勞務合同
在當今不斷發展的世界,我們用到合同的地方越來越多,合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么正式、規范的合同是什么樣的呢?以下是小編收集整理的勞務合同,歡迎大家分享。
勞務合同1
甲方:
乙方:
甲方,其建設項目:建筑面積大約平方米。以后按實際面積計算,經甲、乙雙方識圖協商后商議擬訂如下協議:
1、乙方承包工程項目及其內容:灰土以上,散水外沿以內1幢樓房全部土建工程項目。按施工圖和變更圖施工,增加項目按工程量計算。
2、工程質量:按中國現行施工規范施工、質量達到規范標準,達到合格,工程質量百年大計,甲乙雙方要高度重視,要落實專人負責工程管理工作。
3、安全施工,以人為本,甲乙雙方認真落實國家安全施工規定,做好安全施工工作,乙方施工人員參與施工人身意外傷害安全保險,資金由甲方購買,乙方明確專人主管安全除患,非安全培訓人員不許參與施工,施工認真執行安全技術操作規程,認真做好各種勞動防護工作。杜絕傷亡事故,力爭無大小工傷,如施工人員在工地出現一切不安全事故或人員傷亡由乙方自行負責,甲方概不負責。
4、承包價格及施工費結算:主體框架結構總包價建筑面
5、付款方式:按進度付款;A完工后一次性付給乙方元整。主體一層封頂后甲方付給乙方人工費元整,主體封頂后按工程的80%計算付給乙方人工費。工程完工后一次性付給乙方總造價的95%,剩余5%作為質保金,一年后付清。
6、甲方工作:及時提供施工圖和變更圖,做好技術交底,及時供應施工材料,機械和腳手架板,安全防護用品,解決好職工住宿,水電供應。
7、節約用料,文明施工:施工模板,方木等多用材料,在施工中,量材使用,做好節約用料,拆除材料及清理按指定地點堆放,落地灰當天清理,及時與新灰混混合使用,更不許過夜,做好節約用料,工完場清,文明施工。
8、乙方組建施工班子:要有1人技術員,給甲方提供施工方案。乙方施工人員隸屬項目部管理,工地施工人員務必聽從,施工中提出的`安全施工問題,工程質量問題務必及時糾正,否則有權停止施工。
9、遵守項目部各項管理制度,門衛制度,用小型機械,工具防護用品由乙方打條,保管使用,竣工后交回,材料下車由方負責。
10、未盡事宜施工中甲乙雙方另議。
11、本合同從簽字之日起生效,付完款后合同自動失效。附一:合同簽訂后乙方交押保證金貳萬元,乙方進入工地后退還乙方,如違約甲方不在退還乙方貳萬元整。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
勞務合同2
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協商,甲方遼陽萬達廣場大商業的鋼筋制作、安裝工程,以包工的方式委托乙方施工。為了明確雙方的職責與義務,遵照國家有關法律、法規,在平等互利的基礎上特簽訂本協議,在施工過程中雙方共同遵守執行。
一、承包范圍及工作內容和要求
1、承包范圍:施工圖紙范圍內的所有鋼筋分項工程(包含設計變更、墻體拉結筋、樁頭鋼筋調直、地下室頂板及屋面鋼筋網制安、懸挑外架的預埋鋼筋)。
2、工作內容:承包范圍內的鋼筋的場內水平及垂直運輸、卸車,調直,按施工圖紙及規范進行翻樣,加工制作及安裝。滾絲安裝制作等一切工序。乙方要及時提供鋼筋翻樣單壹份給甲方。
3、工程質量:必須嚴格按照施工圖紙、設計文件和施工規范及操作規程進行制作安裝,滿足施工驗收規范要求,鋼筋分項工程質量等級達到優良。
二、承包方式、單價和結算付款方式
1、承包方式:乙方以包工的方式進行承包,乙方必須自帶鋼筋加工制作機械(斷鐵機,調直機、彎曲機,滾絲機、電焊機等所有與鋼筋制作相關機械設備、工器具并帶連接的電纜線)、操作工具,鋼筋安裝用的扎絲及一切所有鋼筋連接所需的電焊條。一切安圖紙要求施工,直徑10以上的鋼筋不允許出現40cm以上的短鋼筋頭,如有違反,則予以處罰。鋼筋由甲方提供,乙方必須節約用料,不得浪費,若乙方浪費材料或理解錯圖紙引起多用材料,其相關費用按實從乙方結帳總額中扣除。
2、含承包范圍、工作內容及承包方式中所有條款的工資、材料、機械、工具、勞動保護用品等。地下室及群房和主樓的鋼筋安裝制作一個單價,
3、計時工單價:在承包范圍和工作內容外,若因甲方工作需要安排,所發生的計時工按___元/工日計算,由施工員安排、項目經理批準、第一總承包工程公司總經理認定。
4、付款方式:每月待建設單位付款后,甲方每月按乙方完成工作量的___%進行付款,并扣除予借費用。所有鋼筋分項工程完工后年底付至___%,竣工驗收后,工程款決算后___內付清尾款。
5、各種處罰金額直接從乙方包干總額中扣除。
三、工期要求:
1、乙方應配足熟練操作人員,滿足甲方施工進度要求。
2、在項目開工及施工過程中,乙方未按計劃完成施工任務,每延誤一天扣罰1000元。
四、質量、安全、文明施工管理
1、本項目工程主體結構要求優良,乙方必須嚴格按照圖紙、施工規范、施工方案進行施工,鋼筋分項工程必須優良。鋼筋制作及安裝綁扎必須符合施工質量驗收規范,對不符合規范要求的,乙方必須無條件返工重做直至合格。鋼筋必須焊接牢固,符合滾絲驗收規范要求,杜絕出現質量事故。
2、所有施工人員必須配備安全帽(由甲方購買,按實價撥給乙方),安全帶、雨鞋、雨衣、手套等。在施工過程中,乙方要確保安全,配備相應的安全用品用具,如因乙方違章操作及自身原因造成的安全事故,其一切責任由乙方自行承擔。但甲方必須確保防護到位,如因防護未到位引起的事故,甲方負責。若乙方不配齊勞保用品,不按規定偑戴安全帽等,每發生一次按每人每次扣罰50元。
3、乙方必須遵守現場文明施工的規定,各種材料要集中分類堆放,做好料牌。
4、乙方必須服從項目管理人員的指揮和調度,遵守甲方有關安全、質量、保衛等各種管理規定。
5、在施工過程中如圖紙發生變更,乙方必須無條件予以執行實施,如已安裝好的鋼筋發生變更,其發生的費用,甲方按實予以認可。
6、乙方負責人應參加項目部要求其參加的'有關會議,每缺席一次扣款500元。
7、各班組間要團結友愛,互相尊重,如乙方人員在施工現場打架、鬧事,發生的一切經濟費用和刑事責任由乙方承擔,甲方不負任何責任。另乙方除治安管理條例接受處罰外,根據情節輕重每次扣款100~500元。
五、雙方責任
(一)甲方責任
1、負責對乙方進場人員進行“三級”安全教育以及遵紀守法、安全消防、社會治安及企業內部管理制度等方面教育。
2、負責施工前和分階段的技術交底工作,提供有關技術資料,并向乙方講清技術質量、安全、節約等措施。
3、負責提供施工必須的大型機具。(垂直運輸機械)
4、指派專人負責質量、安全、現場操作的檢查指導和監督工作。
5、負責為乙方人員提供必需的食宿條件和安全用電照明。
6、負責遵守合同按期及時支付工程款。
(二)乙方責任
1、乙方必須嚴格按照甲方進度計劃,安排組織操作人員進場,如因乙方原因延誤,造成一切經濟損失由乙方承擔,甲方有權另行組織其他人員進行施工,其所有費用及增加費用直接從乙方已完成的工作量中扣除。
2、乙方負責人必須住在現場,負責管理、組織、協調、配合甲方現場工作,服從甲方現場管理要求和各項工作指令。
3、乙方對自己所進場材料必須組織足夠人員加強管理和看護,所發生的丟失或損耗均由乙方自行負
4、乙方進場人員必須持有外出務工合法證件,有效“身份證”“計劃生育證”“務工證”“上崗證”等,并辦理“暫住證”或“臨時戶口”,辦證所需費用自理。
5、乙方必須按國家有關社會保險規定為工人辦理相應的工傷等社會保險,其費用由乙方自行解決。
6、乙方應按照甲方工期、質量要求組織施工作業,遵守安全操作規程和甲方有關安全生產管理規定,如乙方材料質量原因和施工未按規范操作引起的安全事故,其全部責任由乙方承擔。
7、未經許可不得將無關人員(含家屬)帶入現場,更不得留宿,違者按現場有關規定處罰。
8、乙方與相關單位或人員所發生一切經濟糾紛,均由乙方自行負責,與甲方無關。
9、搞好乙方宿舍衛生,嚴禁使用明火、電爐等;不得起火做飯,一律在甲方食堂用膳。如發現使用明火、電爐或起火做飯,一經發現,即沒收相應物品,并對班組按500元/次進行處罰。
10、向甲方提供現場人員身份證和名單,每次付款時,需造工資表并由班組人員簽字。乙方人員在工作時間外所發生的一切事故與甲方無關。
六、若乙方在材料供應、施工質量、進度達不到甲方要求時,或其自身內部管理混亂,無法良好履行該協議,甲方有權單方面終止協議,由此給甲方造成的經濟損失由乙方全部賠償;工資一律不予結算、支付,乙方進場的材料、機械設備等作為保證金一律不準出場,作為彌補甲方的損失歸甲方所有。
七、施工中及協議履行期間,因不可抗拒的原因或建設單位原因而造成的停(窩)工等情況,乙方應無條件服從或退場,甲方不承擔任何經濟責任。
八、協議未盡事宜,雙方本著實事求是的原則協商解決。
九、協議一式叁份,甲方執貳份,乙方執壹份。協議自簽字蓋章之日起生效,工程款付清后自動終。
甲方代表:乙方代表:
______年____月_____日______年____月_____日
勞務合同3
甲方:
乙方:
落寨小學學校電線接入時間較長,線路已經嚴重老化,且為裸露電線,極不規范,經常出現一些小問題。為了全校師生的生命安全及學校財產安全,經學校全體教師協商,決定改造線路。經甲乙雙方現場查看友好協商簽定本合同。
一、改造時間:即日起至20xx年11月28日前完工。
二、改造材料:由學校自備材料。
三、工程安全:乙方要有高度安全責任感保護好自身安全,甲方不負責乙方在施工中的安全,乙方在施工中要對甲方全校師生人身安全高度負責,對甲方電器財產高度負責,如果在施工過程中由于乙方操作不當造成師生人身安全事故、電器財產損壞,由乙方負全部責任。
四、施工費用 : 經甲乙雙方現場勘測考查協商,預算工天為3天,200元/天×3天=600元。
五、施工要求 :
1、線路規劃甲乙雙方一起實地查看完成。
2、布線要做到美觀、大方、實用且用線槽布線。
3、 在施工中由于乙方操作不當毀壞甲方材料,乙方要賠償相應的.材料。
六、付款:施工完成經甲方檢驗合格,待甲方月底報賬后全額付款。
七、本合同一式三份,甲方報賬用一份,乙方一份,甲方備案一份。
八、因甲方現階段處于特殊時期,此合同甲、乙雙方簽字立即生效,如果乙方因任何原因毀約,影響甲方正常教育教學次序,甲方有權要求司法機關介入。
甲方(法定代表)簽字: 乙方簽字(或蓋章):
日期:______年_____月_____日
勞務合同4
勞動合同是指勞動者與用工單位之間確立勞動關系,明確雙方權利和義務的協議。勞務合同是民事合同,是當事人各方在平等協商的情況下達成的,就某一項勞務以及勞務成果所達成的協議,勞務合同不屬于勞動合同,從法律適用看,勞務合同適用于合同法以及民法通則和其它民事法律所調整,而勞動合同適用于勞動法以及相關行政法規所調整。兩者之間的區別如下:
從內容來看
1.勞動合同規定的是勞動者作為用人單位的一個成員,承擔一定的工種或職務工作,并遵守用人單位的內部勞動規則和其他規章制度;用人單位負責分配工作或工種,按照勞動者勞動的數量和質量支付勞動報酬,并根據勞動法律、法規和雙方協議約定提供各種勞動條件、社會保障和福利待遇。根據《勞動法》的規定,勞動合同應當具備以下條款:勞動合同期限、工作內容、勞動保護和勞動條件、勞動報酬、勞動紀律、勞動合同終止條件、違反勞動合同的責任等必備條款。
2.而勞務合同的內容規定的是一方提供勞務另一方給付報酬,是在意思自治的原則下,當事人在法律規定的范圍內約定的,法律未作強制性規定。
從適用的法律規范來看
1.勞動合同由勞動法律規范來調整,而勞務合同由民事法律規范來調整規范。
2.勞務合同在訂立和履行的過程中必須遵循民事主體地位平等的原則,而勞動合同中的勞動者在簽訂勞動合同時,遵循平等自愿、協商一致的`原則,雙方的法律地位平等。在勞動合同的履行過程中,勞動者必須參加到用人單位的勞動組織中去,擔任一定的職務或工種,服從用人單位的行政領導和指揮,遵守勞動紀律,雙方存在隸屬關系。
法律責任后果不同
1.用人單位違反勞動合同可能承擔行政責任、民事責任甚至刑事責任。比如用人單位侮辱、體罰、毆打、非法搜查和拘禁勞動者的,由公安機關對責任人員處以15日以下拘留、罰款或者警告;構成犯罪的依法追究刑事責任。
2.違反勞務合同一般只承擔民事賠償服務,而不涉及行政和刑事責任。
勞務合同5
甲方: 科技有限公司
乙方:
一、適用對象和范圍
甲方與一切具備國家法律法規規定的符合安全生產條件并具有獨立承擔民事責任資格的單位簽訂相應勞務合同,合同簽訂后乙方可在甲方生產經營區域內從事相關淀粉投料、叉車作業、衛生清理及其它有關勞務活動。
如乙方未按本合同規定期限提交乙方派往甲方工作的員工的有關證明材料,又無正當理由的,甲方有權單方終止本合同。
合同期內甲、乙雙方應當依據本協議約定,享有各自權利、承擔各自義務。
二、雙方應當遵循的基本原則
1.雙方安全生產監督管理人員應當堅持原則、忠于職守,嚴格按本協議的約定履行各自的權利、義務。
2.雙方應相互配合,支持安檢工作的檢查和落實。乙方不得拒絕、阻擾甲方安全監督檢查工作。
3.乙方應牢固樹立“安全第一”的指導思想,建立健全各項安全管理規章指導,制訂并落實各項安全防護措施。
如乙方未按本合同規定與員工簽訂勞動合同,或支付員工的工資低于當地最低工資規定,甲方可責令其限期改正;乙方逾期未改的,甲方有權單方終止本合同。
4.雙方必須嚴守技術秘密和業務秘密。
三、甲方的權利、義務
1.乙方人員進入公司勞務外包作業現場之前,甲方應以書面形式告之乙方本單位相關安全管理規章制度。
2.安全環保辦公室為本協議甲方安全生產責任的職能管理部門,負責對乙方淀粉投料、叉車作業、衛生清理及其它有關勞務活動過程中的安全管理工作進行監督檢查。
甲方無故未按期支付乙方本合同項下的勞務服務費用超過10個工作日的,乙方有權終止本合同;
3.甲方針對乙方行為所作出的安全檢查,必須有書面記錄。并且,甲方必須立即將檢查情況向乙方通報。
4.甲方安全環保辦公室對乙方進行安全檢查時,有權向乙方詢問有關安全措施落實情況,調閱有關安全措施資料,指導或提出安檢意見和建議。
本合同期限自 年 月 日 起,至 年 月 日止。合同期滿前 日內如甲乙雙方均未提出終止本合同。
5.甲方對乙方工作中存在的重大安全隱患,有權責令乙方立即整改、排除。否則有權單方終止與乙方之間的相關經濟業務合同的履行。
6.甲方應當為乙方提供安全、規范的勞務作業現場,承諾不因其過錯或消極不作為而給乙方造成安全隱患。
7.確定乙方進行具體安檢工作的機構和責任人,建立完備、規范的安檢記錄檔案,對從事特種作業的人員必須審核其是否具備國家認可的相關資質。
本合同在履行過程中,如甲乙雙方所在地區勞動力價格及用工成本進行顯著調整(如當地最低工資標準、員工福利待遇發生顯著變化的等等)。
四、乙方的權利、義務
1.乙方嚴禁將承包勞務工作轉包或者違法分包。否則所發生安全事故,由乙方承擔全部安全生產責任。
2.乙方人員應當遵守甲方各項安全環保規章制度,接受甲方安全檢查、監督,對違反甲方有關安全管理制度及規定的行為,甲方有權責令乙方立即停止并給予考核。
甲方根據公司業務的需要,委托乙方為甲方進人事行業務外包服務;乙方根據甲方授權范圍及服務要求。
3.乙方應具有安全管理組織體制(對特種作業的項目乙方必須出具有效的資質證書),在甲方勞務現場作業期間,乙方應指派專(兼)職安全人員 ,聯系電話 ,全面負責項目的安全、現場、消防工作。
由于派遣人員本人原因,完不成甲方規定的工作和任務的,或發生嚴重的人為事故的;不服從分配。
4.乙方人員進入甲方勞務現場前,必須到甲方安全環保辦公室、行政辦好一切入廠手續,接受安全教育,乙方人員必須按在甲方登記備案的名冊人員進入作業區域,未經甲方認可不得擅自更換。
甲方應支付乙方元的業務外包費用,甲方提前支付乙方_____%的外包服務費用,剩余費用在工作結束_____個工作日內日結清。
5.乙方各類作業人員必須具有相應的安全技術素質,特種作業人員必須持有有效的特種作業操作證方準上崗,所使用的特種作業設備必須取得有效的特種作業設備強制安全檢驗合格證,方準現場使用。
如雙方需要,可在合同期滿前_______月協商續簽勞務外包合同。如合同期已滿,雙方不再續簽合同。
6.乙方人員在作業期間應當接受甲方的安全監督檢查,經查證發現的安全隱患,乙方必須立即采取有效措施予以整改或糾正,否則甲方有權現場勒令停工。
乙方在合同期內承擔的甲方工程項目中的工作及責任的,在該項目未結束前,乙方不得未經甲方同意擅自解除合同,如果擅自解除合同。
7.乙方人員在甲方作業期間,必須按工種需要正確穿戴好勞保防護用品。
8.乙方管理人員在員工作業前應先熟悉現場,并對所處區域的作業環境可能存在的危險因素、預防措施給員工進行交底,同事對使用的設施設備等,負有認真檢查和確認的義務。
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,根據平等自愿、誠實信用、互利互惠的原則,就甲方將部分工作崗位的工作任務外包給乙方進行勞務服務外包項目達成如下協議:
9.乙方人員在作業現場不得擅自動用或操作甲方的設備和機具,否則按本協議約定視為違約,承擔違約金,因此釀成的后果由乙方負責。
甲乙協商上月_____日至上月_____日為勞務費的正常算周期,乙方向甲方開具相應金額的勞務發票。
10.乙方人員凡高處作業必須有專人安全監護,作業人員必須按規定穿戴好勞保防護用品,系好安全繩、安全帶(高掛低用),扎好褲腳,戴好安全帽;不準穿光滑底、硬鞋底。當需要在輕型屋面工作或因作業場所環境限制無法系安全帶時,乙方必須采取安全行走的技術措施。
經發現,甲方有權要求乙方退回或更換,同時乙方必須保證出勤人數,不影響甲方的正常生產工作的進展,對于乙方支付員工的工資低于當地政府最低工資標準的,甲方有權要求其立即改正。
11.乙方在作業期間自備的設備必須符合安全要求,如需借用(租賃)甲方設備、工器具,應由雙方協商辦理租借手續,借用方應保證設備、工器具符合安全要求,租借方必須經行驗收確認并作好書面記錄,租借方一經接受使用。
乙方應保證嚴格遵守有關的人民共和國的法律、法規,特別是有關員工勞動保障或福利政策,同時承諾遵守甲方的包括安全生產,勞動衛生等各項指導原則。
12.乙方作業期間的用電必須取得甲方同意,將電源接入器作業場所的總配電箱,必須有防止影響上一級電源的過流斷路保護,乙方不得私自拉接電源,否則按本協議約定承擔違約金 1000 元。
乙方應為派到至甲方的員工辦理合法的勞動用工手續,與其建立勞動關系并簽訂勞動合同。
13.在易燃、易爆、有毒有害危險區域進行作業,甲乙雙方必須嚴格執行有關專業管理制度,采取有效的預防措施,并辦理相關的開工或動火手續,乙方必須提前將安全預防措施報送甲方在危險區域范圍內的單位和甲方安全監督管理部審核。
未患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病原攜帶者),活動性肺核化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛生的疾病;
14.乙方人員在勞務期間發生的.傷害事故由乙方負全部責任,與甲方無關。
15.乙方應為在甲方勞務現場作業的人員依法繳納工傷保險,并將相關證據報送甲方人力資源、安全環保辦公室。
乙方應根根據當地政府的有關規定,按月支付其員工的工資,為其員工按規定投繳社會保險及支付其他國家規定相關費用。
16.乙方應按照甲方制定的勞動防護用品配備標準,為在甲方勞務現場作業的人員配備勞動防護用品,并監督員工正確佩戴。
乙方應教導其員工嚴格按照甲方的工作描述,生產操作規程等質量標準進行工作,意外產生的工傷。
五、違約責任
1.本協議履行期間,若因一方違約行為發生安全事故,違約方按其與對方所簽訂的相關業務合同標的金額(指合同結算金額) 3 %承擔違約金。并向守約方賠償因安全事故所造成的全部經濟損失。
乙方人員在工作期間發生工傷,乙方應承擔工傷認定申請和勞動能力鑒定申請,甲方應積極配合。工傷認定申請和勞動能力鑒定申請后。
2.因乙方管理或操作不當產生的安全隱患,每發現一起,乙方承擔違約金 50 元;造成生產安全事故的,每發現一起,乙方承擔違約金 1000 元。
如乙方提供虛假資質證明材料,不具備履行本合同的合法資質的,甲方有權立即終止本合同。
3.除本合同第五條第一項和第二項以外,甲乙雙方若有違反本合同約定的行為,沒發生一項承擔違約金 20 元。
如乙方未按本合同規定期限提交乙方派往甲方工作的員工的有關證明材料,又無正當理由的,甲方有權單方終止本合同。
4.因乙方違約而發生的違約金和賠償金,甲方可在應付乙方的相關款中予以扣減。
六、附則:
1.本協議與雙方所簽訂的相關業務主合同具有同等法律效力。
2.本協議有效期,從 年 月 日至 年 月 日止。
七、協議未盡事宜,由雙方另行協商處理。
八、本協議在履行過程中發生爭議,由雙方協商解決,協商不成可通過司法程序裁決。
九、本協議一式三份,甲方生產單位、乙方各一份,甲方安全環保辦公室存檔一份,甲乙雙方代表簽字蓋章后生效。
十、本合同履行地:甲方所在地。
甲方單位蓋章: 乙方單位蓋章:
代表簽字: 代表簽字:
年 月 日 年 月 日
勞務合同6
一、解除勞務合同協議書
甲方(用人單位):
乙方(員工):
雙方于已于______年______月______就解除勞務服務關系一事協商一致,甲乙雙方同意解除勞務服務關系,并達成如下協議:
1、甲乙雙方的勞務關系于______年_____月_____日期解除,雙方附屬于勞務協議的權利義務同時終止。
2、乙方保證于______年______月______日前完成所有工作交接,辦理甲方所要求的離職手續。
3、甲方無需向乙方支付任何賠償或補償。雙方確認因勞務關系而產生的任何經濟關系已經全部凍結。
4、乙方同意在勞務合同解除后仍然對本合同的內容以及乙方所掌握的的甲方的任何商業秘密承擔保密義務。
5、本協議自簽署之日起生效。
甲方:
乙方(簽名、加蓋指印):
經辦人:
身份證號:
xx年xx月xx日
二、勞務合同可以隨時解除嗎
1、約定的解除條件成立時可以解除合同關系;
2、經合同當事人協商達成解除合同的合意即可以解除合同關系;
勞務合同可以隨時解除嗎
3、遭遇了不可抗拒力的自然災無法履行合同約定時可以解除合同關系。
勞務合同雙方當事人為平等民事主體,可以在簽訂勞務合時約定隨時解約應滿足的條件;如解除合同中出現糾紛,將適用《民法通則》、《合同法》予以調整。
因此勞務合同關系可以隨時解除。
三、勞務合同的特征
1、主體的廣泛性與平等性。勞務合同的主體既可以是法人、組織之間簽訂,也可以是公民個人之間、公民與法人組織之間,一般不作為特殊限定,具有廣泛性。同時,雙方完全遵循市場規則,地位平等。雙方簽訂合同時應依據《合同法》的公平原則進行。
2、合同標的'的特殊性。勞務合同的標的是一方當事人向另一方當事人提供的活勞動,即勞務,它是一種行為。勞務合同是以勞務為給付標的的合同,只不過每一具體的勞務合同的標的對勞務行為的側重方面要求不同而已,或側重于勞務行為本身即勞務行為的過程,如運輸合同;或側重于勞務行為的結果即提供勞務所完成的勞動成果,如承攬合同。
3、內容的任意性。除法律有強制性規定以外,合同雙方當事人完全可以以其自由意志決定合同的內容及相應的條款,就勞務的提供與使用、受益雙方意定,內容既可以屬于生產、工作中某項專業方面的需要,也可以屬于家庭生活。雙方簽訂合同時應依據《合同法》的自愿原則進行。
4、合同是雙務合同、非要式合同。在勞務合同中,一方必須為另一方提供勞務,另一方則必須為提供勞務的當事人支付相應的勞務報酬,故為勞務合同是雙務有償合同。大部分勞務合同為非要式合同,除法律有做特別規定者外。
勞務合同7
上訴人(一審原告):_________________張__________,女,苗族,系__________省_______________二組,身份證號_____________,暫住__________市__________區_________________,電話:_____________。
被上訴人(一審被告):_________________寧波__________州_________________廠,地址:_________________市__________區_____________
負責人:______________,138066_______________6
上訴人因提供勞務者受害責任糾紛一案,不服__________市__________區人民法院20__________年_____月_____日作出的(201_____)甬鄞民初字第2__________號民事判決書,現提起上訴。
上訴請求
1、一審判決認定事實錯誤,證據不足,且適用法律錯誤,請求二審法院撤銷一審判決,依法改判;
2、請求二審法院依法判決被上訴人賠償上訴人_________________元;
3、一、二審訴訟費用全部由被上訴人承擔。
事實及理由
此致
__________市中級人民法院
上訴人:______________
代理律師__________
_____年_____月__________日
勞務合同8
甲方:________________
乙方:________________
甲乙雙方經平等協商一致,自愿簽訂本勞務協議,以資共同遵守本協議所列條款。
第一條 協議期限
因業務所需,甲方同意雇傭乙方在駕駛員崗位工作。本協議有效期為____年,自______年____月____日至______年____月____日止。
第二條 勞務酬報
甲方將支付乙方勞務費人民幣___元/月,并依法代為扣繳個人所得稅。
第三條 雙方的權利義務
1、乙方駕駛甲方車輛發生交通事故,一切有關事務的處理均由甲乙雙方根據國家政府有關部門作出的責任鑒定書、保險及國家相關法律規定協調進行,負責賠償相關費用。乙方在交通事故負有全部或主要責任的,甲方賠償受害人后,有權向乙方全部追償。
2、乙方必須遵守甲方的各項規章制度,并負有保守甲方商業秘密的義務。
3、未經甲方同意,乙方不得將車用與甲方工作之外的任何目的,不得將車交給其他人駕駛,不得私拉乘客。
4、乙方如果患病及其他事宜不能提供服務,必須向甲方請假,不能因此影響甲方,負責甲方有權向乙方追償損失。
5、休假期間未能向甲方提供服務,甲方免與支付相應天數的報酬。
6、乙方必須遵守交通規則,因違反交通規則、造成的罰款和責任概由乙方負責。
7、乙方在車輛進行維修、更換部件、加油等項目時,必須預先告知甲方,同意后乙方才能實施。如果發生乙方人為的汽車故障時,乙方應向甲方賠償損失,甲方有權從報酬中直接扣除賠償金額。
8、乙方雇用期間禁止飲酒、醉酒駕車,否則,經調查核實甲方有權單方解除合同。
9、在雇傭期間,如車輛在甲方指定的停車場被盜,與乙方無關(司機作案或與司機聯合作案除外),如乙方司機私自用車造成車輛丟失或被盜,乙方應賠償甲方車輛損失及停車運行的一切損失。
10、甲方負責車輛的一切規費、保險、維修、保養、停放等的費用支出。
11、乙方在簽訂本合同時需要提供合格的體檢證明(有體檢資質的'醫療機構)。合同期內由于乙方隱瞞病情發生的病變后果自負,隱瞞病情經甲方調查屬實立即解除合同。
第四條 協議終止
發生下列情形之一,本協議終止:
本協議期滿;
雙方就解除本協議協商一致的;
乙方由于健康原因不能履行本協議義務的。
第五條 協議的解除
甲、乙雙方若單方面解除本協議,需提前___月以書面方式通知另一方。
第六條 本協議終止解除后,乙方一周之內將有關工作向甲方移交完畢,并附書面說明,如給甲方造成損失,應予賠償。
第七條 依據本協議第四條、第五條約定終止或解除本協議,雙方互不支付違約金,違反本協議第三條規定義務的,支付違約金___元,給甲方造成損失的,予以賠償。
第八條 有關本協議的未盡事宜及因本合同發生的一切爭議,應由雙方友好協商解決,如協商不能解決時,訴諸人民法院。
第九條 本協議一式___份,甲乙雙方各執___份。
甲方:___________乙方:___________
代表人:_________代表人:_________
電話:___________電話:___________
簽定日期:_______年_____月_____日_______年_____月_____日
勞務合同9
甲方:______________________________
乙方:______________________________
經過甲乙雙方充分協商,甲方將本工程第__________標段邊坡防護及水溝工程交由乙方配合施工,為明確雙方的權力和義務,特簽訂本協議,以供共同遵守。
第一條勞務項目概況
1、勞務項目工程名稱:______________________________
2、勞務項目工程地點:______________________________
3、勞務項目工作范圍:______________________________
第二條勞務承包方式及勞務價款
1、本勞務工程,采用包工、包料單價承包,勞務單價一次性包定,任何情況下不作調整。路堤邊坡排水溝按__________元/m3,路塹邊坡截水溝按__________元/m3,路塹邊坡防護按__________元/m3,路堤邊坡防護按__________元/m3,以甲方技術交底數量為基礎按施工圖示完成面積計量方量,經甲、乙雙方共同收方簽認的工程數量進行計價;
2、本合同的勞務單價包括為完成該工程由乙方從進場準備到全部交工驗收并通過甲方驗收所需的一切費用;
3、勞務價款由雙方簽認的實際工程數量乘以勞務單價確定。
第三條物資供應
1、本合同工程所需的材料均由乙方自行采購,但必須經試驗檢測合格,經監理工程師同意后方能使用;
2、乙方自行采購的材料需報甲方進行質量檢驗,未經檢驗的材料禁止進場。乙方使用未經甲方檢驗合格的材料,由此產生的一切費用由乙方承擔。
第四條施工機械設備、料具及電力
乙方應當按照承諾投入勞務施工所需的施工機械設備及料具,乙方已充分了解和認可本合同約定的勞務價款已包括該施工機械設備及料具的使用、折舊等費用。
第五條工程質量
1、乙方嚴格按設計文件、現行規范、規則、驗收標準組織施工;
2、乙方在施工過程中接受甲方及甲方主管單位、業主及監理的質量監督檢查,檢查中提出的問題乙方必須認真改進,對檢查中發現的不合格部位,乙方應立即進行整改,若需返工處理,由此而造成的經濟損失由乙方承擔。甲方不定期的對乙方的施工進行檢查,若發現不按規定施工,甲方視情節輕重進行處罰并限期改正。乙方接到甲方限期整改通知書拒不改正,甲方有權命令乙方限期退場,按乙方違約終止合同處理。
第六條施工安全
1、甲方在乙方進場施工前,對乙方承擔施工的工程要進行安全施工技術交底,提出安全要求,并進行安全監督檢查;
2、乙方建立完善的安全生產管理制度,嚴格執行各種安全生產規章制度和操作規程,接受甲方相關人員及監理、業主等相關單位的監督檢查,采取必要的安全防范措施;
3、乙方應對其在施工現場的勞務人員經常進行安全教育;
4、乙方應嚴格遵守甲方制定的有關安全管理辦法;
5、乙方必須具備勞動防護、保險、環保等安全生產所必須的費用投入,若由于安全生產所必須的費用投入不足導致的后果由乙方承擔一切責任;
6、乙方已充分了解和認可本合同約定的勞務價款已包括該工程所應投入的勞動防護、保險、環保等安全生產所必須的費用;
7、乙方承諾:凡不屬甲方原因引起的各種安全事故,均由乙方自理,甲方不承擔任何責任和經濟補償。
第七條雙方責任
甲方責任:
1、編制施工組織設計,全面負責工程進度、工程質量、施工技術、安全生產等管理工作;
2、指定技術人員和現場管理人員對施工作業面技術、工藝、質量進行全面、全過程管理及控制;
3、負責現場文明施工管理;
4、有權對勞務人員進行環境保護的教育;
5、甲方負責當地協調工作。
乙方責任:
1、按照甲方勞動力使用計劃要求和合同約定,提供能夠保證工程建設需要的具有專業技能的勞務人員;
2、乙方需按甲方路基施工進度控制本工程施工進度,不得滯后;
3、服從甲方技術人員或現場負責人的統一管理,按照施工規范要求施工;協助甲方做好勞務用工的各項管理;
4、加強對其施工人員進行遵紀守法和安全生產教育,指定專人負責現場安全保衛工作;
5、勞務項目完成后,負責清理施工現場。
第八條工程驗收
工程全部完工,按合同約定甲方及甲方主管單位、業主及監理進行交工驗收,對在驗收中提出的'問題,乙方應即時處理完成并報請甲方組織復驗,驗收合格后共同寫出驗收報告,報告中確定工程驗收的數量、質量標準等。
第九條勞務工程款的支付
1、本工程的勞務工程款按月交驗、工程完工清算的方式結算;
2、月度結算是按每月收方經雙方代表簽認的工程量及相應的勞務單價計算乙方的勞務工程款。甲方每月對乙方進行收方。26~30日雙方簽認收方數量,甲方根據以上資料在次月結算,甲方計量工程款到位后按計量的70%支付乙方計價工程款;
3、甲方應當按照經審核簽認的勞務工程驗工單,并按驗工總價的30%預留質量保證金,待監理對本項目進行交工驗收后一個月內向乙方支付余額。
第十條合同的解除
如乙方轉包或再分包工程;或偷工減料或使用不合格材料或違章操作造成工程質量嚴重不合格;乙方連續30天完不成甲方計劃要求嚴重影響工期要求等,甲方可解除合同,并由乙方承擔責任。
第十一條其它
1、本合同自雙方代表簽字后生效,在雙方完成了相互約定的工作內容并經驗收合格,甲方支付完畢勞務工程款后,該合同自動失效;
2、本合同未盡事宜,甲乙雙方應本著實事求是、合情合理、互諒互讓的原則另行協議,書面確認,作為本合同的補充,并與本合同具有同等的法律效力;
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方代表:______________________________(簽字)
乙方代表:______________________________(簽字)
合同簽訂日期:__________年__________月__________日
勞務合同10
發包方:______________(以下簡稱甲方),承包方:______________(以下簡稱乙方),身份證號碼:______________,根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的有關規定,為確保工程質量,保證安全文明施工,按期完成鋼筋制作工任務,本著平等自愿的原則,經雙方協商,簽定本合同。
一、工程名稱:______________
二、工程地點:______________
三、承包范圍及工作內容:本工程自基礎開始,至結構結頂的所有鋼筋及屋面鋼筋工作,具體內容主要包括:
1、基礎及主體結構的所有鋼筋下料、制作、綁扎、焊接、安裝等工作:以及所需的扎絲、焊條、鋼筋工程所需的一切機具和輔料。
2、輔料由甲方提供,乙方領取后在結算工程款時扣留。
3、鋼筋余料、廢料的歸類及堆放工作;乙方應合理搭配使用鋼筋,若出現浪費或人為報廢現象,由乙方雙倍賠償。
4、無償負責任區內的標準化管理工作。做到每天工作結束前,剩余材料歸類,工具歸庫,堆碼有序,規范作業。
5、配合甲方施工人員、模板工,核校梁柱水平及垂直度,發現木工支模變形不合格,乙方要極時報告糾正。
四、承包形式:本工程承包內容為以上工程內全部工程造價、質量、工期、安全、文明施工實行全承包。若出現一起安全、質量責任事故,由乙方全部白行承擔一切經濟、行政責任,甲方必須投入安全設施。
五、食宿由乙方自行安排,乙方自備鋼筋工所需的一切機具及設備,高處作業時需系好安全帶,不準穿帶釘、易滑鞋、拖鞋或赤腳。操作時不準嬉戲打鬧。
六、嚴禁酒后作業,違者每人每次罰款_______元。鋼筋吊裝時要栓系牢固,避免吊裝過程中散落傷人。否則,出現安全事故乙方全部承擔一切經濟、行政責任。
七、乙方必須保證施工人員人數滿足工程進度需要,確保按期或提前完成施工任務,已經確定的施工計劃不能按期完成時做如下處罰:
1、每個工期段達不到進度要求的.罰款_______元;
2、總工期達不到要求的除按每個工期段處罰外,所承包的總工程量單價下調_______%。
3、乙方連續兩個工期段不能按期完成的,甲方有權單方面解除合同,已完工的工作量按合同單價的__________%結算。其余部分作為甲方另招用鋼筋工種隊伍延期窩工的補償;或者甲方白行充實施工人員單價按合同單價的2倍記取,從乙方結算中扣除。
八、承包單價及付款方式:
1、承包單價:本工程鋼筋工程按實際完成使用鋼筋的凈工程量計算,鋼筋制作、綁扎、安裝的樁基單價為_______元/m,城臺基底單價為_______元/m,基礎地梁至三層單價為_______元/m,安全文明施工費為_______元/m,合計_______元/m,焊接工資本層清付。(箍筋制作在外)標準層至屋頂單價為_______元/m,安全文明施工費_______元/m,合計:_______元/m。
(1)乙方須根據實際完成的工程量先自行結算,每月_______日向項目部提出月結算申請。由項目部各級管理人員及項目經理確認審核。
(2)工程量結算以樓層計算,基礎及框架每層完工天內支付工程款,二樓制作完工,標準層二層完工天支付,結算一樓。_______%的工程款,依次類推。其余部分待主體收工驗收合格后_______天內付至已完工程量的_______%,工程主體竣工驗收合格后付清剩余全部工程款。
。3)乙方承包人須將職工工資分配清單造冊上交甲方財務,由甲方財務審核后發放到每位職工,領取工資時隨帶身份證核查,否則甲方財務可以拒絕支付工資。
。4)乙方應按月提供考勤情況。
九、未盡事宜甲、乙雙協商解決。稅金在外。
十、本合同一式三份,由甲、乙雙方及工程部各執一份,簽字后生效。工程完工結算后失效。
甲方(蓋章):______________
負責人(簽字):______________
日期:______________
乙方(蓋章):______________
負責人(簽字):______________
日期:______________
勞務合同11
甲方:____________(以下簡稱甲方)
乙方:____________(以下簡稱乙方)
乙方身份證號:________
乙方家庭住址:________
為了便于甲方投資經營的便利店能夠順利運營,甲方決定聘請乙方作為該店的______,根據經雙方友好協商,本著自愿,平等的原則,達成合同條款如下,以資共同遵守:
一、合同期限
合同有效期自______年______月______日至______年______月______日止。合同期滿即終止執行。因工作需要,在雙方完全同意的條件下,可續訂合同。
二、工作崗位
1、經雙方協商,乙方在合同期內于甲方經營的便利店內從事營業工作。
2、如因工作需要,乙方必須服從甲方安排,調動工作地點。
三、工作時間
每天8小時(收銀員、營業員),店長為10小時,每月休假2天(根據各門店實際情況而定,由各門店店長批準自行調整),大夜班所有員工不得無故請假。
四、勞動報酬
1、工資由底薪和提成組成:底薪為每月______。每月基本銷售任務額為______如果未完成無提成。超出任務額的部分按公司薪資架構執行。
五、勞動紀律
1、員工必須遵守國家的法律法規。
2、員工如毀損或遺失店鋪財物的,依市場價格予以賠償甲方。
3、盤點少貨的,由乙方按照丟失貨品的'賣價的8折賠償給甲方。
4、員工不得私自銷售與本店無關的任何商品,每發現一次罰處500元。
5、員工不得低于標價或高于標價銷售店內產品,每發現一次罰處500元。
6、員工須做好每次銷售記錄,做到日清日結,并自覺接受甲方監督。如乙方有賬目差錯,造成損失的,由乙方負責賠償。
7、乙方與客戶結算時,注意查驗客戶錢幣真偽,一旦收到假幣,乙方須承擔100%的損失。
8、乙方必須加強防火防盜安全意識,杜絕一切安全隱患。不得使用電磁爐、電烤爐、熱得快等大功率電器,切記做到人離電關,火熄氣關,保障自身及其客戶安全。
9、乙方保證店鋪必要的經營、生活用電,杜絕浪費。
10、乙方須每日做好店鋪的清潔整理工作,保持展柜、櫥窗、貨物、衛生間的干凈衛生。
六、獎勵
1、乙方不享受補休假政策,但可享受按職位等級最低每月______元的全勤福利。
七、法律效力
本合同正本一式二份,雙方各執一份,經甲乙雙方簽字后生效。簽約雙方接受上述條款的約定,現自愿簽字確認。
甲方:_________
乙方:_________
______年______月______日
______年______月______日
勞務合同12
甲方:[公司名稱]
地址:[公司地址]
法定代表人:[公司法定代表人]
電話:[公司聯系電話]
乙方:[員工姓名]
身份證號碼:[員工身份證號碼]
聯系電話:[員工聯系電話]
鑒于甲方需要雇傭乙方從事相關工作,甲、乙雙方在平等自愿的基礎上,達成如下協議:
一、工作內容
1、乙方應按照甲方的要求,認真履行所承擔的工作,完成工作任務。
2、乙方承擔的'工作內容、崗位和職責等詳見聘用合同附件。
二、工作時間和地點
1、工作時間:具體工作時間安排根據甲方的工作需要和乙方的實際情況而定。
2、工作地點:乙方的工作地點在[具體工作地點]。
三、薪酬和福利待遇
1、薪酬:乙方的月薪為[具體金額]元人民幣,支付方式按照甲方規定執行。
2、獎金和其他福利待遇:乙方在工作期間可能獲得的獎金和其他福利待遇按照甲方相關規定執行。
四、保密義務
1、乙方在工作期間和離職后均應履行保密義務,不得泄露甲方的商業秘密和機密信息。
2、乙方違反保密義務的,應承擔相應的法律責任。
五、違約責任
1、若乙方違反本合同的約定,應承擔相應的違約責任,并賠償甲方因此而遭受的全部損失。
2、若甲方未按約定支付乙方工資、獎金或其他福利待遇,乙方有權要求甲方及時支付,并承擔相應的違約責任。
六、其他事項
1、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效,合同期限為[具體期限]。期滿后如需續簽,由雙方另行協商。
2、本合同未盡事宜,雙方可另行協商并簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
日期:
勞務合同13
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產法》等相關法律、法規和政策規定,甲方將廣安《中源國際》項目所有泥工分項工程的機具、輔材人工費分包給乙方。為了明確雙方在施工過程中的責任、權力和義務,遵循平等互利、自愿、公平和誠實守信的原則,特訂立如下協議,以便共同遵守:
一、工程概況:
1、工程名稱:廣安城南《中源國際》;
2、工程規模:約34000平米;
3、工程類型:框支剪力墻結構
二、質量標準:
本工程質量標準達到國家現行施工驗收規范規定的合格標準。
三、承包性質:
綜合單價包干。
四、乙方承包范圍和工作內容:
澆筑、所有預留洞的后補、所有門窗過梁現場預支及安裝、填充墻砌體、內外墻釘鐵絲網、內外墻抹灰、外墻裝飾(含主題結構外墻鋼筋預埋環割除、穿墻螺桿孔堵塞及外墻磚清洗干凈等全部工作內容,商業部分裝飾除外)屋面處理(含找平層、剛性層、屋面瓦粘貼及清洗干凈等所有工作內容)樓地面清理打磨、樓梯間(含休息平臺、梯步)水泥豆石砂漿找平抹光、電梯前室貼地磚(含踢腳線磚、電梯門套飾面磚及表面擦洗干凈)擋水線及裝飾線抹灰或貼磚、門窗內收口抹灰或貼磚、交付驗收前補爛、建筑垃圾清理、樓地面衛生清掃干凈交付驗收、驗收后質量保修期內維修補爛等。
各種砂漿攪拌,各分項工程的灑水養護工作;不可自卸材料的下車人工;釘制高凳等、內外墻施工腳手板鋪設;配合;水管(塔機、攪拌機、施工電梯、料斗、樓層供電主電源、供水主管除外)等所有低值消耗品由乙方負責。廁所、施工圍墻、道路硬化等泥水工作。如有加班作業,生活費由乙方自理。
五、承包單價:
以建筑面積計算為人民幣(大寫:____元整),最終面積以審定的施工圖紙按照四川09預算定額建筑面積計算規則計算
六、付款方式:
1、基礎及地下二層混泥土澆筑完畢后撥付工作量的90%;
2、地下一層混泥土澆筑完畢后撥付工作量的90%;
3、地上二層及轉換層混泥土澆筑完畢后撥付工作量的90%;
4、標準層開始修建時按照月進度撥款,乙方每月25日報當月已完工程量的報表,甲方在10日內核定并確認進度款,于次月30日前按分項進度款支付表給支付乙方勞務費。
5、乙方收取的工程款必須首先保證勞務費用的支付,乙方支付的勞務費必須當月報花名冊給甲方。
七、合同履約保證金:
根據雙方協商,乙方在簽訂合同之日向甲方繳納人工工資、工程工期、施工安全、施工質量保證等合同履約保證金(人民幣)貳萬元(不計利息),該保證金于乙方承包范圍內所有工作全部完成驗收合格后一個月內甲方一次性退還給乙方。
八、安全文明施工、工程質量、工期要求及獎罰
1、安全文明施工
。1)所有進場作業人員必須按甲方項目部要求按時如實上報本人身份證復印件一份,施焊作業人員必須向甲方提供有效的焊工操作證原件。
(2)如有違章將無條件接受甲方(包括施工、業主、監理、安監等相關單位)違章處罰;
(3)現場管理人員的.正確指揮和管理,乙方現場管理人員必須做到管生產必須管安全,不得違章指揮、冒險蠻干,認真做好班前安全交底記錄,做到事前交底、事中勤查、發現隱患先整改后作業,發現違章及時制止,爭創施工現場安全生產班組。
。4)在貳萬元以內(含貳萬元)的由乙方全額承擔;發生事故費用(每人次)在貳萬元以上的部分,經保險公司賠付后,甲方承擔超過部分的誤工等人工損失及因此導致總工期延后額相應罰金。
。5)料盡、場清。否則甲方有權對乙方罰款100—500元/次。
。6)乙方作業人員在施工中應愛護甲方機具設備,不得故意損壞,嚴禁偷盜甲方財物,如有發生,甲方有權對乙方進行相應罰款處理,情節嚴重者將移交公安機關處理。
。7)自行負責。情節嚴重或不服從甲方調節移送當地公安機關處理,因上述行為影響施工現場正常施工,甲方有權對肇事人員所屬班組作相應處罰。甲方有權直接從應付乙方當月勞務進度款中扣除
。8)乙雙方必須確保電話暢通,乙方必須按時參加甲方組織的各種會議,無故不接電話、不參加會議者,甲方有權按100元/次對乙方進行處罰。
。9)乙方工作人員在施工現場必須佩戴安全帽或安全繩,如有違規行為,每人次罰款50元,甲方可直接從應支付勞務費用中扣除。
2、施工質量要求
(1)質量標準:必須符合現行國家施工規范要求,各分項工程必須達到合格標準。因乙方原因造成的返工及相關損失全部由乙方自行負責,同時乙方無條件接收甲方處罰100—500元/次。(收平壓光、覆蓋薄膜并拉線澆筑避免開裂;砌體施工質量要求:軸線位移≤接搓平整,色澤一致、表面無開裂、無空鼓、無掉砂現象;外墻面磚施工質量要求:里面垂直度≤留縫均勻、色澤一致、無缺角掉磚。)
(2)工期要求:于20____年____月____日開工至20____年____月____日完工。
九、材料使用要求
1、乙方必須在使用前一個星期向甲方上報材料計劃單,經甲方項目部審核后,甲方必須在乙方使用前一天內組織材料進場;
2、乙方在施工中,負責對所用各種材料進行妥善保管,有效利用,嚴格控制損耗率,每班所拌砂漿必須用完,如乙方在施工中管理不善造成甲方材料損失或故意浪費甲方材料,甲方將對乙方進行材料浪費處罰200—500元/次,且根據材料損失的多少對乙方進行扣款。
十、違約責任
1、乙方積極配合甲方且按時退場后總額的70%支付乙方勞務費,剩余保證金及勞務費作為甲方另擇班組費用補貼。
2、甲方不能按約定時間支付乙方勞務進度款,造成工人停工及相關損失由甲方負責。
3、乙方施工質量不符合要求,由乙方返工整改,并賠償給甲方造成的全部損失。
4、乙方工期滯后,質量事故等,影響甲方正常生產及相關單位形象和利益的,乙方應賠償甲方相應損失,并承擔500元/次的違約金;甲方因上述情形單方解除本協議將不承擔任何違約責任。
5、本協議其他條款約定的違約金及處罰條款按約定執行,且合同約定的所有罰款及扣款均在支付當月進度款中及時扣除。
十一、爭議和仲裁
1、本合同未盡事宜,雙方協商解決或簽訂補充協議;
2、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,經雙方簽字并乙方向甲方繳納保證金后生效。該工程竣工驗收并付清所有款項后,合同自然失效。
甲方:乙方:
委托代理人:身份證號碼:
電話:電話:
日期:
勞務合同14
一、勞務合同中勞動者不享有社會保險待遇
案例:
宋某在北京工作已經3年了,一直在某公司做銷售員。公司和她簽訂勞動合同時說,由于她沒有北京戶口,不能簽訂勞動合同,只能簽訂勞務合同。不料,她突然患病住院,醫藥費用去了幾萬元。這時她才想到自己還沒有辦理社會醫療保險。她找公司要求按醫療保險的相應標準報銷醫藥費,公司卻回答說,你與公司簽訂的是勞務合同,公司不承擔醫藥費。
點評:
在建立勞動關系時,一定要看清與單位建立的是什么關系,勞動合同與勞務合同一字之差,在性質上卻是相差很大的。勞動合同才受《勞動法》的保護,勞動者才能享有勞保待遇;勞務合同卻是一種民事合同,是受《民法通則》與《合同法》調整的,勞動者是不能享受勞保待遇的。
二、國外公司辦事處與中籍職工只能簽訂勞務合同
案例:劉小姐是新加坡某公司駐京辦事處員工,月薪四千元。當時劉小姐進公司時,是看到該公司在網上公布的招聘廣告才去的。工作四年后,此辦事處又招進了一批年輕的員工,這些員工的月薪只有兩千多元。為了減少開支,公司解聘了劉小姐。劉小姐不服,向海淀區勞動爭議仲裁委員會申請勞動仲裁,要求經濟補償,結果被告知不予受理。
點評:
國外公司辦事處在國內沒有用人權利,不能與中籍職工建立勞動關系。如果辦事處想招聘職工,必須通過外服公司才行。所以,在此關系中,職工必須先與外服公司簽訂勞動合同,再由外服公司與國外公司辦事處簽訂勞務輸出合同。如果職工沒有通過外服公司而是直接與國外公司辦事處建立了“勞動關系”,簽訂了“勞動合同”,這種合同本身是無效的,在實踐中勞動仲裁機關不受理此類糾紛,在法院訴訟階段,法院把這種關系認定為一種勞務關系,而勞務關系是得不到經濟補償的。
三、退休后只能成立勞務關系
案例:
李師傅退休后又被單位返聘,但是他發現這一次單位不再給他上各種勞動保險了,對此他十分不理解,于是就去申請了勞動仲裁,仲裁認為李與單位之間的關系不是勞動關系,而是一種勞務關系,于是駁回了李師傅的仲裁請求;他不服,開始起訴,一審二審都被駁回。此案被中央電視臺報道。
同時,也發生相似的一個案例:王師傅退休后被某公司聘用,當時約定的是月薪8000元,20xx年4月至8月這五個月的工資報酬公司一直拖欠不給。于是王師傅就直接向法院進行起訴,要求支付勞動報酬。單位提出了管轄權異議,認為公司與王師傅之間的關系是一種勞動關系,應該先經仲裁才能訴訟,所以請求法院駁回王師傅的訴訟請求。法院審理后,認為王師傅已經退休,退休后與單位就不能再形成勞動關系,而應是一種勞務關系。所以法院駁回了單位的管轄權異議,依法進行了案件的審理。
點評:
在我國現行實踐中,退休后的職工再與單位建立用工關系的,一律以勞務關系對待。雖然這一點在理論上還有爭議,但是目前仍然是實踐中的慣常做法。
四、事實勞動關系可以轉化為勞務關系
案例:
李先生與北京某有限公司維持了三年的'勞動關系,但是一直沒有簽訂勞動合同。在此期間,李先生的月薪是8000/月,但是每月都扣發百分之二十作為風險抵押金。20xx年9月,李先生跳槽,并去海淀區人民法院起訴公司,要求公司返還風險抵押金。公司在提交答辯狀期間對法院的管轄權提出異議,認為李與公司之間的關系是勞動關系,雙方所產生的糾紛是勞動糾紛,應先由勞動爭議仲裁委員會作出仲裁,才能向法院起訴。所以請求駁回李先生的訴訟,轉由勞動部門仲裁解決。海淀法院經審查后,認為被告沒有提交勞動合同,也沒有提供其他證據證明勞動合同主要條款的存在,所以認定原告與被告之間的關系是一種勞務關系,據此,以(20xx)海民初字第599*號民事裁定書駁回了被告的管轄異議。
點評:
事實勞動關系本來是一種勞動關系,但是由于它沒有書面合同,所以勞動關系中的很多權利義務無法確定,這固然對單位有很多好處,可同時對單位也有很多弊端。對此種關系,勞動者可以隨時要求終止,同時由于沒有書面合同,單位同時也無法證明兩者之間的具體的關系性質。如果勞動者要求以勞務關系的性質來對待的話,用人單位將會很被動的。
以上四點,僅僅是勞動合同與勞務合同在實踐中的一點點比較典型突出的區別。其實兩者之間還存在有很多相互包容相互轉化的關系。這些以后有機會再來談。
勞務合同15
甲方:______(以下簡稱甲方)
乙方:______(以下簡稱乙方)
性別:______
居民身份證號碼:______
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》及其他相關法律、法規,遵循自愿、平等、公平和誠信的原則,雙方協商一致,訂立本合同。
甲方將貴州省威寧縣龍場鎮樹舍村至田元通村水泥路部分工程承包給乙方,達成以下幾點:
一、甲方將部位路肩及路面混凝土承包給乙方施工;
二、乙方自帶所有電動工具及運輸工具、灌車、人工等。
三、質量要求:混凝土為C20路肩墻,路面為C30,路肩墻,密實、保滿、光滑平整,路面振動密實、拉紋、切縫。
四、承包單價:路肩墻按立方計算,每立方85元,路面混凝土(含電費)。
五、付款方式:按每月完成合格的.80%付款,余款20%在驗收合格后60天內付清總款。
六、雙方責任:甲方保證材料到位,乙方負責施工,施工過程中,如質量不符合標準,造成甲方材料損失,由乙方承擔所有一切經濟損失,如途中退場按完成合格50%清退出場。
七、安全要求:乙方在施工過程中,出現安全問題,甲方不負任何連帶責任,乙方必須管好施工人員,遵守工程建設安全生產管理規定,嚴格安全組織施工,并隨時接受安全檢查人員依法實施監督檢查,采取必要的安全措施,清除事故隱患,乙方及其它勞務人員所有安全責任和因此發生的費用,由乙方全部承擔。
八、本合同未盡事宜及因施工現場額外產生的費用,雙方協商擬定,不納入合同范圍內,本合同一式二份,自合同簽訂之日起生效。
甲方(蓋章):__________________
代表人(簽字):________________
_________年________月_______日
乙方:_________________________
身份證號碼:____________________
_________年________月_______日
【勞務合同】相關文章:
與勞務公司勞務合同01-16
建筑勞務公司勞務的合同02-02
建筑勞務公司勞務的合同02-02
2022最新個人勞務合同 勞務合同10-20
勞務的合同01-04
勞務合同02-09
勞務合同03-07
勞務的合同11-29
勞務的合同04-10
經典勞務合同02-25