家庭協議書
在不斷進步的社會中，協議起到的作用越來越大，簽訂協議能夠保證雙方合作愉快。那么寫協議真的很難嗎？下面是小編收集整理的家庭協議書，僅供參考，大家一起來看看吧。
家庭協議書1
今有______、AAA家庭成員中二子（徐海清、徐海明）均已經成年，準備分家另過獨立生活，父母為子女生計考慮，愿將自己所有的財產分與二子為業，為劃清產權，避免爭議，團結和睦，特立此分家協議書為憑。
一、居住屋分配：現有居住房屋肆間兩層，分別分予徐海清和徐海明二人。其中東邊兩間兩層分給徐海清所有，西邊兩間兩層分給徐海明所有；
二、出租屋分配：現有出租房屋，所產生的房屋租賃費用由______、AAA夫婦收取并使用。出租房屋所有權暫時不予分配，歸______、AAA夫婦所有。待______、AAA夫婦百年后遵照遺囑分配或沒有遺囑徐海清、徐海明協商分配；
三、空余土地分配：協議簽訂之日，沒有居住房屋和出租房的`空余部分土地，按居住房屋劃分界線。徐海清、徐海明二人各50%，東邊50%歸徐海清所有，西邊50%歸徐海明所有。雙方不得干涉對方改變土地的用途；
四、共同債務分配：家庭共同債務不分配，由______、AAA二人償還；
六、老人贍養：由于贍養______、AAA所產生的費用，需要兒子承擔的，徐海清、徐海明按各50%的比例分攤；
七、本協議一式四份，經所有當事人簽字并芝里社區蓋章后生效，徐新法、AAA夫婦持一份，徐海清、徐海兩兄弟各執一份，芝里社區備案一份。
簽字處：_______
芝里社區蓋章處
日期：_______
家庭協議書2
甲方：_______________
公民身份號碼：_______________
乙方：_______________
公民身份號碼：_______________
甲乙雙方的房屋相鄰，乙方將在原有宅基擴建，為了順利建房，明確房屋四至，處理好鄰里關系，根據《民法通則》第八十三條規定，經甲乙雙方自愿協商，就相鄰有關事宜達成如下協議：
1、建房間距：乙方將原舊房擴建。為了排除安全隱患，甲方同意乙方在擴建中基腳向前延伸10公分，修建幅度向后傾斜，使之兩地間距（以甲方房屋為準）：基腳50公分，屋檐150公分。
2、乙方在擴建房屋中，應正確處理截水、排水和防止雜物墜落等現象的發生，如因擴建后乙方沒有正確處理導致甲方房屋受到損害或者生命受到威脅的，將由乙方承擔所有責任。
3、將來甲方建房時，乙方應予以配合，今后甲方在現址上拆建或加蓋樓層，乙方不得干涉甲方建房，乙方應接受甲方建房的請求，在甲方建房時無需甲方簽字同意，即視為甲方已同意。將來甲方若將產權過戶給第三方，甲方應告知第三方此條款，作為房屋轉讓的.前提條件。
4、乙方在擴建中需柱樁基礎施工，應保持甲方房屋安全和環境衛生，如在建房過程中對甲方房屋造成損害的，應由乙方承擔所有責任。
5、本協議簽訂后長期有效，雙方各執一份，村委會保存一份。
6、本協議未盡事宜由雙方另行協商。
甲方（簽字）：_______________
___年___月___日
乙方（簽字）：_______________
___年___月___日
家庭協議書3
委托方(甲方)：_________
承接方(乙方)：_________
工程項目：_________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.工程地址：_________
2.居室規格：房型_________層(式)_________室_________廳_________廚_________衛，總計：施工面積_________平方米。
(1)_________室，計_________平方米;
(2)_________廳，計_________平方米;
(3)_________廚房，計_________平方米;
(4)_________衛生間，計_________平方米;
(5)_________陽臺，計_________平方米;
(6)_________過道，計_________平方米;
(7)其他(注明部位)_________，計_________平方米。
3.施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委托方式：_________
5.工程總天數：_________天
工程開工日期：_________年_________月_________日
工程竣工日期：_________年_________月_________日
第二條 工程價款
工程價款(金額大寫)_________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
(1)材料款_________元;
(2)人工費_________元;
(3)設計費_________元;
(4)施工清運費_________元;
(5)搬卸費_________元;
(6)管理費_________元;
(7)稅金_________元;
(8)其他費用(注明內容)_________元。
第三條 質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗收標準，雙方同意參照上海市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4.質量檢查監督部門：_________市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
5.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
6.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條 材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備，詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條 付款方式
1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)
甲方付清工程價款，詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程工程結算表》，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質量保修卡》。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條 工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方_________元。
2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的.質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條 工程驗收
1.工程質量驗收，詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質量驗收表》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條 其他事項
1.甲方
(1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
(2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。
(3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
2.乙方
(1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。
(2)指派(姓名)_________為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
(3)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。
(4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
(5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為_________個月。
第九條 違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條 爭議解決
1.本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向_________市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。
2.當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向_________仲裁委員會申請仲裁，或向_________人民法院提起訴訟(二者只能選擇一種)。
第十一條 合同的變更和終止
1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第十二條 合同生效
1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式_________份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。
甲方(業主)(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
住所地址：_________ 企業地址：_________
郵政編碼：_________ 郵政編碼：_________
工作單位：_________ 法人代表(簽字)：_________
委托代理人(簽字)：_________ 委托代理人(簽字)：_________
電話：_________ 電話：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
家庭協議書4
甲方：
乙方：
姐弟二人均已經成婚，準備分戶另過獨立生活，為劃清產權，避免爭議，團結和睦，經母親，以及村兩委見證特立此分戶協議書，以及母親今后贍養義務。
一、房產分割：
現有房屋一處，位于______村十組，面積：226平米，共有房間十間，姐弟二人各分五間。
二、現有房屋母親有居住或使用權。
三、母親的贍養協議：
1、口糧由甲乙共同承擔。
2、母親的醫藥費以及其他費用由姐弟2人共同承擔（在母親用去其本人所擁有的`部分錢物之后不夠部分）。
3、當母親臥床不能自理時，姐弟2人輪流照顧時，如需保姆的，費用由雇保姆方自理。
四、本協議一式三份，母親、甲、乙各執一份，一經簽字按手印，姐弟雙方對以上協議均不得反悔，未盡事宜姐弟兩人協商解決。
甲方：_____年_____月_____日
乙方：_____年_____月_____日
母親：_____年_____月_____日
見證人：_____年_____月_____日
家庭協議書5
甲方：李 ，男，壯族，197 年 月 日生，文山市 鎮 社區 寨 號
身份證號： 。
乙方：李 ，女，壯族，19 年 月 日生， 市 鎮 社區 寨 號
身份證號： 。
甲方與乙方系親哥妹關系，雙方共同母親為何 ，現年58歲，父親已經過世。甲、乙雙方于20 年8月14日分戶。分戶以來，現乙方已經長大成人，但沒有自己的房子，為解決乙方的住房問題，經雙方友好協調，決定就分割家庭共有的宅居地一事達成如下協議：
1、甲乙雙方自愿將屬于家庭共同財產的位于文山市 鎮 社區 寨 號土地證號為 的宅居地分割出50平方米給乙方，作為乙方的.建房用地。
2、宅居地分割后，甲方要協助乙方辦理土地證等事宜。
3、宅基地分割后，建房由乙方自主決定，甲方不得干涉，甲方在乙方建蓋房屋時應該提供必要的方便義務。
4、家庭其它財產暫時不予約定。
5、以上協議是甲乙雙本著平等、自愿原則進行的，自雙方簽字之日起生效，雙方不得反悔。
6、本家庭財產分割協議書一式三份，男女雙方各執一份，甲乙雙方母親執一份。
甲方(簽字)：
乙方(簽字)：
年 月 日
年 月 日
家庭協議書6
甲方(父母方)：______________ 乙方(兒子方)：______________ 丙方(女兒方)：______________
為促進家庭和諧，保持家庭和睦，防止家庭糾紛，甲、乙、丙三方為座落于
_____________房屋今后的分配歸屬問題，達成如下協議，以共同遵守：
第一條、房屋為房改房，房屋登記證書號為________________，登記的房屋所有權人為甲方具體為乙丙之父(該房屋系乙丙之父單位分配給甲方夫妻的'房改福利房)。
第二條、本協議所述房屋，原甲乙丙三方曾有口頭協議，由丙方出資________萬元整以甲方名義購買后，由甲丙雙方共同居住，其所有權歸甲方享有。待甲方百年之后，該房屋所有權由丙方繼承，與乙方無關。由于丙方長期在外工作，且目前出現了困難，急需錢周轉，故三方共同協商一致，并征求女婿與兒媳意見后，共同決定改變原口頭協議。
第三條、本協議所述房屋，由乙方出資________萬元交付丙方，房屋所有權仍歸于甲方;但甲方百年之后，該房屋所有權由乙方繼承，丙方對本協議所述房屋無繼承權。
第四條、甲方本著平等對待每個兒女的原則承諾，在享有該房屋所有權與使用權期間，不對該房屋作出任何處置行為(包括但不限于出賣、抵押、贈送等行為)。
第五條、該房屋在甲方使用居住期間，如需維修、裝璜等，在甲方條件許可的情況下，由甲方承擔;如費用過大，甲方征得乙丙雙方同意后，由三方共同出資。
第六條、該房屋在甲方在世之年，乙方不得以出資為由，未經甲、丙兩方同意，對本協議所述房屋作出任何處置行為。
第七條、本協議不改變乙、丙雙方對甲方應盡的法定贍養義務，也不改變乙丙雙方對甲方除房屋之外的任何財產繼承份額的權利。
第八條、本協議訂立后，乙、丙雙方每年都應抽出一定時間，帶上家人，到此房屋內陪甲方居住一段時間，以盡精神贍養之義務。
第九條、本協議一式三份，每方各執一份，自三方共同簽名之日起成立，自乙方給付丙方人民幣八萬元整時生效。女婿與兒媳作為見證人在本協議上簽名。
第十條、本協議效力約定：_______________除新的三方書面協議可以改變本協議約定內容之外，任何協議或單方指定均不得改變本協議內容。本協議法律效力高于除新三方協議之外的任何協議及其他指定行為(包括公證文書在內)。
甲方(父)：_______________ 甲方(母)乙方：_______________
乙方愛人見證：_______________ 丙方：_______________ 丙方愛人見證：_______________
訂立時間：_______________ 訂立地點：_______________
家庭協議書7
甲方： 法人代表：
乙方： 身份證號：
技業證編號：
根據國家和本地勞動管理規定：甲乙雙方經平等協商同意，自愿簽定本合同：
一、甲方基本權利與義務
甲方有權要求乙方遵守國家衛生法律法規和遵守本單位規章制度。圓滿完成本專業工作任務，履行工作職責，控制醫療糾紛，醫療事故發生，如乙方不能勝任工作甲方有權提出辭聘。
乙方需提供身份證復印件、執業證復印件交由甲方。
二、協議工作時間：
經雙方協議，乙方被甲方聘用在甲方工作。____年____月____日就職于___醫院心內科，擔任千泉醫院心內學科帶頭人，組建心內科工作與日常教育學習，一周工作不低于6天，負責坐診和病房管理工作，擔任千泉醫院業務院長。
三、職位描述
1、督促檢查各臨床、醫技、護理各環節醫療質量和終末醫療質量。
2、制定千泉醫院長期發展、中短期醫療工作計劃。
3、熟悉患者的投訴、糾紛處理流程與協調工作。
4、主持、指揮全院性的會診、大型搶救、學術交流、新技術項目開展推廣等醫護技術活動，并做出科學決策。領導病案管理工作。
5、深入科室，對搶救危重患者的`護理工作進行技術指導，與各科室共同研究處理醫療護理。
四、醫療事故責任
1、臨床工作中出現不可避免的醫療糾紛，醫療事故，由甲方負責協調解決，乙方無任何責任。
2、工作中乙方應最大努力的讓醫療糾紛、醫療事故降到最低。
本協議經甲方乙方簽字后生效。本協議一式兩份，甲乙方雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
聯系方式：
聯系方式：
家庭協議書8
__________縣__________村民_______戶，因何某1、何某2兄弟二人均已經成婚，準備分家另過獨立生活，為劃清產權，避免爭議，團結和睦，經父親、母親及妹妹何某3，以及長輩何某、吳某見證特立此分家協議書，以及父母今后的贍養義務。協議書條款如下：
一、房產分割：
原有房產位于前宅橋頭，共計309。2平方米，包括已建90多平方米以及舊房子及空地200多平方米。已建90多平方米外加空地共計148。15平方米歸大兒子何某1，房屋位置如下：東與何某2房屋相鄰，南是自家曬場，西邊某何房屋，北靠大路（其中3。4__8部分為何某1家做正門用，不準建房，影響何某2家采光）。其余的舊房子以及空地共計161。05平方米歸何某2所有，房屋位置如下：東至溪，南自家曬場，西何某1房屋，北靠大路。
二、父母的贍養協議：
1、口糧（每月所需大米）由何某1承擔，現有兩塊山地歸何某1管理，所得款項均由何某1支配，如果何某1不能履行義務，山地歸還父母管理，所得款項由父母支配。
2、父母的醫藥費以及其他費用由兄弟2人共同承擔（在父母用去其本人所擁有的`部分錢物之后不夠部分），其中何某1承擔所需費用的，何某2承擔所需費用的。
3、當父母臥床不能自理時，兄弟兩人輪流照顧，輪到一方照顧時，如果需顧保姆的，費用由顧保姆方自理。
4、兄弟兩人各拿出一間房子供父母居住，用于父母的養老。
三、本協議共2頁一式四份，父和母、何1、何2、何3各執一份，一經簽字按手印，兄弟雙方對以上協議均不得反悔。未盡事宜兄妹三人協商解決。
立協議人：立協議人：
父親：______大兒子：_____
母親：______二兒子：_____
見證人：______女兒：______
見證人：_____村村委會
_____年_____月_____日
家庭協議書9
位于________________路_______________號_______________幢_______________單元_______________號_______________層(建筑面積_______________)、________________路_______________號_______________幢_______________單元_______________號_______________層(建筑面積_______________)、________________路_______________號_______________幢_______________單元_______________號_______________層(建筑面積_______________)三套房屋，因以上房屋涉及甲、乙、丙、丁四方利益，為促進社會和諧，保持和睦，防止糾紛，甲、乙、丙、丁四方就上述三套房屋今后的分配歸屬問題，達成如下協議，以共同遵守：
第一條、上述三套房屋為拆遷安臵房屋，現已交付使用，但由于政策等因素，尚未辦理房屋產權登記。
第二條、四方一致同意將位于________________路_______________號_______________幢_______________單元_______________號_______________層(建筑面積_______________)、________________路_______________號_______________幢_______________單元_______________號_______________層(建筑面積_______________)兩套房屋分配給丙方及丁方，由丙方及丁方共同所有。
第三條、四方一致同意將位于________________路_______________號_______________幢_______________單元_______________號_______________層(建筑面積_______________)分配給甲方及乙方，由甲方及乙方共同所有。
第四條、由于協議所涉及三套房屋均以甲方名義簽訂，因此，在能夠辦理房屋產權登記時，甲方應配合相應其他三方辦理相關產權變更。
第五條、即自本協議簽訂之日起，四方所分配房產的.所有權、居住權、房產在本協議簽訂前或簽訂后的增值利益等所有權利均歸屬協議約定歸屬方，為其私人財產。
第六條、因協議所涉及三套房屋補差價款已由甲方全部支付，甲方放棄向其他三方追償。
第七條、丙方及丁方放棄向甲方追索涉及拆遷安臵的其他利益，包括但不限于搬家費、安臵補助費。
第八條、其他
1、本協議發生糾紛，各方應友好協商解決，協商不成的，可將糾紛提交至該房產所在地有管轄權的人民法院審理。
2﹑本協議自四方簽字或蓋章之日起生效。協議履行期間，四方均不得隨意變更或解除協議。如有未盡事宜，須由四方共同協商，并簽訂補充協議，補充協議同樣具有法律效力。
3﹑本協議壹式肆份，各方各執一份(以下無正文)
甲方：______________乙方：______________身份證號：______________身份證號：______________
___年___月___日___年___月___日
丙方：______________丁方：______________身份證號：______________身份證號：______________
___年___月___日___年___月___日
見證人：______________見證人：______________身份證號：______________身份證號：______________
___年___月___日___年___月___日
家庭協議書10
協議人：張__，男，____年__月__日出生，漢族，住____市______路______號
協議人：馮__，女，____年__月__日出生，漢族，住____市______路______號
協議人雙方于____年____月____日登記結婚，____年____月____日生育一子，取名張__�，F協議雙方夫妻感情確已完全破裂，經雙方協商一致，自愿離婚、財產分割及子女撫養事宜達成如下協議：
一、張__與馮__自愿離婚。
二、兒子張__由馮__撫養，由張__每月給付撫養費500元，在每月10號前付清；直至付到18周歲止，18周歲之后的有關費用雙方日后重新協商。
三、夫妻有座落在路號的`樓房一套，價值人民幣萬元，現協商歸馮__所有，由馮__一次性給付張__現金萬元。房內的家用電器及家俱等等（見清單），雙方同意作價萬元，歸馮__所有，馮__向張__支付萬元。
四、夫妻無共同債權及債務。
五、張__可在（時間）接兒子到其居住地，于（時間）送回馮__居住地；如臨時探望，可提前天與馮__協商，達成一致后可按協商的辦法進行探望。
本協議一式叁份，雙方各執一份，婚姻登記機關存檔一份，在雙方簽字，并經婚姻登記機關辦理相應手續后生效。
協議人：____協議人：____
20____年____月____日
家庭協議書11
原告：王______，女，漢族，________年______月______日生，住______________________________號，身份證號碼______________________________，聯系電話：_________________________。
被告：李______，男，漢族，________年______月______日生，住______________________________號，身份證號碼______________________________，聯系電話：_________________________。
訴訟請求：
1、請求判決原告與被告離婚;
2、請求將雙方婚生女李___判歸原告撫養，被告每月支付撫養費人民幣________元整，直至女兒能獨立生活為止;
3、請求本著照顧女方及無過錯方的原則對共計價值________元夫妻共同財產依法進行分割;
4、請求判決被告給予原告精神損害賠償________元;
5、本案訴訟費由被告承擔。
事實和理由：
原告與被告于________年初認識并確立戀愛關系，________年______月______日在______民政局登記結婚，結婚證號為“___________________”，隨后雙方在父母及親友的操辦下按民間習俗舉行了婚禮，并于________年______月______日生育了女兒李___。目前雙方的共同財產包括房子、車子及共同存款共計________元，無共同債務。
原告與被告結婚以來，由于被告不關心原告甚至毆打原告，導致夫妻關系惡化。原告認為雙方夫妻感情已經破裂，請求人民法院判決準予離婚。
一、夫妻感情已經破裂，符合我國《婚姻法》第32條規定的離婚條件
1、被告的家庭暴力行為深深傷害了原告，原告已經失去了和被告共同生活的信心
________年______月______日，被告在面對原告關于第三者的質問時，竟然對原告實施家庭暴力，對原告進行毆打，致原告右耳鼓膜穿孔。受傷后，原告在大理醫學院附屬醫院做了鼓膜修補手術(有醫院的病歷證明)，之后留下嚴重的后遺癥，至今頻繁會耳內疼痛、聽力下降、心慌，以及由此引發的頭痛，給原告的生活帶來很大的痛苦，心理上也有很大的創傷。
________年______月，這次事件發生后不到一個月，被告又動手打過原告一次。婚后幾年間，被告頻繁找各種借口與原告吵鬧，有時甚至會深夜兩三點將原告從熟睡中拉起來吵鬧。幾年來，原告一直在提心吊膽中度過，原告已經失去了和被告共同生活的信心。
2、原被告頻繁因為家庭瑣事發生爭吵，夫妻感情已經破裂
(1)________年初原告懷孕之后，因妊娠反應大，身體無法適應，被告讓原告辭了工作，在家料理家務。孩子出生前一個月，被告不顧原告的.反對，對其置之不理，讓原告獨自生活，這期間是原告的母親來陪伴和照顧原告一直至今。
(2)在孩子出生后不到一個月時，原告因膽結石病情嚴重住院一周，醫生建議立即手術，因考慮要給孩子喂奶并且孩子小需要原告照看，雙方商量等孩子三、四歲時再做手術。之后原告頻繁在深夜發病，發作時疼痛劇烈，嚴重時無法站立，需要有人陪護才能去醫院就診。原告因此曾多次向被告說明，不能讓原告一個人留在家中，要是病發時沒人陪我去醫院，可被告根本不理會。這兩年間，原告發病多次，需要被告陪同前往醫院時，被告總是罵罵咧咧，原告只好一個人去醫院就診。
(3)原告聽從被告的安排，近兩年一直在家帶孩子，做家務，沒有工作和收入，被告因此頻繁罵原告吃他的用他的。我們為此頻繁吵架，孩子出生幾月后至今，原告已經找過好幾份工作，但被告卻百般阻攔。在今年七月份被告強行將我留在大理后，原告便在大理找了一份工作做，可被告卻回來和我大吵大鬧，并提出要和我離婚，理由是被告去上班就不能很好的照顧孩子。
(4)結婚以后，原告提議隔兩年回娘家過次春節，眾所周知，這是探望父母的傳統節日，可結婚以來被告從未陪我回老家過過春節和中秋節，我們因諸類情況也引發多次吵架。
二、請求人民法院判決被告給予原告精神損害賠償并本著照顧女方及無過錯方的原則對夫妻共同財產依法進行分割;(共同財產清單附后)
鑒于被告對原告實行家庭暴力，屬于過錯方，原告請求人民法院依據《中華人民共和國婚姻法》照顧無過錯方及照顧女方的原則對共同財產進行分割;此外，原告請求人民法院依據《中華人民共和國婚姻法》第46條之規定，判決被告給予原告精神損害賠償。
三、請求將雙方婚生女_________判歸原告撫養，被告每月支付撫養費人民幣________元整，直至女兒能獨立生活為止;
由于原告具備以下有利于子女健康成長的有利條件，懇請人民法院根據最高人民法院《關于人民法院審理離婚案件處理子女撫養問題的若干具體意見》第一條之規定，將婚生女李___判歸原告撫養，理由如下：
1、婚生子_________還未滿兩周歲;
2、孩子出生至今一直由原告及母親照看，熟悉她的生活習慣;
3、原告是大專學歷，被告是小學學歷，原告對孩子有更好的撫養和教育能力;
4、被告的工作性質頻繁出差且頻繁應酬，沒有時間照顧孩子，而原告的工作則固定在一個城市，有時間照顧孩子;
5、被告有吸煙、喝酒、賭博的習慣，并且煙癮及大，每天自己一人要抽兩至三包煙，對孩子的成長極其不利
關于孩子的撫撫育費，根據最高人民法院《關于人民法院審理離婚案件處理子女撫養問題的若干具體意見》第7條的規定，由被告按每月固定收入的___%承擔，即每月________元。合同范本
綜上所述，由于被告的所作所為，致使夫妻感情徹底破裂，雙方恩已斷、情已絕，已無和好可能。原告無奈，只有起訴到人民法院，請求人民法院查明事實，主持公道，判如訴請。
此呈
_________人民法院
起訴人：王______
________年______月______日
家庭協議書12
課堂：
1.早自習大聲認真背誦，不偷懶，提高效率;
2.課前兩分鐘就進教室，準備好下節課所需課本，雙色筆，學案等;
3.上課認真聽講，不做小動作，不交頭接耳，積極回答問題;
4.認真整理筆記，積極參與課堂;
5.晚自習認真完成作業，要保證自主高效完成。制定學習計劃，按時清底子;
6.課上積極發言，積極討論，大膽質疑，不說閑話;
7.坐姿端正，不趴著，不隨便離開自己的座位;
8.作業保質保量
衛生：
1..注意宿舍衛生，值日生打掃好，宿舍成員保持好;家庭公約
2.在班里不亂扔垃圾，值日生及時打掃;
3.不亂丟垃圾，不亂寫亂畫;
4注意個人衛生，飯前便后要洗手;
紀律：
1.提前兩分鐘進教室，做好準備;
2.入室先安靜，進入教室不要大聲喧嘩，要有一顆理解同學的'心;
3.尊重他人，團結同學，正確處理好與同學之間的關系;
4.晚自習做到自我學習，不討論，不說話，第四節清好底子;;
5.課間不打鬧，不說臟話，做有素質的中學生;
6.注意兩休紀律，按時上床，不做影響他人休息的事情;
7.教室內不追逐打鬧，遵守紀律;
8.打飯不插隊，做文明學生;
9.不打架，尊重老師的辛勞;;
10.不在教室內吃零食;
常規：
1.男生不留長發，不染發，女生不染發，不燙發，不打耳洞。不穿奇
裝異服，不留長指甲，不佩戴首飾;
2.不帶手機、MP3等娛樂工具到學校;
3.不帶管制刀具等危險物品到學校;
4.男女同學適度交往，廣泛交往，不談戀愛;
5.愛護公物，愛護校園內的一草一木;
6.每天制定好學習計劃，并嚴格執行;
7.認真做操，不缺席;
8.不抽煙，不喝酒;
家庭協議書13
甲方：_________
乙方：_________
乙方為方便甲方使用_________電信公眾寬帶綜合城域網寬帶業務（以下簡稱寬帶業務），特向甲方提供借用adsl設備服務，雙方本著友好合作的原則，達成以下協議：
一、借用條款
1．借用條件：甲方使用乙方的adsl寬帶上網業務。
2．甲方借用乙方adsl設備（限壹臺），設備具體描述如下：品牌：_________；型號：_________；序列號：_________。
3．該adsl設備所有權歸乙方所有，在甲方使用乙方adsl寬帶業務的前提下，乙方將此臺adsl設備免費借給甲方使用。
4．借用期內，若甲乙雙方中任何一方提出停借請求，都必須以書面形式提前一個月通知對方，經雙方協商一致，甲方歸還adsl設備給乙方后雙方解除本協議。
二、雙方的責任和義務
1．借用期內若甲方暫停使用adsl寬帶業務，應將adsl設備歸還乙方，本協議同時自動終止。用戶恢復使用adsl業務后如需要再借用設備必須重新簽定借用協議。
2．借用期內若甲方取消使用adsl寬帶業務，將視為甲方單方面終止協議，甲方必須將adsl設備及時歸還給乙方，本協議自動終止。
3．乙方保證所提供adsl設備的質量。在借用期內，甲方必須妥善保管adsl設備。
4．借用期內，如果adsl設備因質量原因發生故障，甲方可將設備帶到乙方處更換。
5．借用期內，如果adsl設備因人為損壞發生故障，經原生產廠家確認可以維修，甲方需承擔維修費用，乙方將負責提供備用設備保證甲方正常使用，直到設備修理好后雙方置換；如果原生產廠家確認設備無法維修，本協議自動終止，甲方需承擔設備賠償責任，具體賠償金額為元。賠償費用一次性在電話上_________托收。
6．借用期內，乙方免費提供該設備的首次安裝、調試服務，并代為培訓該設備的安裝調測方法，至于其它范圍的服務，以乙方公開的服務承諾為準。
7．如出現以下情況之一，本協議將自動終止：第一種情況：甲方暫停使用乙方adsl業務；第二種情況：甲方由adsl業務轉為其它寬帶業務；第三種情況：甲方不再使用乙方adsl業務；
8．協議終止前甲方應將adsl設備（包括設備、外包裝、說明書、連線、包裝盒內附屬配件等）及其它連同adsl設備一同借用的附屬設備（語音分離器等）一并完好歸還。若歸還時發生包裝不全、設備缺損等情況，甲方應負責補全，否則甲方應照價賠償。
三、爭議和仲裁
1．所有與本協議執行有關的爭議將通過雙方友好協商解決，如果雙方不能通過友好協商解決爭議，則將該爭議提交至_________仲裁委員會仲裁。
2．仲裁裁定的`最終結果對雙方均有約束力。
3．仲裁費用由敗方承擔。
4．仲裁進行過程中，雙方將繼續執行仲裁部分以外的協議內容。
四、其它事項
1．本協議由于不可抗力導致不能履行的，雙方均不承擔違約責任，共同協商變更或解除協議。
2．本協議與國家法律法規或上級部門的政策和規定相抵觸時，應依據國家法律法規或上級部門的政策和規定變更本協議。
3．本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，該協議在甲方使用乙方adsl寬帶業務期間有效。本協議一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
家庭協議書14
立協議人內容:
×××,男,一九××年××月××日出生,現住××××××。身份證號:××××××××�！痢痢�,女,一九××年××月××日出生,現住××××××。身份證號:××××××××。
離婚及協議原由:
×××與×××于一九××年××月××日在××××登記結婚,現因××××××××××,已無法共同生活,故雙方向婚姻登記機關申請離婚,現就財產及子女撫養達成如下協議:
協議書具體內容:
一、 ×××××××的房產就是婚前財產,離婚后歸×××所有,×××搬出。
二、 ×××、×××的.婚生子女×××歸×××撫養,×××每月給×××生活、教育費500元,直至×××18周歲。
三、現家中的彩電、冰箱、洗衣機、金銀首飾全歸×××所有。
四、夫妻關系存續期間,所欠×××的5000元人民幣,由×××負責賠償。
本《離婚協議書》自婚姻登記機關頒發《離婚證》之日起生效。
協議書落款:
立協議人:×××(簽名) ×××(簽名)
××××年××月××日
家庭協議書15
（以下簡稱父母）
�。ㄒ韵潞喎Q長子）
�。ㄒ韵潞喎Q次子）
為了促進家庭成員間的和睦相處，增進父子間兄弟間及家庭所有成員之間的情感，進一步明確家庭成員之間的相互權利和義務，避免其家庭成員間無謂的紛爭，現根據家庭房產財產的實際情況，并經父母與倆子的`共同協商，現對家庭房產財產提出如下分割協議，以便家庭成員共同遵守。
一、家庭現有房產情況
1、此處房產位于亳州市盛世嘉和園小區。
2、此處房產為父親與次子共同購買（父親出資30萬元，其余部分為次子出資）。目前，此處房產的產權所屬為父親名字。
二、房產財產分割的具體實施辦法
1、經協議三方研究，此處房產贈與次子為結婚婚房。
2、介于目前此處房產所屬證明及土地使用證的所有權持有人，均為父親名字，由于條件所限，暫時無法變更過戶，待協議簽訂后，其有關證件和票據都交給次子保管。今后條件允許如需要變更或過戶一切費用均由次子負擔。
3、為補貼長子，父母決定把該處房產按揭還款還清后，每年向長子補貼約2萬元，直至補貼20萬元止。
三、相關事宜
父母的房產財產分割后，為了確保兩老人安度其晚年，現就有關事宜，商定如下：
1、在父母能自理的情況下，不要求倆子承擔生活費，但隨著時間的推移，父母年邁，倆子對父母的贍養問題，要按照國家的有關法律規定和社會公德，各自履行自己應盡的義務。
2、父母年齡越來越大，病患可能也越來越多，如以后父母病患沒能力支付時，長子及次子應共同承擔醫療費用。
四、未盡事宜，再經三方共同商定解決
五、本協議一經簽字后即生效，任何一方均不得以任何理由更改本協議。
六、次子享有房產權的時間為簽訂本協議起生效。本協議各自均已看過無異議。協議書凡參于人均各持一份為憑。
立協議人：
父親：母親：
長子：次子：
年 月 日
【家庭協議書】相關文章：
家庭協議書11-16
家庭寄養協議書01-05
家庭房產協議書12-02
家庭協議書范本12-21
家庭遺產協議書01-30
家庭保姆協議書11-17
家庭養老協議書05-10
家庭贍養協議書12-11
家庭房屋租賃協議書04-05