施工合同范本2017
施工合同即建筑安裝工程承包合同,簽訂的主要目的是為了明確責任,分工協作,共同完成國家建設項目的設計任務。下面是yjbys小編為您整理的施工合同范本2017,希望對您有所幫助。
施工合同范本2017【1】
甲方(管理方):____________ 法定代表人:____________
乙方(掛靠方):____________ 法定代表人:____________
為發揮甲方(管理方)的宏觀調控職能,提高企業的經濟效益,甲方(管理方)經與乙方(掛靠方)充分協商,一致同意就乙方掛靠在甲方公司下的有關事宜簽訂以下協議書:
一、甲方同意乙方掛靠在甲方公司下進行____________建筑工程的經營,乙方掛靠期間以甲方項目經理部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。
二、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目,所以甲方有責任對工程負責,凡以甲方名義簽訂的施工協議,乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。
三、掛靠期間乙方實行大包干施工,包質量,包工期,包安全,包材料采購,包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽,嚴格按照 國家現行的施工技術規范和驗收標準以及施工圖紙進行施工,確保工程質量,安全施工,文明施工和按期完工。
四、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質,向乙方提供工程報建所需要的有關資料,協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發,凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關系。甲方為乙方提供“____________工程項目部”印鑒壹枚,用于工程資料。本工程竣工驗收合格后,乙方應將該印鑒交還甲方。乙方承諾該印鑒僅用于該工程資料。乙方不得使用該印鑒對外出具財務手續,不得使用該印鑒對外出具債務憑證。若因使用該印鑒對外出具財務手續或債務憑證所引起的經濟糾紛和法律賠償責任由乙方承擔。
五、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行的監督指導。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的,甲方有權責令停工整頓。
六、乙方掛靠甲方下經營期間,對所屬施工隊的管理必須嚴格執行計劃生育管理規定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照規定用工,依法辦理所聘員工各種手續,特殊工程要持證上崗。
七、為規范施工現場的管理,乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員,即項目經理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工,施工現場要配足持證上崗的管理人員。
八、甲方提取的管理費用:按工程總造價的___ %收取;支付方式為隨著工程進度,按已完成的工程量及時支付。
本工程所產生的各項稅收和行政收費均由乙方自行承擔。
九、掛靠期間暫定為_________年,即_____年_____月_____日起至_____年 _____月_____日止。
十、掛靠期間乙方按工程進度收取的建設方的工程進度款必須轉入甲方帳戶,待扣除管理費后其余工程款三天內轉給乙方。工程5000萬以上設共同監督賬戶。
十一、本協議雙方簽名蓋章乙方交齊風險保證金后生效。掛靠期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后自動失效。
十二、工程竣工后,乙方應向甲方提供一套完整的竣工驗收資料。
十三、本協議一式四份,雙方各執兩份。
十四、本協議未盡事宜雙方另行協商解決。
甲方(蓋章):_________ 乙方(簽字):_________
_____年____月____日 _____年____月____日
施工合同范本2017【2】
甲方:____________ 法定代表人:____________
乙方:____________ 法定代表人:____________
為發揮甲方的宏觀調控職能,提高企業的經濟效益,根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》等法律法規的規定,甲方經與乙方雙方在平等、自愿、誠實守信的基礎上,一致同意就乙方掛靠在甲方公司下的有關事宜簽訂以下協議書:
第一條 甲方是依法成立的有限責任公司,并具備相應的建筑物拆除、施
工資質,甲方同意乙方掛靠在甲方公司下進行位于 沙坪壩區新橋干休所危房改建工程的拆遷、還建、銷售等所有事宜。乙方掛靠期間對工程拆遷、施工、質量、銷售等問題由乙方自行承擔。
第二條 掛靠期間暫定為_______年,即____年____月____日起至_____年 ___月___日止。
第三條 稅費管理
本工程在乙方施工中實行乙方全額包干繳納本項目所涉及的一切稅和費,乙方必須執行國家和行業以及當地行政部門和稅務部門的相關稅費繳納規定,乙方必須合法經營,及時照章納稅。否則,甲方有權扣留乙方建設資金用于補繳____________稅費,同時用于賠償由此給甲方和其他方造成的經濟和社會損失,并追究乙方法律責任。
第四條 管理費及履約擔保
1、本工程乙方向甲方繳納該項目銷售收入的 1 %的管理費(不含稅金及工程所在地政府部門要求繳納的各種基金和規費,該項目銷售收入包括但拆遷還房的面積收入、車庫、商業等所有銷售面積的銷售收入)。該管理費從乙方所修項目開始還房、銷售時開始,乙方按每兩季度的銷售收入為基數提取管理費,雙方在每兩季度末前十五日內結算,將管理費支付給甲方。
2、為保證本合同順利履行,乙方承諾將自己對甲方旗下項目“凱川·紫依云”的工程裝修款享有的債權作為該合同的履約擔保(債權金額以雙方實際結算為準)。待乙方在履行完本協議全部條款和合同約定條款后甲乙雙方據實結算。
第五條 掛靠期間甲乙雙方為該項目設立一個專項銀行賬戶,該項目的銷售款項必須轉入該專項帳戶,待扣除管理費和稅費后其余款項甲方在五天內轉給乙方。
第六條 掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目,所以甲方有責任對工程負責,凡以甲方名義簽訂的施工協議,乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。
第七條 甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質,向乙方提供工程報建所需要的有關資料,協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發,凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及業主方的.關系。甲方為乙方提供“ ________________公司”印鑒,用于工程資料。乙方承諾該印鑒僅用于該工程資料。乙方不得使用該印鑒對外出具財務手續,不得使用該印鑒對外出具債務憑證。若因使用該印鑒對外出具財務手續或債務憑證所引起的經濟糾紛和法律賠償責任由乙方承擔,由此對甲方造成經濟損失的,乙方還應支付甲方違約金,違約金約定為甲方所收取總管理費的30%。
第八條 甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行的監督指導。甲方指派項目負責人對乙方施工進行監督,對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的,甲方有權責令停工整頓。
第九條 乙方在施工過程中不能履行甲方與業主所簽合同或者發生投訴、媒體曝光等有損甲方名譽的情形時,甲方有權解除本協議并將合作工程收回或委托其他施工隊伍,乙方承擔由此產生的所有費用并賠償甲方損失。
第十條 掛靠期間乙方實行大包干施工,包質量,包工期,包安全,包材料采購,包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽,嚴格按照 國家現行的施工技術規范和驗收標準以及施工圖紙進行施工,確保工程質量,安全施工,文明施工和按期完工。
第十一條 乙方掛靠甲方下經營期間,對所屬施工隊的管理必須嚴格執行計劃生育管理規定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照規定用工,依法辦理所聘員工各種保險、上崗手續,特殊工程要持證上崗。
第十二條 為規范施工現場的管理,乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員,即項目經理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工,施工現場要配足持證上崗的管理人員。
第十三條 乙方應嚴格遵守國家及工程所在地政府關于對農民工工資結算及支付的規定,不得拖欠農民工工資。若發生類似勞資糾紛事宜,為平息事件,甲方有權直接從乙方承包項目的賬戶上劃撥給事件中的勞務隊伍,且不需任何結算依據,乙方須無條件承擔全部費用。
第十四條 掛靠期間涉及到墊資、施工保證金、拆遷安置補助等相關拆遷費用均由乙方自行承擔。甲方不支付任何費用。
第十五條 如乙方在承接整個項目后,銷售收入出現虧損,虧損損失則全部由乙方承擔,甲方不承擔該項目任何虧損費用。
第十六條 甲乙雙方約定,在該項目交房后,乙方另行委托物業管理公司對該項目后期物業管理進行服務。甲方不再進行物業管理,一切物業管理事宜與甲方無關。
第十七條 本協議雙方簽字蓋章后生效。掛靠期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后自動失效。
第十八條 工程竣工后,乙方應向甲方提供一套完整的竣工驗收資料。 第十九條 本協議爭議事宜雙方協商解決,協商不成,提交甲方所在地法院管轄。
第二十條 本協議壹式肆份,甲乙雙方各執貳份。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(簽字):_______________
法定代表人:____________ 法定代表人:____________
委托代理人:____________ 委托代理人:____________
開戶銀行:____________ 開戶銀行:____________
_____年____月____日 _____年____月____日
【施工合同范本2017】相關文章:
2017建筑施工合同范本11-10
2017年廠房建筑施工合同范本11-11
2017年安裝門施工合同范本08-16
2017年房建建筑施工合同范本11-11
2017年最新建筑施工合同范本11-10
2017年建筑工地施工合同范本08-12
2017建筑工程混凝土施工合同范本08-10
2017年建設工程施工合同范本08-09
2017年安全消防施工合同范本08-16
2017年施工勞務承包合同范本08-09