買賣合同范文集合八篇
隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編收集整理的買賣合同8篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
買賣合同 篇1
甲方：_______
乙方：_______
丙方：_______
經各方友好協商，本著平等、自愿、有償、誠實信用原則，就土地轉讓事宜達成協議如下：
一、地塊概況
1、該地塊位于 __________，土地面積為__________平方米(折__________畝)。宗地四至及界址點座標詳見附件國有 土地使用證。
2、現該地塊的用途為住宅、工業、綜合和商業用地。
二、轉讓方式
1、甲方保證通過土地掛牌形式把該地塊轉讓給乙方，并確保該地塊的容積率大于等于__________，綠化率不少于__________%，土地用途為商業、住宅用地。
2、土地的轉讓價為__________萬元/畝[包括級差地租、市政配套費、開發補償費、建筑物和構筑物的拆遷安置費、 青苗補償費、空中或地下的管線(水、電、通訊等)遷移費和土地管理費]，轉讓總價為人民幣__________萬元。
3、乙方同意按以下時間和金額分二期向甲方支付土地價款：
第一期定金，地價款的__________%，計人民幣__________萬元 ，付款時間及條件：雙方簽訂協議書，且已辦好土地掛牌手續并在本條第四款規定的抵押登記手續辦妥后__________天內支付;
第二期，付清余款，計人民幣 __________萬元，付款時間及條件：在乙方簽訂國有土地使用權出讓協議， 取得該土地的國有土地使用證后____個工作日內支付。
4、為保證前款第一期地價款的'及時支付，丙方同意提供兩宗土地的國有土地使用權作為抵押擔保，抵押的土地 使用權面積為__________平方米(詳見成國用( )字第__________號和成國用( )字第__________號)，抵押擔保的范圍與 甲方承擔的責任的范圍相同。雙方同意在本協議簽訂后 ______天內到當地土管部門辦理抵押登記手續，抵押期限至 乙方取得機投鎮________畝土地的國有土地使用證之日止。
5、該項目由乙方獨立運作，盈虧自負。甲方愿意幫助乙方解決有關稅費返還及政策協調。項目開發結束并經審計后，項目凈利潤率超過_______%的，超過部分凈利潤乙方同意與甲方五五分成。
三、違約責任
1、甲方誠邀乙方參與其_______畝土地的公開掛牌處理事宜，并承諾創造條件讓乙方取得該塊土地，若乙方未能 取得該地塊，甲方愿意雙倍返還定金，計_______萬元，甲方應在確認乙方不能取得該土塊的土地使用權之日起________個工作日內支付此款。
2、乙方未能按時支付地價款，應以每日未付部分的萬分之二點一作滯納金支付給甲方。如未能按時付款超過_____個工作日，視同終止履行本協議，并有權處置已付定金。
3、甲方應對乙方承擔連帶責任。
四、其他
1、在掛牌出讓過程中，乙方僅承擔應由受讓方承擔的土地契稅和交易費用，其他有關營業稅等均由甲方承擔。
2、乙方的開發建設應依法律、法規和規定辦理有關手續。
3、本協議未盡事宜，須經各方協商解決，并簽訂相應的補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
4、本協議在執行過程中發生矛盾、爭議，經協商無效時，提請法院裁決。
5、本協議經各方代表簽字蓋章后生效。
6、本協議一式六份，三方各執兩份。
甲方(蓋章)：_______ 乙方(蓋章)：_______
代表：_______ 代表：_______
丙方(蓋章)：_______
代表：_______
____年____月____ 日
買賣合同 篇2
賣方：(以下簡稱甲方)
委托代理人：
聯系電話：
買方：(以下簡稱乙方)
身份證號：
通訊地址：
聯系電話：
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自愿、協商一致的基礎上就轉讓房屋達成如下協議：
第一條 項目建設依據
該地塊土地位于 面積為 規劃用途為_____，土地使用年限為______。
第二條 房屋銷售依據
買受人購買的房屋為：預售房屋。
第三條 買受人所購房屋的基本情況
買受人購買的房屋(以下簡稱該房屋，其房屋平面圖見本合同附件一，房號以“附件一”上表示為準)為本合同第一條規定的項目中的：
第____座_____層_______室。
該房屋的用途為 ，屬 結構，層高為 ，建筑層數地上3層，地下0層。
該房屋陽臺是封閉式。
第四條 計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述方式計算該房屋價款：
按套計算，該房屋總金額(￥ 元)人民幣____拾____萬_____千_____百_____拾_____元整。
第五條 付款方式及期限
買受人按下列方式按期付款：
首先，一次性付款人民幣：伍萬元作為房屋轉讓定金。然后，在一周內付款___總房款的50%(含定金)_____。接著，在二周內付款___總房款的40%___________。最后，在交房時付款___總房款的'10%___________。
第六條 買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本合同規定的時間付款，按下列方式處理：
逾期超過_____日后，出賣人有權解除合同。因買受人逾期并不愿繼續履行合同的，買受人按累計應付總轉讓款的50%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續履行合同的，經出賣人同意，合同繼續履行，交款期限由甲乙雙方另行商定。
第七條 交付期限
出賣人應當在 年 月 日前，將房屋依照約定交付買受人使用。
第八條 出賣人逾期交房的違約責任
除本合同第八條規定的特殊情況外，出賣人如未按本合同規定的期限將該房屋交付買受人使用，按下列方式處理：
逾期超過_____日后，買受人有權解除合同。買受人解除合同的，出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起____天內退還全部已付款。買受人要求繼續履行合同的，合同繼續履行，交房日期由甲乙雙方另行商定。
第九條 交接
房屋達到交付使用條件后，出賣人應當通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時，買受人應查驗房屋，沒有問題后交接鑰匙，補齊房款。
第十條 甲方承諾
甲方為乙方提供外墻粉刷、院子為水泥地面、內墻水泥砂漿抹拉毛、上下、水、電基礎設施，但乙方入住后：電表、水表、天然氣開口等需乙方自行申請，費用自理。
如此房屋占地日后被國家統一征用或拆遷，若國家給予補償款，住戶自行協調處理，甲方不享受任何補償。房屋全部交付后，甲方將土地證交該土地證所轄范圍的所有住戶協調管理，甲方不得干涉。
第十一條 乙方承諾
當交房時，乙方先確認房屋狀態，無異議后將全部房款交付給甲方，此房歸乙方所有，若遇到不可抗力(如：地震、國家征地、政府拆除等)，甲方不承擔任何責任。
第十二條 其他事項
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方：(簽字蓋章)
乙方：(簽字蓋章)
年 月 日
買賣合同 篇3
買受方： （以下簡稱甲方）
出賣方： （以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，依照平等互利的原則，為明確買賣雙方的權利和義務，經雙方協商一致，訂立本合同。
第一條 砂石料概況
1.1 砂石料名稱 ：（應填寫砂石料全稱）
1.2 砂石料規格 ：（應填寫詳細的規格，不可簡化）
1.3 砂石料產地 ：（應填寫詳細的產地，不可簡化）
第二條 砂石料數量
2.1本合同標的物數量及交貨時間按照（2.2或2.3）款的規定執行。
2.2甲方定量購買乙方的砂石料，具體數量及交貨時間見下表：
2.3 乙方同意按甲方的計劃向甲方銷售砂石料，乙方保證在甲方向其提交購買計劃的 日內交貨。
2.4雙方結算時如實際數量與2.2款規定的數量或甲方提交的計劃的數量不一致時，按實際的數量結算。
第三條 合同價款
砂石料單價：（根據不同規格寫單價，寫明是綜合單價還是單一單價，如果是綜合單價，就應包括砂石料費、砂石料的裝、卸、運以及所有不可預見的費用，并應說明在合同履行期間不再因國家政策及市場價格變化而調整；如果是單一費用，就指砂石料費。涉及體積和重量的換算，請參見國際換算表）
第四條 付款
4.1甲乙雙方在每月的日前核對砂石料的數量、計算出當期的價款，并加蓋
有效印鑒或簽字確認。
4.2付款方式雙方約定如下：。
4.3付款時間約定如下： 。
4.4 在甲方支付價款時乙方應同時提供有效發票并自行完稅，否則甲方有權在其結算款中扣除比對應稅率高2%的貨款，用于購買稅票。
4.5乙方應委托一人專門辦理結算手續，結算時應提供蓋有乙方公章的授權委托書、身份證復印件及開戶名稱與乙方名稱相同的銀行賬號。
第五條 砂石料質量（技術）標準
5.1 質量標準為： （詳細填寫質量標準和技術要求，不可省略或簡化，包括塊石和毛石的質量和技術要求） 。
5.2 主要技術指標為：（包括塊石和毛石的技術指標、粒徑大小等）
第六條 砂石料交付和運輸
5.1本合同標的物的交付按（5.2或5.3）款的規定執行。
5.2本合同由乙方負責送貨時，交貨地點為 （一般為甲方的工地，須寫明具體地名）。 貨物運抵甲方指定的交貨地點后，乙方的運送人員應聽從甲方合理的安排和指揮，甲方也應及時驗收。
貨物在運至指定的交貨地點之前，貨物的所有權不發生轉移，貨物在途毀損、滅失的風險由乙方承擔。
運輸工具及有關人員在運輸途中（包括返程）的一切風險均由乙方承擔。
運輸費用由乙方承擔，甲方不再另行支付。
5.3本合同的標的物由甲方自提時，交貨地點為：（一般為乙方的倉庫，須寫明具體地名）。
乙方應在約定的交貨日期準備好貨物，并安排好裝車（船）的設備和人員。
第七條 砂石料驗收
7.1在乙方將貨物運抵約定的交貨地點或在甲方提貨時，甲方應對貨物進行驗收，包括對貨物數量和質量兩個方面的驗收。甲方指定的驗收人員為 。
7.2 對質量的驗收方式為：（選擇全部或抽樣驗收的`方法） 。
7.3在對貨物的質量進行驗收時，對貨物憑目測不能發現的質量問題，甲方應在日內書面提出，乙方對此有異議的，可申請（如某質量監督機構）檢測，如經檢測貨物不存在質量問題，檢測費用由甲方承擔，反之，由乙方承擔。
7.4對貨物數量的驗收采用以下方法進行：（建議現場單車收方，并一車一單開具收據）。
第八條 雙方義務
8.1 甲方的義務
8.1.1 按合同約定付款時間支付砂石料價款。
8.1.2 按合同約定時間、地點接收砂石料，并及時進行驗收。
8.1.3 安排專門人員接收、驗收砂石料。接收時，該專門人員負責安排運輸車輛進場和卸料；進行驗收后，按照一車一單制給運料司機開具相應簽收證明或收據，不得不開和延開。
8.1.4 其它：（如無內容，在空白處劃上線） 。
8.2 乙方的義務
8.2.1 按合同約定的數量、質量或技術標準交付砂石料。
8.2.2 按雙方約定的時間（期間）交付（供應）砂石料。
8.2.3 按合同約定運輸方式將砂石料運至交付地點并承擔運輸費用。
8.2.4 確保足夠的供料能力，每天砂石料供應量不得低于 ，每月 號之前提供上月供應砂石料的發票。
8.2.5 在運輸過程中，可自行確定運輸路線和批次，但必須保證甲方的施工需要，不得因供料不及時造成甲方施工工期的延誤。
8.2.6 在甲方提出質量異議之日起 日內按甲方要求承擔砂石料的更換或退貨義務。
8.2.7若因業主計量支付原因造成貨款不能及時支付，乙方予以理解。
8.2.8 其它：（如無內容，在空白處劃上線） 。
第九條 違約責任
9.1 甲方的違約責任
9.1.1不能按合同約定及時接收、驗收，應提前24小時通知乙方，否則賠償因此給乙方造成的損失。
9.1.2不能及時提供場內通道、現場空地，應提前24小時通知乙方，否則應賠償因此給乙方造成的誤工費。
9.2 乙方的違約責任
9.2.1 未按合同約定的數量提供標的物，應按（建議按x元/噸）標準向甲方支付違約金，違約金不足以賠償甲方損失的，還需賠償甲方損失。
支付違約金及賠償損失不能免除乙方繼續履行的義務，甲方有權選擇是否需要乙方
繼續履行。
9.2.2未按質量或技術標準交付標的物，賠償因此給甲方造成的損失；若在甲方要求的期限內仍不能達到合同約定的標準，甲方有權解除本合同。
9.2.3未按合同約定時間交貨，每延期一天，承擔延期交貨部分貨款總值的 %違約金，最高不超過合同總價的 %；在甲方催告后日內，仍不能按期供應，甲方有權解除合同。乙方若提前交貨，甲方有權拒收。
9.2.4 未按合同約定將標的物運至指定地點，視為未交付，乙方應賠償甲方因此受到的損失。
第十條 合同變更
10.1 甲方變更所需砂石料的品種、質量、數量、規格、運輸方式、交付地點等事項時，應提前 日以書面形式通知乙方，否則，乙方仍可按照原約定供貨。
10.2甲方如因實際需要發生變化（如工程設計發生變更等），甲方可解除合同，但應在規定的交貨日期前 天以書面形式通知乙方。
10.3在合同履行過程中，乙方不能按合同約定向甲方交付砂石料時，應在情況發生之日起 日內書面通知甲方，除因甲方的原因外，乙方應承擔由此給甲方造成的損失，甲方有權解除本合同。
10.4雙方應對合同變更的相關事宜另行訂立補充協議。
第十一條 不可抗力
11.1 不可抗力的范圍包括：（寫明不可抗力的具體事件） 。
11.2 一方如因不可抗力無法履行合同時，應及時通知對方并采取有效措施將損失減少到最低限度。
11.3 一方遲延履行合同后發生不可抗力的，當不可抗力因素消除后，另一方認為合同沒有履行必要的有權解除本合同，但不能免除遲延方的違約責任。
第十二條 爭議的解決方式
12.1 因履行本合同及與本合同有關的任何爭議，雙方應協商解決；
12.2 協商不成，依法向甲方公司注冊地法院提起訴訟或仲裁委員會提起仲裁。
第十三條 本合同的簽訂地點為：
第十四條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條 本合同一式 份，雙方各執 份。
第十六條 本合同未盡事宜，雙方另行協商。
出賣方（甲方）: （公章） 買受方（乙方）:（公章）
法定代表人或授權委托人: 法定代表人授權委托人: 地 址: 地 址:
電 話: 電 話:
開戶銀行：
帳 號:
年月
日開戶銀行：帳 號: 年月 日
買賣合同 篇4
賣方（以下簡稱甲方）：
買方（以下簡稱乙方）：
甲乙雙方經《合同法》協商決定：
一、甲乙雙方買賣游戲裝備，甲的游戲裝備價值在___________元整（大寫：___________元整）。
二、雙方經過友好協商，乙方將出資___________元整（大寫：___________元整）購買甲方___________游戲裝備。
三、此裝備交易之時，甲方必須告知乙方裝備的所有相關資料，包括：裝備屬性，裝備的有效期等信息。雙方必須配合對方修改（過戶）裝備的一切相關信息。
四、雙方簽訂此合同之后，甲方簽署日后不得以傳真、電話、電子郵件等任何方式向原來擁有裝備的`游戲賬號的所屬___________公司索回、掛失、此游戲裝備等相關電磁記錄。如有違約，故意將此裝備收回，乙方將保留法律手段追溯權力；或者庭外解決，由違約方賠償對方人民幣（大寫：___________元整），作為庭外調解之費用。
五、該裝備交易由雙方約定于第三方平臺___________進行交易，第三方平臺需是符合國家法律法規成立的平臺。
六、雙方需各自妥善保管交易憑證，若有遺失憑證需在遺失日起___________日內向第三平臺申請獲得交易憑證。
七、本合同自甲乙雙方簽字之后立即生效，具有法律效力，如果一方違約，將由___________人民法院仲裁解決。
八、本合同一式___________份，甲、乙雙方各保留___________份。本合同如需修改，需雙方協商補充修改在本合同背面另立條目。
九、甲乙雙方信息
�。ㄒ唬┘追叫畔ⅲ�
游戲賬號：______________________。
交易裝備名稱：______________________。
交易裝備屬性：______________________。
交易裝備有效期：______________________。
（二）以上所有游戲信息必須真實可靠，當場查證，如有虛假，將攜帶法律責任。
甲方（簽字）：
聯系電話：
身份證號碼：
聯系住址：
簽署時間：___________年___________月___________日
乙方（簽字）：
聯系電話：
身份證號碼：
聯系住址：
簽署時間：___________年___________月___________日
買賣合同 篇5
甲方：
乙方：
根據物資招投標結果，經甲乙雙方充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。
第一條 合同總價、產品名稱、規格型號、單價、數量及金額
1.合同總價為 (元)。
2.產品名稱、規格型號、數量、單價、金額(可另附表)
第二條 質量要求及技術標準 按國標執行，無國標時按行標執行，并滿足甲方特殊要求。
第三條 包裝方式和包裝品的處理 滿足多次裝卸、搬運及長途運輸要求;具備防潮、防震、防損功能;標記清楚詳實;包裝物無回收要求。
第四條 交貨方式
1.交貨時間： 合同簽訂一個月內或按甲方要求。
2.交貨地點： 甲方指定地點 。
3.運輸方式及費用承擔： 乙方自行安排并承擔相關裝卸費用。
4.與買賣相關的單證轉移： 隨貨同行。
第五條 到貨驗收：
到貨進行初步驗收，需抽樣送檢物資待送檢合格視為驗收;特殊需逐一檢測物資需全部檢測合格視為驗收合格。
第六條 結算方式及期限：
1.結算方式： 銀行匯款
2.結算期限： 到貨驗收入庫一個月內，提供合格發票，付款90%，留質保金10%。
第七條 提出異議的時間和方法：
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后__7_日內向乙方提出異議;甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的'，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_3_日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條 違約責任：
按《合同法》相關條款執行。
第九條 其它：
如需提供擔保，另立合同保證書，作為本合同的附件
第十條 不可抗力：
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條 爭議解決：
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交甲方所在地仲裁委員會進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
第十二條 附加條款：
1. 所供物資必須全程質保，出現質量問題及時免費給予調換。
2._調換產品同樣適用上款的約定。 __ _______________
第十三條 其它事項：
1.本合同自 年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。
2.合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
3.雙方來往函件，以合同規定的地址郵寄或以傳真方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的3日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。
4.本合同一式___份，雙方各執___份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
買賣合同 篇6
原告: ***，男，漢族，**年*月**日出生，身份證住址：***，身份證號碼：***，系***的經營者。
被告一：**，男，漢族，**年**月*日出生，身份證住址：******，身份證號碼：****。
被告二：**，女，漢族，**年*月**日出生，身份證住址:****，身份證號碼：***。
兩被告目前的共同住址是***。
案由：買賣合同糾紛
訴訟請求：
1、請依法判決兩被告支付所欠貨款人民幣***元（*萬零*仟**元整），兩被告對該欠款負連帶責任。
2、請依法判決兩被告從起訴之日起按中國人民銀行規定的`金融機構計收逾期貸款利息的標準支付欠款利息，直至兩被告付清全部欠款止。
3、本案全部訴訟費用由兩被告承擔。
事實和理由：
原告自20xx年開始在**經營**貿易部，被告**和**也是在**鎮做裝修生意的兩夫妻，他們兩人20xx年開始在**購買商品房定居。兩人多年來經常向原告購買玻璃產品，共欠下貨款**元，被告**在20xx年12月28日寫下《欠條》對上述欠款加以確認。
兩被告是夫妻關系，兩人以家庭經營模式一起做生意，共同向原告購買玻璃產品，其二人應共同為欠款的義務主體。而且，兩被告沒有其他職業，他們的經營收入全部用于家庭生活，所以兩被告應該對所欠的貨款負有連帶責任。
現原告已多次催促兩被告還款，但兩被告一直拖欠。原告為維護自身合法權益，遂向貴院提起訴訟，請貴院依法支持原告的訴訟請求。
此致
**市第*人民法院
具狀人：
年 月 日
買賣合同 篇7
出賣人：________________________________________ 合同編號：
買受人：________________________________________ 簽訂地點：
第一條 標的、數量、價款及交(提)貨時間
標的名稱
牌號商標
規格型號
生產廠家
計量單位
數額
時間以及數量
金額
第二條 質量標準：________________________________________________________________
第三條 出賣人對質量負責的'條件及期限：
第四條 包裝標準、包裝物的供應與回收：
第五條 隨機的必備品、配件、工具數量及供應辦法：
第六條 合理損耗標準及計算方法：
第七條 標的物所有權自____時起轉移，但買受人未履行支付價款義務的，標的物屬于____所有。
第八條 交(提)貨方式、地點：
第九條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔：
第十條 檢驗標準、方法、地點及期限：_______________________________________________
第十一條 成套設備的安裝與調試：__________________________________________________
第十二條 結算方式、時間及地點：
第十三條 擔保方式(也可另立擔保合同)：
第十四條 本合同解除的條件：
第十五條 違約責任：
第十六條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決;(一)提交 __________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第十七條、本合同自____________生效。
第十八條、其他約定事項：
出賣人(章)： 買受人(章)：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行： 鑒(公)證機關(章)
賬號： 賬號： 經辦人：
郵政編碼： 郵政編碼：
年 月 日
買賣合同 篇8
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經友好協商，本著平等、自愿、有償、誠實信用原則，就雙方
聯合購買土地事宜達成協議如下：
一、地塊概況
1.該地塊位于 東鄰： 西鄰： 南鄰： 北鄰: __________)，土地面積為________平方米(折________畝)。宗地四至及界址點座標詳見附件1國有土地出讓合同及其附件。
2.現該地塊的用途為工業用地。
二、甲、乙雙方共同確認：以甲方的名義依法取得本協議項下的該宗土地中，土地面積為 平方米(折 畝)系由乙方單獨出資借用甲方名義購買，該土地的實際使用權為乙方，乙方對該土地享有依法占有、使用、收益及處分的權能。該地塊宗地四至及界址點座標詳見附件2。
該宗土地中其余部分系甲方出資購買，甲方享有依法占有、使用、收益及處分的權能。該地塊宗地四至及界址點座標詳見附件3。
三、鑒于甲方已與政府有關部門協商，該宗土地的價格為2.5萬元/畝，故甲、乙雙方一致同意，乙方應按2.5萬元/畝的價格在本協議簽署后當日內支付給甲方15萬元(壹拾伍萬元)。其余部份在土地劃定后，按每畝2.5萬元/畝的價格×乙方實際所得土地畝數，甲乙進行結算。
甲、乙雙方共同承諾，無論甲方實際取得本協議項下的該宗土地的價格與
本條約定的單價是否存在差價，雙方均一致同意按本條約定的單價執行，雙方均自愿放棄主張結算、支付差價的權利。
四、甲方取得該宗土地后，可在其實際享有權利(即本協議第二條約定)的范圍內獨立經營，享有全部收益、承擔全部風險，所有的權利、義務均與乙方無關，乙方亦不得干涉甲方的獨立經營活動。
五、甲方取得該宗土地后，乙方可在其實際享有權利(即本協議第二條約定)的范圍內獨立經營，享有全部收益、承擔全部風險，所有的權利、義務均與甲方無關，甲方亦不得干涉乙方的'獨立經營活動。
六、甲方自愿承諾：乙方有權在不破壞該宗土地整體規劃的情形下，可自由開發、使用、利用其享有權利的土地使用權;甲方自愿承諾，無條件配合乙方所屬土地單獨辦理土地使用權證和土地開發、利用、變性的相關事宜等。
七、一方違約，違約方應向守約方支付 違約金 5 萬元(人民幣)并賠償由此造成的全部經濟損失
八、甲方全部股東自愿為本協議項下甲方的全部義務提供連帶擔保責任。
九、未盡事宜，雙方協商解決。
十.本協議一式四份，雙方各執兩份。
十一.本協議經雙方及擔保人簽字或蓋章后生效。
甲方 ：(簽章)
全體股東簽字：
年 月 日
乙方：
簽字：
年 月日
【買賣合同】相關文章：
買賣合同買賣合同01-29
買賣合同-買賣合同02-10
買賣合同買賣合同全文05-15
買賣合同簽訂買賣合同08-24
買賣合同買賣合同6篇04-24
家禽買賣合同 苗禽買賣合同08-01
珠寶買賣合同范本-買賣合同01-04
蔬菜買賣合同范本-買賣合同12-31
實用買賣合同模板 正規的買賣合同模板04-11
買賣合同模板通用(買賣合同擬定模板)01-18