建筑施工合同
隨著法律法規(guī)不斷完善，人們?cè)桨l(fā)重視合同，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫(xiě)呢？以下是小編收集整理的 建筑施工合同 ，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
建筑施工合同 1
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：
甲方承建的確工程內(nèi)容及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)助及分工負(fù)責(zé)等原則，根據(jù)本工程的情況，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：
一、工程內(nèi)容：
二、承包造價(jià)：
三、組織領(lǐng)導(dǎo)：
1) 甲、乙雙方必須指定專職管理人員，負(fù)責(zé)安排施工、生產(chǎn)、人員調(diào)動(dòng)、技術(shù)安全、工程質(zhì)量以及生活、計(jì)生等工作。
2) 乙方必須確保進(jìn)場(chǎng)人員的政治素質(zhì)及身體、技術(shù)素質(zhì)，嚴(yán)禁使用童工、女工。特殊工種必須持有上崗證、操作證。經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)的工人須持有效證件。在合同期內(nèi)，未經(jīng)甲方允許，乙方不得隨意更換施工人員，以保證本組技術(shù)實(shí)力和隊(duì)伍的穩(wěn)定性。
3) 乙方應(yīng)服從甲方的`統(tǒng)一指揮、調(diào)配、指導(dǎo)及管理，遵守甲方現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)管理制度，如質(zhì)量、安全、進(jìn)度文明施工制度及宿舍、伙房紀(jì)律。
4) 合同期內(nèi)，未經(jīng)雙方商妥并正式辦理解除合同手續(xù)，乙方不得單方撤離施工隊(duì)伍，否則，因此而導(dǎo)致施工現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)停頓、延誤工期等造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由乙方單方負(fù)責(zé)，同時(shí)，甲方有權(quán)單方面凍結(jié)乙方的承包工程款。
四、雙方責(zé)任：
1、甲方責(zé)任：
1) 負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場(chǎng)的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進(jìn)度、配料用料及各項(xiàng)規(guī)章制度的指揮、監(jiān)督與管理。
2) 甲方預(yù)付工程款伍仟元人民幣,待工程結(jié)束驗(yàn)收合格后,付清余款。
2、乙方責(zé)任：
3) 提倡文明施工，工完場(chǎng)清并遵守甲方現(xiàn)場(chǎng)的各項(xiàng)文明施工管理制度，搞好與建設(shè)、監(jiān)理單位、甲方及其他班組間的關(guān)系。必須要求每一個(gè)工人遵守紀(jì)律，不打架，不滋惹是非，若違反，乙方要承擔(dān)責(zé)任。
4) 絕對(duì)服從甲方的工程進(jìn)度安排。班組長(zhǎng)必須在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，未經(jīng)經(jīng)理同意不準(zhǔn)離開(kāi)工地。應(yīng)保證足夠的施工力量，否則，因此而造成的一切后果均由乙方承擔(dān)。負(fù)責(zé)組織工人進(jìn)退場(chǎng)，其費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
5) 嚴(yán)格按照甲方規(guī)定下料，不造成人為的浪費(fèi)。收工前要把剩余的材料清理并盡量回收，做到工完場(chǎng)清。
8) 乙方必須嚴(yán)格遵守、執(zhí)行以上各項(xiàng)規(guī)定和要求，否則，甲方有權(quán)逐項(xiàng)予以罰款處理，所罰款項(xiàng)在結(jié)算款中一次扣除，情節(jié)嚴(yán)重者則予清除離場(chǎng)。
五、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：
工程質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工及驗(yàn)收規(guī)范以及建設(shè)、監(jiān)理單位和甲方的要求(能抗擊12級(jí)以內(nèi)臺(tái)風(fēng))。由于操作者盲目蠻干、圖速度、不按規(guī)范規(guī)定操作所造成的返工，其返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，所造成的材料浪費(fèi)及經(jīng)濟(jì)損失全部由乙方負(fù)責(zé)賠償。工程完工三年內(nèi)有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題均由乙方負(fù)責(zé)，并與以免費(fèi)維修。
六、工 期：
工程必須保證在 年 月 日進(jìn)場(chǎng)，于 年 月 日前完工。
七、付款方法：
1) 預(yù)付款伍仟元人民幣,待工期結(jié)束,工程驗(yàn)收合格后付95%，待3個(gè)月后付清余款。
八、其他
1) 由于他人違章作業(yè)而造成的傷害，其經(jīng)濟(jì)損失由肇事者負(fù)責(zé)。
2) 凡操作者違反操作規(guī)程和工地有關(guān)規(guī)定所造成的傷害，其一切費(fèi)用全部由乙方負(fù)責(zé)。
3) 因工程質(zhì)量問(wèn)題而造成人員傷亡的，一切后均由乙方負(fù)責(zé);
4)傷者費(fèi)用不管何種原因均由乙方自理。
九、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
十、甲方對(duì)以上各條款負(fù)有解釋權(quán)。
十一、本合同一式二份，甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)一份，均具有同等效力，并自簽訂之日起生效，至合同期完付清所有承包款時(shí)失效。
發(fā)包方(甲方)：代 表：
承包方(乙方)：代 表：
簽約日期： 年月 日
建筑施工合同 2
甲方在劍川縣金華鎮(zhèn)鼎興路以北建房屋一棟，總體設(shè)計(jì)以5層下基礎(chǔ)底柱，均為全框架，現(xiàn)根據(jù)乙方情況先建造到3層封頂后預(yù)留和處理好往上面一層的鋼筋和樓梯頂面，以及安全防護(hù)等;由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠(chéng)信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同，以期共同遵守：
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
二、承建項(xiàng)目
乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建。
三、承包價(jià)格
每平方米人民幣大寫(xiě)：肆佰柒拾元(470元)含水電安裝，建筑面積按每層樓外墻計(jì)算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
按工程進(jìn)度支付勞務(wù)費(fèi)，每完成一層支付一次。
五、雙方責(zé)任
甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場(chǎng)。
乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料。
六、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定的'房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，不合格由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施，施工防護(hù)措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。
八、工期要求
從簽訂合同之次日起，乙方須在年內(nèi)完成主體工程，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出計(jì)劃，以便及時(shí)籌備。
九、后期維修
因乙方質(zhì)量問(wèn)題所產(chǎn)生的維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任
十、其它
因甲方長(zhǎng)期在外工作，特委托董樹(shù)棋代理施工，全權(quán)處理相關(guān)具體事宜，特此說(shuō)明。
其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國(guó)家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方：姓名： 身份證號(hào)碼：__________
乙方：姓名： 身份證號(hào)碼：______
建筑施工合同 3
建設(shè)單位：(甲方)
施工單位：(乙方)
根據(jù)工程需要，甲方現(xiàn)將工程委托乙方承建。雙方本著平等互利、公正自愿的原則，遵守《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程具體情況，為明確雙方合作的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成如下條款：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程結(jié)構(gòu)：
4、建筑面積：㎡
5、工期：自開(kāi)工之日起天，乙方確保施工工期，按期交工。在施工中由于甲方原因、圖紙變更或增加工程量、不可抗力的自然因素，非乙方原因造成的工期延誤，工期相應(yīng)順延。由甲方原因造成工程停工等情況，所發(fā)生損失由甲乙雙方協(xié)商解決賠付事宜。
6、質(zhì)量等級(jí)：合格
7、未列明事項(xiàng)按圖紙進(jìn)料、施工和驗(yàn)收。
二、工程價(jià)款及承包方式：
乙方以包工包料方式承包。工程預(yù)算價(jià)格為(大寫(xiě))肆拾肆萬(wàn)貳仟零肆拾陸元整，(小寫(xiě))￥：4420xx元。最后決算以財(cái)政評(píng)審價(jià)格為準(zhǔn)。
三、工程進(jìn)度要求：
1、合同簽定后按照雙方協(xié)定的工期要求，乙方在收到圖紙后7天內(nèi)編制工程進(jìn)度計(jì)劃。
2、對(duì)甲方因延誤工期的`任何索賠，均視本合同索賠，由甲方負(fù)擔(dān)被索賠費(fèi)用。
四、工程質(zhì)量的要求：
乙方要嚴(yán)格按照工程施工圖紙、說(shuō)明及相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方達(dá)不到規(guī)定質(zhì)量要求或出現(xiàn)不合格工程，甲方書(shū)面通知乙方在規(guī)定日期內(nèi)無(wú)償修復(fù)，至合乎上述規(guī)定。
五、材料供應(yīng)：
乙方必須選用合格材料，甲方對(duì)乙方自行采購(gòu)的材料須經(jīng)建設(shè)方和監(jiān)督方驗(yàn)收，如不合格，禁止使用。
六、安全生產(chǎn)：
文明施工必須要高起點(diǎn)嚴(yán)要求，按公司頒發(fā)的文明工地標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組織落實(shí)，同時(shí)乙方要服從甲方及上級(jí)有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。
七、工程價(jià)款的支付與結(jié)算：財(cái)政評(píng)審后工程款付清。
八、工程保修期
工程竣工驗(yàn)收后，乙方對(duì)工程質(zhì)量按國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定進(jìn)行保修，保修期一年。保修期內(nèi)發(fā)生屬于施工原因造成的返修，乙方應(yīng)無(wú)償修理。
九、雙方責(zé)任
1、甲方責(zé)任
(1)負(fù)責(zé)提供施工圖以及必要資料，進(jìn)行單位工程技術(shù)交底，檢查施工的監(jiān)督工作。
(2)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)“三通一平”施工條件。
(3)負(fù)責(zé)施工總平面圖的設(shè)計(jì)與管理及施工組織設(shè)計(jì)的審核。
(4)負(fù)責(zé)總平面的測(cè)量工作，并對(duì)單位工程定位放線進(jìn)行審核復(fù)測(cè)。
(5)負(fù)責(zé)監(jiān)督試驗(yàn)工作。
(6)負(fù)責(zé)組織單位工程的竣工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定與核驗(yàn)工作。
(7)甲方派人員參與乙方施工質(zhì)量、工期的組織、施工及驗(yàn)收工作。
2、乙方責(zé)任
(1)為確保工程順利完成，乙方必須保證有足夠數(shù)量的與工程配套的管理人員和勞動(dòng)力，負(fù)責(zé)制訂確保工程能順利完成月、旬、日工程形象進(jìn)度計(jì)劃。
(2)已完工程項(xiàng)目，在交工前負(fù)責(zé)保管，現(xiàn)場(chǎng)如發(fā)生損失由乙方負(fù)責(zé)。
(3)乙方必須接受甲方對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)資料、材料等的監(jiān)督檢查和處理。
十、其他條款：
1、本合同簽字生效。本合同正本兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
2、未盡事宜雙方另行協(xié)商。
3合同執(zhí)行中雙方發(fā)生分歧，以《建設(shè)工程施工合同》GF-1999-0201)為準(zhǔn)。
甲方： 簽字：年 月 日
乙方： 簽字：年 月 日
建筑施工合同 4
甲方（房主人）： 乙方（承包人）：
甲乙雙方在平等自愿的原則上，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，公平合理，互惠互利的原則下，通過(guò)雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達(dá)成協(xié)議，為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的`民事行為，特制定本合同規(guī)定，希望雙方嚴(yán)格執(zhí)行，共同遵守。
一、建筑工程概況：
開(kāi)工期為xxx年xx月xx日，竣工期為xxxx年xx月x日。本工程為一層磚混結(jié)構(gòu)，面積約125平方米， 以實(shí)際建筑面積為準(zhǔn)。
二、工承承包方式：
1、工程承包價(jià)格：本工程為甲方包料，乙方包工，每平方米包工價(jià)為：xxx 元人民幣，總包工價(jià)以實(shí)際面積為準(zhǔn)。
2、承包方式: 工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的鋼材、水泥、磚、石灰、砂石、瓷磚等建筑材料均由甲方提供，乙方施工所用的各種機(jī)械設(shè)備,如攪拌機(jī)、振動(dòng)設(shè)備、模板、頂木、搭架木料、鐵鏟、手推車等施工工具由乙方負(fù)責(zé)。
3、工程內(nèi)容: 從基礎(chǔ)以上開(kāi)始，主體按圖施工。包括：地板、墻體粉刷、貼瓷磚、水、電安裝、化糞池；室內(nèi)刮瓷、室內(nèi)外石膏線條。
4、工程質(zhì)量要求:乙方必需按圖紙要求施工，磚頭縫滿漿,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平，保證工程質(zhì)量合格，如不合格乙方必須返工直到甲方滿意為止，造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
三．雙方的責(zé)任：
1、工程必須按照甲方要求施工，乙方不得隨意改變施工方式，因施工過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問(wèn)題，要及時(shí)通知甲方，確實(shí)需要變更的，需雙方協(xié)商一致。
2、安全問(wèn)題由乙方負(fù)全責(zé)，發(fā)生任何安全事故，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方在施工中必須做到安全生產(chǎn)，安全施工，要有足夠的安全保障機(jī)制和措施。
四、付款方式：從正式施工開(kāi)始先支付一定的伙食用具費(fèi)3000元，一層封頂后再付10000元，甲方工程完工后，如無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題即一次性付清余款。五、施工電費(fèi)由乙負(fù)責(zé)。
六、未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
七、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，望甲、乙雙方遵守執(zhí)行，違約方負(fù)全部責(zé)任。
甲方簽字（手�。�
乙方簽字（手�。�
20xx年 月 日
建筑施工合同 5
發(fā)包方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）____ ___________________________________________
承包方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）___ ____________________________________
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，就甲方委托乙方建造________ 工程，簽訂以下協(xié)議：
一、 工程內(nèi)容：
�。ㄔ斠�(jiàn)圖紙）。 以上項(xiàng)目均按雙方會(huì)審圖紙之要求及附后預(yù)算總表所列項(xiàng)目、規(guī)格、備注、數(shù)量、要求施工。
二、 工期：
1、 開(kāi)工日期：本項(xiàng)目工程工期從年月個(gè)日歷天。開(kāi)工日期以開(kāi)始正式施工開(kāi)始算起。
2、 施工期內(nèi)，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書(shū)面確認(rèn)工期可順延。
3、 因甲方原因不能及時(shí)移交施工場(chǎng)地則工期順延。
4、 發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
三、 工程合同價(jià)款：
經(jīng)協(xié)商本合同總承包價(jià)款為人民幣_(tái)_______：。若施工過(guò)程中甲方有變更需要增加工程，則按實(shí)結(jié)算。
四、 承建方式
乙方對(duì)建筑工程包工、包驗(yàn)收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、甲方負(fù)責(zé)提供所承建工程的飾面樣板材料，必須經(jīng)雙方確認(rèn)方可進(jìn)料施工。
2、 施工期間甲方負(fù)責(zé)甲方施工發(fā)生的水電費(fèi)用。
五、 工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：
�。ǎ保┖贤Ш�，發(fā)包人按時(shí)直接向承包人支付工程款：支付次數(shù)分三次支付。 第一次：工人進(jìn)場(chǎng)后5月15日預(yù)付總工程費(fèi)用的40%。
第二次：工程進(jìn)入第二階段7月1日預(yù)付總工程費(fèi)用的30%。
第三次：工程進(jìn)入最后階段7月30日付總工程費(fèi)用的30%。
（2）此合同所描述款項(xiàng)不含稅金。
六、 工程質(zhì)量要求：
1、 乙方必須嚴(yán)格按甲方所審定之設(shè)計(jì)施工圖紙的內(nèi)容、要求及有關(guān)古建筑施工規(guī)范進(jìn)行施工。在施工過(guò)程中，乙方必須服從甲方監(jiān)督管理，若發(fā)現(xiàn)乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規(guī)范進(jìn)行施工的事項(xiàng)，甲方有權(quán)提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
2、 施工過(guò)程必須作好記錄及隱蔽工程驗(yàn)收簽證。
七、 工程竣工驗(yàn)收結(jié)算：
乙方于竣工后五天內(nèi)向甲方提交竣工資料及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，甲方在收到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后五天內(nèi)組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，并于驗(yàn)收后五天內(nèi)根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖紙、合同、補(bǔ)充合同給予合格批準(zhǔn)或提出整改意見(jiàn)。甲方在驗(yàn)收合格后依據(jù)合同、補(bǔ)充合同及增加工程的簽證清單進(jìn)行結(jié)算，并于十個(gè)工作日內(nèi)結(jié)算完畢。
八、 延期違約責(zé)任：
乙方必須在施工期內(nèi)按質(zhì)、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計(jì)罰人民幣500元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎(jiǎng)勵(lì)人民幣500元。若因甲方責(zé)任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書(shū)面要求，甲方在三天內(nèi)書(shū)面確認(rèn)工期可順延。如甲方未能按合同規(guī)定付款，逾期三天，乙方有權(quán)停工或?qū)σ淹瓿晒こ踢M(jìn)行圍蔽處理，因此所造成的.工期
延誤及經(jīng)濟(jì)損失由甲方負(fù)責(zé)。
九、 質(zhì)保內(nèi)容
質(zhì)保內(nèi)容按有關(guān)建筑施工驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
十、質(zhì)保期限
以工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算工程、水電工程質(zhì)保期為六個(gè)月。保養(yǎng)期從竣工驗(yàn)收之日開(kāi)始計(jì)算，保養(yǎng)期滿后由乙方以書(shū)面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項(xiàng)規(guī)定：
1、 施工期間，甲方因故進(jìn)行修改調(diào)整，應(yīng)提前二天通知乙方，向乙方發(fā)出修改書(shū)或修改圖紙。如乙方發(fā)現(xiàn)有不妥之處，應(yīng)提前二天以書(shū)面形式上報(bào)甲方，經(jīng)甲方及設(shè)計(jì)部門處理后再行施工，所有修改調(diào)整的費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、 施工期間，乙方必須做好安全生產(chǎn)防范工作，落實(shí)各項(xiàng)安全措施，確保施工安全，承擔(dān)安全施工責(zé)任，教育施工人員遵紀(jì)守法。
3、 甲方負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工地的關(guān)系協(xié)調(diào)，以確保乙方施工進(jìn)度。
4、 乙方派出專人與甲方保持聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)施工。乙方承建的土建項(xiàng)目，應(yīng)與相關(guān)安裝工序密切配合，要求應(yīng)用書(shū)面聯(lián)系。
十二、合同生效與終止：
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲方將款項(xiàng)結(jié)清后合同即告終止。 十三、 本合同壹式貳份，甲、乙方各執(zhí)壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應(yīng)盡可能協(xié)商解決�？裳a(bǔ)簽有關(guān)協(xié)議， 補(bǔ)簽有關(guān)協(xié)議與本合同具有同等法律效力。 合同附件一：《工程款項(xiàng)支付表》.
委托代表：
委托代表：
簽名：（甲方）
簽名：（乙方）
簽訂日期：
建筑施工合同 6
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》等有關(guān)法律法規(guī)精神，雙方在平等、友好、互惠互利的原則下，為確保工程順利進(jìn)行，保障雙方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同以此共同遵照?qǐng)?zhí)行。
一、承包形式：包工不包料
二、結(jié)構(gòu)形式：地下室現(xiàn)澆屋頂，一層底商，二層以上磚混。
三、建筑面積：按建筑物外圍計(jì)算。
四、承包范圍：按圖紙上的要求及甲方技術(shù)交底。
五、工程工資：地下室及一樓底商元/平方米，二層以上元/平方米。
六、付款方式：每上一層板付總價(jià)%，每粉刷一層付元，工程施工結(jié)束后，雙方進(jìn)行實(shí)際測(cè)量，然后按實(shí)際所作的'面積乘以造價(jià)為工程總造價(jià)，按工程總價(jià)2%留保質(zhì)金，一年后若無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，保質(zhì)金一次性付給乙方。
七、質(zhì)量要求：乙方嚴(yán)格按照施工規(guī)范進(jìn)行施工，符合建筑標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)約原材料，如乙方工程質(zhì)量不合格或因乙方原因給甲方造成原材料、破壞及浪費(fèi)，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
八、工期要求：自開(kāi)工之日起完工
九、甲、乙雙方責(zé)任和義務(wù)。
1、甲方提供圖紙一份及技術(shù)交底，及時(shí)保證水電路三通，保證建筑材料按時(shí)到位為乙方做好準(zhǔn)備(建筑材料不能噪施工現(xiàn)場(chǎng)50米以外)，甲方負(fù)責(zé)工人住宿、就餐、場(chǎng)地的安排。
2、乙方負(fù)責(zé)施工中機(jī)械設(shè)備、腳手架等設(shè)備工具，包括鐵釘、鐵絲。
3、確保施工人員安全、設(shè)備小問(wèn)題均由乙方全部負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
十、其它事項(xiàng)：
1、因外界到工地鬧事或其它糾紛累計(jì)超過(guò)8小時(shí)，由甲方按每人每天100元計(jì)算工資。
2、合同未盡事宜，補(bǔ)充規(guī)定應(yīng)于本合同具有同等法律效力。
3、本工程不含內(nèi)外墻涂料、一樓立面外墻瓷磚，保證粉刷質(zhì)量。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑施工合同 7
發(fā)包單位：（以下簡(jiǎn)稱甲方）
承包單位：（以下簡(jiǎn)稱乙方）
因甲方承包的工程的需要，現(xiàn)將該工程部分分項(xiàng)承包給乙方，雙方本著平等、自愿、公平、公正和誠(chéng)信的原則就本協(xié)議各項(xiàng)條款協(xié)商達(dá)成一致并訂立如下協(xié)議以資甲乙雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程項(xiàng)目：
二、工程地點(diǎn)：
1、承包方式及范圍：
2、勞務(wù)大包，含本工程部分勞務(wù)費(fèi)用、輔材、耗材、周轉(zhuǎn)材料（包括木板、方木）機(jī)械設(shè)備，如塔吊、施工電梯、攪拌機(jī)、鋼筋機(jī)械，各種小型工具材料現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)費(fèi)。臨時(shí)辦公用房（不含甲方辦公用房）配電總柜一級(jí)電箱以下所有電線、電纜、照明用具，配電箱，所有工人的人身意外傷害保險(xiǎn)，特殊工種上崗證的費(fèi)制。
3、承包范圍：主體工程如木工、鋼筋工、砼工、二次結(jié)構(gòu)如：砌磚、預(yù)制過(guò)梁、欄板、構(gòu)造柱，粉刷工程如（內(nèi)端粉刷，外端粉刷、細(xì)托毛、上爐渣、屋面找平）。室外1.5米以內(nèi)的散水不包括散水以外的工程。
4、乙方不包括：鋼筋、水泥、沙子、石了、磚、沙漿添加劑、植筋膠、防水、門商，外墻保溫材料及人工費(fèi)，室內(nèi)外油漆涂料，地板磚，廚房瓷磚、衛(wèi)生問(wèn)瓷片、水電暖安裝、樓梯扶手。室內(nèi)外回填土方等。
5、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)提供水電到位，道路通暢、硬化及施工場(chǎng)區(qū)安全圍護(hù)和住房，排除外部干擾。
三、合同T期處罰條款：
1、年月年月日完工。
2、由于乙方原兇造成工期延誤，甲方給予乙方每延誤一天，按壹仟元人民幣的處罰，南于氣候和不可抗力原因造成工期延誤，工期相應(yīng)順延。屬于甲方原因造成的誤工、停工、資金不足、手續(xù)不全、材料供應(yīng)不及時(shí)，水電安裝跟不上，誤工費(fèi)按入場(chǎng)人員名單每人每天貳佰元計(jì)算。（包括塔吊、鋼管、扣件、絲桿等所有租賃費(fèi)由甲方承擔(dān)）。
四、安傘生產(chǎn)，文明施工。
�。ㄒ唬┌踩a(chǎn)
1、乙方在施工過(guò)程中，必須健全自己內(nèi)部的安全保證體系、嚴(yán)格按照《施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查評(píng)分》JGJ59—99、《建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等法律的要求進(jìn)行施工。確保在建筑行政主管部門及甲方安全生產(chǎn)部門組織的安全檢查中，施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)文明施工達(dá)標(biāo)，進(jìn)行整改直到合格標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方對(duì)乙方承擔(dān)的勞務(wù)項(xiàng)目做安全生產(chǎn)總交底，提出明確要求并監(jiān)督執(zhí)行，乙方應(yīng)嚴(yán)格提供的安全生產(chǎn)設(shè)施、安全帽、安全帶等勞動(dòng)保護(hù)用品由乙方妥善保護(hù)與管理，如遺失、損壞等現(xiàn)象南乙方按成本價(jià)賠償。
3、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)職工遵紀(jì)守法教育，對(duì)乙方人員參與打架、斗毆、偷盜工地財(cái)物等違法違紀(jì)現(xiàn)象，甲方每次給予乙方伍佰元罰款，并寫(xiě)出書(shū)面檢查，情節(jié)嚴(yán)重的移送當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理。
五、付款方式
1、承包單價(jià)：不含稅金按建筑面積每平方米結(jié)算。
2、工作范圍以外用工單位：按工_______元/工日；普工_______元/工日。
3、面積計(jì)算方式：
�。�1）基礎(chǔ)筏板按其建筑面積的計(jì)算。
（2）其它層按建筑面積計(jì)算。陽(yáng)臺(tái)按計(jì)算。
�。�3）有柱子的陽(yáng)臺(tái)按全面積計(jì)算。
（4）結(jié)節(jié)、屋面架等沒(méi)有建筑面積的按砼方量計(jì)算。每立方米元整。
�。�5）不增減建筑面積的工程變更，勞動(dòng)報(bào)酬不予增減。
（6）每層樓的彩光井按全面積計(jì)算。
4、結(jié)算方式：
生棟樓乙方墊資至層完，甲方應(yīng)付乙方已完成工程量的，以后主體封頂應(yīng)付已完成工程量的%，二次結(jié)構(gòu)砌磚至元，粉刷部分到層甲方付乙方元。剩余部分驗(yàn)收合格后十日內(nèi)甲方付乙方總工程款的97%。余款3%做保修金一年后十個(gè)工作日付清。
六、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的施工管理工作，制定整個(gè)工程的生產(chǎn)計(jì)劃，資金閉幕，勞動(dòng)力計(jì)劃等，以確保生產(chǎn)的均衡性和連續(xù)性。
2、向乙方提供四套圖紙和技術(shù)資料樣本，并對(duì)乙方進(jìn)行質(zhì)量、安全、技術(shù)交底，負(fù)責(zé)對(duì)乙方各項(xiàng)工作進(jìn)行管理、監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收。
3、甲方根據(jù)施工需要，及時(shí)向乙方提供工程施工中需要的各種材料，提供的材料必須保證質(zhì)量。
4、甲方應(yīng)建立現(xiàn)場(chǎng)各種管理制度，并定期檢查落實(shí)情況。對(duì)違反制度的乙方人員，甲方有權(quán)進(jìn)行批評(píng)教育，處罰，情節(jié)嚴(yán)重的清退出場(chǎng)。
5、甲方向乙方每月下達(dá)質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全、技術(shù)、文明施工等指標(biāo)和任務(wù)。乙方無(wú)條件接受甲方下達(dá)的指標(biāo)利任務(wù)。
七、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、進(jìn)場(chǎng)人員必須是年滿18周歲以上，身體健康、遵紀(jì)守法、有身份證的公民，技術(shù)工人占80%以上，乙方應(yīng)將進(jìn)場(chǎng)人員名單，技能操作資格證、安全合格證、身份證復(fù)印件及時(shí)報(bào)甲方備案，乙方對(duì)備案人員過(guò)去和將來(lái)的行為負(fù)責(zé)，對(duì)未備案的人員，不得進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。
2、乙方必須是有資質(zhì)的，成建制的法人企業(yè)，乙方按要求設(shè)立組織機(jī)構(gòu)。
3、乙方必須嚴(yán)格遵守甲方制定的各項(xiàng)管理制度，乙方施工人員進(jìn)入施工區(qū)域，必須服從甲方的領(lǐng)導(dǎo)。
4、對(duì)甲方的現(xiàn)場(chǎng)違章指揮有權(quán)拒絕執(zhí)行，對(duì)甲方供應(yīng)的不合格材料有權(quán)拒絕接受作用。造成的.一切損失由甲方負(fù)責(zé)。
5、乙方負(fù)責(zé)適時(shí)提供材料計(jì)劃，按月上報(bào)工程費(fèi)完成情況報(bào)表。
八、其它
1、甲方與建設(shè)單位簽訂的《建設(shè)工程施工協(xié)議》對(duì)甲方的約束，兩樣適用十對(duì)乙方的約束。
2、簽訂合問(wèn)時(shí)，甲、乙方必須具備以下條件：
�。�1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照（未經(jīng)年檢或過(guò)期的執(zhí)照無(wú)效），勞務(wù)承包的資質(zhì)證書(shū)。
（2）進(jìn)場(chǎng)人員花名冊(cè)：
3、乙方委派代表，負(fù)責(zé)乙方現(xiàn)場(chǎng)及住宿管理工作，施工人員如中途變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)通知甲方。
九、違約責(zé)任：
甲乙雙方按合同約定履行自身的權(quán)利和義務(wù)，任何一方違約須承擔(dān)對(duì)方因此而造成的所有損失。
十、爭(zhēng)議和糾紛處理程序
本合同履行過(guò)程中`發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛時(shí)按以下程序處理。
1、甲乙雙方組織協(xié)商解決；
2、甲乙雙方協(xié)商不能解決時(shí)，可通過(guò)仲裁委員會(huì)仲裁解決。
十一、本合同相關(guān)的《招竟標(biāo)文件》、《勞務(wù)投標(biāo)書(shū)》、乙方簽收和各種文件及雙方在合同履行過(guò)程中的結(jié)算資料均為本合同的附件，具有同等法律效力，內(nèi)容如與本合同沖突的，以本合同為準(zhǔn)。
十二、本合同一式六份，甲乙雙方各執(zhí)三份，簽字蓋章后即可生效，合同條款履行完畢時(shí)自行終止。未盡事宜，雙方協(xié)商解決，并可另行補(bǔ)充協(xié)議，享有本合同同等法律效力。
甲方（蓋章）：__________________乙方：_________________________
代表人（簽字）：________________身份證號(hào)碼：____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
建筑施工合同 8
發(fā)包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
工程內(nèi)容：
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：
資金來(lái)源：自籌
二、工程承包范圍
承包范圍：施工圖內(nèi)除合同約定的發(fā)包人分包項(xiàng)目外的全部土建工程、安裝工程和預(yù)埋工程的施工和竣工所需的勞務(wù)、材料、設(shè)備、施工機(jī)械和服務(wù)等全部?jī)?nèi)容（其中部分材料和鋼結(jié)構(gòu)由發(fā)包人提供）
三、合同工期
開(kāi)工日期：_____年____月___日（實(shí)際開(kāi)工日期以發(fā)包人、監(jiān)理人下達(dá)開(kāi)工令為準(zhǔn)）；
竣工日期：_____年____月___日；
合同工期總?cè)諝v天數(shù)：______天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格（其中主體為優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)）
五、合同價(jià)款
金額（大寫(xiě)）：________；預(yù)算價(jià)約計(jì)_______萬(wàn)元。
六、組成合同文件
本合同文件包括：
1、本合同協(xié)議書(shū)；
2、圖紙；
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、違約、索賠和爭(zhēng)議
1、發(fā)包方、承包方應(yīng)當(dāng)共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)的賠償；
2、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請(qǐng)第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、工程結(jié)算
1、工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)發(fā)包方認(rèn)可后____天內(nèi)，承包方向發(fā)包方遞交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料，雙方按照協(xié)議書(shū)約定的合同價(jià)款及專用條款約定的.合同價(jià)調(diào)整內(nèi)容，進(jìn)行工程竣工結(jié)算。
2、辦理工程價(jià)款竣工結(jié)算的一般公式為：
竣工結(jié)算工程款=預(yù)算（或概算）或合同價(jià)款+施工過(guò)程中預(yù)算或合同價(jià)款調(diào)整數(shù)額－預(yù)付及已結(jié)算工程價(jià)款－保修金。
3、發(fā)包人與承包人在建設(shè)工程承包合同中約定質(zhì)量保證金 ，發(fā)包人從應(yīng)付的工程款中預(yù)留，用以保證承包人在缺陷責(zé)任期內(nèi)對(duì)建設(shè)工程出現(xiàn)的缺陷進(jìn)行維修的資金，質(zhì)量保證金為_(kāi)__________________________________元（人民幣）；：____________元（人民幣）。
十、合同生效合同訂立時(shí)間：__________年______月______日
1、合同訂立地點(diǎn)：________________________。
2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質(zhì)量保修書(shū)》各項(xiàng)條款之規(guī)定并無(wú)任何糾紛后合同自行解除。
發(fā)包人：
法定代表人：
_______年______月_____日
承包人：
法定代表人：
_______年______月_____日
建筑施工合同 9
一、建筑施工合同中管理費(fèi)
（一）管理費(fèi)全額返還給實(shí)際施工人
最高人民法院（20xx）民抗字第10號(hào)案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱《解釋》）第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。”《建筑法》第六十七條第一款規(guī)定：“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的，責(zé)令改正，沒(méi)收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級(jí)；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書(shū)。” 收繳或者沒(méi)收非法轉(zhuǎn)包、違法分包的非法所得，充分體現(xiàn)了法律對(duì)非法轉(zhuǎn)包、違法分包行為的否定性評(píng)價(jià)，立法目的在于規(guī)范建筑業(yè)市場(chǎng)，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民群眾生命、財(cái)產(chǎn)安全。具體到本案，十六化建公司依據(jù)無(wú)效的《設(shè)備租賃合同書(shū)》取得的105萬(wàn)元管理費(fèi)，系違法分包所得，是典型的非法所得，無(wú)論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒(méi)有法律依據(jù)，應(yīng)當(dāng)予以收繳。
最高人民法院審理認(rèn)為：根據(jù)《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得�！鄙鲜鏊痉ń忉屚ㄟ^(guò)對(duì)“非法轉(zhuǎn)包”等無(wú)效行為取得的“非法所得”規(guī)定“可以”進(jìn)行收繳，目的在于平衡當(dāng)事人之間的利益關(guān)系，及時(shí)制裁違法行為，進(jìn)一步規(guī)范建筑市場(chǎng)，保證建筑工程質(zhì)量，進(jìn)而保證人民生命、財(cái)產(chǎn)安全。對(duì)建設(shè)工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應(yīng)根據(jù)案件實(shí)際情況及當(dāng)事人違法情節(jié)而定，不能因?yàn)檫m用懲罰措施而導(dǎo)致當(dāng)事人利益嚴(yán)重失衡。最高人民法院根據(jù)本案實(shí)際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費(fèi)。
上述案件中，最高人民法院在認(rèn)定建設(shè)工程合同無(wú)效后，依據(jù)《解釋》第四條對(duì)定，將非法轉(zhuǎn)包人已經(jīng)取得的管理費(fèi)，認(rèn)定為“非法所得”。但是對(duì)該“非法所得”最高人民法院沒(méi)有采取收繳的方式，而是根據(jù)案件實(shí)際情況，以公平公正原則為基礎(chǔ)，以平衡各方利益為標(biāo)準(zhǔn)，做出了符合“個(gè)案平衡精神”的合理判決。
�。ǘ┓ㄔ鹤枚ü芾碣M(fèi)支付比例
最高人民法院（20xx）民申字第1277號(hào)案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：本案中所涉及《工程施工合同》因?qū)俜欠ㄞD(zhuǎn)包而無(wú)效，合同自成立時(shí)起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達(dá)公司轉(zhuǎn)包后可向?qū)嶋H施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費(fèi)的條款亦無(wú)效，故騰達(dá)公司根據(jù)合同中約定請(qǐng)求姚漢昭、姚漢林支付管理費(fèi)用，不予支持。騰達(dá)公司在施工過(guò)程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調(diào)，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達(dá)公司支付施工管理費(fèi)55．6241萬(wàn)元，并無(wú)不當(dāng)。
最高人民法院（20xx）民申字第1635號(hào)案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：原審判決鑒于教育公司對(duì)工程進(jìn)行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數(shù)，參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價(jià)2%收取管理費(fèi)的實(shí)際情況，按照工程價(jià)款1.5%的比例確定管理費(fèi)公平合理。
上述案件中，最高人民法院在確認(rèn)建設(shè)工程合同無(wú)效后，根據(jù)無(wú)效合同的處理原則，認(rèn)定合同中的管理費(fèi)條款亦無(wú)效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實(shí)際上進(jìn)行了施工管理和組織工作，依據(jù)民法中的公平原則，酌定實(shí)際施工人管理費(fèi)支付比例。最高人民法院并未將管理費(fèi)視為工程價(jià)款的一部分，從而參照合同約定確定管理費(fèi)數(shù)額，而是將管理費(fèi)確定為違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實(shí)際進(jìn)行的管理和組織工作的勞務(wù)費(fèi)用，從而酌定實(shí)際施工人管理費(fèi)數(shù)額。
�。ㄈ└鶕�(jù)過(guò)錯(cuò)原則確定管理費(fèi)數(shù)額
最高人民法院（20xx）民申字第861號(hào)案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定：乙方（余松堅(jiān)、黃澤喜）按工程實(shí)際結(jié)算總價(jià)的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費(fèi)、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質(zhì)為轉(zhuǎn)包合同，應(yīng)認(rèn)定為無(wú)效，中太公司與余松堅(jiān)、黃澤喜對(duì)合同無(wú)效均有過(guò)錯(cuò)。此筆管理費(fèi)、稅金的法律性質(zhì)主要是轉(zhuǎn)包訴爭(zhēng)工程漁利費(fèi)用，屬違法所得，不宜認(rèn)定為合同無(wú)效后應(yīng)當(dāng)據(jù)實(shí)結(jié)算的工程款；盡管此約定是當(dāng)事人真實(shí)意思表示，但合同被認(rèn)定為無(wú)效后，如何分配此筆費(fèi)用屬審判權(quán)即自由裁量權(quán)調(diào)整范疇；一、二審判決根據(jù)案件實(shí)際情況決定各半分配并無(wú)不當(dāng)。中太公司再審主張按照無(wú)效合同約定收取此款，法律依據(jù)不足，本院不予支持。
上述案件中，最高人民法院在確認(rèn)建設(shè)工程合同無(wú)效后，根據(jù)我國(guó)《合同法》第五十八條規(guī)定：“合同無(wú)效或者被撤銷后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒(méi)有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方因此所受到的損失，雙方都有過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任�！鄙鲜霭讣校欠ㄞD(zhuǎn)包人和實(shí)際施工人對(duì)涉案承包協(xié)議的無(wú)效均有過(guò)錯(cuò)，最高人民法院根據(jù)過(guò)錯(cuò)責(zé)任原則，依據(jù)法院自由裁量權(quán)確定管理費(fèi)數(shù)額。
�。ㄋ模└鶕�(jù)合同履行情況結(jié)算
最高人民法院（20xx）民申字第1078號(hào)案件，最高人民法院審理認(rèn)為：對(duì)管理費(fèi)，從二審查明的案件事實(shí)來(lái)看，雙方在有關(guān)會(huì)議紀(jì)要中明確路航公司按工程造價(jià)的5.5%比例向謝劍標(biāo)收取。對(duì)此，實(shí)系路航公司為履行合同所產(chǎn)生的必需的開(kāi)支，屬于工程價(jià)款的一部分，即使合同無(wú)效，雙方亦應(yīng)根據(jù)合同情況按實(shí)進(jìn)行結(jié)算。因此，二審判決認(rèn)定謝劍標(biāo)應(yīng)按工程造價(jià)的5.5%比例向路航公司支付管理費(fèi)，并無(wú)不當(dāng)。
上述案件中，最高人民法院在認(rèn)定建設(shè)工程合同無(wú)效后，認(rèn)定涉案管理費(fèi)屬于工程價(jià)款的一部分�！督忉尅返诙䲢l規(guī)定：“建設(shè)工程施工合同無(wú)效，但是建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格，承包人請(qǐng)求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應(yīng)予支持�！鄙鲜霭讣�，涉案合同雖然無(wú)效，但是路航公司實(shí)際履行了管理義務(wù)，該管理義務(wù)對(duì)應(yīng)工程款中的一部分。涉案工程竣工驗(yàn)收合格，雙方參照合同結(jié)算工程價(jià)款時(shí)，亦應(yīng)當(dāng)參照合同約定按實(shí)結(jié)算管理費(fèi)。
�。ㄎ澹┥形粗Ц兜墓芾碣M(fèi)無(wú)需再支付
最高人民法院（20xx）民申字第1522號(hào)案件中，最高人民法院審理認(rèn)為：《解釋》第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同行為無(wú)效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。”根據(jù)上述規(guī)定，人民法院收繳當(dāng)事人非法所得的前提條件為當(dāng)事人已經(jīng)實(shí)際取得。本案中，因當(dāng)事人未實(shí)際取得分包合同中約定的10%管理費(fèi)，且華隆公司未能提交對(duì)此項(xiàng)工程進(jìn)行過(guò)管理并支付相應(yīng)管理費(fèi)的證據(jù)，二審法院對(duì)此處理并無(wú)不當(dāng)。
二、建筑施工合同的法律含義
建設(shè)工程施工合同是指發(fā)包方（建設(shè)單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)的'協(xié)議。依照施工合同，施工單位應(yīng)完成建設(shè)單位交給的施工任務(wù)，建設(shè)單位應(yīng)按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價(jià)款。建設(shè)工程施工合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)施工，發(fā)包人支付價(jià)款的合同，是建設(shè)工程的主要合同，同時(shí)也是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依據(jù)。施工合同的當(dāng)事人是發(fā)包方和承包方，雙方是平等的民事主體。
三、管理費(fèi)用的法律意思是什么
管理費(fèi)用是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生的各種費(fèi)用。包括的具體項(xiàng)目有:企業(yè)董事會(huì)和行政管理部門在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)生的，或者應(yīng)當(dāng)由企業(yè)統(tǒng)一負(fù)擔(dān)的公司經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)、咨詢費(fèi)、訴訟費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、綠化費(fèi)、管理人員工資及福利費(fèi)等。
管理費(fèi)用屬于期間費(fèi)用，在發(fā)生的當(dāng)期就計(jì)入當(dāng)期的損失或是利益。
企業(yè)應(yīng)通過(guò)“管理費(fèi)用”科目，核算管理費(fèi)用的發(fā)生和結(jié)轉(zhuǎn)情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)管理費(fèi)用，貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目的管理費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無(wú)余額。該科目按管理費(fèi)用的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算。
建筑施工合同 10
建設(shè)單位： (以下簡(jiǎn)稱甲方)
施工單位： (以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)民法典》，《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律，法規(guī)，遵循平等，自愿，公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，甲乙雙方就有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同書(shū)。共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點(diǎn)：
二、工程承包范圍
根據(jù)工程建設(shè)需要，甲方委托乙方全面負(fù)責(zé)XX企業(yè)展廳的建設(shè)施工，以實(shí)際圖紙為準(zhǔn)。(含、土建、地坪、埋件、鋼構(gòu)、門窗等全部)。工程鋼結(jié)構(gòu)為主，墻面填空氣磚，內(nèi)外粉刷，正面玻璃幕墻。
三、工程承包方式：在甲方監(jiān)理的統(tǒng)一監(jiān)理和協(xié)調(diào)下，乙方包工包料，保證質(zhì)量，保證工期，保證安全，保證文明施工及保證資質(zhì)合格(資料確保甲方能通過(guò)質(zhì)量驗(yàn)收)，不得分包，轉(zhuǎn)包。
四、合同工期：
乙方承諾將在簽訂本合同之日起 個(gè)日歷天內(nèi)完成鋼結(jié)構(gòu)工程施工�？⒐と掌跒開(kāi)_______年____月____日。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
本工程質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)為：合格。
為此甲方要求乙方 所有建筑構(gòu)建必須使用標(biāo)準(zhǔn)材，總體工程符合建筑國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。并應(yīng)能通過(guò)相關(guān)質(zhì)檢部門驗(yàn)收。
六、合同價(jià)款
工程包含材料、人工、制作、運(yùn)輸、安裝、裝卸車費(fèi)、發(fā)票及相應(yīng)產(chǎn)生的各種不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用(如無(wú)重大設(shè)計(jì)變更，總價(jià)不得調(diào)整;如有重大設(shè)計(jì)變更，總價(jià)5%以外可協(xié)商調(diào)整)本工程固定合同總價(jià)為 萬(wàn)元整(即：人民幣 )
(1)以本工程設(shè)計(jì)圖紙做為本合同附件。
(2)如有重大變更雙方以簽字為結(jié)算依據(jù)。
七、付款方式
本合同簽訂后，土建完成一周內(nèi)付工程預(yù)付款 萬(wàn)元(總造價(jià)的10%)。鋼柱、鋼梁進(jìn)場(chǎng)后一周內(nèi)付工程款 萬(wàn)元(總造價(jià)的30%)。墻面粉刷完成一周內(nèi)付工程款 萬(wàn)元(總造價(jià)的20%)。 工程完工后一周內(nèi)付工程款萬(wàn) 元(總造價(jià)的20%)。工程驗(yàn)收合格后一周內(nèi)付工程款 萬(wàn)元(總造價(jià)的15%)剩余5 %做為質(zhì)保金，即 萬(wàn)元，________年后未出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)付清余款。
八、乙方承諾按照合同約定進(jìn)行施工，并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。工程交工后________年內(nèi)非因甲方人為造成的.鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)維修;________年內(nèi)乙方對(duì)所建工程的防水維修(人力無(wú)法抗拒的因素除外)。工程交工后乙方負(fù)責(zé)工程的終生有償維修及服務(wù)，只收取成本費(fèi)并負(fù)責(zé)甲方工程的改造。
九、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付費(fèi)用
十、乙方向甲方承諾，將全面履行合同的內(nèi)容，如不能按期竣工，將自愿按2元每天向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。如質(zhì)量達(dá)不到要求，將自愿按50元每平方米向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。乙方還承諾，上述違約金的支付并不影響乙方因工程施工延誤及質(zhì)量問(wèn)題等造成損失的其他賠償要求。
十一、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志為現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人，協(xié)調(diào)解決施工中有關(guān)問(wèn)題。
十二、貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，確保安全施工，施工中發(fā)生的工傷事故由乙方自己負(fù)責(zé)。要求乙方必須購(gòu)買工人工傷意外險(xiǎn)。
十三、本合同解釋權(quán)由甲方負(fù)責(zé)，未盡事宜，可協(xié)商解決，如發(fā)生爭(zhēng)議，可向簽訂合同所在地仲裁委員會(huì)仲裁解決或訴至人民法院解決。
十三、合同生效
合同訂立時(shí)間：________年____月____日
合同訂立地點(diǎn)：
本合同甲乙雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包方(甲方)： 承包方(乙方)
(公章) (公章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人
建筑施工合同 11
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑管理?xiàng)l例》和相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，甲方將承包的廣元市利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)千佛崖一組居民安置房的基礎(chǔ)工程單項(xiàng)承包給乙方，本著公開(kāi)、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，特訂合同如下：
一、工程概況
1、工程名稱：廣元市利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)千佛崖一組居民安置房基礎(chǔ)工程。
2、工程地址：千佛崖一組洞子口矛地灣。
3、工作內(nèi)容：基礎(chǔ)工程中的基槽土方清理、砼的上料攪拌、運(yùn)輸、澆筑。
4、工程規(guī)模：大小住戶約40戶左右。
二、工程造價(jià)和付款方式：
1、砼的上料攪拌、運(yùn)輸、澆筑等全過(guò)程按70元/m(包括清理基礎(chǔ)余土，砼振動(dòng)棒、電機(jī)小型機(jī)具等)計(jì)算。
2、付款方式：
�、俨挥韪督痤~;
�、谥型景垂こ踢M(jìn)度的工程量可借支;
③月底按完成工程量付總造價(jià)的80%;
�、芄こ炭⒐ぃ�(jīng)驗(yàn)收合格后按實(shí)際完成工程量計(jì)算的總金額，減去借支和已付工程款、保修金后，30日內(nèi)付清余款。
三、工程質(zhì)量：合格。
四、工程保修金：甲方按總造價(jià)的3%計(jì)算，扣除乙方所承擔(dān)工程的質(zhì)量保修金，等甲方竣工交付給業(yè)主后30日內(nèi)退還給乙方。
五、甲方責(zé)任
1、甲方向乙方提供職工的食宿及各種施工場(chǎng)地。
2、甲方向乙方提前將各種建筑主要 (水泥、沙石)，攪拌機(jī)組織進(jìn)場(chǎng)，一次性向乙方提供斗車五架。
3、甲方按合同約定給乙方組織好資金的支付，施工的`各種技術(shù)指標(biāo)工作。
六、乙方責(zé)任
1、乙方必須嚴(yán)格按甲方和業(yè)主提供的施工圖紙，變更通知單進(jìn)行施工。
2、合同簽訂后，乙方應(yīng)立即組織各種施工人員、各種機(jī)具、建筑輔材進(jìn)入施工場(chǎng)地。
3。乙方必須嚴(yán)格按建筑質(zhì)量、安全管理?xiàng)l例、各種規(guī)章制度進(jìn)行管理和文明施工，并嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)紀(jì)律、操作規(guī)程進(jìn)行管理和施工，嚴(yán)禁酒后上班等，如有違反發(fā)生的一切傷亡事故的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和民事法律責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)。
4、乙方在施工過(guò)程中，如不按施工圖、變更通知、現(xiàn)行規(guī)范規(guī)定施工，所造成的返工一切經(jīng)濟(jì)損失和工程延誤時(shí)間一律由乙方負(fù)責(zé)。
5、乙方如有偷賣、損壞甲方建筑材料、機(jī)具、食宿住處的設(shè)施的經(jīng)濟(jì)損失按現(xiàn)有價(jià)格的兩倍懲罰。
6、乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)，堅(jiān)持文明施工，以人為本，密切同甲方和業(yè)主配合，并和當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)、父老鄉(xiāng)親搞好團(tuán)結(jié)，服從領(lǐng)導(dǎo)管理，使施工能夠順利進(jìn)行。
七、單方違約：按總造價(jià)的5%進(jìn)行罰款。
八、本合同一式同等的法律效力，待工程余款付清后自動(dòng)失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同 12
甲方：_________
乙方：_________
甲方xx改造，現(xiàn)委托乙方施工承建，甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。為確保質(zhì)量，按時(shí)完成任務(wù)，甲乙雙方本著平等互惠，公平公正的原則，就有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成以下協(xié)議：
一、工程名稱：xxxx。
二、工期：xx年xx月至xx年xx月
三、工程議價(jià)：xx元。
四、承包方式：包工包料。
五、工程內(nèi)容：大門拆建，門衛(wèi)房拆建，圍墻拆建，硬化籃球場(chǎng)，排球場(chǎng)，操場(chǎng)墊高整平鋪石粉，教學(xué)樓內(nèi)外粉，校路鋪花磚，樓前區(qū)鋪花磚等。
六、乙方在建設(shè)施工時(shí)，一定要保證質(zhì)量，如有不符合質(zhì)量問(wèn)題，要求翻工，造成的浪費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)翻工費(fèi)用。
七、乙方在施工期間要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的.責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方負(fù)責(zé)。
八、在改造期間，任何一方修改施工內(nèi)容，增加工程項(xiàng)目，必須甲乙雙方商量，雙方達(dá)成一致后，方可施工。
九、甲方需為乙方施工提供便利，保證施工期間施工場(chǎng)地通水通電。
十、付款方式：完工后，經(jīng)甲方或有關(guān)單位驗(yàn)收合格后全部付清。
十一、本合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，意見(jiàn)一致后可作補(bǔ)充條文。
十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方確認(rèn)后，雙方法人簽字即可生效，雙方必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。
十三、結(jié)算付清工程款后，本合同書(shū)自然終止無(wú)效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
建筑施工合同 13
甲方：________
乙方：________
應(yīng)甲方要求，在原甲方與乙方________年________月________日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎(chǔ)上，現(xiàn)根據(jù)甲方要求，作相應(yīng)增項(xiàng)。根據(jù)原施工合同精神，經(jīng)雙方協(xié)商，作如下補(bǔ)充協(xié)議：
一、工程范圍：________年________月________日乙方根據(jù)甲方要求做出相應(yīng)的增項(xiàng)工程制作與安裝。
二、工期要求：________年________月________日至________年________月________日。
三、新增工程量：
詳見(jiàn)附表：《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項(xiàng)目一覽表》
四、質(zhì)量要求：按原合同承諾履行與參考甲方設(shè)計(jì)師提供施工標(biāo)準(zhǔn)。
五、付款方式：按原合同執(zhí)行。
六、其它：施工合同補(bǔ)充協(xié)議
1、本協(xié)議其它內(nèi)容仍按原合同執(zhí)行。
2、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。
甲方：________(蓋章)乙方：________(蓋章)
法定代表人：________法定代表人：________
簽約日期：________年________月________日
建筑施工合同 14
合同編號(hào)：_______
發(fā)包方：________________
承包方：________________
簽約時(shí)間：_______
簽約地點(diǎn)：_______
為了保證________施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達(dá)到雙方互惠互利的目的，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項(xiàng)目協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱：____________
2、建筑面積(工程形式)：____________
3、施工地點(diǎn)：________________
4、工期：
(1)開(kāi)工：____年__月__日;
(2)竣工：____年__月__日;
(3)合同工期總共歷時(shí)____天。
5、承包形式：________
6、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：________
7、工程價(jià)款：共計(jì)人民幣_(tái)___元。
8、付款方式：本合同生效后支付合同款項(xiàng)的__%，計(jì)____元;工程竣工且驗(yàn)收合格后，支付工程價(jià)款的__%，計(jì)____元;質(zhì)保金___元，質(zhì)保期滿后支付。
9、質(zhì)保期：____年。
10、雙方的責(zé)任義務(wù)
(1)發(fā)包方的責(zé)任義務(wù)
�、贋槌邪教峁┝己檬┕�(chǎng)地、道路、水、電源，滿足開(kāi)工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛;
�、诒O(jiān)督管理施工過(guò)程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進(jìn)度;
�、劢o承包方提供施工圖紙、坐標(biāo)點(diǎn)、標(biāo)高點(diǎn);
④按時(shí)給承包方撥付款項(xiàng)和進(jìn)行驗(yàn)收、結(jié)算;
2、承包方的責(zé)任義務(wù)
�、侔窗l(fā)包方要求及圖紙要求進(jìn)行施工;
�、谌缙谕瓿墒┕と蝿�(wù);
�、劢邮馨l(fā)包方的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求;
�、茇�(fù)責(zé)發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護(hù);
�、萁逃┕と藛T愛(ài)護(hù)甲方的材物，不得偷竊和損壞;
�、蕹袚�(dān)施工中的一切安全事故責(zé)任及費(fèi)用;
11、其他
(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。
(2)本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。
(3)合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。
二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定
建設(shè)工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒(méi)有約定時(shí)，由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。
依據(jù)《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。
第三十五條的規(guī)定：兩個(gè)以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟，原告可以向其中一個(gè)人民法院起訴;原告向兩個(gè)以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的`，由最先立案的人民法院管轄。
三、建筑合同合同履行地的理解
所謂“合同履行地“，通常是指合同規(guī)定的履行義務(wù)和接受履行義務(wù)的地點(diǎn)，即義務(wù)清償?shù)攸c(diǎn)。
建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同是雙務(wù)合同，即由發(fā)包人提供設(shè)計(jì)工作所依據(jù)的基礎(chǔ)文件和情況，設(shè)計(jì)人交付設(shè)計(jì)文件，并由發(fā)包人支付設(shè)計(jì)費(fèi)用。建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同在實(shí)際操作中，與建設(shè)工程施工合同有所區(qū)別，有的明確了交付設(shè)計(jì)圖紙的地點(diǎn)，有的對(duì)交付圖紙的地點(diǎn)沒(méi)有約定。
根據(jù)《合同法》第六十一條的規(guī)定“合同生效后，當(dāng)事人就質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行地點(diǎn)等內(nèi)容沒(méi)有約定或約定不明確的，可以協(xié)議補(bǔ)充;不能達(dá)成協(xié)議的，按合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定”。根據(jù)交易習(xí)慣，建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同所涉及的履行地點(diǎn)應(yīng)該是發(fā)包人接受圖紙所在地。
發(fā)包方：_________承包方：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
20___年__月__日20___年__月__日
建筑施工合同 15
甲方（建筑施工企業(yè)）：_______________
名稱：_______________法定代表人：_______________
地址：_______________電話：_______________
乙方（農(nóng)民工）：_______________
姓名：_______________性別：_______________年齡：_______________文化程度：_______________
住址：_______________身份證號(hào)：_______________
甲乙雙方根據(jù)《勞動(dòng)法》及《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等部門關(guān)于進(jìn)一步解決建設(shè)領(lǐng)域拖欠工程款問(wèn)題意見(jiàn)的通知》規(guī)定，平等自愿、協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止或者_(dá)___工作（工程）結(jié)束止。
二、工作內(nèi)容甲方分配乙方在崗位擔(dān)任____職務(wù)（工種）。在正常情況下乙方應(yīng)當(dāng)完成生產(chǎn)（工作）任務(wù)，具體生產(chǎn)（工作）任務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為：
三、工作時(shí)間
1、甲方實(shí)行每日不超過(guò)8小時(shí)、每周不超過(guò)40小時(shí)工作制；如實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)或不定時(shí)工作制，由甲方報(bào)勞動(dòng)保障行政部門批準(zhǔn)后實(shí)行。
2、因生產(chǎn)工作需要，經(jīng)協(xié)商安排乙方加班加點(diǎn)，甲方按規(guī)定支付工資。日加班不超過(guò)3小時(shí)，月加班不超過(guò)36小時(shí)。
四、勞動(dòng)報(bào)酬甲方按月足額以貨幣形式支付乙方工資，每月日為發(fā)薪日。工資制度和分配形式按下列第項(xiàng)執(zhí)行：
1、實(shí)行計(jì)時(shí)工資制，乙方完成生產(chǎn)工作任務(wù)，每日工資元，每月工資元；
2、實(shí)行計(jì)件工資制，具體標(biāo)準(zhǔn)為：
五、勞動(dòng)保護(hù)
1、甲方按照自治區(qū)人民政府的`規(guī)定參加工傷保險(xiǎn)，乙方因工負(fù)傷、致殘、死亡依法享受因工傷亡待遇。
2、甲方為乙方提供符合國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)勞動(dòng)安全、職業(yè)衛(wèi)生規(guī)定的作業(yè)場(chǎng)所和防護(hù)設(shè)施；
3、乙方遵守甲方的安全規(guī)定和操作規(guī)程，不得違章操作。
六、其他約定的事項(xiàng)
七、違約責(zé)任本合同具有效力，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行。一方違反本合同，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失的，依法賠償相關(guān)損失。
八、因履行本合同發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議，甲乙雙方均可以向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（章）：________法定代表人（簽章）：________
乙方（簽章）：________
____年____月____日
鑒證機(jī)關(guān)（章）：________鑒證人（簽章）：________
____年____月____日
【 建筑施工合同】相關(guān)文章：
建筑施工合同11-16
建筑施工合同09-16
建筑施工合同10-31
建筑施工的合同02-14
建筑施工設(shè)計(jì)合同11-02
單位建筑施工合同11-24
建筑維修施工合同04-24
私房建筑施工合同07-09
熱門建筑施工合同10-11