
4、甲方違反第二條第5項，逾期將商品房鑰匙及附屬材料交付給乙方的，承擔從應交付日起至實際交付鑰匙之日止，每日 元的違約金。
5、乙方違反第三條第1項，不按時支付房款的，應承擔違約日起算，每日 元的違約金。
6、乙方違反第三條第2項，不按時支付房款的，應承擔違約日起算，每日 元的違約金。
7、乙方違反第三條第3項，不按時支付房款的，應承擔違約日起算，每日 元的違約金。
8、乙方違反第三條第4項，不按時支付房款的，應承擔違約日起算，每日 元的違約金。
第五條、爭議解決方式
本協(xié)議履行過程中發(fā)生的任何爭議，雙方均應首先友好協(xié)商，協(xié)商不成的，在該房屋所在地法院訴訟。
第六條、擔保
甲方請 擔任保證人，工作單位： 職務： ，承擔連帶保證責任。如果甲方違約，乙方可以同時向甲方、甲方保證人追究責任，保證人與甲方關系為： 。
乙方請 擔任保證人，工作單位： 職務： ，承擔連帶保證責任。如果乙方違約，甲方可以同時向乙方、乙方保證人追究責任，保證人與乙方關系為： 。
保證人信息見附件4
第七條、效力
本合同之附件均為本合同不可分割的組成部分。本合同自雙方簽字并按手印之日起生效。任何一處修改須經(jīng)甲乙雙方在修改處簽名捺手印認可，否則所作修改無效。本合同一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，另一份提交市房產(chǎn)局辦理過戶手續(xù)，均具有同等效力。
附件：1、甲方兩人身份證復印件，結婚證復印件，戶口本復印件，;
2、乙方身份證復印件，戶口本復印件，單身證明復印件;
3、房產(chǎn)證及房屋平面圖復印件;
4、甲乙雙方保證人身份證明文件，財產(chǎn)證明文件。
甲方： 乙方：
保證人： 保證人：
簽約時間：____年__月__日
簽約地點：
商品房買賣合同 篇2
一、合同約定解除權
解除合同的條件，分約定解除條件和法定解除條件兩種，其中約定解除又可分為協(xié)議解除和約定解除權。
合同法第九十三條規(guī)定，當事人協(xié)商一致，可以解除合同。當事人可以約定一方解除合同的條件。解除合同的條件成就時，解除權人可以解除合同。
二、合同法定解除的情形
(一)因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;(二)在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務;(三)當事人一方遲延履行主要債務，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;(四)當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的;(五)法律規(guī)定的其他情形。
三、合同解除權怎么行使？
根據(jù)《合同法》的規(guī)定，當事人一方行使解除權，主張解除合同，只要通知對方即可，也就是說，解除權的行使，只要向?qū)Ψ疆斒氯藗鬟_了自己的意思表示就可以發(fā)生解除合同的效力，而不需要以其他方式輔助。對方接到通知后，合同即發(fā)生解除的效力，而無需被通知人同意。如果對方對解除合同有異議，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。法律、行政法規(guī)定規(guī)定解除合同應當辦理批準、登記等手續(xù)的，應當依照特別程序辦理批準、登記手續(xù)后，才能產(chǎn)生合同解除的效力，這是與合同生效要件相對應的。
四、商品房買賣合同解除權怎么行使？
根據(jù)前三點內(nèi)容可知，如果購房者與售房者未就商品房買賣合同解除權達成約定的，那么，行使商品房買賣合同解除權的前提就得符合我國合同法規(guī)定的法定解除合同情形。如果購房者和售房者簽訂的商品房買賣合同符合了行使合同解除權的情形，購房者或者售房者主張解除合同，只要通知對方即可，而無需被通知人同意。如果對方對解除合同有異議，可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。法律、行政法規(guī)定規(guī)定解除合同應當辦理批準、登記等手續(xù)的，應當依照特別程序辦理批準、登記手續(xù)后，才能產(chǎn)生合同解除的效力�？傊@是一個復雜的問題，解決該問題除了需要結合您自身實際情況，還需要對解除合同后的后續(xù)問題做完善。在此建議您盡早咨詢專業(yè)律師，以維護您自身的最大合法權益。
商品房買賣合同 篇3
通遼市房產(chǎn)交易所：
合同編號
我公司于月日 ，同簽訂的《商品房買賣合
同》，企業(yè)名稱：項目名稱：幢號： 房
號： 142 總層： 12 所在層： 4用途： 住宅 建筑面積： 132.06 房屋總價： 付款方式： 公積金買受人身份證號碼：特申請辦理《商品房買賣合同》登記備案。
我公司保證此房屋在此前從未出售、抵押、典當或被司法查封過，情況屬實， 如與實際不符或因以上信息不真實造成的任何不良后果，由我公司承擔一切責任。
（辦理銀行按揭貸款的，已查詢銀行個人征信系統(tǒng)并通過。）
出賣人（簽章）： 買受人（簽章）：
經(jīng)辦人（簽章）：
年 月 日
商品房買賣合同 篇4
原告： ，男， 漢族， 年 月 日出生，住 ，身份證號： 。
被告： ，住 。
法定代表人： 。
訴訟請求：
1，請求判令被告繼續(xù)履行雙方于 年 月 日簽訂的《商品房買賣合同》；
2，請求判令被告向原告支付從 年 月 日起至實際履行之日止按日向原告支付已交付房款千分之0.1的違約金，暫算至起訴之日止違約金暫計 元。
3，本案訴訟費用由被告承擔。
事實及理由：
年 月 日，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致簽訂了《商品房買賣合同》。合同第三條，“原告購買被告商品房為第 層 號房，該房屋建筑面積共 平方米”。
第五條，“計價方式及價款，1,按建筑面積計算，該商品房單價為人民幣每平方米 元，總金額 元”。
第七條，“付款方式及期限，原告在簽訂本合同時一次性付清房款”。
第十六條，“被告承諾與 年 月 日前，取得前款規(guī)定的土地房屋權屬證書，交付給原告”。被告不能在前款約定期限內(nèi)交付權屬證書，雙方同意按照下列約定處理：2，約定日期起90日后，被告仍不能交付權屬證書或者登記證明的，雙方同意按下列1，2項目處理：“（2）原告不退房，被告自約定日期至實際交付權屬證書或登記證明之日止，按日向原告支付已交付房價款千分之0.1的違約金”。
合同簽訂后，原告按照合同的約定，于當日就向被告繳納了房款 元。被告卻嚴重違反合同約定，在 年 月 日前，不僅未交付房屋，也未將土地，房屋權屬證書交付給原告，致使原告到目前為止不能登記過戶。原告曾多次要求被告履行合同義務，均未果。
原告認為，合同簽訂后原被告雙方應充分履行合同義務，被告未交付房屋及未交付土地房屋權屬證書的行為已經(jīng)嚴重違約。因此，為維護本人合法權益，特訴至人民法院請求支持我方訴請。
此致
區(qū)人民法院
具狀人：
年 月 日
商品房買賣合同 篇5
申請再審人（一審原告、反訴被告、二審上訴人）：唐xx，男，漢族，1950年2月16日出生，住xx省xx縣xx鎮(zhèn)浙大北路116號4號樓502室。
委托代理人：徐越，xx文福律師事務所律師。
委托代理人：楊曉明，xx文福律師事務所律師。
被申請人（一審被告、反訴原告、二審被上訴人）：xx聯(lián)匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。住所地：xx省貴陽市新添大道南段289號中天花園玉蘭花園a座2單元4層2號。
法定代表人：云xx，該公司經(jīng)理。
委托代理人：汪xx，xx君躍律師事務所律師。
委托代理人：傅xx，xx君躍律師事務所實習律師。
申請再審人唐xx與被申請人xx聯(lián)匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱聯(lián)匯公司）商品房買賣合同糾紛一案，xx省xx縣人民法院于20xx年5月7日作出（20xx）湄民初字第597號民事判決。唐xx不服，向xx省遵義市中級人民法院提起上訴。xx省遵義市中級人民法院于20xx年8月26日作出（20xx）遵市法民三終字第166號民事裁定，裁定撤銷一審判決，發(fā)回xx省xx縣人民法院重審。xx省xx縣人民法院重審后，于20xx年2月24日作出（20xx）湄民重字第13號民事判決。唐xx不服，向xx省遵義市中級人民法院提起上訴。xx省遵義市中級人民法院于20xx年7月1日作出（20xx）遵市法民三終字第239號民事判決。唐xx仍不服，向本院申請再審。本院于20xx年12月5日作出（20xx）黔高民申字第477號民事裁定，裁定提審本案。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。申請再審人唐xx及其委托代理人徐越，被申請人聯(lián)匯公司的委托代理人汪xx到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
20xx年4月1日，唐xx向xx省xx縣人民法院提起訴訟。請求判決：1、解除雙方簽訂的《商品房買賣合同》；2、由聯(lián)匯公司退還唐xx購房款753617元，并支付違約金7563.17元。 聯(lián)匯公司提出反訴。請求判令：1、由唐xx繼續(xù)履行合同；2、由唐xx支付未付的購房欠款90000元及違約金直至付清所有款項時止（截止起訴日違約金為17190元）；3、本案訴訟費用由唐xx承擔。
一審查明，20xx年8月8日，唐xx與聯(lián)匯公司簽訂商品房買賣合同。合同約定：聯(lián)匯公司將其修建的位于xx縣xx鎮(zhèn)“茗城峰景”4期3幢山景庭2單元16層1號住房賣給唐xx，該房建筑面積129.96㎡，套內(nèi)面積107.3㎡，房屋總價款xxxx元；購房款的付款方式及期限為：20xx年8月8日支付xxxxxx元，20xx年10月1日支付xxxxx元，20xx年10月1日支付xxxxxx元；房屋的.交付時間為20xx年12月31日前，辦理產(chǎn)權轉(zhuǎn)移的時間為20xx年12月31日前；該合同還對逾期付款、逾期交房及違約金等事項進行了約定。20xx年8月8日，唐xx通過原xx縣農(nóng)村信合銀行轉(zhuǎn)賬支付給聯(lián)匯公司350053元。該收據(jù)的收款方式：轉(zhuǎn)賬（信合），收款事由：1期車庫、4期首付款。20xx年1月17日，唐xx向聯(lián)匯公司支付140000元（其中現(xiàn)金xxxx元，轉(zhuǎn)賬1xxxx元），收款方式為：轉(zhuǎn)賬加現(xiàn)金，收款事由為：四期房款。以上兩筆款項唐xx提交有關轉(zhuǎn)賬的證據(jù)材料。唐xx另外向聯(lián)匯公司繳納了現(xiàn)金xxxxx元的會費。另查明，唐xx在20xx年8月12日還與聯(lián)匯公司簽訂了另外一份購買“茗城峰景”1期20號車位的《商品房買賣合同》，總價款為xxxxx元。購房款的付款方式為：20xx年8月12日前支付全部房價款。
一審認為，雙方當事人于20xx年8月8日簽訂的《商品房買賣合同》，是雙方對合同的條款及內(nèi)容達成一致意見后作出的真實意思表示，未違反法律規(guī)定，予以確認。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第八條關于“依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務，不得擅自變更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保護”之規(guī)定，雙方于20xx年8月8日簽訂的《商品房買賣合同》是有效合同。在合同履行過程中，雙方對購房款的支付金額發(fā)生爭議，爭議的焦點：唐xx認為，編號分別為0002346、0002359的兩張收款收據(jù)（金額分別為xxxxx元、xxxxx元）是唐xx之妻杜德智于20xx年8月8日交付的現(xiàn)金223564元，加上會員費20000元和認購定金xxxxx元（編號分別為0001898、0002003、0002019的三張收款收據(jù)）形成的；聯(lián)匯公司認為，編號分別為0002346、0002359的兩張收款收據(jù)（金額分別為244309元、19255元）是收款收據(jù)為xxxxx元（編號為0002448）拆分而來。唐xx所提供的證據(jù)和陳述不能充分證明自己的主張，其理由：1.20xx年8月8日簽訂的《商品房買賣合同》中明確約定：分期付款（付款方式及期限為：20xx年8月8日支付244309元，20xx年10月1日支付140000元，20xx年10月1日支付90000元），唐xx即在20xx年8月8日就支付了573617元｛（350053元（轉(zhuǎn)賬）＋（244309元－40000元（會員費和認購定金））＋19255元＝573617元｝，大大超出了唐xx購房的總價款；2.20xx年8月8日唐xx就支付了244309元（首付款）和19255元（代收費），履行了合同義務，又在當日轉(zhuǎn)賬支付了350053元，唐xx不能說明理由；3.唐xx訴稱交付的現(xiàn)金223564元，現(xiàn)金來源是華峰水泥廠收取的他人購買的水泥款，但唐xx未提供相應的證據(jù)加以證明；4、唐xx提交的編號分別為0002346、0002359的兩張收款收據(jù)（金額分別為xxxxx元、xxxxx元）載明的收款方式是轉(zhuǎn)賬（信合），而唐xx訴稱交付的是現(xiàn)金223564元（其余為會員費xxxxx元和認購定金xxxxx元），唐xx未提供與該收據(jù)中載明的收款方式（轉(zhuǎn)賬（信合））相一致的信合銀行轉(zhuǎn)賬記錄的證據(jù)材料；5.如果截止20xx年1月17日前唐xx已向聯(lián)匯公司交納了613617元，已超出購房總價，那么在20xx年1月17日又向聯(lián)匯公司交納了xxxxx元，履行了合同約定的第二期付款義務，唐xx不能說明理由。因此，根據(jù)最高人民法院《關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條：“當事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實有責任提供證據(jù)加以證明。沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當事人的事實主張的，由負有舉證責任的當事人承擔不利后果”之規(guī)定，對唐xx請求解除雙方簽訂的《商品房買賣合同》，要求聯(lián)匯公司退還其購房款753617元，并支付違約金7563.17元的訴訟請求，因唐xx未提供充分的證據(jù)證明自己的主張和陳述，應不予支持。
對聯(lián)匯公司的反訴請求，結合雙方當事人的陳述，對唐xx在20xx年8月8日向聯(lián)匯公司支付xxxxx元、20xx年1月17日向聯(lián)匯公司支付xxxxxx元以及在《商品房買賣合同》簽訂前唐xx向聯(lián)匯公司繳納了20000元會員費后轉(zhuǎn)化為購房款的事實，予以確認。因唐xx提供的20xx年8月8日向聯(lián)匯公司支付350053元的收據(jù)中收款事由一欄，載明了：“茗城峰景1期車庫，4期首付款的內(nèi)容”，且雙方對唐xx購買了聯(lián)匯公司所修建的“茗城峰景”1期的車庫這一事實不持異議。聯(lián)匯公司辯稱將唐xx轉(zhuǎn)賬的xxxx元拆分后剩余的1450元和唐xx繳納的20000元會員費轉(zhuǎn)入唐xx購房款（唐xx購房總價款518103（包括代收費20207元）＝唐xx轉(zhuǎn)賬支付給被告聯(lián)匯公司的xxxxx元＋唐xx繳納的xxxxx元會員費＋唐xx繳納的xxxx元會員費＋唐xx轉(zhuǎn)賬xxxxx元拆分后剩余的1450元＋按揭xxxxxx元＋代收費20207元），雖然聯(lián)匯公司及工作人員在工作中不謹慎，導致其重復開具收款收據(jù)，但其辯稱符合情理和事實。故該筆金額中所包含的屬于本次房屋買賣合同的金額，應為雙方在20xx年8月8日簽訂的《商品房買賣合同》第八條第2款中載明的“20xx年8月8日支付房款244309元”的首付款金額，對聯(lián)匯公司要求唐xx繼續(xù)履行雙方于20xx年8月8日簽訂《商品房買賣合同》
【商品房買賣合同】相關文章：
商品房買賣合同09-01
商品房買賣合同10-15
商品房的買賣合同10-21
商品房買賣合同05-15
商品房買賣合同05-15
現(xiàn)房商品房買賣合同09-15
正規(guī)商品房買賣合同05-04
北京商品房買賣合同11-04
商品房買賣合同201711-10
商品房預售買賣合同12-23