最新建筑安裝工程承包合同范本
導語：很多人可能只是聽過建筑安裝工程承包合同，但是并不知道應該怎么擬寫，今天我們就來了解一下吧!
最新建筑安裝工程承包合同范本(一)
甲方：
乙方：
按照最新《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條件》等有關法律法規的規定，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議：
第一章項目概況、工期及合同總造價
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、具體工程范圍和內容：
第二條工程期限
1、本工程合同總工期為日歷天
2、本工程開工日期年月日。
3、工程合同總價
本工程合同總價為人民幣萬元(大寫：)
第二章合同專用條款
第1條合同文件使用的語言和適用標準及法律
1.1合同語言：漢語
1.2適用標準、規范：
以招標文件《技術文件及規范》規定為準。本條款沒有明示，但為工程所需的其它標準、規范、條件，均執行相應的國家或行業標準、規范或條件。
1.3適用法律法規：國家的法律、法規(含地方法規)及協議條款約定的規章。
第2條甲方工作
2.1提供具備開工條件施工場地的時間和要求：開工前具備。
2.2需要與有關部門聯系和協調工作的內容及完成時間：甲方辦理有關手續。
2.3需要協調各施工單位之間關系的工作內容和完成時間：甲方負責協調
2.4向乙方提供的設施內容：甲方需按照乙方要求提供。
第3條乙方工作
提供計劃、報表的名稱、時間和份數：
3.1施工場地防護工作的要求：自行解決。
3.2符合施工場地規定的要求：服從甲方的監督管理。
3.3保護建筑物結構及相應管線和設備的措施：服從甲方的監督管理。
3.4保護建筑物結構及相應管線和設備的措施：服從甲方的監督管理。
3.5建筑成品保護的措施：服從甲方的監督管理。
3.6乙方負責承包范圍內的預留預埋，承包范圍之外的工作乙方不負責。
第4條進度計劃
4.1乙方提交施工組織設計(施工方案)和進度計劃的時間是：開工前7天。
4.2甲方批準進度計劃的時間：接到后7天
第5條工程開工
乙方在收到甲方代表的開工通知后，應在合理的時間內盡早開工，并按進度計劃進行施工。
第6條工期延誤
對一下原因造成竣工日期推遲的延誤，工期相應順延：設計變更、工程量變化、不可抗力、合同中約定或甲方提出的需要順延的其他原因。
第7條暫停施工
如發生，雙方按以下約定辦理：乙方按甲方要求停止施工，妥善保護已完成工程，實施甲方代表處理意見后向其提出復工要求，甲方代表批準后繼續施工。甲方代表未能在規定時間提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內未予答復，乙方可自行復工，同時工期相應順延。(參考：無塵室http://www.iwuchen.com/)
第8條合同價款及調整
合同價款：承包工程價款為元(大寫：)，施工過程中發生的變更費用按照合同價格增加相應費用。
第9條工程款支付
合同簽訂后預付30%，完成合同范圍內工程量的1/2支付到60%的工程款，完成合同范圍內的工程量支付到合同款的90%，合同內項目調試合格后付至合同款的95%.余款5%做為質保金，壹年后一次性付清。
第10條乙方采購材料
乙方采購材料的約定：乙方采購的材料應滿足設計要求和有關質量標準。如需材料試驗，甲方承擔相應費用。
第11條甲方變更設計：在施工部位前7天提出
第12條乙方變更設計：在施工部位前7天提出
第13條合同范圍內項目竣工驗收：乙方協助甲方進行
第14條質保
14.1質保內容、范圍：合同約定的施工范圍內的全部內容。
14.2質保期限：主體結構質量等保修按照國家的規定執行終生負責，裝飾裝修工程保修期以工程驗收合格起壹年為限。
14.3質保金額和支付方法：本工程質保金為工程造價的5%.工程質保期滿，質量無異議后，1個月內辦理質保金結算。
第15條爭議
雙方發生經濟合同糾紛，調解不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
第16條違約
16.1違約應承擔的經濟責任為：甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準，不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為。乙方不能按合同工期竣工，及發生其它使合同無法履行的行為，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前10天通知違約方后，方可中止或解除合同。
第17條有關安全生產和防火的規定
17.1乙方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不利造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。發生重大傷亡事故，乙方應根據有關規定立即上報有關部門并通知甲方，同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。
第18條不可抗力
出現不可抗力時，乙方應迅速采取措施，盡力減少損失，并在24小時內向甲方代表通報受害情況，按約定的時間向甲方報告情況和清理、修復的費用。災害繼續發生，乙方應協助甲方每隔7天報告一次災害情況，直到災害結束。甲方應對災害的處理提供必要條件。
第19條工程停建或緩建
雙方約定為：由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護和移交工作;按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現場。甲方應支付已購產品價款，由此造成的全部損失由甲方承擔。
第20條其他
20.1工程完工后，乙方須向甲方提交承包工程范圍內的竣工資料。
合同附件：
(1)合同報價表
(2)預算圖紙
本合同經雙方簽字后生效，至合同工程竣工交驗，結清工程尾款，保修期滿后自然失效。
本合同正本2份，其中甲方執1份，乙方執1份。
甲方：乙方：
地址：地址：
甲方簽字：乙方簽字：
蓋章：蓋章：
聯系方式：聯系方式：
最新建筑安裝工程承包合同范本(二)
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規規定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________.
2.工程地點：__________________________________.
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份;
(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的`開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內
40%
竣工驗收一個月后
10%
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質保期
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協商一致后，可簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發生的爭議，由雙方協商解決，如協商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
【最新建筑安裝工程承包合同范本】相關文章：
2020年最新建筑安裝工程承包合同范本09-27
建筑安裝工程承包的簡單合同范本12-24
最新工程承包合同范本07-31
建筑安裝工程承包合同條例11-05
最新彩鋼工程承包合同范本06-26
建筑安裝工程承包合同條例全文11-05
最新承包安裝合同范本11-24
建筑安裝工程承包合同風險防范措施08-10
最新承包外墻保溫合同范本12-23
土地承包轉讓合同范本「最新」11-01