• <sub id="h4knl"><ol id="h4knl"></ol></sub>
    <sup id="h4knl"></sup>
      <sub id="h4knl"></sub>

      <sub id="h4knl"><ol id="h4knl"><em id="h4knl"></em></ol></sub><s id="h4knl"></s>
      1. <strong id="h4knl"></strong>

      2. 加工承攬合同書

        時間:2023-02-09 08:21:31 合同范本 我要投稿

        加工承攬合同書范本

          在人們愈發重視契約的社會中,合同對我們的約束力越來越不可忽視,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編為大家收集的加工承攬合同書范本,僅供參考,大家一起來看看吧。

        加工承攬合同書范本

        加工承攬合同書范本1

          承攬方:____________________________________

          地址:____________郵碼:____________電話:____________

          法定代表人:____________職務:____________

          定作方:____________________________________

          地址:____________郵碼:____________電話:____________

          法定代表人:____________職務:____________

          定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

          第一條加工成品

          第二條加工成品質量要求

          第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

          1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

          2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

          3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

          第四條技術資料、圖紙提供辦法

          1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

          2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

          3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

          第五條價款或酬金

          價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

          第六條驗收標準和方法

          1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

          2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

          3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

          第七條交貨的時間和地點

          1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

          2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

          第八條包裝要求及費用負擔

          第九條運輸辦法及費用負擔

          第十條結算方式及期限

          第十一條其他約定

          第十二條承攬方的違約責任

          一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

          二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

          三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

          四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

          未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

          五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。

          六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

          七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

          八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

          九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

          十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

          第十三條定作方的違約責任

          一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

          二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的.違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。

          三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

          四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

          五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

          六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

          七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

          第十四條不可抗力

          在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

          第十五條糾紛的處理

          加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:

          1.向仲裁機關申請仲裁;

          2.向人民法院起訴。

          本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

          本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

          定作方:________________________

          代表人:________________________

          ____年____月____日

          承攬方:________________________

          代表人:________________________

          ____年____月____日

        加工承攬合同書范本2

          定作方:(以下簡稱甲方)________

          承攬方:(以下簡稱乙方)________

          根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。

          第一條加工成品

          品名:__________貨號:__________面料:__________

          顏色:__________尺碼:__________

          第二條服裝數量

          1、計量單位:__________

          2、數量:__________

          第三條原材料的提供

          由甲方提供原材料,具體見下:

          材料名稱數量質量:__________________

          提供日期:__________單價:__________總金額:__________

          第四條服裝質量

          加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

          第五條技術資料、圖紙提供

          1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。

          2、乙方在生產過程中,發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在_________天時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在_________內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

          3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

          4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

          第六條報酬

          1、加工單價:__________

          2、總金額(元):__________

          第七條包裝方式

          內用__________,外用___________包裝,包裝費由__________方承擔。

          第八條服裝交付

          1、交貨地:

          2、產品的交(提)貨期限:_________。

          第九條服裝驗收

          1、驗收期間:_________。

          2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。

          3、驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。

          4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致

          驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。

          5、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

          6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

          第十條定金/預付貨款

          1、甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。

          2、甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。

          第十一條報酬結算

          1、付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內,一次性付清合同約定的全部款項;

          第十二條留置權

          如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的`服裝享有留置權。

          第十三條違約責任

          1、甲方的違約責任

          (1)制作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。

          (2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

          (3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。

          甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________

          簽訂地點:_________簽訂地點:_________

          _________年____月____日_________年____月____日

        【加工承攬合同書】相關文章:

        加工承攬合同書01-06

        承攬加工合同書11-26

        加工承攬合同書09-29

        加工承攬合同書01-31

        委托加工承攬合同書11-14

        加工承攬合同書范本11-21

        產品加工承攬合同書09-22

        加工承攬原材料合同書01-14

        單位加工承攬合同書通用11-02

        部件加工承攬合同書范文12-19

        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码
      3. <sub id="h4knl"><ol id="h4knl"></ol></sub>
        <sup id="h4knl"></sup>
          <sub id="h4knl"></sub>

          <sub id="h4knl"><ol id="h4knl"><em id="h4knl"></em></ol></sub><s id="h4knl"></s>
          1. <strong id="h4knl"></strong>

          2. 五月天天爽天天狠久久久综合 | 亚洲国产精品久久一线不卡 | 久久综合天天精品 | 一本一久本久a久久精品综合 | 一本色道久久综合色 | 午夜精品久久久久久不卡 |