【熱門】制作合同三篇
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同協調著人與人，人與事之間的關系。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編整理的制作合同3篇，希望能夠幫助到大家。
制作合同 篇1
委托方（甲方）____________
受托方（乙方）____________
根據《中華人民共和國合同法》及國家有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上，經友好協商，就甲方委托乙方制作“______居花園3D影視廣告”事宜，達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。地產廣告片制作
一、制作內容
1、甲方委托乙方負責______地產下屬______居花園的3D影視廣告制作，乙方必須在________年____月______前按甲方的要求完成3分鐘3D片的制作、剪片（20秒、40秒）配音的工作，并交付給甲方。
2、具體剪接要求：分別接剪成廣告片3分鐘、40秒、20秒的配音片和未配音片各1條（共6條），除一套Betacam帶外（內含帶配音片及不帶配音片），還須刻錄20張（10張為帶配音影片，10張為不帶配音影片）DVD光盤。
二、工作進程要求：
1、第一階段：雙方簽訂合同后，甲方根據乙方提交的《素材需求表》提供完整的項目制作所需的有關資料。（資料內容及要求見附件）
2、第二階段：甲方提供以上項目資料后____日內，乙方將創作的動畫腳本文案及建筑模型交于甲方，甲方收到腳本和建筑模型后必須于____日內提供書面的反饋意見，乙方根據甲方反饋之意見再次修改，直至雙方最終確定并簽字認可，乙方開始全面展開下一階段工作。
3、第三階段：在甲方根據乙方提交的《素材需求表》提供完整的項目制作所需的有關資料并簽字確認腳本和建筑模型之后的____日內，乙方完成3D影片的畫面整體效果制作及實拍工作，并向甲方提供粗剪的樣片（作品中間含“______匯報樣片”字樣），同時向甲方提供粗剪片的20秒、40秒的DVD光盤兩張，以作甲方臨時廣告投放。甲方在收到粗剪樣片的____日內，對3D影片的效果提出經簽字確認的書面修改意見，乙方根據甲方的修改意見進行相應調整。
4、第四階段：甲方對粗剪的樣片提出書面修改意見，乙方須于____日內完成甲方所提出的影片修改部分，并精剪樣片，請甲方到乙方公司驗收樣片（在作品中間含“______匯報樣片”字樣），或者乙方以樣片的形式（在作品中間含“______匯報樣片”字樣）提交給甲方。
5、第五階段：甲方如對作品還有修改意見，則雙方經交換意見簽署備忘后繼續修改，直至甲方對樣片簽字驗收。乙方開始剪輯廣告片，在雙方簽字確認廣告片劇本后的第____日內完成剪輯的廣告片樣片，甲方簽字驗收并按照合同規定支付款項后，同日乙方將最終成品
三、作品的驗收標準：
1、最終作品必須嚴格按照雙方簽字確認的劇本和簽字確認的最終修改意見完成。
2、最終作品之質量必須至少是達到乙方以往同類作品的水平。
四、費用總額（含稅）及付款方式：
1、本合同費用總額￥____________元，（大寫）人民幣____________整。
2、甲方于簽訂本合同后（雙方簽字蓋章為準）7個工作日內支付總價的50%，即￥____________元（大寫）____________整作為項目啟動資金。
3、在乙方完成粗剪樣片并交付甲方的3個工作日內，甲方支付總價的20%，即￥____________元（大寫）人民幣____________整作為進度款。
4、在乙方完成3D影片的制作，甲方書面確認精剪樣片，乙方將成品（DVD、Betacam帶）交付給甲方后3個工作日內，甲方需支付給乙方合同總款的25%即￥____________元（大寫）人民幣____________整。
5、剩余5%即￥____________元尾款，甲方將在收到成品（精剪片的DVD、Betacam帶）后____日內一次性付清。
6、乙方須于每一筆款項收取前或收取時提供與該款項金額相符的3D影片制作服務發票。
五、雙方權利與義務：
1、甲方有權對關于該項目的劇本和進行過程中設計的修改意見，且以書面形式提出修改意見，乙方須據此進行修改，但甲方的建議與意見應考慮乙方的工作周期等因素，在乙方提交后及時完整地提出，以便乙方有足夠時間保質保量完成各項業務。甲方簽字確認后，再次提出修改，由此而產生的一切相關費用應由甲方承擔。
2、乙方應主動提前向甲方索要各類工作所需的相關資料。甲方應積極配合乙方，及時提供乙方提交的《素材需求表》所列明的資料，并應對上述資料的合法性、真實性負責。
3、甲方有責任根據本合同第二條之工作進度要求及時對乙方每個工作階段成果提出修改建議，如果甲方在規定的時間之后3個工作日內仍沒有任何書面意見反饋，將被視為對效果的默認同意，乙方將按照原計劃繼續開展工作。如果之后再有修改意見，雙方必須簽署備忘并約定具體的處理方法，同時制作時間將作相應順延。甲方對3D影片的修改意見，如果修改是由于甲方原因造成的，如提供資料的變更，或者甲方改變原先雙方已確定的劇本或者修改意見等，導致工作量的.增加和費用的增加，雙方將本著友好合作的原則協商解決。如果修改是由于乙方的原因造成的，如乙方沒有按照雙方確定的劇本或者上一次的修改意見修改，或者乙方未按照甲方提供的設計資料進行制作等，乙方有責任無條件進行修改
4、甲方允許乙方在3D動畫影片的結尾處以制作單位的名義出現，該部分所涉及的內容乙方不收取費用。
5、在交付精剪片后____日內，甲方可對影片細節提出修改意見（最多3次），乙方須無條件按甲方之意見對影片進行修改。在精剪片交付后________年內，乙方須無條件配合甲方更換3次標版，標版版面由甲方提供，乙方只須對標版進行效果的制作及影片的融合。
6、乙方在該項目的建筑、環境和室內表現上必須依據甲方所提供的設計方案進行，如設計方案在項目進行過程中有變動，乙方可以負責按照修改方案進行相應調整，但由此造成的制作時間將做相應的順延，并且雙方將就此事簽署備忘。
7、乙方在征得甲方書面確認精簡片后，應向甲方提交2套成品，并保證記載體的完好性和內容完整性。
8、由于乙方侵權引致與第三方糾紛，由乙方承擔全部經濟、法律責任。
9、若制作的廣告片達不到甲方的要求，乙方應重做或返還甲方已支付的所有款項。10、乙方因制作等過程中獲悉的甲方商業秘密，應遵守保密義務、泄露甲方商業秘密的，應承擔賠償責任。
六、違約責任：
1、乙方應按合同約定之要求完成各項工作，否則視為乙方違約，每逾期一天，應按合同總額的1%向甲方支付違約金，逾期超過10天，甲方有權單方面解除本合同，乙方除支付違約金外，應全部退還甲方已付款，甲方保留對乙方索賠的權利。
2、若甲方未按合同要求的時間支付制作費（包括各個階段），甲方從應付制作費的次日起計算，每延誤一天，以應付部份的制作費為基準，按人民銀行利率償付違約金。如付款和反饋意見延誤時間超過45天，則乙方有權終止本合同，甲方已經付給乙方的進度款將不退回，同時乙方視情節嚴重，保留追究甲方違約責任的權利。
3、合同經雙方簽字后，除非另一方先行違約，否則合同任一方中途終止執行合同的部分或全部內容，則視為違約，由此給守約方造成的一切經濟損失由違約方承擔，守約方有權終止執行合同。
七、糾紛處理
1、因合同履行產生的爭議由雙方協商解決，協商不成甲乙雙方均可按《中華人民共和國合同法》規定進行訴訟。
2、合同糾紛能友好解決的雙方應協商解決，將損失降到最低。
八、知識產權關于本合同所屬項目工作過程中產生之任何稿件，在其所有權均歸甲方所有，未經甲方許可，乙方不得自行使用或提供給第三方。
九、其他
1、合同未盡事宜，雙方協商解決。
2、在履行合同過程中，經雙方簽字認可的函件、電子數據、會議紀要等均為本合同的必然部分。
3、同自雙方簽字蓋章之日起生效。______高速公路廣告內容很豐富
4、本合同一式兩份，雙方各執一份，每份具同等法律效力。
甲方：____________房地產開發有限公司乙方：____________電腦藝術設計有限公司
甲方簽章：____________乙方簽章：____________
地址：______________________________
聯系電話：____________聯系電話：____________
制作合同 篇2
甲方(定作方)：
法定代表人：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
根據《民法典》及相關法律法規，甲、乙雙方經協商一致，就項目木制作產品供貨事宜達成以下協議，以供雙方共同遵守：
一、產品基本情況
1.基本情況
總價款：￥：元
其他相關費用：□送貨費元□安裝費元□測量、設計費：元
□其他費用：元
總計金額(大寫)：佰拾萬仟佰拾元角￥：元(包含稅費)
2.乙方所供產品必須與雙方封存樣品一致，具體應達到以下標準：
1.《木制品制作企業主要材料采購規范》(MG-2-20xx)
2.《木飾面生產安裝企業標準》(Q/320500JTL003-20xx)
3.《木質門生產安裝企業標準》(Q/320500JTL004-20xx)
4.《固定家具生產安裝企業標準》(Q/320500JTL005-20xx)
5.其他
二、定作設計
□承攬方設計
1.承攬方應依據定作方需求，在前將設計圖紙一式兩份交定作方，并由雙方簽字/蓋章確認后作為合同附件。
2.經雙方同意方可更改并重新書面確認。更改所造成的責任(延期交貨、安裝和費用增減及損失)，由更改方承擔。
3.承攬方對設計方案提出保密要求的，定作方應遵守保密義務。
□定作方設計
1.定作方應當在本合同簽訂之日起日內將設計圖紙交付承攬方，雙方辦理圖紙的交接簽認手續。
2.定作方將技術資料及圖紙交付承攬方后日內，承攬方應當進行檢查復核。承攬方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當及時書面通知定作方;定作方應當在收到承攬方書面通知后日內書面回復。
3.承攬方進行工作期間，發現提供的設計要求不合理，應當立即通知定作方;定作方應當在收到書面異議后的日內予以答復并提出修改意見。定作方未答復,承攬方有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。
4.承攬方對于承攬的工作應當嚴格保密，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
5.因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。
三、付款方式
1.本合同簽訂后日內，定作方應支付%即人民幣(大寫)(￥元)作為定金。
2.%尾款計人民幣(大寫)(￥元)，定作方于驗收結束后天內支付。
3.約定收款賬戶：
指定收款賬號：。
開戶行：。
戶名：。
四、轉包
1.定作方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
1.1定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括：。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
1.2承攬方未經定作方同意將主要工作交由第三人的，定作方有權解除合同，要求承攬方承擔賠償責任。
2.定作方(同意或不同意)將定作物的輔助工作交由第三人完成;
2.1定作方同意承攬方將定作物的輔助工作交由第三人完成的：
(1)承攬方可以交由第三人完成的輔助工作包括：。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責
2.2承攬方未經定作方同意將輔助工作交由第三人的，定作方有權解除合同，并要求承攬方承擔賠償責任。
五、交貨方式、地點及驗收
1.交貨時間：年月日
2.交貨地點：。
3.交貨方式：□承攬方送貨/□定作方自提
4.承攬方上門安裝，驗收標準按雙方認可的圖紙及文字說明為準。
5.驗收合格雙方簽署驗收單及結算單，驗收結算單作為最終付款依據;驗收不合格乙方應予以返工，返工所需材料、工時由乙方承擔。
六、質量保證
1.對所售貨物承攬方提供年的保用期，在保用期內因產品質量問題致使不能正常使用，承攬方負責維修，費用由承攬方承擔。
質保期內承攬方應在接到定作方通知后24小時內進行維修或更換處理，并承擔相關費用。若乙方未按甲方通知要求進行維護維修，甲方有權自行組織維修，所產生的費用由乙方承擔。
2.保用期后，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取成本費用。
3.保用期內非產品質量原因，而因其它原因造成產品損壞，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取成本費用。
七、承攬方違約責任
1.承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應按貨款金額的百分之一向定作方支付違約金，同時仍應履行交貨義務。
逾期超過十五天的，定作方有權解除合同，并要求承攬方雙倍返還定金，并返還定作方已經支付的全部貨款。
承攬方交付的定作物不符合合同規定，可由定作方暫時代為保管，承攬方應當償付定作方實際支付的保管費。
承攬方擅自更換定作方提供的原材料或零部件，或未經同意將承攬工作轉包給第三人的，定作方有權拒收，承攬方應當賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工，承攬方應當按照要求加工，并承擔逾期交付的責任，按照15.2條款處理。
未經定作方同意，承攬方擅自將承攬的主要工作交與第三人完成的，定作方有權解除合同，并要求承攬方賠償損失。
八、定作方違約責任
1.定作方逾期付款的，每逾期一天，應按逾期金額的千分之一向承攬方支付違約金，同時仍應履行付款義務。
逾期超過十五日的，承攬方有權解除本合同。解除合同時，定作方已經支付的款項不再退還，且承攬方無需再向定作方交付貨物。
2.定作方如未按合同規定的時間和要求向乙方提供圖紙等或未完成必要的'輔助工作和準備工作，經催告后定作方在合理期限內仍不履行的，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3.定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應賠償因此給承攬方造成的損失。
4.定作方無故解除合同，應賠償合同總計金額的%違約金。
5.承攬方送交定作物的，定作方無故拒絕接收定作物，賠償因此給承攬方造成的損失。定作方自提定作物的，如超過合同規定期限領取定作物的，應當承擔承攬方實際支付的保管費。
九、留置權
定作方未按合同約定及時支付承攬方報酬的，承攬方有留置定作物的權利。雙方約定，承攬方給予定作方天履行債務期間。(不得少于60天)如前述履行債務期間屆滿，定作方仍未支付報酬的，承攬方可將財產折價變賣或拍賣，但以未支付報酬總額為限，超出此范圍的，定作方可請求承攬方承擔損害賠償責任。
十、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
(1)提交位于(地點)的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力;
(2)依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。
十一、其他
1.與本合同相關的訂貨單、提貨單、驗收單、報價表、設計圖紙等相關文件為合同附件，與本合同具有同等效力。
2.本協議一式二份，協議各方各執一份。各份協議文本具有同等法律效力。
3.本協議經各方簽署后生效。
簽署時間：年月日
定作方(蓋章)：
聯系人：
聯系方式：
地址：
承攬方(蓋章)：
聯系人：
聯系方式：
地址：
制作合同 篇3
甲方：
乙方：
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共各國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬甲方標識標牌的制作安裝事宜達成如下一致協議：
一、制作
1、規格、數量：LOGO+“XX駕校”四個主字
2、制作工藝：平雕平面字不銹鋼圍邊，烤漆鍍鋅板封底,防水、防
二、安裝
安裝地點：
三、工程造價、支付方式及驗收
1、標識標牌制作費(即合同總價款)：共計人民幣XXXXX元，大寫：貳萬肆仟陸佰元整。
2、支付方式：合同簽訂后，甲方向乙方支付定金12300元，大寫：
四、工程期限
1、以甲方通知現場施工起20天完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、大風)工期順延。
2、因甲方在乙方制作過程中提出修改意見而導致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協商確定延期時間。
五、雙方權利、義務
甲方：
1、有權對乙方的設計提出建議和修改意見;
2、向乙方提供標識標牌位置;
3、提供有關單位資料或其他有關資料供乙方設計參考;
4、按本合同規定結算標識標牌的制作、安裝費用。
5、如乙方制作的`標志標牌不符合甲方的質量要求，甲方有權拒絕支付相應不符合質量標牌的價款。
6、乙方在本合同工程的實施過程中，所發生的一切質量事故、安全事故和民事糾紛，其責任由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
乙方：
1、自甲方通知可以現場施工起，按甲方提供的安裝地點在規定的時間內制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的廣告字體、LOGO材質保質保量按期進行制作、
3、完全配合甲方的其它要求。
六、違約責任
1、甲方未能按本合同三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同約定定按時保質制作、安裝完成標識標牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達到乙方應承擔返工維修。
4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方支付已完部分的費用。
七、其他
1、此合同后附材質報價說明，為本合同附件，具有同等法律效力。
2、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
3、本合同在執行中發生未盡事宜，經甲乙雙方協商解決，在合同條款履行中雙方發生爭議，由雙方協商，協商不成，向廊坊市廣陽區人民法院提起訴訟。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
電話：電話：
年月日年月日
【制作合同】相關文章：
加工制作合同05-14
設計制作合同06-05
安裝制作合同06-01
委托制作合同01-28
視頻制作合同12-26
加工制作合同12-21
委托制作合同01-04
設計制作合同01-07
制作安裝合同02-08
制作安裝合同02-08