【精】建設工程合同
現今很多公民的維權意識在不斷增強，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編為大家整理的建設工程合同，希望能夠幫助到大家。
建設工程合同1
詞語定義、適用語言和法規
第一條
下列名詞和用語，除上下文另有規定外，具有如下含義。
�。�1）“工程”是指業主委托實施監理的工程。
�。�2）“業主”是指承擔直接投資責任的、委托監理業務的一方，以及其合法繼承人。
�。�3）“監理單位”是指承擔監理業務和監理責任的一方，以及其合法繼承人。
�。�4）“監理機構”是指監理單位派駐本工程現場實施監理業務的組織
（5）“第三方”是指除業主、監理單位以外與工程建設有關的當事人。
�。�6）“工程建設監理”包括正常的監理工作、附加工作額外工作。
�。�7）“日”是指任何一個午夜至下一個午夜間的時間段。
�。�8）“月”是根據公歷從一個月份中任何一天開始到下一個月相應日期的前一天的時間段。
第二條
工程建設監理合同適用的法規是國家的法律、行政法規，以及專用條件中議定的部門規章或工程所在地的地方法規、地方規章。
第三條
監理合同的書寫、解釋和說明，以漢語為主導語言。當不同語言文本發生不同解釋時，以漢語合同文本為準。
監理單位的義務
第四條
由業主報送委派的總監理工程師及其監理機構主要成員名單、監理規劃，完成監理合同專用條件中約定的監理工程范圍內的監理業務。
第五條
監理機構在履行本合同的義務期間，應運用合理的技能，為業主提供與其監理機構水平相適應的咨詢意見，認真、勤奮地工作。幫助業主實現合同預定的目標，公正地維護各方的合法權益。
第六條
監理機構使用業主提供的設施和物品屬于業主的財產。在監理工作完成或中止時，應將其設施和剩余的物品庫存清單提交給業主，并按合同約定的時間和方式移交此類設施和物品。
第七條
在本合同期內或合同終止后，未征得有關方同意，不得泄露與本工程、本合同業務活動有關的保密資料。
業主的義務
第八條
業主應當負責工程建設的所有外部關系的協商，為監理工作提供外部條件。
第九條
業主應當在雙方約定的時間內向監理機構提供與工程有關的為監理機構所需要的工程資料并保證該資料的準確性。
第十條
業主應當在約定的時間內就監理單位書面提交并要求作出決定的一切事宜作出書面決定。
第十一條
業主應當授權一名熟悉本工程情況、能迅速作出決定的常駐代表，負責與監理單位聯系。更換常駐代表，要提前通知監理單位。
第十二條
業主應當將授予監理單位的監理權利，以及監理機構主要成員的職能分工，及時書面通知已選定的第三方，并在與第三方簽訂的合同中予以明確。
第十三條
業主應為監理機構提供如下協助：
獲取本工程使用的原材料、構配件、機械設備等生產廠家名錄。
提供與本工程有關的`協作單位、配合單位的名錄。
第十四條
業主免費向監理機構提供合同專用條件約定的設施，對監理單位自備的設施給予合理的經濟補償
第十五條
如果雙方約定，由業主免費向監理機構提供職員和服務人員，則應在監理合同專用條件中增加與此相應的條款。
監理單位的權利
第十六條
業主在委托的工程范圍內，授予監理單位以下監理權利：
�。�1）選擇工程總設計單位和施工總承包單位的建議權。
�。�2）選擇工程分包設計單位和施工分包單位的確認權與否定權。
（3）工程建設有關事項包括工程規模、設計標準、規劃設計、生產工藝設計和使用功能要求，向業主的建議權。
�。�4）工程結構設計和其他專業設計中的技術問題，按照安全和優化的原則，自主向設計單位提出建議，并向業主提出書面報告；如果由于擬提出的建議會提高工程造價，或延長工期，應當事先取得業主的同意。
�。�5）工程施工組織設計和技術方案，按照保質量、保工期和降低成本的原則，自主向承建商提出建議，并向業主提出書面報告；如果由于擬提出的建議會提高工程造價、延長工期，應當事先取得業主的同意。
�。�6）工程建設有關的協作單位的組織協調的主持權，重要協調事項應當事先向業主報告。
�。�7）報經業主同意后，發布開工令、停工令、復工令。
�。�8）工程上使用的材料和施工質量的檢驗權。對于不符合設計要求及國家質量標準的材料設備，有權通知承建商停止使用；不符合規范和質量標準的工序、分項分部工程和不安全的施工作業，有權通知承建商停工整改、返工。承建商取得監理機構復工令后才能復工。發布停、復工令應當事先向業主報告，如在緊急情況下未能事先報告時，則應在24小時內向業主作出書面報告。
（9）工程施工進度的檢查、監督權，以及工程實際竣工日期提前或超過工程承包合同規定的竣工期限的簽訂權。
�。�10）在工程承包合同約定的工程價格范圍內，工程款支付的審核和簽認權，以及結算工程款的復核確認權與否定權，未經監理機構簽字確認，業主不支付工程款。
第十七條
監理機構在業主授權下，可對任何第三方合同的義務提出變更。如果由此嚴重影響了工程費用，或質量、進度，則這種變更須經業主事先批準。在緊急情況下未能事先報業主批準時，監理機構所作的變更也應盡快通知業主。在監理過程中如發現承建商工作不力，監理機構可提出調換有關人員的建議。
第十八條
在委托的工程范圍內，業主或第三方對對方的任何意見和要求（包括索賠要求），均必須首先向監理機構提出，由監理機構研究處置意見，再同雙方協商確定。當業主和第三方發生爭議時，監理機構應根據自己的職能，以獨立的身份判斷，公正地進行調解。當其雙方的爭議由政府建設行政主管部門或仲裁機關進行調解和仲裁時，應當提供作證的事實材料。
業主的權利
第十九條
業主有選定工程總設計單位和總承包單位，以及與其訂立合同的簽定權。
第二十條
業主有對工程規模、設計標準、規劃設計、生產工藝設計和設計使用功能要求的認定權，以及對工程設計變更的審批權。
建設工程合同2
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協商， 由乙方承擔
探礦工程， 為保障工程順利進行明確雙方責任和義務達成如下協議：
一、工程項目：
單孔孔深＜200（如果超過200應由甲乙雙方協議再定）
二、鉆孔直徑：
鉆孔Φ75，如果遇到特殊情況不得＜Φ60
三、單價：
（不含稅）。
四、總工程量
五、甲方責任和義務：
1、甲方責任鉆孔設計，孔位定點、鉆孔編錄、取樣及鉆孔驗收。
2、甲方責任負責三通一平（電、水、路）場地平整及外部協調。
3、甲方負責乙方解決施工過程中出現的問題，如搬家人力不夠由甲方給予協調。
4、甲方提供乙方人員住宿（伙食、日常生活等自理）。
5、甲方需承擔乙方無故停工造成的損失，由甲方賠償乙方的誤工費（按實際標準計算），如當地百姓阻撓施工等，不可抗拒力除外。
六、乙方責任和義務
1、乙方負責按設計要求施工并提供合格的`鉆孔。
2、乙方負責鉆孔質量，嚴格按照六大指標執行。
七、工程驗收及付款方式：
1、工程驗收：單孔完工后，由甲方進行驗收， 驗收合格后，以實際進尺計算工程費。
2、付款方式：用現金支付，甲方預付給乙方材料、運輸費等相關的
費用元 , 乙方來回往返車費由甲方承擔(
元
)。 全部工程結束后， 甲方扣除乙方進場費用， 一周內結算清。
3、甲方支付給乙方工程費用（單孔結算）,不得超過一周。
八、鉆孔在實際進尺中如孔內出現坍塌、粉化、溶洞、出水等突發情況下， 甲方應向乙方提供所需的材料等一切費用。在鉆孔打不進去的情況下按實際進尺計算工程費用。九、其它：
本協議未及事宜， 由甲乙雙方協商解決。
十、本合同一式四份， 甲乙雙方各執兩份， 本合同由雙方代表簽字之日起生效。甲方（簽字）： 乙方（簽字）：________年____月____日________年____月____日
建設工程合同3
建設單位：〔以下簡稱甲方〕;
拆遷戶（單位）: 市（縣）區（鎮）街（路）號房主（代表人）〔以下簡稱乙方〕。
根據建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。
第一條 乙方在甲方用地范圍內共有結構的住房幢間，共平方米（原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準；租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）。甲方負責于年月日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建）平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧）。
第二條 乙方應于年月日以前搬往甲方安置的住房或周轉房（或乙方自找的周轉房），甲方于乙方搬遷后日內一次付給乙方搬遷費元。
第三條 甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1．乙方自行找房周轉，每人每月補助元；
2．由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助元；
3．乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。
第四條 甲方安置乙方的住房位于，共套間，層號，配有等裝備。
第五條 乙方家庭的全部成員（18歲以上者）等人一致簽字同意作為乙方代表人，授權他（她）在合同文本和其他文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
第六條 甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的%向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付元違約金）；甲方如不按合同規定的`地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條 其他：。
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；合同副本一式份，交市（縣）房地產管理局、建設銀行、建委、計委等單位各留存一份。
甲方：_________________乙方：_________________
地址：_________________地址：_________________
電話：_________________電話：_________________
代表：_________________代表：_________________
簽約日期：_____________簽約日期：_____________
建設工程合同4
發包人： (以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》以及有關法律、法規的規定，為明確雙方的權利義務，保證雙方的合同目的得以實現，經雙方協商一致，訂立本合同，據以共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
二、工程承包范圍及要求
承包范圍：
合理使用材料，以節約為原則，盡量利用能夠利用的材料，如亂割、亂扔施工材料，不聽管理人員阻止每次罰款200元，并賠償損失。如有違令不聽，甲方有權停止施工，一切責任由乙方自負。經甲方施工人員核實確認違反操作規程施工材料浪費的，責令工班進行整改開出罰款單進行公布，如整改及時到位，罰款可考慮減免，如整改不及時，甲方有權另外安排人員整改，按雙倍工資計酬，并在當月或結算時扣除。如阻撓甲方或施工管理人員，妨礙正常施工，采取加重處罰和清退處理。安全生產人人有責，安全生產是人命關天的'頭等大事，完善安全生產保證措施是工地職工生命的保證。施工現場做到文明施工，互相尊重，職工宿舍要專人負責清掃，工具擺放有序，工作時間，施工現場須戴好安全帽，扣好帽帶，不得赤膊、穿拖鞋上班，如有違反每人次罰款50元，并責令改正。職工宿舍不能私接電線、燒電爐、賭博等，一經發現除沒收用電器、賭博資本外，每次罰款300元，并對班組嚴重警告。木工間及易燃、易爆物旁嚴禁吸煙，場內嚴禁大小便，如有發現者每人次罰款200元。工地上、工作中有矛盾時應及時上報項目部情況。嚴禁打架斗毆，鬧事者從重處罰，嚴重者移交當地公安部門處理。乙方應嚴格執行國家、地方、工地的一切安全制度條例，若不遵守制度條例造成的一切事故，甲方概不負責，均有乙方自已承擔。同時要求乙方積極配合安全生產教育和安全檢查工作，做到防患于未然，將事故消滅在萌芽狀態，杜絕安全事故的發生。
以上如有未盡事宜，甲乙雙方另行協商，本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程合同5
第一章 詞語涵義及合同文件第一條詞語涵義《電力建設工程施工合同》文本，由《電力建設工程施工合同條件》（以下簡 稱《合同條件》和《電力建設工程施工合同協議條款》（以下簡稱《協議條款》） 組成，其用詞用語除《協議條款》另有約定外，應具有本條所賦予的涵義：
1.發包方（簡稱甲方）；《協議條款》約定的具有工程發包主體資格和支付 工程價款能力的當事人。
2.甲方駐工地代表（簡稱甲方代表：甲方在《協議條款》中指定的代表人。
3.承包方（簡稱乙方）：《協議條款》約定的、具有《電力施工企業資質管 理辦法》規定的工程承包主體資格并被發包方接受的當事人。
4.乙方駐工地代表（簡稱乙方代表）：乙方在《協議條款》中指定的代表人。
5.社會監理：受甲方委托、具備《電力工程建設監理單位資質管理辦法》規 定資格的工程監理單位或人員對工程進行的監理。
6.總監理工程師：工程監理單位委派的監理總負責人。
7.設計單位：甲方委托的具備《電力工程勘察設計單位資質管理辦法》規定 的相應資質等級的設計單位。
8.工程造價管理部門：國務院各有關部門、各級建設行政主管部門或如上部 門授權的建設工程造價管理機構。
9.工程質量監督部門：電力工業部、電業管理局、�。ㄖ陛犑小⒆灾螀^）電 力局或其根據《電力基本建設工程質量監督暫行規定》設置的電力建設工程質量監 督機構。
10.工程：《協議條款》約定具體內容的電力建設永久工程。
11.合同價款：以現行的定額、材料預算價和相應的取費標準為指導價格， 通過招標投標或甲乙雙方協商確定，用以支付乙方履約完成工程施工內容的價款總 額。
12.經濟支出：在施工中發生，經甲方確認后以增加預算形式支付的合同價 款。
13.費用：甲方在合同價款之外直接支付的開支或乙方應負擔的開支。
14.工期：甲乙雙方參照電力建設工程項目工期定額等規定，在《協議條款》 中約定的合同工期。
15.開工日期：《協議條款》約定的工程開工日期。
16.竣工日期：《協議條款》約定的工程竣工日期。
17.圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖 紙（包括配套說明和有關資料）。
18.施工現場：經甲方同意、“施工組織設計”或“施工方案”所確定的用 以施工的場地。
19.書面形式：根據合同發生的手寫、打字、復印、印刷的各種通知、任命、 委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經過確認的電報、電傳等。
20.不可抗力：因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成 的爆炸、火災，以及《協議條款》約定等級以上風、雨、震等對工程及履約造成損 害的自然災害。
21.賠償金：責任方彌補對方直接損失和間接損失的費用，包括停工、窩工、 返工、人員和機械設備調遷、材料和構配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理 費等實際費用，以及從這些費用應付之日起所應計取的利息等可得利益的損失。
22.質量缺陷：工程不符合國家或行業現行的有關技術標準、設計文件及合 同對質量的要求。
23.協議條款：結合具體工程，甲乙雙方協商后依法簽訂的書面協議。
第二條 合同文件及解釋順序1.合同文件應能互解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序 如下：
�。�1）《協議條款》；
�。�2）《合同條件》；
�。�3）洽商、變更等明確雙方合同權利義務的紀要、協議等文書；
（4）招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件；
�。�5）工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；
�。�6）標準、規范和其它有關技術資料、技術要求；
�。�7）構成合同一部分的其它文件。
2.當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由 雙方協商解決（實行社會監理的，可先由總監理工程師作出解釋）；雙方意見仍不 一致的，按第三十條約定的辦法解決。
第三條 合同文件使用的語言文字、標準和適用法律1.合同文件使用漢語普通話書寫，雙方可根據需要商定使用少數民族語言譯 本，對合同文件的解釋、說明則使用漢語普通話。
2.適用合同文件的法律是國家的法律、法規，以及電力工業部規章和約定的 其它行業規章、工程所在地地方法規。
3.施工應當使用國家標準、規范和電力行業標準、規范。國家、電力行業沒 有相應的標準、規范時，可約定使用其它行業的或工程所在地地方的標準、規范。 甲方應按《協議條款》約定的時間和份數向乙方提供約定的標準、規范。
4.國內沒有相應的標準、規范時，乙方按《協議條款》約定的時間和要求提 出施工工藝，經甲方代表批準后執行；甲方要求使用國外標準、規范，應報請電力 行業主管部門批準并負責按約定提供中文譯本。
5.規定、翻譯和制定標準、規范及提出施工工藝的費用，均由甲方承擔。
第四條 圖紙1.甲方在開工日期之前按《協議條款》約定的日期和份數（包括竣工圖和現 場存放的份數），向乙方提供完整的施工圖紙，并保證圖紙準確且具有滿足施工要 求的設計深度，乙方按《協議條款》要求做好圖紙保密工作。
2.甲方不能按第四條第一款約定提供全套圖紙，將不能提供的圖紙名稱、提 供期限列入本條款，并保證滿足實施“施工綜合進度計劃”的需要。
3.甲方對圖紙有特殊保密要求的，乙方采取相應的措施保密，由甲方承擔費 用。
4.乙方要求增加圖紙份數，甲方應按《協議條款》約定的時間予以復制、交 付，費用由乙方承擔。
5.乙方未如約收到甲方提供的圖紙，應在5天內將所需圖紙或指示的內容、 理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天內未答復， 按第七條第二款約定處理。
6.乙方發現甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求。 應及時通知甲方代表，酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對 于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發現，甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四 款約定承擔責任，并給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。
第二章 雙方一般責任第五條 甲方代表1.甲方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同 約定的'職責：
�。�1）甲方代表可委派有關具體管理人員承擔其部分權利和職責，并可在任何 時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前3天通知乙方。
�。�2）甲方代表的指令、通知、意見、批準、答復等均由其本人簽字后，以書 面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時， 甲方代表可發出口頭指令，并在24小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指 令應予執行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應于甲方代表發出口頭指令后 48小時內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求后2天內不予答復， 即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時 內提出書面申告，甲方代表在乙方申告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指 令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執行的指令 或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤 所發生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
�。�3）甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批 復等，并如約履行其它約定的義務，否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、 需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后48小時內仍未 予以答復，即視為其確認、同意、批準，應由甲方承擔由此發生的支出，順延因此 延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。
2.實行社會監理的工程，甲方應將總監理工程師行使權利、履行義務的范圍 通知乙方�？偙O理工程師按約定在委托授權范圍內執行職務。
3.甲方代表和總監理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方。后任繼續承擔 前任應負的責任（合同文件約定的義務及其職權內的承諾）。
第六條 乙方代表1.乙方任命駐施工現場的代表按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同 約定的職責：
�。�1）乙方的要求、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代 表，甲方代表在回執上簽署姓名和收到時間后生效。
（2）乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設計”（或施工方案）、依據合 同發出指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取 保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代 表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的支出，相應順延工期；責任在乙 方，由乙方承擔費用。
2.乙方代表易人，應提前7天通知甲方，后任繼續承擔前任應負的責任（合 同文件約定的義務及其職權內的承諾）。
第七條 甲方工作1.甲方按照《建設工程施工現場管理規定》和《協議條款》約定的時間、要 求，完成以下工作：
�。�1）辦理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和 地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續負責解決以上事項遺 留問題。
�。�2）將施工所需水、電、電訊線路從施工現場外部接到《協議條款》約定地 點，并保證施工期間的需要。
�。�3）開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及《協議條款》約定的施工現 場內的主要交通干道予以保養，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。
（4）向乙方提供施工場地的工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準 確。
�。�5）辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路專用線的 申報批準等手續，與有關方面締結工程交跨鐵路、公路通訊線路需要的協議。
�。�6）將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。
（7）組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底，對于需要審 定施工圖預算的應及時予以審定。
（8）協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護，并承擔 有關費用。
（9）按照合同及“施工綜合進度計劃”確定的時間為承包安裝工程的乙方提 供施工現場，保證現場及建筑物、構筑物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。
（10）協調施工現場上的各施工企業相互交叉作業關系，及時處理有關問題。
2.甲方未按合同約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此 造成的乙方損失，延誤工期予以相應順延。
3.甲方將上述某項工作委托乙方完成，應承擔所發生的經濟支出并給付乙方 相應的費用。
第八條 乙方工作1.乙方按照《建設工程施工現場管理規定》和《協議條款》約定的范圍、時 間、要求，完成以下工作：
�。�1）在其設計資格證書允許的范圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計、 與工程配套的設計或施工需要的細部設計，經甲方代表批準后使用。
�。�2）按約定向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關 統計報表。
�。�3）按工程需要設置施工使用的照明、圍欄及警衛，并做好安全、防護設施 的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任。
�。�4）按《協議條款》約定的數量和要求，向甲方代表提供在施工現場辦公和 生活的房屋及設施，發生的費用由甲方承擔。
�。�5）采取有效措施實施地方政府和有關部門對施工現場交通和環境保護的管 理規定。因技術、經濟條件限制，對環境的污染不能控制在規定范圍內的，應由甲 方會同乙方事先報請當地政府有關部門批準。以上費用由甲方承擔，因乙方責任造 成的罰款除外。
�。�6）已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《協 議條款》約定負責保護工作，保護不善發生損壞，乙方自費予以修復。要求乙方采 取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經濟支出，在《協議條款》中約定。甲 方提前使用或擅自動用后發生損壞或其它問題，由甲方承擔責任。
�。�7）按合同的要求做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
（8）保證施工現場清潔。交工前清理現場達到合同文件的要求，承擔因違反 有關規定造成的損失和罰款，合同簽訂后頒發的規定和非乙方原因造成的損失和罰 款除外。
2.乙方未按合同約定履行上述義務。承擔由此造成的費用支出，賠償甲方因 此遭受的經濟損失。
第三章 施工組織設計和工期第九條 進度計劃1.甲方在締結合同后3天內向乙方提供初步設計文件、施工圖紙、施工組織 設計大綱及“供應材料、設計計劃”、“提供土建工程計劃”等資料，乙方據以按 電力建設工程施工技術管理的有關規定和《協議條款》的約定編制“施工組織設計” （或施工方案）、“施工綜合進度計劃”，在開工前如約提交甲方代表。甲方未 如約提供其應提供的資料，按第七條二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織 設計”（或施工方案）和“施工綜合進度計劃”，按第八條第二款處理。
2.甲方代表對于乙方提交的“施工組織設計”（或施工方案）和“施工綜合 進度計劃”同意與否，應在《協議條款》約定的期限內予以答復，逾期未復，可視 為已經同意。經甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計劃”為合同文件， 應共同遵循。
3.乙方應按甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計劃”組織施工， 接受甲方代表的檢查、監督。工程實際進展與之不符時，乙方應按甲方代表的要 求提出改進措施，提交甲方代表批準后執行。重大的施工技術措施，乙方應報請甲 方代表審核批準后實施，由甲方承擔特殊施工技術措施費。
第十條 延期開工1.乙方應按《協議條款》約定和“施工綜合進度計劃”確定的開工日期、開 工條件開始施工，因故不能如期開工的，應在約定的開工日期5天之前，向甲方代 表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求后3天內作出答 復，逾期未答復則視為已同意乙方的延期開工要求。
2.乙方延期開工未按第十條第一款約定征得甲方代表同意，竣工日期不予順 延。
3.乙方由于甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同 意將開工日期推遲，由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失，相應順延工期。
第十一條 暫停施工1.甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求后24小時內 應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工，妥善保護已完成工程， 實施甲方代表的處理意見后向其提出復工要求，經批準后繼續施工。
2.甲方代表未在約定時間內提出處理意見，或在乙方提出復工要求后24小 時內未予答復，乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的，按第七條第二款約定 處理。
3.暫停施工出于非乙方原因，由甲方承擔經濟支出，相應順延工期；停工責 任在乙方，由乙方承擔發生的費用。
第十二條 工期延誤1.對以下情況造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。
�。�1）工程量變化或設計變更；
�。�2）一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；
（3）合同中約定的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。
2.乙方在以上情況發生后5天內，就延誤的內容和因此發生的費用向甲方代 表提出報告，甲方代表在乙方提出報告3天內予以批準或提出修改意見，逾期未予 答復，即視為甲方代表對此報告予以批準。
第十三條 工期提前1.施工中需要提前竣工，雙方協商一致后簽訂“提前竣工協議”，合同竣工 日期何以提前�！疤崆翱⒐f議”應包括以下主要內容：
（1）提前的時間；
（2）乙方采取的趕工措施；
�。�3）甲方為趕工提供的條件；
（4）趕工措施的經濟支出和承擔；
�。�5）提前竣工收益的分享。
2.乙方按“提前竣工協議”修訂施工進度計劃，提交甲方代表批準后執行。 甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃后5天內給予批復，逾期未批復則視為其已 批準。
第四章 質量與驗收第十四條 檢查和返工1.乙方按相應的電力建設施工及驗收技術規范、約定采用的標準、設計的要 求和甲方代表依據合同發出指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗， 為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改，承 擔由自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返 工、修改的經濟支出，由甲方承擔，工期相應順延。
2.以上檢查合格后，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任。
3.以上檢查檢驗應執行電力建設工程施工質量檢驗及評定標準等規定，在不 影響正常施工的前提下進行，如影響正常施工，除非經檢查檢驗為質量不合格，因 此發生的費用則由甲方承擔，相應順延工期。
第十五條 質量等級評定1.工程質量應達到約定的工程施工質量檢驗及評定標準規定的合格條件。甲 方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的經濟支出，對工期有 影響的應給予相應順延。
2.工程達不到約定質量條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工， 乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條 件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔 違約責任。
3.由于設計或材料、構件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質量 條件，乙方予以返工，修改的經濟支出由甲方承擔，工期相應順延。乙方無力予以 修改的，經甲方代表認可，該部分可不在評定質量等級之列。
4.雙方對工程質量有爭議，可按第三十條約定處理。
第十六條 隱蔽工程和中間驗收1.需要進行中間驗收的工程或部位，在《協議條款》中約定其名稱、驗收時 間、要求及甲方應提供的便利條件。
2.工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后在 隱蔽或中間驗收48小時前通知甲方代表驗收，并準備驗收記錄。通知包括乙方自 檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。驗收合格，甲方代表在驗收記 錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改后重 新驗收。
3.工程質量符合規范要求，驗收24小時后，甲方代表不在驗收記錄上簽字， 可視為甲方代表已經批準，乙方可進行隱蔽或繼續施工。
第十七條 分部試運1.工程具備分部試運條件，應接電力建設工程啟動及竣工驗收規程等規定進 行分部試運。除約定由設備制造、供貨單位自行調試的以外，分部試運由乙方負責， 編制分部試運方案和措施，提交甲方代表批準后執行。甲方代表在乙方提交方案 后7日內予以批準或提出修改意見，逾期未批復即視為經甲方代表批準。
2.乙方在分部試運的48小時之前通知甲方代表參加，甲方代表不能按時參 加部分試運可書面委托他人全權代表，非發生第三十七條約定的情況不得推遲。
3.分部試運的調整試驗記錄，由乙方及調試單位作出，甲方代表在記錄上簽 字，作為質量驗收和整套啟動的依據。
4.由于乙方原因試運達不到驗收要求，甲方代表在試運后24小時內提出修 改意見，由乙方按其意見修改后重新試運。
5.甲方代表未參加分部試運且未委托他人代理，或參加試運未在約定時間內 提出修改意見、試運合格不簽字驗收，試運結束24小時后試運記錄自行生效，甲 方應予承認，乙方可繼續施工并可據以辦理有關手續。
6.經分部試運合格的設備和系統，由于生產或試運需要繼續運轉，可交由甲 方負責保管和運行維護。
7.分部試運費用除已包括在合同價款之內或《協議條款》另有約定的，均由 甲方承擔。
8.由于設計、設備制造、操作不當等非乙方原因造成試運達不到驗收要求， 由乙方或由乙方配合責任方拆除、修理、重新安裝，所發生的費用及重新購置材料、 設備價款和運費等，均由甲方給會后與責任方結算，延誤的工期予以相應順延。
第十八條 驗收和重新檢驗1.單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應如約予以驗收， 由乙方在驗收48小時前提交“驗收通知”，通知甲方代表參加驗收，通知包括 驗收的內容、時間、地點，附上乙方自檢記錄。
2.甲方代表不能按時參加驗收可書面委托他人代理，或在驗收24小時前向 乙方提出延期要求，延期不得超過兩天。否則，乙方可自行組織驗收，甲方應承認 其驗收記錄有效。
3.無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗的要求時， 乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔 由此發生的經濟支出，賠償乙方損失并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發生 的費用，工期也予順延。
第五章 合同價款與支付第十九條 合同價款及調整1.甲乙雙方在簽訂《協議條款》時交換各自開戶銀行出具的履約保函，保證 依法履約付款，待保修期滿后退還。
2.合同價款在《協議條款》中予以約定，按《建設工程價款結算辦法》和《 關于基本建設工程實行竣工結算的具體規定》結算付款，任何一方不得擅自改變， 發生下列情況之一的可作調整。
建設工程合同6
甲方(委托人)：__________________法定代表人：______________________身份證號碼：______________________
乙方(居間人)：__________________身份證號碼：______________________
甲乙雙方為了發揮各自的優勢，根據《民法典》及相關法律法規，經雙方充分協商，依照平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1.1乙方接受甲方委托，負責就__________________建設工程項目(以下稱該工程項目)，推薦給甲方，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位或總包單位簽訂該工程項目的轉∕分包施工合同，取得施工權。
1.2“居間成功”是指完成本工程項目與總包單位簽定分包合同，即視為乙方全部完成居間服務委托事項。
甲方未簽定分包合同以取得實質性施工權，則視為委托事項未完成。
二、乙方義務
2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目前期的主要信息，并提供相關的業務咨詢服務，開展與業主方和總承包方有效的協調，并促成甲方取得工程施工分包權。
2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目基本信息的真實可靠(但涉及項目審批手續是否齊全、建設資金是否到位等重要信息，在乙方促成雙方見面溝通后，由甲方自行向總包方或業主方咨詢，乙方對其完整性、真實性等不具進一步核實義務，不承擔連帶責任)，最終促成甲方能夠如約進場進行實質性施工。否則，視為乙方提供信息不真實，居間服務不成功，甲方不予支付任何居間報酬。
2.3乙方應盡到作為居間人的謹慎和誠實義務，協助甲方做好各項前期準備工作。
為甲方協調爭取并達成施工合同后，乙方仍有義務協助甲方協調好與建設單位、總承包單位的關系(前提是甲方已經及時地履行了本合同規定，向乙方足額支付了相應的居間報酬。
且如需乙方出差，其差旅費、交通費、食宿費等一切費用均由甲方承擔，否則乙方有權不予協調)。
2.4在居間服務過程中，乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細節，不必向甲方匯報溝通，不屬于本合同履行之前提條件。
三、甲方義務
3.1甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責施工所需要的各類資金的籌措，并做好簽定合同前所需的手續準備。
3.2如果居間成功，則由甲方全面履行和總包單位所簽訂的分包施工合同。
甲方應認真履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3.3如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。
如遇下列情形(包括但不限于)，均不影響甲方對第3.2和3.3條的執行，甲方已支付給乙方的居間報酬不得索還：3.3.1甲方將此工程予以轉包、分包或與第三方公司∕個人合作的`;3.3.2因甲方技術、資金等原因，導致甲方無法繼續履行建設工程合同的;3.3.3因施工過程中出現安全事故、工程質量等問題，被業主方或總包方勒令停工、中止工程建設合同的;3.3.4其它非不可抗力原因導致的工程停工、中止。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
根據第條關于“居間人促成合同簽訂成功，委托人應當按約定支付報酬”的規定，甲方完成簽訂該工程承包項目合同時本合同立即生效。
合同生效后甲方必須按如下方式支付居間服務費：
4.1本項目居間服務費為工程總造價的__________________%(稅后)作為酬金。甲方應無條件地按此標準，即項目簽定的合同工程量__________________萬元的_________%計__________________萬元(稅后)，作為乙方的居間報酬。
工程結算造價確認后，如因施工范圍變更等原因，導致工程最終結算價與原合同存有明顯差異(上下超過±2%)，最后一期居間服務報酬支付時可作相應調整，多還少補(但出現第3.3條之情形的，不予調整)。
4.2本合同簽字生效后，甲方在與業主方或總包方簽訂施工轉∕分包合同后，甲方按照下表時間、數額要求分3次向乙方支付居間報酬(稅后，不需居間人開具任何發票)。
其中：①甲方每次向乙方支付居間報酬，均與業主方或總包方向甲方撥付工程款項同步。
不論其款項性質(臨建費、備料款、進度款等)，在甲方到賬后5個工作日內無條件支付給乙方;
�、诿看胃犊顣r，如向乙方支付的居間報酬高于同批次業主方或總包方向甲方撥付的款項，其差額由甲方自行補足，不得以此為由拒付、延遲支付，否則按本合同第5.3條執行;③每次支付具體帳號、方式等，由乙方指定，甲方無條件服從。
五、特別約定
5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方掛靠的公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。
甲方承諾向乙方、業主方及總包方提供的相關資料是真實、有效、合法的，是可查詢、可驗證的。
5.2在居間服務過程中，甲方為完成委托事項產生的居間費用，即使乙方最終未能完成居間服務，也由甲方自行獨立承擔。
如果乙方居間成功，這費用也不從居間報酬中扣除。
居間報酬如需納稅，由甲方承擔，乙方所得居間報酬為稅后的合法資金，擁有永久性支配和使用權。
5.3甲方取得工程建設施工合同后，若惡意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列處治，并放棄一切抗辯和反訴權利;居間人可憑此合同依法凍結甲方公司的銀行帳戶及資金，采取停止工程施工等措施;本合同自動轉為甲方公司欠居間人報酬的欠條;追回應兌現的居間報酬并按該筆費用總額加收滯納金(______‰∕日);按所欠居間報酬部分的二倍收取罰金;追索期間所產生的一切費用(含律師費、訴訟費、執行費、財產保全費、公證費、違約金、罰金、差旅費等)均由甲方承擔。
5.4居間服務成功完成后，在工程建設期間，若業主方、總包方與甲方發生實施過程中一切執行糾紛或資金糾紛等，與居間人無關，居間人不承擔任何責任，一切法律責任和經濟風險由甲方全部承擔。
5.5本居間合同為不可撤消、不可更改的無條件保證兌現的見索即付憑證，與甲方其他相關義務不相抵觸，獨立執行，不受甲方企業改制、更名或更換法人代表或股東而影響，具有永久法律效力。
六、保密事項
6.1甲、乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密，包括甲方的財務信息、技術專利、經營信息等，也包括乙方對居間報酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同內容，由泄密方承擔一切后果。但法律法規另有規定或雙方另有書面協議約定的除外。
6.2保密期為五年。
七、合同終止
7.1本合同簽字生效后，本工程項目由第三方獲得，乙方未完成居間服務的，本合同自動終止。
7.2如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
7.3甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執，雙方應通過友好協商解決;如協商不成，雙方同意提交乙方所在地仲裁委員會仲裁或者當地法院提起訴訟解決。
九、其他事項
9.1本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份，均具同等法律效力。
9.2本合同自雙方或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章生效之日起生效。
9.3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破損等，均以另一方完好的合同為準。
如有未盡事宜，雙方可通過協商，達成一致后簽訂書面協議予以補充，與本合同具有同等法律效力。
十、附件
10.1甲方“企業法人營業執照”、“組織機構代碼證”、“開戶許可證”、法定代表人身份證復印件，蓋甲方公章予以確認。
10.2乙方身份證復印件。
10.3授權委托書(如需)。
甲方(蓋章)：__________________
____________年_________月______日
乙方(蓋章)：__________________
____________年_________月______日
建設工程合同7
委托人：
監理人： 經雙方協商一致，簽訂本合同。
一、 委托人委托監理人監理的工程(以下簡稱“本工程”)概況如下： 工程名稱： 工程地點： 工程規模： 總 投 資：
二、 本合同中的'有關詞語含義與本合同第二部分《標準條件》中賦予它們的定義相同。
三、 下列文件均為本合同的組成部分：
(1) 監理投標書或中標通知書;
(2) 本合同標準條件;
(3) 本合同專用條件;
(4) 在實施過程中雙方共同簽署的補充與修正文件。
四、 監理人向委托人承諾，按照本合同的規定，承擔本合同專用條件中議定范圍內的監理業務。
五、 委托人向監理人承諾按照本合同注明的期限、方式、幣種，向監理人支付報酬。 本合同自 年 月 日開始實施，至 年 月 日完成。 本合同一式 份，具有同等法律效力，雙方各執 份。
委托人：(蓋章) 監理人：(蓋章)
住 所： 住 所：
法定代表人：(蓋章) 法定代表人：(蓋章)
開戶銀行： 開戶銀行：
帳 號： 帳 號：
郵 編： 郵 編：
電 話： 電 話：
本合同簽訂于 年 月 日
建設工程合同8
詞語定義、適用語言和法規 第一條下列名詞和用語，具有如下含義：
�。�1）“工程”是指業主委托實施監理的工程，工程建設監理合同標準條件。
�。�2）“業主”是指承擔直接責任的、委托監理業務的一方，以及其合法繼承人。
�。�3）“監理單位”是指承擔監理業務和監理責任的一方，以及其合法繼承人。
（4）“監理機構”是指監理單位派駐本工程現場實施監理業務的組織。
�。�5）“第三方”是指除業主、監理單位以外與工程建設有關的當事人。
�。�6）“工程建設監理”包括正常的監理工作、附加工作和額外工作。
�。�7）“日”是指任何一個午夜至下一個午夜間的時間段。
（8）“月”是根據公歷從一個月份中任何一天開始到下一個月相應日期的.前一天的時間段，合同范本《工程建設監理合同標準條件》。
第二條工程建設監理合同適用的法規是國家的法律、行政法規，以及專用條件中議定的部門規章或工程所在地的地方法規、地方規章。
第三條監理合同的書寫、解釋和說明，以漢語為主導語言。當不同語言文本發生不同解釋時，以漢語合同文本為準。 監理單位的義務 第四條向業主報送委派的總監理工程師及其監理機構主要成員名單、監理規劃，完成監理合同專用條件中約定的監理工程范圍內的監理業務。
第五條監理機構在履行本合同的義務期間，應運用合理的技能，為業主提供與其監理機構水平相適應的咨詢意見，認真、勤奮地工作。幫助業主實現合同預定的目標，公正地維護各方的合法權益。
第六條監理機構使用業主提供的設施和物品屬于業主的財產。在監理工作完成或中止時，應將其設施和剩余的物品庫存清單提交給業主，并按合同約定的時間和方式移交此類設施和物品。
第七條在本合同期內或合同終止后，未征得有關方同意，不得泄露與本工程、本合同業務活動有關的保密資料。 業主的義務
第八條業主應當負責工程建設的所有外部關系的協調，為監理工作提供外部條件。
第九條業主應當在雙方約定的時間內免費向監理機構提供與工程有關的為監理機構所需要的工程資料。
第十條業主應當在約定的時間內就監理單位書面提交并要求作出決定。
建設工程合同9
一、案件要旨
本案要旨為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，這涉及到民事訴訟中的一項基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據：訴訟標的是否一致，訴訟請求是否一致，當事人是否一致，爭議事項是否一致，應當就具體案件結合當事人的具體訴訟請求及其依據，以及行使處分權的具體情況進行綜合判斷。
20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算�！� 該結算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容； 另經法院對被告當時主管工程的負責人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數額，不包括原告本案所起訴的數額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數額不能確定。
本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，一審法院審理認為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認為，洛基公司認為協議上手寫部分內容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的.結算協議書來證明自己的主張，也未提供證據證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數額記不清，并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。
二、案件來源
河南省孟津縣人民法院（20xx）孟民一初字第21號，河南省洛陽市中級人民法院（20xx）洛民終字第1699號
三、基本案情
被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》，合計工程結算數額為163972.02元，協議約定在被告收到業主工程款30日內支付給原告。在該結算協議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算�！痹摻Y算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。審理中經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容；另經法院對被告當時主管工程的負責人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數額，不包括原告本案所起訴的數額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數額不能確定�，F原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數額便條復印件13張，共計款49550元。
四、法院審理
一審法院認為：審理中雙方對本案的爭執焦點，一是原告現要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數額84330元能否認定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數額的原始結算憑據，按照庭審中原告提供的相關證據，對被告所欠零雜工程款數額應認定為49550元，超出部分，證據不足，不能認定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規定，判決如下：一、被告洛陽市基礎工程有限公司于判決書生效后十日內一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。
二審法院審理認為：洛基公司與楊治安在對華陽電廠工程進行結算時，形成的結算協議書一式二份，楊治安一審庭審時出示了該結算協議書原件，現洛基公司認為協議上手寫部分內容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結算協議書來證明自己的主張，也未提供證據證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干。而且一審法院在對當時的項目負責人朱遵壽所做的調查的筆錄中，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數額記不清，并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。根據雙方所簽訂的結算協議上備注內容顯示洛基公司欠楊治安84330元，一審法院判令洛基公司支付楊治安工程款49550元，楊治安并未提起上訴，視為其認可該49550元工程款數額，故本院對此予以維持。洛基公司稱朱遵壽不是項目負責人，不能代表其公司，以及閆水利不是其公司職工的主張，其并未提供證據證明，而且在雙方所簽訂的施工協議中朱遵壽明確作為洛基公司項目負責人予以簽名，故對此上訴主張，法院不予采信。()綜上，上訴人的上訴理由，不能成立，依據《中華人民共和國民事
訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
五、與本案及類似案例相關的法規索引
《中華人民共和國民事訴訟法》
第一百一十一條 人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：
�。ㄒ唬┮勒招姓V訟法的規定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；
（二）依照法律規定，雙方當事人對合同糾紛自愿達成書面仲裁協議向仲裁機構申請仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機構申請仲裁；
�。ㄈ┮勒辗梢幎ǎ瑧斢善渌麢C關處理的爭議，告知原告向有關機關申請解決；
（四）對不屬于本院管轄的案件，告知原告向有管轄權的人民法院起訴；
（五）對判決、裁定已經發生法律效力的案件，當事人又起訴的，告知原告按照申訴處理，但人民法院準許撤訴的裁定除外；
�。┮勒辗梢幎ǎ谝欢ㄆ谙迌炔坏闷鹪V的案件，在不得起訴的期限內起訴的，不予受理；
�。ㄆ撸┡袥Q不準離婚和調解和好的離婚案件，判決、調解維持收養關系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內又起訴的，不予受理。
建設工程合同10
甲方：施工隊負責人
電話：_____
乙方：建池戶(村)
電話：_____
甲乙雙方于______年___月___日在____就承建沼氣池一事進行協商簽訂本合同。具體條文如下：
一、建池標準及價格：沼氣池按國標(GB475084)建設。全包單價____元座，總價____元。包工不包料單價____元座，總價____元。
二、甲方責任權力：
1、負責完成池體建造、灶具安裝和沼氣池的正常啟動。
2、為乙方發放《農村戶用沼氣池安全管理和使用》技術卡片，指導乙方學會沼氣池的日常操作管理和安全使用基本知識。
3、按全縣統一價格收取建池費用，并開據縣沼氣辦印發的統一收據。
4、承擔沼氣池建后質量保修責任。沼氣池主體______年內出現坍塌、漏氣的'(因不可抗拒的自然災害或人為毀壞的除外)，灶具及配件______年內出現質量問題的(乙方自行購置的除外)，負責修復或調換。
三、乙方責任權力：
1、為甲方施工創造良好的環境，并與甲方搞好施工配合。
2、按甲方指導認真學習沼氣池安全使用操作規程，加強安全防范。進出料口要加蓋保護，防止人畜掉進池內造成傷亡，不得在池口試火，不得開口自修，如有故障，要及時報服務站人員檢修，杜絕出現安全事故。
3、向甲方提供戶主姓名及身份證號，以便填寫《___縣農村戶用沼氣池建設情況登記表》。并妥善保存好統一收據，以備兌現補助。
4、模具到位一次付清施工費用。如發生建池質量糾紛，報縣鄉沼氣辦組織鑒定，沼氣辦負責協調甲方限期修復。
5、保障甲方施工期間的設備安全。施工期間設備交由乙方保管，乙方因保管不善，每丟失模具一片賠償300元，施工后乙方不得以任何理由阻止甲方模具運轉，否則，每耽誤一天賠償損失費100元。
四、未盡事宜，雙方協商后再定。
五、本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，縣沼氣辦、鄉鎮政府各備案一份。
甲方：________
乙方：________
______年___月___日
建設工程合同11
發包人：_____________
設計人：______________
發包人委托設計人承擔人防地下室設計，工程地點為______________，經 雙方協商一致，簽訂本合同，共同執行。
第一條、本合同簽訂依據。
1.1《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》和《建設工程勘察設計市場管理規定》。
1.2國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。
1.3建設工程批準文件。
第二條、設計依據
2.1發包人給設計人的委托書。2.2發包人提交的基礎資料。
2.3設計人采用的主要技術標準是：
《人民防空地下室設計規范》、《人民防空工程設計規范》、《人民防空工程戰術技術要求》、《人民防空工程設計防火規范》、人防工程防護設備選用圖集及其它現行的相關規范、標準。
第三條、合同文件的優先次序構成本合同的文件可視為是能互相說明的，如果合同文件存在歧義或不一致，則根據如下優先次序來判斷：
3.1合同書;
3.2發包人要求及委托書;
第四條、本合同項目的名稱、規模、階段、投資及設計內容(根據行業特點填寫)4.1本工程人防地下室建筑面積暫定___________平方米。
4.2設計人承擔人防地下室的建筑、結構、通風、給排水、電氣五個專業的人防設計(包括方案、初步設計階段、施工設計階段及平戰轉預案編制)。不包含平時功能及消防設計。
第五條、發包人向設計人提交的有關資料、文件及時間
5.1方案設計階段：規劃局批準的建筑方案圖紙(總平面、各層平面、剖面)電子文件。
5.2初步設計階段：建筑初步設計圖紙(建筑總平面、各層平面、剖面;結構地下室平面;風、水、電地下室平面)電子文件。
5.3施工設計階段：建筑施工圖設計圖紙(建筑總平面、各層平面、剖面;結構地下室平面、風、水、電地下室平面)電子文件;地質勘察報告。
第六條、設計人向發包人交付的設計文件、份數、地點及時間6.1方案階段：人防地下室建筑平面圖二份。時間：________個工作日。
6.2初步設計階段：人防地下室各專業初步設計圖紙四套。時間：____________個工作日。
6.3施工設計階段：人防地下室各專業施工設計圖紙八套。時間：______________個工作日。
6.4提供設計圖紙同時，提交初步設計審查及施工圖審查所需計算書、電子文件及其它相關資料。
6.5設計圖交付地點為_____________
第七條、費用
7.1雙方商定，本合同的設計單價為￥_____________平方米， 總費用暫定為￥__________萬元。
7.2最終結算總費用為實際人防設計面積設計單價____________。
第八條、支付方式
8.1本合同生效后三天內，發包人支付設計費總額的__________%，計作為定金(合同結 算時，定金抵作設計費)。
8.2設計人提交初步設計圖紙后三天內，發包人支付設計費總額的__________%，計￥_________。
8.3設計人提交施工設計文件后三天內，發包人支付設計費總額的_________________%，計￥_____________。
8.4人防驗收通過后三天內，發包人支付設計費總額的_______________%，計￥______________
第九條、雙方責任
9.1發包人責任
9.1.1發包人按本合同第五條規定的內容，在規定的時間內向設計人提交基礎資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。發包人提交上述資料及文件超過規定期限________天以內，設計人按本合同第六條規定的交付設計文件時間順延;發包人交付上述資料及文件超過規定期限天以上時，設計人有權重新確定提交設計文件的時間。
9.1.2發包人變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計返工時，雙方除另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外，發包人應按設計人所耗工作量向設計人支付返工費。
9.1.3在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發包人已付的定金：已開始設計工作的，發包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付：超過一半時，按該階段設計費的全部支付。
9.1.4發包人必須按合同規定支付定金，收到定金作為設計人設計開工的標志，未收到定金，設計人有權推遲設計工作的開工時間，且交付文件的時間順延。
9.1.5發包人應按本合同規定的金額和日期向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額千分之二的逾期違約金，且設計人提交設計文件的時間順延。逾期超過天以上時， 設計人有權暫停履行下階段工作，并書面通知發包人。本合同項目停緩建，發包人均應支付應付的設計費。
9.1.6發包人要求設計人比合同規定時間提前交付設計文件時，須征得設計人同意，不得嚴重背離合理設計周期。
9.2設計人責任
9.2.1設計人應按國家規定和合同約定的技術規范、標準進行設計，按本合同第六條規定的`內容、時間及份數向發包人交付設計文件(出現9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5規定有關交付設計文件順延的情況除外)。設計人負責按發包人提供要求進行設計并獲報建及驗收。
9.2.2設計合理使用年限為_________年。
9.2.3設計人對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人設計錯誤造成工程質量事故損失或設計錯誤造成工程返工，設計人除負責采取補救措施外，還應賠償發包人實際損失。
9.2.4由于設計人原因，延誤了設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。
9.2.5合同生效后，設計人要求終止或解除合同，設計人應雙倍返還發包人已支付的定金。
9.2.6設計人交付設計文件后，按規定參加有關部門的設計審查，并根據審查結論負責不超出原定范圍的內容做必要調整補充。設計人負責向發包人及施工單位進行設計交底、及時處理有關設計問題，配合人防設備安裝及施工過程中隱蔽工程驗收，參加竣工驗收。
9.2.7設計人積極做好人防地下室從設計到施工過程中與人防辦、建設方、上部設計院、土建施工方、監理、人防專業廠家等多個相關單位的專業技術協調與咨詢工作。
9.2.8設計人協助發包人辦理人防專業的報批和驗收工作。
第十條、保密
雙方均應保護對方的知識產權，未經對方同意，任何一方均不得對對方的資料及文件擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同項目外的項目。如發生以上情況，泄密方承擔一切由此引起的后果并承擔賠償責任。
第十一條、訴訟
本建設工程設計合同發生爭議，發包人與設計人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意向當地人民法院起訴。
第十二、合同生效及其他
12.1發包人要求設計人派專人長期駐施工現場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂技術咨詢服務合同。
12.2本工程項目中，設計人不得指定建筑材料、設備的生產廠或供貨商。發包人需要設計人配合建筑材料、設備的加工訂貨時，所需費用由發包人承擔。
12.3發包人委托設計人承擔本合同內容以外的工作服務，另行簽訂協議并支付費用。
12.4由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。
12.5本合同雙方簽字蓋章即生效，一式四份，發包人和設計人各執二份。
12.6本合同生效后，按規定應到項目所在地省級建設行政主管部門規定的審查部門備案;雙方履行完合同規定的義務后，本合同即行終止。
12.7雙方認可的來往傳真、電報、會議紀要等，均為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
12.8未盡事宜，經雙方協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。
發包人名稱：___________(蓋章)設計人名稱：__________(蓋章)
法定代表人：____________法定代表人： ____________
簽約代表：______________簽約代表：________________
電話：__________________電話：______________
傳真：__________________傳真： ______________
開戶銀行：______________開戶銀行：_____________
銀行賬號：_____________
日期：____________日期：_____________
建設工程合同12
一、施工組織設計和工期
（一）進度計劃
乙方投標文件中的施工組織設計（或方案），甲方對進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在簽訂合同后七天內提供修正的施工組織設計，甲方代表將在三天內批復。
�。ǘ┕こ涕_工和工期
1．乙方中標后三天內準備進場。
2．乙方與甲方簽訂工程承包合同生效后，須在七天內開工。
3．合同工期以乙方的中標工期為準。
�。ㄈ┕て谘诱`
1．對下述原因造成竣工日期推遲的，經監理方和甲方代表確認簽證后，合同工期相應順延。
�。�1）由甲方原因造成的延誤。
�。�2）不可抗拒的自然因素。
（3）重大的設計變更。
2．非上述原因，乙方不能按合同約定的時間竣工，應承擔違約責任，除罰沒工期履約保證金外，每延遲一天再罰XX元。
二、工程質量與驗收
�。ㄒ唬┕こ藤|量標準
1．乙方應嚴格按國家頒發的建設工程強制性條例、施工驗收規范和質量評定標準進行施工，如有違反施工規范規程，甲方有權暫停其施工，由此產生的`經濟損失由乙方負責。
2．甲方提交的設計圖紙、說明和有關的技術資料作為施工的有效依據，開工前由甲方組織進行施工圖技術會審，會議紀要作為施工的補充依據。
3．如發現設計圖紙有誤或因施工原因需要修改設計時，必須事先由監理工程師簽署意見，并交甲方及設計單位辦理認可手續后方可實施。
4．甲方或設計單位提出合理修改設計時（聯系單），乙方不得借故拒絕。
�。ǘ┕こ藤|量等級
1．乙方中標所承諾的質量等級標準為本工程的合同約定條件，中標方如未達到質量保證的除限期整改外，罰沒質量履約金。
2．本工程質量等級：一次性驗收合格以具備竣工驗收備案條件為準，創杯以獲獎正式證書為準。
3．本工程甲方委托_________監理公司監理。
4．隱蔽工程驗收，乙方必須提前三天通知甲方及監理公司，經甲方和監理方等有關單位驗收簽字后方可進行下一道工序施工。
三、合同價款與支付
�。ㄒ唬┕こ炭钪Ц�
按月完成工作量的80%，以有關部門審核作為付款依據（具體另商議）；
�。ǘ┖贤瑑r款的調整
發生下列情況之一的合同價格可以調整：
�。�1）暫定材料價確定（需經甲主及監理公司簽證）；
（2）設計變更：需經設計院甲方及監理公司簽證；
�。�3）中標單位在本工程的管理人員的勞保統籌交納有效證件。
四、關于保修
1．本工程保修期限，執行國家《建設工程質量管理條例》，土建_____年，防水落石出______年，安裝______年。
2．保修期從甲方批準的竣工之日算起。工程的保修押金為工程總造價的3%（其中15%為屋面工程保修押金），在保修期滿28天后，退還保修金（不計息）。
3．保修期間出現的質量問題，乙方應在接到甲方通知日起三天內前來負責做無償修理。如逾期，甲方有權請第三方進行修理，其修理費用由乙方負責。
4．竣工后，乙方應按規范進行沉降測量，并將資料提供給甲方。
五、其他事項
1.本項目的中標人為承包人，嚴禁分包。特殊項目確實需要分包，應經甲方許可。如果項目經理在施工現場的到位率低于90%，且項目經理無故更換，甲方有權按項目總成本的1%~5%扣除罰款，直至合同終止。由此造成的一切損失由乙方承擔，甲方保留索賠權。
2.乙方應按照國家有關施工規范和規定進行施工。乙方應對材料、設備、操作等施工質量事故負責，甲方不承擔任何責任。
3.乙方必須認真做好安全文明施工，遵守社會保障等有關規定，做好環境衛生和計劃生育工作。乙方應對違規造成的罰款和一切后果負責，甲方不承擔任何責任。
4.工程竣工后，中標人應向招標人提供三套符合建筑工程檔案要求的全套資料，其中兩套為原件。
5.本招標文件作為施工合同附件之一具有同等法律效力。
投標人(蓋章):________________
法定代表人(簽字蓋章)
__________年_________月_________日
建設工程合同13
發包方（以下稱甲方）：
承包方（以下稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程內容：
四、承包形式：
第二條 工程期限
一、合同工期總日歷天數 天
開工日期：年月日
竣工日期：年月日
二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期可相應順延
１、在施工中如因停電、停水８小時以上或連續間歇性停水、停電３天以上（每次連續４小時以上），影響正常施工；停水停電2天以上；
2、因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素；
�。�、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。
第三條 工程價款、結算及付款方式（是不是有付預付款或進度款的時候乙方開不了票？）雙方同意按下述第方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應提供正式發票。
第一種方式：本合同實行固定總價，經甲乙雙方核定按本工程合同
包干價為 元人民幣（大寫： ）。任何政策性因素和市場因素均不調整包干價。
1、本合同簽訂后 日內，甲方支付 元工程款；
2、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付元工程款；
3、余款 元作為質量保證金，待保修期滿后十五個工作日內無息支付。
第二種方式：本合同實行按實結算，雙方使用晨曦軟件，依據最新現行定額計價規范和施工期（或材料定購期）的信息價（信息價不明確的以甲方確認材料價為準）進行計算，計算后的總價下浮%作為本合同的結算價款。
1、甲方于 支付 元；
2、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，提交竣工驗收報告及工程決算書，經甲方審核確認后，付至結算價款的95%，留5%做質保金，待保修期滿后15個工作日內付清。
3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現場代表簽字并加蓋公章后方可作為結算依據。
第四條 建筑材料、設備的供應和采購
一、工程材料、設備由乙方采購。（是否都是包工包料？）
二、乙方采購的材料、設備，必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的材料需要復驗的，乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的，方可用于工程；復驗不符合質量要求的'，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。（材料進場是不是要甲方確認？）
第五條 施工與設計變更
一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，并及時做好現場簽證。
三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。
第六條 工程質量管理及驗收
一、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
二、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等）。 驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
三、工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。
第七條 安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第八條 質量保修
一、本工程保修期限為 年，自工程竣工驗收合格起算。
二、在免費保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。乙方在接到甲方維修通知后 小時內到達現場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。
乙方保修聯系電話：；乙方保修聯系人： 。
第九條 違約責任（乙方擅自修改圖紙的違約責任，甲方延遲付款的違約責任均無）
一、乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的 向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期15日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付違約金人民幣元。
二、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約，視情節輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應賠償因此給甲方造成的損失。（可否作為解除合同條件？）
三、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第十條 糾紛解決辦法 因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條 附 則
一、甲方代表為，乙方代表為 。
二、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
戶名：
開戶銀行：
帳 號：
年_____月_____日 年_____月_____日
建設工程合同14
第一部分 協議書
發包方（全稱）_____________________________
承包方（全稱）_____________________________
承包方資質等級_____________________________
承包方安全生產許可證號_______________ JZ安許可證字________________
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本園林綠化建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱______________________________________________
工程地點______________________________________________
工程內容______________________________________________
工程立項批準文號______________________________________
資金來源______________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍______________________________________________
三、合同工期
開工日期______________________________________________
竣工日期______________________________________________
合同工期總日歷天數__________________________________天
四、質量標準
工程質量標準__________________________________________
五、合同價款
金額（人民幣）：小寫__________元，大寫_____________元。
六、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中的含義相同。
七、承包方向發包方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
八、發包方向承包方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
九、合同生效
合同訂立時間__________年__________月__________日
合同訂立地點____________________________________
本合同雙方約定___________________________后生效。
發 包 方：________________（公章） 承 包 方：_________________（公章）
住 所：_______________________ 住 所：_________________________
法定代表人：_______________________ 法定代表人：_________________________
委托代理人：_______________________ 委托代理人：_________________________
電 話：_______________________ 電 話：_________________________
傳 真：_______________________ 傳 真：_________________________
開 戶 銀 行：______________________ 開 戶 銀 行：________________________
帳 號：_______________________ 帳 號：_________________________
郵 政 編 碼：______________________ 郵 政 編 碼：________________________
第二部分 通用條款
一、合同文件
1．合同文件及解釋順序
1.1．合同文件應能相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優先解釋順序如下：
（1）本合同協議書
�。�2）中標通知書
�。�3）投標書及其附件
�。�4）本合同專用條款
�。�5）本合同通用條款
�。�6）標準、規范及有關技術文件
�。�7）圖紙
（8）工程量清單
�。�9）工程報價單或預算書
合同履行中，發包方、承包方關于工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
1.2．當合同文件內容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發包方、承包方協商解決。雙方也可以提請上海市園林綠化行業協會作出解釋。雙方協商不成或不同意上海市園林綠化行業協會的解釋時，按本通用條款第四百九十條關于爭議的約定處理。
2．適用法律、標準及規范
2.1．適用法律和法規
本合同文件適用中華人民共和國的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規，由雙方在專用條款中約定。
2.2．適用標準、規范
本合同文件適用《城市綠化工程施工及驗收規范》（CJJ/T82－99）、《園林工程質量檢驗評定標準》（DG/TJ08－701－20xx）、《園林綠化養護技術等級標準》（DG/TJ08－702－20xx）。
若上述標準、規范有調整或修訂，適用最新版本。
若雙方認為，合同文件還需適用其它的國家標準、規范，雙方可在專用條款內約定；沒有國家標準、規范但有行業標準、規范的，約定適用行業標準、規范的名稱；沒有國家和行業標準、規范的，約定適用工程所在地地方標準、規范的名稱。發包方應按專用條款約定的'時間向承包方提供一式兩份約定的標準、規范。
國內沒有相應標準、規范的，由發包方按專用條款約定的時間向承包方提出施工技術要求，承包方按約定的時間和要求提出施工工藝，經發包方認可后執行。發包方要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。
建設工程合同15
甲方(發包方)：
乙方(承包方)： 住址：
身份證號碼：
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致訂立本合同。
一、承包工程范圍和內容：
1、范圍：
樓工程，基礎、主體項目工程所有的模板工程等需支模的全部分項工程、設計變更及模板垃圾現場清理、衛生包干及標化工程涉及的常規用工。
2、內容：
1)配合施工員放樣、釘測龍門樁、搭設木工棚。
2)從基礎墊層開始到工程全部竣工木模翻樣;模板的配制、焊限位，止水片、模板安裝、拆除;支模架的搭拆、穿墻螺絲桿的制作安裝;模板的清理、上油、歸堆、預留洞;預埋件的設置;圈梁、大馬牙蹉邊設置防漏條;預制構件支、拆模板;澆筑混凝土時的看護;炸模漏混凝土的鑿除、清理;模板拆除后鐵釘撥除、整理、堆放、鋼管扣件歸堆;進場材料卸車等定額及施工圖所包含的全部工程內容包括技術措施等內容。(本工程不發生木工點工)
3)所有支模架必須設置掃地桿，由施工員、技術負責人、監理驗收符合要求后才能進入下一道工序的施工,如不符合要求且不采取加固措施的,則項目部點工進行施工，費用由乙方承擔，每工日為壹佰伍拾元;梁柱施工必須貼膠帶，違者罰款200元/次。
4)支模架不得與外架連接，如發現一次則罰款200元/次，外架上不得堆放模板、方木、鋼管等。
二、承包方式：
包清工，甲方提供鋼管、模板、管卡、方木、垂直運輸機械，其余鐵絲、元釘、小型機具三級配電箱及電纜和勞保用品均由乙方自行購置，除塔吊外所有開機操作工費用由乙方負責支付。(安全帽由甲方代購，費用乙方自理)
三、工程質量標準：
1、工程質量必須達到優質工程要求，杜絕質量事故發生，工程全過程必須嚴格按照規程操作。模板的斷面尺寸、水平位置、標高必須正確無誤，如有差錯由乙方承擔一切責任。模板的支撐必須牢固可靠，避免炸�，F象，拆模注意混凝土的齡期和對混凝土成品的保護，未經項目部同意，不得隨意鑿拆。
四、結算付款方式：
1、結算價格：乙方工程質量必須達到優質工程標準，按模板接觸面積每平方米多層 元、小高層 元、高層 元(含鐵絲、元釘等)一次性包干。
2、如乙方中途退出承包，則按已完成工程量的50%結算，工人工資由承包者自己解決，與項目部無關，并且甲方有權追究由乙方造成的工期延誤的各項經濟損失。
3、如乙方由于自身原因二次結構退出不做的，則按模板接觸面積每平方米25.00元在工程款中扣除。
4、工程款支付：
1)工程開工合同簽訂后，職工生活費每月按實際出勤人數(28天)每人每月支付750元(由項目部代發，結算時在工程款中扣除)，班組長每月領取20__元生活費(結算時在工程款中扣除)，結構封頂時支付工程總款的 85 %，工程二次結構完成付工程總款 5 %，工程總體竣工驗收達標后付工程總款 5 %，余款 5 %在炸模部分砼鑿除后二個月內付清。
2)承包方承擔所有風險責任、自負盈虧。在支付職工生活費時必須要有出勤職工的工資表及身份證(在項目部安全科登記的)，工資表上工數必須同出勤工數相等，并有施工員及工地負責人簽字認可。
五、工期責任指標：
1、乙方按照甲方提供的工程進度必須按期完成所承包范圍內的所有工作內容，確保工程如期完成，如沒有按項目部的`進度計劃如期完成，則每推遲一天罰款 500 元，因支模原因影響其它工種進度及施工所造成損失應承擔一切損失。
2、乙方有責任配合前后工序銜接工作，合理配備勞動力，確保工程施工進度。
3、除不可抗拒的自然災害外，必須堅持每天施工及加夜班(根據施工的進度計劃)。
4、二次結構必須及時跟上，不得影響泥工班的施工。
六、安全責任指標：
1、認真執行“安全第一，預防為主”的方針，嚴禁違章指揮、違章作業。
2、不得安排未經三級教育的新工人，不戴好安全帽上崗作業人員，否則一切事故責任由乙方承擔。進入施工現場發現不戴安全帽每人次罰款壹拾元，安全頻率和歇工率分別控制在“0”。
3、機械設備操作必須是專職人員持上崗證操作，嚴禁違章操作。
4、施工過程中如發生安全及人身事故及在施工過程中對其它班組造成損害的，費用在5000.00元以下的由乙方承擔;5000.00元以上的超額部分由項目部承擔50%，其余由乙方承擔。
七、消防管理指標：
1、班組必須嚴格執行消防制度，每個工人必須接受消防知識教育。
2、嚴格實行用火申報審批手續，寢室內禁止使用煤氣和電爐電飯煲等，發現一次罰款100元。
3、加強易燃易爆物品的使用管理及清除工作，生活區內嚴禁燃放煙花爆竹。非專職人員不得使用氧氣瓶，進場后并設專人管理。
4、消防器材不得挪作它用，并必須有專人負責。
5、禁煙區內禁止吸煙，同時不準吸游煙。
八、文明施工指標：
1、必須遵守地方政府和項目部的“雙標化工地”的各項文明施工規定。
2、施工人員必須掛證上崗施工。嚴禁使用童工及有先天性疾病或傳染病者。
3、施工人員要服從甲方人員的指揮，文明施工搞好各自工作面的落手清工作，材料堆放整齊。
4、搞好宿舍衛生，寢室長排好值日表，生活垃圾要入桶，門前實行衛生包干。
5、宿舍內嚴禁私開伙食及用大功率電器(包括電爐、熱得快、電飯煲等)，發現一次除沒收該用具外處以500元罰款，按次類推計。罰款在承包班組當月生活費中扣除。
6、宿舍每間裝有電表，用電數值超過項目部規定的數值按國家電力價雙倍取費，對活動房門窗及玻璃損壞按價賠償，在承包款中扣除。
九、治安管理指標：
1、每個職工到達工地，首先向甲方申請填表。接受三級教育。交納審辦暫住證，勞務證的費用，提供身份證復印件，領取施工上崗證。
2、乙方職工必須服從項目部管理人員的指揮，遵守各級治安保衛制度和有關的規章制度。宿舍內不得留宿外來人員。
3、各班組負責人必須認真做好治安工作，嚴禁賭博、打架、偷盜等違法行為的發生，(特別是打群架的，除了賠償造成工期延誤損失及受害人全部損失外，項目部還處以乙方承包人5000元人民幣以上罰款，肇事當事人處以500元人民幣的罰款，另外公安機關罰款一并由乙方承包，如本班組發現有偷盜行為按臟物十倍罰款，第二次加倍按次類推，必要時清退出場。
十、材料設備管理責任指標：
1、乙方必須提前10天以書面形式提交工程所需材料、用量，如乙方不能按時提交材料、用量申報，造成材料不能按時進貨，影響進度等造成損失由乙方承擔。
2、乙方必須做好所承包分項工程材料每天的落手清工作，做到材料不浪費，科學配料。甲方如發現有浪費工程材料現象的，每次處以人民幣200元的經濟處罰，罰款在當月工程款中扣除。乙方應配合各幢號施工員的測量、放線、定位等工作。模板拆除時必須撥除鐵釘，鋼管、管卡、模板按指定地點分類堆放整齊，班組如不按要求執行，按每平方一元的單價扣除或按施工細則規定處罰。
十一、甲乙雙方的職責：
1、甲方職責：
1) 甲方對乙方的工作進行全面的安排給予指導和督促。每月編制詳細的施工進度計劃，并對乙方進行施工技術、進度計劃的交底。
2) 對乙方的新工人進行進場安全技術交底。
3) 甲方對乙方的施工進度、質量、安全生產、文明施工進行動態管理、檢查督促，乙方及時整改施工中存在的問題，幫助乙方解決施工中存在的困難，確保工程順利施工。
4) 甲方協助乙方到有關部門辦理相關證件，解決乙方人員的住宿、就餐的場所住宿每人一鋪，男女不得混居，嚴禁帶家屬占房，帶家屬的要自己解決住宿。
5) 甲方確保施工現場安全設施到位，做好現場消防，治安方面的防范工作。
2、乙方職責：
1)依據昆山市人民政府關于訂立勞務合同文件精神，與每位進場工人員簽訂一式四份勞務用工合同，上交開發區勞動局、項目部各一份。
2)根據甲方的施工進度計劃及質量、技術要求，保質保量按期完成施工任務。
3)嚴格遵守國家及地方政府的法律、法規、遵守公司、分公司、項目部的有關規章制度，遵守社會公德，嚴格執行勞動法，嚴禁使用童工。
4)做到安全生產、文明施工，搞好消防、治安保衛工作和宿舍及施工現場的衛
生工作，如由于乙方違章施工，違章操作而發生的消防、安全事故，一切均由乙方負責。
5)提前一周向甲方提供材料進場計劃，班組要成立QC小組，運用全面質量管理的方法，消除施工中的質量通病。
6)所有進場職工必須具備有關證件(身份證、暫住證、勞務證、計劃生育證)并
配合甲方辦理現場上崗證，特殊工種必須持上崗證上崗。
7)愛護施工現場的一切財產，協助甲方一起做好產品的保護和材料的保管。
8)乙方必須指定班組安全員，負責班組安全生產、治安保衛工作，每天做好班
前安全教育，并做好書面記錄，項目部不定期抽查。
9)乙方必須配備專職文明施工檢察員，每天檢查班組的文明施工，宿舍衛生情
況，及時整改不足之處，以保證場地、宿舍、食堂、廁所等場所的整潔衛生。
10)乙方必須配備專職翻樣工和現場技術人員指導檢查施工質量，協作放線。
11)樓面澆搗時，乙方守模人員如不到位，甲方有權以每人每天150元的工資另作安排。
12)嚴禁在生活區、宿舍樓上隨地小便、倒水，違者罰款50元。
13)嚴禁在工地新建住宅內大、小便，如發現罰款100元/次。
十二、獎罰辦法：
1、施工進度每拖延一天、根據情況罰500元/天，情節嚴重者作辭退處理。無
故不加夜班罰款200元處理。
2、于乙方原因造成返工而使材料損失的，由乙方賠償甲方的材料損失，并處罰款。
3、班組長的到位率必須達到每月25天，每少一天罰200元。(特殊情況經請假同意者例外)班組長的出勤由甲方施工負責人考核。
4、重要節假日(如春節)甲方因工程施工進度的需要，需乙方繼續施工的，必須服從甲方指揮，否則甲方有權終止合同，并對前期的工程款不予支付。
十三、其它約定條款：
乙方必須服從甲方：《現場施工管理細則》、《材料管理細則》、《文明施工管理細則》條款的管理。乙方若勞動人員不足，有作業面無人做時，甲方有權另行安排作業人員參與分項作業，根據對方要價，工資在乙方的總工程款中扣付。如乙方在管理上混亂，工地安全、工程進度，質量未達到要求，造成材料浪費，甲方提出罰款與整改措施后，仍整改不到位的，甲方有權終止協議，乙方于當日退場。乙方的余款按實際完成的工作量的50%結算。承包方對自己工人所付的工資，一切由承包方負責。
十四、本合同工未明確事項：
乙方必須按甲方制定的《施工現場管理細則》、《材料管理細則》、《文化標化管理細則》及獎罰措施執行。本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，雙方簽字后生效，工完帳清失效。
甲方代表：
乙方代表：
年 月 日
【建設工程合同】相關文章：
建設工程合同10-11
建設工程合同10-31
工程建設合同11-16
工程建設合同12-23
建設工程基本建設借款合同02-17
建設工程合同【熱門】01-25
建設工程合同【推薦】01-25
檢測建設工程合同03-02
勘察建設工程合同02-19
工程建設合同【精】03-23