• <sub id="h4knl"><ol id="h4knl"></ol></sub>
    <sup id="h4knl"></sup>
      <sub id="h4knl"></sub>

      <sub id="h4knl"><ol id="h4knl"><em id="h4knl"></em></ol></sub><s id="h4knl"></s>
      1. <strong id="h4knl"></strong>

      2. 加工承攬合同書

        時間:2023-01-31 16:27:56 合同范本 我要投稿

        加工承攬合同書

          隨著人們對法律的了解日益加深,合同出現的次數越來越多,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合同的格式嗎?以下是小編為大家收集的加工承攬合同書,希望能夠幫助到大家。

        加工承攬合同書

        加工承攬合同書1

          定作方: 合同編號:

          承攬方: 簽訂日期:

          定作方委托承攬方加工 ,經雙方充分協商,達成以下合同條款。

          一、 加工成品:

          二、加工成品質量要求:

          三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

          1.定作方提供原材料的,承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊,下料后再提出原料質量問題的,造成定作方損失的,承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。

          2、承攬方提供原材料的,應保證提供的原材料符合定作方的要求,且滿足承攬的需要。

          四、技術資料、圖紙提供辦法

          1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應及時回復,提出修改意見。

          2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

          五、價款或酬金

          價款或酬金按照如下約定計算:

          六、驗收標準和方法

          1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

          2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。

          七、交貨的時間和地點

          1、交貨時間: 。

          2、交貨地點:定作方工廠內

          八、包裝要求

          1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。

          九、運輸辦法及費用負擔:運輸由承攬方負責,費用承攬方承擔。

          十、費用結算

          結算時間:

          十一、承攬方的違約責任

          1、未按合同規定的質量交付定作物,定作方同意利用的`,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

          2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

          3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。

          4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方支付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

          5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金,并賠償給定作方造成的損失。

          6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

          7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

          十二、不可抗力

          在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任。

          十三、其它約定

          1、加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

          2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

          3、本合同一式 份。

          甲方: 蓋章:

          簽約人: 職務: 電話號碼:

          已方: 蓋章:

          簽約人: 職務: 電話號碼:

          時間: 年 月 日

        加工承攬合同書2

          甲方:

          乙方:

          一、標的、數量、價款

          編號

          項目名稱

          說明

          單價(元)

          數量

          合計(元)

          25座21米美化塔施工

          費用總計:

          合計人民幣金額(大寫):

          二、乙方負責設計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等

          三、甲方須積極協助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后,甲方免費提供一切食宿事宜。

          四、交(提)貨方式、地點:交貨地點為:新疆昌吉市。

          五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔:運輸費用由乙方負責。

          六、付款方式:合同簽訂后,預付為10萬元,貨到后全款付清,付款按合同賬號,傳真合同有效,如延誤付款時間,甲方承擔所有滯納金。

          七、本塔可抗臺風、防潮、三年內不出現質量問題,如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的經濟損失,不可抗力的自然災害除外。

          八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時,須事前通知對方,協商解決,協商達不成協議時,原合同不得變更。

          九、如甲方不經乙方同意,中途修改或終止合同規定的`由甲方承擔的內容,乙方產成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔產成品或半成品的生產費用。

          十、雙方嚴守合同,如有違約時,違約方承擔違約金,雙方發生合同爭議,由產品加工所在地法院裁判。

          十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)

          本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。

          甲方

          單位名稱:

          單位地址:

          法人代表:

          委托代理人:

          電話:

          傳真:

          開戶銀行:

          帳號:

          乙方

          單位名稱:河北泰峰鋼結構有限公司(蓋章)

          單位地址:

          法人代表:

          委托代理人:

          電話:

          傳真:

          開戶銀行:

          帳號:

        加工承攬合同書3

          甲方(定作方):

          代理人:

          地址:

          聯系電話:

          乙方(承攬方):

          代理人:

          地址:

          聯系電話:

          為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任,確保合同全面履行,經雙方平等協商一致,根據《中華人民共和國合同法》及有關規定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執行。

          第一條定作物名稱、數量、規格、質量、價款

          1、防盜門名稱___________,

          2、規格___________,

          3、單位___________,

          4、數量___________,

          5、單價(元/M2)___________。

          注:以實際安裝樘數結算,面積以現場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續訂貨時,提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。

          工期要求:

          第二條承攬方式、材料的提供

          1、承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負責制作、安裝,運輸到施工安裝現場;

          2、本合同價格內已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內容;

          3、材質標準:

          4、乙方產品必須附有產品出廠合格證,需檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品,如有發生乙方無條件退貨重作。

          第三條承攬范圍

          1、乙方承攬加工范圍:

          2、工程地點:

          第四條合同價款的計算、結算、支付方式

          1、計算方法:面積以現場實際測量面積為準。

          2、本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。

          3、付款方式:安裝完畢經驗收合格付總價款的.95%,余5%作為質量保證金,待竣工驗收合格后無質量問題質保期滿后付清。

          第五條合同價款與酬金

          本合同價款共計:以實結算_________元整。

          第六條加工制作安裝要求

          1、甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關資料,具體施工尺寸由乙方現場實測。

          2、乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表,相關費用及電費由乙方承擔。

          3、乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型,甲方審核簽字后方可制作生產

          4、乙方在施工階段應配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。

          5、為了保證工程的進度和質量,總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負責保護安裝成品,屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。

          第七條工期

          1、開工前三天甲方向乙方下達開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。

          2、如遇下列情況,經甲方現場代表簽證后,工期相應順延:

          (1)按施工準備規定,不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進場施工;

          (2)在施工中如因現場連續停電24小時以上影響正常施工

          (3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。

          第八條工程質量標準和驗收辦法

          1、本工程質量要求達到國家現行不銹鋼門窗規范合格標準。

          2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規范、規格和標準進行施工,并接受甲方派駐代表的監督和整改。

          3、乙方在施工中發生質量事故,應及時報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監督站,一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案,應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究,并經設計單位簽證后實施,所發生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。

          第九條質量保修工程竣工并經驗收合格后,乙方按規定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規定執行,在此期間凡屬乙方制作安裝產品質量問題乙方免費維修或更換。甲方通知乙方返修時,乙方應及時維修,如乙方未能及時維修甲方有權安排人員維修,一切費用從質保金中扣除。質保期滿后無發生保修費用,甲方全額退還質保金。

          第十條安全及特別約定

          1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規程進行操作,高空作業配安全帶,進入施工現場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負責協調、配合,所有責任及費用均由乙方承擔。

          2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包,如有發現,甲方有權隨時解除本合同。

          第十一條違約責任

          1、工程質量不符合合同約定的,乙方負責無償修理、返工。

          2、由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的千分之一。

          3、甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。

          第十二條爭議的處理

          1、如在本合同履行過程中雙方發生爭議,應當首先通過友好協商解決。如協商不成時,可通過______________人民法院訴訟解決。

          2、本合同未盡事宜,可由雙方協商一致后訂立補充協議處理,補充協議為本合同的組成部分。

          第十三條合同的生效和份數

          本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。

          甲方(蓋章):

          代理人(簽字):

          合同簽訂地:

          _________年____月____日

          乙方(蓋章):

          代理人(簽字):

          合同簽訂地:

          _________年____月____日

        加工承攬合同書4

          甲方:

          乙方:,身份證號:

          經過甲乙雙方友好協商,就乙方加工承擔甲方衛生保潔事宜達成一致意見,簽訂本加工承攬協議,供雙方共同遵守:

          一、乙方負責甲方場所的衛生保潔事宜,具體清潔事項包括:

          1、日常清潔區域:

          2、定期保潔區域:

          3、垃圾區域:

          二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求,甲方提出相關意見時,乙方應當按照甲方意見及時改正,直到達到甲方的.要求。

          三、乙方應當在每天早晨九點前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標準應當符合甲方的全部要求,不符合甲方有權要求乙方修正。

          四、乙方應身體健康、誠實勤勞,應嚴格按照操作規范、清潔標準進行工作,確保衛生質量。

          五、乙方在提供保潔服務過程中,必須遵守甲方的規章制度,服從甲方的安排,不得影響甲方正常經營活動。

          六、保潔加工承攬費用為元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉賬,乙方的賬戶為:

          七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對甲方負責,提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔全部責任。

          八、乙方提供保潔服務時,應當注意自身安全,如果因為乙方原因導致自己損害的,由乙方自行承擔全部責任。

          九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準,經甲方兩次通知整改,仍未達到標準的,乙方有權扣除月加工承攬費的10%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權解除本協議,并不支付甲方任何費用。

          十、本協議未盡事宜,雙方協商簽訂書面補充協議解決,書面補充協議與本協議具有同等法律效力。

          十一、乙雙方就本協議執行所發生爭議及糾紛,應本著互利互讓的原則協商解決;協商未果,應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。

          十二、本協議一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

          甲方:乙方:

          年月日年月日

        加工承攬合同書5

          訂立合同雙方:

          承攬方:________________________木具廠     以下簡稱甲方

          定作方:________________________百貨公司    以下簡稱乙方

          甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守、

          第一條 加工成品

          品名規格(長,寬,高cm)單位數量備注

          玻璃柜臺

          塑料臺面柜臺

          玻璃臺面柜臺

          棉布貨架

          大百貨電器貨架

          小百貨貨架

          第二條 加工成品質量要求:

          一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳、

          二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做、

          三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便、

          四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據、

          第三條 原材料由甲方提供、

          第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方、甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見、甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方、因此造成的損失,由乙方賠償、

          第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元、

          第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收、驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準、雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明、

          第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行、交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續、

          第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔、

          第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔、運輸造成的損失,由甲方負責、

          第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款________元(大寫________元)、甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款、乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還、

          第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款、

          第十二條 甲方的違約責任

          一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償、

          二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償、

          三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失、

          四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金、

          五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金、

          六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收、

          第十三條 乙方的.違約責任

          一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失、

          二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金、

          三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失、

          四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金、

          五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失、

          六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用、

          第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任、但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失、

          第十五條 本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴、

          本合同于________年________月________日經公證生效,合同履行完畢即失效、

          本合同一式________份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份、

          甲方:________________________(蓋章)

          代表人:________________________

          地址:________________________

          電話:________________________

          開戶銀行:________________________

          帳號:________________________

          乙方:________________________

          代表人:________________________

          地址:________________________

          電話:________________________

          開戶銀行:________________________

          帳號:________________________

        加工承攬合同書6

          鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產和經營的有限責任公司,并需要加工部件;

          鑒于乙方是在合法注冊的,經營范圍為的公司,具備承攬加工的資質和條件。

          依據《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關的法律法規,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。

          一、甲方委托乙方加工如下產品:

          品名

          規格

          單位

          數量

          備注

          二、原材料提供:

          1、甲方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為:年月日。

          2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。

          3、乙方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為::年月日。

          4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內予以補正。

          三、技術資料及圖紙

          1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。

          2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,提出修改意見。

          3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。

          4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。

          四、質量要求:

          1、乙方加工產品應當符合標準。

          2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。(也可不約定此項目)

          五、加工成品驗收:

          1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。

          2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準,數量以合同規定為標準。

          3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。

          4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。

          六、加工成品交付:

          1、乙方應于年月日將產品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定北京市以外的`交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。

          2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協議,并按協議執行。

          3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。

          4、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。

          七、報酬及支付:

          1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)

          2、報酬的支付采取以下方式

          a甲方應于年月日支付乙方元,于年月日支付乙方元,余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。

          b甲方于乙方每交付件時給付甲方元,乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發票,同時收回相應款額的收據。

        加工承攬合同書7

          承攬方(乙方):

          代表人:

          職務:

          電話:

          經雙方協商,簽定本加工承攬合同,共同遵守執行。

          一、甲方供應原材料:

          原材料:

          規格:

          單位:

          數量:

          日期:

          成品單位耗用量:

          二、乙方完成產品情況:

          品種:

          規格:

          單位:

          數量:

          加工費:單價     金額

          三、技術資料、圖紙提供辦法及保密:

          四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法:

          五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法:

          六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:

          七、貨款及費用結算辦法及期限:

          八、本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。

          甲方(蓋章):

          乙方(蓋章):

          簽訂時間:

        加工承攬合同書8

          甲方:(定做方)

          乙方:(承攬方)附加身份證復印件

          加工_________,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:

          一、甲方權利和義務

          2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的`半成品和不合格產品。

          二、乙方的權利和義務

          1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。

          2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。

          三、違約條款

          1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。

          2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

          四、本合同有效期月,20_________年月日起至20_________年月日止。

          本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

          五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。

          甲方:乙方:

          _______年_______月_______日

        加工承攬合同書9

          訂立合同雙方:

          承攬方:__________________

          定作方:__________________

          定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

          第一條 加工成品:

          ┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

          │品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │

          ├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

          │ │ │ │ │ │

          ├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

          │ │ │ │ │ │

          └─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

          第二條 加工成品質量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)

          第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

          第四條 技術資料,圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)

          第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)

          第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

          第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

          第八條 包裝要求及費用負擔

          第九條 運輸辦法及費用負擔

          第十條 結算方式及期限

          第十一條 其他如:1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

          第十二條 承攬方的違約責任:

          一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

          二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的`損失由承攬方賠償。

          三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

          四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

          未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

          五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

          六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

          七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

          八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

          九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

          十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

          第十三條 定作方的違約責任:

          一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

          二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。

          三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

          四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

          五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

          六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

          七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

          第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

          第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

          本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

          本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

          定作方:____________________(蓋章)

          代表人:____________________(蓋章)

          地址:________________________________

          電話:________________________________

          開戶銀行:____________________________

          帳號:______________________________

          承攬方:__________________________(蓋章)

          代表人:__________________________(蓋章)

          地址:_________________________

          電話:_________________________

          開戶銀行:_____________________

        加工承攬合同書10

          加承合()字第號

          定作方:_______________(簡稱甲方)

          營業執照號碼:_____________________

          承攬方:_______________(簡稱乙方)

          營業執照號碼:_____________________

          根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:

          一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________

          二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________

          三、履行的期限、地點和方式:_________________________

          四、驗收標準和方法:_________________________

          五、結算方式:_________________________

          六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。

          1、承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。

          其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

          2、定作方的違約責任:中途變更定作物的`數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

          其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

          七、雙方約定的其它條款:________________

          八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。

          九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

          十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。

          十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

          十二、本合同簽訂日期:________年________月________日

          定作方:________________

          代表:__________________

          開戶銀行:______________

          帳號:__________________

          承攬方:________________

          代表:__________________

          開戶銀行:______________

          帳號:__________________

          _______年______月_____日

        加工承攬合同書11

          甲方(定作方):

          代理人:

          地址:

          聯系電話:

          乙方(承攬方):

          代理人:

          地址:

          聯系電話:

          甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則,依據《民法典》和其他相關法規的規定,就___________(地點)玻璃供需問題,經雙方友好協商,一致同意簽訂以下加工合同,具體條款如下:

          一、品種、規格、數量、單價:

          玻璃品種: ___________,規格: ___________,數量:___________,單價:___________。

          交貨地點:

          運輸方式、費用:

          1)由乙方負責送貨,運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責,落地驗收后出現破損由甲方負責.

          2)產品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼,標簽編統一貼在白玻面,以便區分。

          二、交貨期:

          合同簽定后,乙方收到甲方訂單后十日內供貨,補片玻璃應在七日內完成。

          三、驗收方式:

          1)玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃,發現有不符合下單尺寸的產品應以及時予以檢驗,若有異議應在三日內以書面形式通知乙方,否則視為驗收產品合格。

          2)_________玻璃制作按國家標準執行,相關規定以行業標準為準.

          六、結算及付款方式:

          甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票,乙方發車后,甲方通知乙方,乙方方可存支票并提供發票給甲方。

          七、違約責任:

          1)雙方應按合同約定履行,乙方若延期供貨,每日應向甲方支付3%作為違約金.

          2)如產品質量達不到設計要求,乙方應承擔一切責任和經濟損失。

          八、其他:

          本合同未盡事宜,由雙方協商解決,合同爭議雙方均有權提起訴訟。

          九、本合同一式兩份,雙方各執一份,由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。

          十、保質期及保修

          1、保質期為二年(驗收之日起)

          2、執行本項目保修期,在保修期內發現玻璃質量問題,乙方無償更換,執行保修內產品所附有的.責任。

          甲方:

          代表:

          賬號:

          戶行:

          ___________年___月___日

          乙方:

          代表:

          賬號:

          戶行:

          ___________年___月___日

        加工承攬合同書12

          定作方:

          承攬方:

          定作方因制作安裝 標識牌,發包給承攬方,有關事宜,經雙方協商一致,達成如下協議: 一、定作方將神舟管業辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發包給承攬方,由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用,該標識牌經驗收合格提供有效發票后,定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內,定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。

          二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內容為:

          1) 制造的內容:"";

          2) 漢字為中文簡體,英文全都為大寫字母;

          3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬),英文高為1.5m;

          4) 字體白天及夜晚均為紅色;

          5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;

          6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;

          7) 全部工程應抗除臺風、龍卷風、地震以外的自然破壞因素;

          三、承攬方應于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。

          四、該標識牌的質保期為兩年,自交付之日起計算。質保期內,承攬方應經常性查看是否有安全隱患,應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標識牌的不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產安全的隱患有權向承攬方提示,承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞,固定不穩和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經濟責任和法律責任,定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質保期內嚴重破損不能修復時,承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的新2x2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修,質保期滿后,承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。

          五、本合同相關定作方發布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分,具有法律效力。

          六、定作方負責將電源關到工程地點30米以內。

          七、對于可能發生的由于施工質量問題而導致的標識牌損壞造成后果,由承攬方承擔責任,施工期間,承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任,如發生意外與定作方無關;安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等,如內外裝修、構件、電器等。

          八、該合同簽訂后承攬方的.安全責任和保修責任不因該標識牌的經營權或所有權的轉讓而失效,該標識牌經營權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的相應權利。

          九、合同未盡事宜,雙方可協商解決。如協商不成,雙方均可向寶應縣人民法院起訴。

          十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。

          十一、該合同一式三份,由定作方執兩份,

          甲方(公章):

          乙方(公章):

          法定代表人(簽字):

          法定代表人(簽字):

          年 月 日

          年 月 日

        加工承攬合同書13

          委托方:_________紡織器材廠(甲方)

          承攬方:_____________電鍍廠(乙方)

          1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:____________

          項目產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

          2、質量標準:

          乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。

          3、原料供應:

          加工用鋅塊由甲方供應。

          4、交貨方式:

          由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。

          5、質量驗收方法:

          完成加工后由甲方按質量標準驗收。

          6、結算方式:

          ____________________。

          7、違約責任:

          甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的.經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。

          甲方:____________紡織器材廠乙方:________________電鍍廠

          法定代表人:(蓋章)________法定代表人:(蓋章)________

          地址:______________________地址:______________________

          銀行帳號:__________________銀行帳號:__________________

          ________年________月______日

        加工承攬合同書14

          定做方:__________

          承攬方:__________

          根據《中華人民共和國民法典》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。

          一、加工制作內容:

          1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

          2、制作內容:_______________________________________________________。

          (1)主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;

          (2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;

          (3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。

          二、合同價款及結算方式:

          1、合同總價暫定為___________,______________________。

          2、合同簽訂當日甲方付___________,______________________給乙方作為合同定金。

          3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。

          三、質量要求:

          1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規范要求。

          2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

          3、要求第三方檢測單位為:

          (1)檢測內容:抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

          (2)其他檢測項目:

          (3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□

          四、交貨地點和時間:

          1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。

          2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。

          五、包裝及運輸:

          1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。

          2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施。

          3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。

          六、雙方權利及義務:

          1、甲方向乙方提供完整的'構件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

          2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

          3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

          4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。

          七、違約責任:

          按《民法典》相關規定執行。

          八、合同糾紛處理方式:

          甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

          九、附則:

          1、本合同_____式_____份,雙方各執_____份。

          2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

          3、未盡事宜,雙方協商解決另補充合同。

          甲方:__________

          乙方:__________

          時間:__________

        加工承攬合同書15

          承攬方:

          地址:

          電話:

          開戶銀行:

          帳號:

          法定代表人:

          定作方:

          地址:

          電話:

          開戶銀行:

          帳號:

          法定代表人:

          定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

          第一條加工成品:

          品名:

          規格:

          單位:

          數量:

          備注:

          第二條加工成品質量要求:

          第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:

          1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。

          承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

          2、用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。

          定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。

          承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。

          承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

          3、原材料等物品交日期計算,參照第七條規定執行。

          第四條技術資料,圖紙提供辦法:

          1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;

          定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。

          承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

          2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

          3、定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。

          第五條價款或酬金:

          價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

          第六條驗收標準和方法:

          1、按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

          2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。

          驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。

          對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。

          保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

          3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

          第七條交貨的時間和地點:

          1、交定作物期限應當按照合同規定履行。

          任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

          2、交定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;

          委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;

          自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;

          雙方另有約定的,按約定的方法計算。

          第八條包裝要求及費用負擔:

          第九條運輸辦法及費用負擔:

          第十條結算方式及期限:

          第十一條其他:

          1、根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。

          定金數額由雙方協商確定。

          定作方不履行合同的,無權請求返還定金。

          承攬方不履行合同的`,應當雙倍返還定金。

          2、根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。

          承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。

          定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;

          有余款的可以請求返還。

          第十二條承攬方的違約責任:

          1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;

          不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;

          經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

          2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;

          少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

          3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。

          定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。

          因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

          4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;

          以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

          未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

          5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。

          6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

          7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位,除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

          8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

          9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

          10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

          如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

          第十三條定作方的違約責任:

          1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

          2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;

          不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。

          3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;

          承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

          4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。

          定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;

          變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;

          如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

          5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;

          以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

          6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

          7、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。

          第十四條不可抗力

          在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;

          在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

          第十五條糾紛的處理:

          加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;

          協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

          第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。

          本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

          本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;

          合同副本一式__________份,交_________各留存一份。

          定作方:

          代表人:

          _________年____月____日

          承攬方:

          代表人:

          _________年____月____日

        【加工承攬合同書】相關文章:

        加工承攬合同書01-06

        承攬加工合同書11-26

        加工承攬合同書范本02-09

        加工承攬原材料合同書01-14

        加工承攬合同書15篇01-31

        單位加工承攬合同書通用11-02

        委托承攬方加工服裝合同書10-15

        產品加工承攬契約10-20

        加工承攬協議09-15

        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码
      3. <sub id="h4knl"><ol id="h4knl"></ol></sub>
        <sup id="h4knl"></sup>
          <sub id="h4knl"></sub>

          <sub id="h4knl"><ol id="h4knl"><em id="h4knl"></em></ol></sub><s id="h4knl"></s>
          1. <strong id="h4knl"></strong>

          2. 免费va国产高清大片在线 | 午夜欧美日韩在线视频二区 | 亚洲精品中文字幕在线19页 | 中字幕视频一区二区三区 | 亚洲高清专区日韩精品 | 亚洲伦乱子亲农村在线视频 |