建筑施工合同合集15篇
在人們愈發重視契約的社會中，我們用到合同的地方越來越多，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編收集整理的建筑施工合同，希望能夠幫助到大家。
建筑施工合同1
一、建筑施工合同中管理費
（一）管理費全額返還給實際施工人
最高人民法院（20xx）民抗字第10號案件中，最高人民檢察院提起抗訴，理由為：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得�！薄督ㄖā返诹邨l第一款規定：“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。” 收繳或者沒收非法轉包、違法分包的非法所得，充分體現了法律對非法轉包、違法分包行為的否定性評價，立法目的在于規范建筑業市場，保證建筑工程質量，進而保證人民群眾生命、財產安全。具體到本案，十六化建公司依據無效的《設備租賃合同書》取得的105萬元管理費，系違法分包所得，是典型的非法所得，無論是判歸十六化建公司還是返還胡某，都沒有法律依據，應當予以收繳。
最高人民法院審理認為：根據《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”上述司法解釋通過對“非法轉包”等無效行為取得的“非法所得”規定“可以”進行收繳，目的在于平衡當事人之間的利益關系，及時制裁違法行為，進一步規范建筑市場，保證建筑工程質量，進而保證人民生命、財產安全。對建設工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應根據案件實際情況及當事人違法情節而定，不能因為適用懲罰措施而導致當事人利益嚴重失衡。最高人民法院根據本案實際情況，判決十六化建公司全額返還已收取的管理費。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，依據《解釋》第四條對定，將非法轉包人已經取得的管理費，認定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式，而是根據案件實際情況，以公平公正原則為基礎，以平衡各方利益為標準，做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。
（二）法院酌定管理費支付比例
最高人民法院（20xx）民申字第1277號案件中，最高人民法院審理認為：本案中所涉及《工程施工合同》因屬非法轉包而無效，合同自成立時起不具有法律約束力，因此該合同中約定騰達公司轉包后可向實際施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費的條款亦無效，故騰達公司根據合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費用，不予支持。騰達公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協調，原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達公司支付施工管理費55．6241萬元，并無不當。
最高人民法院（20xx）民申字第1635號案件中，最高人民法院審理認為：原審判決鑒于教育公司對工程進行了施工管理和組織工作，依照公平原則，酌定以工程款8236363.09元為基數，參照教育公司發包小額工程按照造價2%收取管理費的實際情況，按照工程價款1.5%的比例確定管理費公平合理。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據無效合同的.處理原則，認定合同中的管理費條款亦無效。但是上述案件中，違法分包人或非法轉包人實際上進行了施工管理和組織工作，依據民法中的公平原則，酌定實際施工人管理費支付比例。最高人民法院并未將管理費視為工程價款的一部分，從而參照合同約定確定管理費數額，而是將管理費確定為違法分包人或非法轉包人實際進行的管理和組織工作的勞務費用，從而酌定實際施工人管理費數額。
（三）根據過錯原則確定管理費數額
最高人民法院（20xx）民申字第861號案件中，最高人民法院審理認為：20xx年12月30日《工程施工承包協議》約定：乙方（余松堅、黃澤喜）按工程實際結算總價的22%扣繳甲方（中太公司）的工程管理費、稅金。如前所述，20xx年12月30日《工程施工承包協議》性質為轉包合同，應認定為無效，中太公司與余松堅、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費、稅金的法律性質主要是轉包訴爭工程漁利費用，屬違法所得，不宜認定為合同無效后應當據實結算的工程款；盡管此約定是當事人真實意思表示，但合同被認定為無效后，如何分配此筆費用屬審判權即自由裁量權調整范疇；一、二審判決根據案件實際情況決定各半分配并無不當。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款，法律依據不足，本院不予支持。
上述案件中，最高人民法院在確認建設工程合同無效后，根據我國《合同法》第五十八條規定：“合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任�！鄙鲜霭讣校欠ㄞD包人和實際施工人對涉案承包協議的無效均有過錯，最高人民法院根據過錯責任原則，依據法院自由裁量權確定管理費數額。
�。ㄋ模└鶕贤男星闆r結算
最高人民法院（20xx）民申字第1078號案件，最高人民法院審理認為：對管理費，從二審查明的案件事實來看，雙方在有關會議紀要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標收取。對此，實系路航公司為履行合同所產生的必需的開支，屬于工程價款的一部分，即使合同無效，雙方亦應根據合同情況按實進行結算。因此，二審判決認定謝劍標應按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費，并無不當。
上述案件中，最高人民法院在認定建設工程合同無效后，認定涉案管理費屬于工程價款的一部分�！督忉尅返诙䲢l規定：“建設工程施工合同無效，但是建設工程竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持�！鄙鲜霭讣�，涉案合同雖然無效，但是路航公司實際履行了管理義務，該管理義務對應工程款中的一部分。涉案工程竣工驗收合格，雙方參照合同結算工程價款時，亦應當參照合同約定按實結算管理費。
（五）尚未支付的管理費無需再支付
最高人民法院（20xx）民申字第1522號案件中，最高人民法院審理認為：《解釋》第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”根據上述規定，人民法院收繳當事人非法所得的前提條件為當事人已經實際取得。本案中，因當事人未實際取得分包合同中約定的10%管理費，且華隆公司未能提交對此項工程進行過管理并支付相應管理費的證據，二審法院對此處理并無不當。
二、建筑施工合同的法律含義
建設工程施工合同是指發包方（建設單位）和承包方（施工人）為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價款。建設工程施工合同是承包人進行工程建設施工，發包人支付價款的合同，是建設工程的主要合同，同時也是工程建設質量控制、進度控制、投資控制的主要依據。施工合同的當事人是發包方和承包方，雙方是平等的民事主體。
三、管理費用的法律意思是什么
管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的，或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。
管理費用屬于期間費用，在發生的當期就計入當期的損失或是利益。
企業應通過“管理費用”科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入“本年利潤”科目的管理費用，結轉后該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。
建筑施工合同2
1建筑施工合同管理的現狀
建筑施工合同包含了施工準備、施工質量的控制、圖紙和設計的規范性控制、安全控制、合同變更、工程風險、工程驗收、仲裁和糾紛處理、檔案資料的管理、進度控制等內容。從建筑施工企業可以看到，其合同內容包含了非常多的內容，而且也具有非常強的專業性。在履行建筑施工合同中會涉及到多個方面的利益，不僅關系到投資方和建設方，而且還和土地、環保等管理部門都有很大的關系，這些特點進一步增加了合同的復雜度。合同的履行時間比較長，建筑施工項目往往由于工程結構復雜，決定了其短期內不能夠完成。施工過程和程序要求比較嚴格，建筑施工過程往往受到國家相關法律的約束。由于我國建筑行業發展的限制，使我國在建筑施工合同管理方面的法律法規仍然不夠完善，使某些合同條款存在無法可依的情況。部分企業不重視法律的意義，在發生合同糾紛后，企業往往需要花費大量的時間和精力來解決這些問題，影響了企業的正常經營。例如一些企業對合同管理不夠重視，對合同內容和條文不能夠認真的研究，在發生爭執的時候才開始重視合同內容。在合同的簽訂過程中，陰陽合同的現象也比較常見，這進一步造成了合同管理的困難。對合同中的索賠部分沒有按照合同管理要求來簽訂，以致在發生糾紛的時候，不能利用賠償策略來維護企業的合法利益，造成企業資金的浪費。同時部分企業對合同管理意識不夠，沒有嚴格按照我國合同法等法律的規定認真簽訂和執行合同。部分企業不重視合同管理，常常在付款的時候才補簽合同，這樣在發生糾紛的時候，不能夠明確合同雙方的權利和責任，使工程項目在實施上存在隱患。部分企業對建筑施工合同管理人員的素質要求不夠高，不重視對合同管理人員的培養，高素質的合同管理人才成為了影響企業發展和進步的障礙。
2建筑施工合同管理措施分析
由于建筑施工合同具有一系列比較獨特的特點，所以施工合同的內容復雜而且內容比較多，給合同的管理和實施帶來了一定的困難。建筑施工合同管理是對建筑施工項目工程中所涉及到的合同簽訂、履行、變更、以及索賠等內容進行全面的管理。合同管理可以分為兩個方面的內容。一是對某個單項合同的管理，也就是從合同訂立到履行結束所進行的管理。二是對整個工程項目的合同管理，從項目合同的總目標對施工合同進行控制。要提高企業合同管理的質量，可以從以下幾個方面做起：
2.1首先應當提高合同管理人員的素質。合同管理人員的業務素質對施工合同的管理具有至關重要的作用，應當選擇符合合同管理崗位而且素質和條件都比較優秀的人才。在平時的工作中應當加強相關的職業培訓，加強業務人員的職業道德教育，促進建筑施工合同管理人員素質的不斷提高。對建筑施工合同管理人員應當明確其責任，對于具有貢獻的業務人員要給予適當的獎勵，提高其工作上的積極性。
2.2完善公司建筑施工合同的管理機構。應當在公司內部建立從上到下的健全機制，在企業管理中各個部門都應當服務于企業合同管理。對于投資企業來說，為了保證資金的安全和投資的效益，應當對合同的草擬、簽訂、責任劃分、合同跟蹤等環節建立健全的可操作的制度。完善企業內部關于施工合同的相關管理制度，不僅要緊密的結合我國的合同法和建筑行業的相關法律，還應當結合企業的實際情況，建立可以執行操作的合同管理制度。
2.3不斷的完善合同的內容。要大力的借鑒一些比較優秀的合同文本，保護好企業的合法利益，防止合同管理人員因為對一些專業詞匯理解不到位而產生漏洞。明確合同雙方的責任和義務，在合同執行過程中如果出現問題應當具有相應的條文作為雙方協調的依據。我國建設部門和工商部門所推薦的建筑施工合同文本，是根據國際建筑施工合同同時又結合我國施工企業的經驗而編寫的，具有非常強的實踐性，其合同文本比較嚴謹，所表達的意思比較準確，得到了施工合同管理人員的青睞。比較標準的合同文本有利于合同雙方履行，有利于防止合同管理人員因為個人能力都產生的漏洞，同時也能夠明確各自的責任，在發生糾紛的時候便于解決糾紛。如果不能夠使用示范的合同文本，也應當在合同管理中認真的和示范文本進行對比，防止合同簽訂中出現錯漏和歧義。在合同的簽訂過程中還可以到專門的管理部門如工商管理部門以及法律專家對合同管理進行指導，防止出現無效合同和詐騙的情況發生，盡力提高合同的執行率和履行率。
2.4加強對合同履行過程中的管理。在工程中標之后，施工單位應當和建設單位簽訂工程合同，建筑施工合同經過前期的招標等準備工作后，就進入到了履行階段。合同履行是按照合同的要求來完成施工的任務，如果在履行階段不能夠很好的'進行管理，也容易造成經濟損失。對于建筑施工合同來說，由于其履行階段比較長，所以應當做好長期的監督管理工作。在履行階段應當促使施工企業按照合同要求進行施工，同時及時的跟蹤合同的執行情況，要掌握和收集合同履行過程中的信息和資料，以便及時發現問題和解決問題。對于合同執行過程中的合同變更，要努力的分析其原因，按照目標管理的要求，對不需要進行變更的地方要堅決拒絕，防止出現資金投資的浪費。在合同的履行應當建立嚴格的驗收制度，保證建筑施工的安全和質量。
3結束語
建筑施工合同作為市場中的兩個經濟主體確定各自權利和義務具有法律效力的文件，合同雙方應當嚴格的按照法律的要求，從合同的文本到其中細節方面進行認真仔細審查，切實保護好雙方的權利。對于企業來說，應當加強對施工合同的管理，防止出現糾紛無法可依的情況，努力保護好企業的合法經濟權益。在發生糾紛的時候，能夠按照合同的要求積極進行索賠，只有這樣才能使企業得到更好的發展。
建筑施工合同3
第一部分 合同條件
一、詞語含義及合同文件
第一條 詞語含義。在本合同，下列詞語除協議條款另有約定外，應具有本條所賦予的含義：
1．合同：是指為實施工程，發包方和承包方之間達成的明確相互權利和義務關系的協議。包括合同條件、協議條款以及雙方協商同意的與合同有關的全部文件。
2．協議條款：是指結合具體工程，除合同條件外，經發包方和承包方協商達成一致意見的條款。
3．發包方（簡稱甲方）：協議條款約定的具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
甲方的具體身份、發包范圍、權限、性質均需在協議條款內約定。
4．承包方（簡稱乙方）：協議條款約定的具有工程承包主體資料并被甲方接受的當事人。
5．甲方駐工地代表（簡稱甲方代表）：甲方在協議條款內指定的履行合同的負責人。
6．乙方駐工地代表（稱簡乙方代表）：乙方在協議條款內指定的履行合同的負責人。
7．社會監理：甲方委托具備法定資格的工程建設監理單位對工程進行的監理。
8．總監理工程師：工程建設監理單位委派的監理總負責人。
9．設計單位：甲方委托的具備與工程相應資質等級的設計單位。
本合同工程的裝飾或二次及以上的裝飾，甲方委托乙方部分或全部設計，且乙方具備相應設計資質，甲、乙雙方另行簽訂設計合同。
10．工程：是指為使建筑物、構筑物內、外空間達到一定的環境質量要求，使用裝飾裝修材料，
對建筑物、構筑物外表和內部進行修飾處理的工程。包括對舊有建筑物及其設施表面的裝飾處理。
11．工程造價管理部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程造價管理部門。
12．工程質量監督部門：各級建設行政主管部門或其授權的建設工程質量監督機構。
13．合同價款：甲、乙雙方在協議條款內約定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程內容的價款總額。招標工程的合同價款為中標價格。
14．追加合同價款：在施工中發生的、經甲方確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。
15．費用：甲方在合同價款之外需要直接支付的開支或乙方應承擔的開支。
16．工期：協議條款約定的、按總日歷天數（包括一切法定節假日在內）計算的工期天數。
17．開工日期：協議條款約定的絕對或相對的工程開工日期。
18．竣工日期：協議條款約定的絕對或相對的工程竣工日期。
19．圖紙：由甲方提供或乙方提供經甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。
20．分段或分部工程：協議條款約定構成全部工程的任何分段或分部工程。
21．施工場地：由甲方提供，并在協議條款內約定，供乙方施工、操作、運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場
地（包括一切通道）。
22．施工設備和設施：按協議條款約定，由甲方提供給乙方施工和管理使用的設備或設施。
23．工程量清單：發包方在招標文件中提供的、按法定的工程量計算方法（規則）計算的全部工程的分部分項工程量明細清單。
24．書面形式：根據合同發生的手寫、打印、復寫、印刷的各種通知、證明、證書、簽證、協議、備忘錄、函件及經過確認的會議紀要、電報、電傳等。
25．不可抗力：指因戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其它非甲乙方責任造成的瀑炸、火災，以及協議條款約定的自然災害等。
第二條 合同文件及解釋順序。合同文件應能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，其組成和解釋順序如下：
1．協議條款；
2．合同條件；
3．洽商、變更等明確雙方權利、義務的紀要、協議；
4．建設工程施工合同；
5．監理合同；
6．招標發包工程的招標文件、投標書和中標通知書；
7．工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙；
8．標準、規范和其它有關的技術經濟資料、要求；當合同文件出現含糊不清或不一致時，由雙方協商解釋，協商不成時，按協議條款第35條約定的辦法解決。
第三條 合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。合同文件使用漢語或協議條款約定的少數民族語言書寫、解釋和說明。
施工中必須使用協議條款約定的國家標準、規范。沒有國家標準、規范時，有行業標準、規范的，使用行業標準、規范；沒有國家和行業標準、規范的，使用地方的標準、規范。甲方應按協議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規范。
國內沒有相應標準、規范時，乙方應按協議條款約定的時間和要求提出施工工藝，經甲方代表和設計單位批準后執行。
甲方要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。本條所發生購買、翻譯和定標準、規范的費用，均由甲方承擔。
適用于合同文件的法律是國家的法律、法規（含地方法規），及協議條款約定的規章。
第四條 圖紙。甲方在開工日期7天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。
使用國外或境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等的責任和費用承擔。
二、雙方一般責任
第五條 甲方代表。甲方代表按照以下要求，行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：
1．甲方代表可委派有關具體管理人員，行使自己部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知乙方。
2．甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執行上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，乙方應于甲方代表發出口頭指令后7天內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求24小時后不予答復，視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后24小時內提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙立即執行的指令或乙方加有異議，但甲方代表決定仍繼續執行的指令，乙方應予執行。因指令錯誤而發生的追加合同價款和對乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
3．甲方代表應按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務。否則乙方在約定時間后24小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時內不予答復，應承擔由此造成的追回合同價款，并賠償乙方的有關損失，延誤的工期相應順延。甲方代表易人，甲方應于易人前7天通知乙方，后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。
第六條 委托監理。本工程甲方委托監理，應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。
非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的'任何義務。
合同履行中，發生影響甲，乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。
為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理。
總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續履行賦予前任的權利和義務。
三、施工組織設計和工期
第十條 施工組織設計及進度計劃。乙方應在協議條款約定的日期，將施工組織設計（或施工方案）和進度計劃提交甲方代
表。甲方代表應按協議條款約定的時間予以批準或提出修改，逾期不批復，可視為該施工組織設計（或施工方案）和進度計劃已
經批準。乙方必須按批準的進度計劃組織施工，接受甲方代表對進度的檢查、監督。工程實際進展與進度計劃不符時，乙應按甲
方代表的要求提出措施，甲方代表批準后執行。
第十一條 延期開工。乙方按協議條款約定的開工日期開始施工。乙方不能按時開工，應在協議條款約定的開工日期7天
前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在7天內答復乙方。甲方代表7天內不予答復，視為已同意乙方要求，工
期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，竣工工期不予順延。
甲方征得乙方同意并以書面形式通知乙方后，可要求推遲開工日期，承擔乙方因此造成的追加合同價款，相應順延工期。
第十二條 暫停施工。甲方代表在確有必要時，可要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出處理意見。乙方應按
甲方要求停止施工，并妥善保護已完工工程。乙方實施甲方代表處理意見后，可提出復工要求，甲方代表應在48小時內給予答
復。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后48小時內未予答復，乙方可自行復工。停工責任在甲
方，由甲方承擔追加合同價款，相應順延工期；停工責任在乙方，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時作出答復，施工無
法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消合同，由甲方承擔違約責任。
第十三條 工期延誤。由于以下原因造成工期延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。
1．甲方不能按協議條款的約定提供開工條件；
2．工程量變化和設計變更；
3．一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；
4．工程未按時支付；
5．不可抗力；
6．其它非乙方原因的停工。
乙方在以上情況發生后7天內，就延誤的內容和因此發生的追加合同價款向甲方代表提出報告，甲方代表在收到報告后7天
內予以確認、答復，逾期不予答復，乙方可視為延期及要求已被確認。
非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方按協議條款約定承擔違約責任。
第十四條 工期提前。施工中如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議。乙方按協議修訂進度計劃，報甲方批
準。甲方應在7天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容：
1．提前的時間；
2．乙方采取的趕工措施；
3．甲方為趕工提供的條件；
4．趕工措施的追加合同價款和承擔；
5．提前竣工受益（如果有）的分享。
四、質量與檢驗
第十五條 工程樣板。按照協議條款規定，乙方制作的樣板間，經甲方代表檢驗合格后，由甲乙雙方封存。樣板間作為甲方竣工驗收的實物標準。制作樣板間的全部費用，由甲方承擔。
第十六條 檢查和返工。乙方應認真按照標準、規范、設計和樣板間標準的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其他原因引起的追加合同價款，由甲方承擔。
第十七條 工程質量等級。工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。甲方要求部分或全部工程質量達到優良標準，應支付由此增加的追加合同價款，對工期有影響的應給予相應的順延。
第十八條 隱蔽工程和中間驗收。工程具備隱蔽條件或達到協議條款約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后，在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。
第十九條 重新檢驗。無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新隱蔽或修復后隱蔽。檢驗合格，甲方承擔由此發生的追加合同價款，賠償乙方損失并相應順延工期。
第三十五條 爭議
35．1 爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方同意由＿＿＿仲裁委
員會仲裁（雙方不在合同中約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴）。
第三十六條 違約
36．1 違約的處理：
36．2 違約金的數額：
36．3 損失的計算方法：
36．4 甲方不按時付款的利息率：
第三十七條 索賠
第三十八條 安全施工
第三十九條 專利技術和特殊工藝
第四十條 不可抗力
40．1 不可抗力的認定標準：
第四十一條 保險
第四十二條 工程停建或緩建
第四十三條 合同生效與終止
43．1 合同生效日期：
第四十四條 合同份數
44．1 合同副本份數：
44．2 合同副本的分送責任：
44．3 合同制訂費用：
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
代理人： 代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
郵政編碼： 郵政編碼：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
合同訂立時間： 年 月 日
鑒（公）證意見：
經辦人：
鑒（公）證機關（蓋章）：
年 月 日
建筑施工合同4
摘要：本文針對加強建筑企業的合同管理中暴露出來的常見問題，進行深入分析，并提出了解決對策和措施，從而加強建筑企業合同管理，確保建設目標順利實現。
關鍵詞：建筑施工；合同管理；問題對策
建筑施工中的合同在建筑施工中發揮著重要的作用，它是締約雙方明確法律關系和一切權利與責任關系的基礎，是業主和承包商在實施合同中的一切活動的主要依據。有效的合同管理是促進參與工程建設各方全面履行合同約定的義務，確保建設目標(質量、投資、工期)的重要手段。
1建筑企業合同管理中存在的問題
1.1合同簽訂階段常見的問題
1)合同主體不當。主體不當包括合同當事人主體不合格和主體不對等兩種情況，合同當事人主體合格，是合同得以有效成立的前提，而合格的主體，首要條件應當是具有民事權利能力和民事行為能力的合同當事人。如果不具備這兩種能力的人作為合同當事人就構成合同主體不當，另外還要防止一個誤區，就是這個人雖然具備以上這兩種能力，但他不是合同當事人，即當事人錯位，構成合同主體不當；主體不對等是指合同當事人一方為法人而另一方為自然人，他們所承擔的權利和義務都無法對等，同樣構成合同主體不當。
2)合同用詞不準確。就是合同中的關鍵條款表述不準確，容易發生歧義和誤解，導致合同難以履行或引起爭議。依法訂立的有效合同應當體現協議雙方的真實意圖，而這種體現要求合同條款必須明晰。所以說，合同講究咬文嚼字。
3)合同條款不完整。也就是說不全面，有缺陷、有漏洞。常見漏掉的往往是違約責任。好多合同只講好話，不講丑話；只講正面的，不講反面的，不懂得簽訂合同應先小人后君子的訣竅。一旦發生違約，在合同中找不到違約如何處理的條款。
4)只有從合同沒有主合同。主合同是指能夠獨立存在的合同，如建筑工程中承包合同等。從合同是指以主合同的存在為前提才能成立的合同，如建筑工程的分包、轉包合同以及質保合同等。沒有主合同的從合同是無效合同，是無源之水、無本之木。
5)違反合同。凡違反法律法規而簽訂的合同均為無效合同。目前不少建筑企業以合法形式掩蓋非法目的而簽訂的合同，其實質是無效合同，不受法律保護。
1.2合同履約階段常見的問題
1)應變更合同的沒有變更。在履約過程中，合同變更是正常的事，問題在于不少負責履約的管理人員缺乏這種及時變更的意識，結果導致損失。合同變更包括內容變更和主體變更兩種情形，合同變更的目的是通過對原合同的修改，保障合同更好得到履行以達到合同目的的實現。作為承包方要維護自身的利益，更要重視合同的及時變更。
2)應當發出去的書函，沒有發出。在履約過程中及時地發出必要的書函，是合同動態管理的需要，是履約的一種手段，但這一點往往遭到忽視�！督ㄖこ淌┕ず贤钒央p方有關工程的洽商、變更等書面資料或文件視為合同的組成部分。必須給予足夠的重視。
3)應當起訴的而過了訴訟時效。建筑行業被拖欠工程款的情況相當嚴重，有些拖欠沒有訴諸法律，但當起訴時才發現已經超過了兩年的訴訟時效，無法挽回損失。只能放棄債權主張，也就放棄了勝訴權。
4)應當行使的權力沒有行使。《合同法》賦予了合同當事人的抗辯權，但大多數施工企業不會行使。發包?春賢約定支付工程款，施工單位可以行使抗辯權停工，但擔心單方面停工要承擔違約責任。結果客觀上造成墊資施工，發包方的欠款數額越來越大，問題更難解決?/p>
5)應當重視證據的法律效力的卻沒有得到足夠的重視。并不是所有書面證據都具有法律效力的。有效的證據應當是原件的、與事實相符的、有蓋章和簽名的、有明確內容、未超過期限的'。不具備法律效力的書面證據只是廢紙一張。
2建筑企業合同管理中存在問題的原因分析
2.1歷史根源
20世紀80年代初期，建筑業進入開放改革，由計劃經濟逐步轉向市場經濟，出現了市場競爭。施工合同也逐步的登上歷史舞臺，擔起了它的使命，但由于處在起步階段，當時的合同很不規范，也沒有規范本本，合同內容過于簡單，不全面，不少企業汲取不少教訓，也為此教了學費。與80年代初期相比，現在建筑企業的施工合同管理要完善得多，但三十多年計劃經濟體制的殘余影響，至今在合同與合同管理上仍然存在本文所列的問題。
2.2認識根源
目前有不少建筑業從業人員對市場與合同以及合同與合同管理兩種關系缺乏認識。首先，對市場與合同的關系缺乏認識。在市場經濟條件下，這是一種相互依存的關系。一方面，市場的運作需要合同。也就是說，市場是靠合同來動作的，市場主體各方都是靠合同去履行其權利和義務的。另一方面，合同的成立必須以市場為前提。沒有市場就談不上什么合同，合同是市場的產物，是市場可持續發展的動力。可有些業內人士不了解市場與合同的內在本質的必然聯系。只想去市場承攬工程，卻不知道去簽訂合同或者草率簽訂，結果遇上糾紛就束手無策，任人解割。其次，對合同與合同管理的關系缺乏認識。這兩者也是一種相輔相成的關系。合同管理是對合同的洽談、草簽、簽訂、履行、變更、終止、解除等全過程的管理。合同的產生是合同管理的前期工作。有了合同不去管理，等于放棄權利，合同也就成了擺設，成了一紙空文。同樣，沒有合同也就談不上合同管理，離開了合同，合同管理也就成了空中樓閣，管理水平再高也是白忙活。而現實生活中這樣的單位和人員也很多，結果為自己的無知買單。
2.3法律根源
《合同法》滯后導致我們的法律意識滯后。我國最早的《經濟合同法》于1981年12月才出臺，以后又陸續出臺了《涉外經濟合同法》及《技術合同法》，但這三本法典均跟不上經濟發展的步伐，不少新的合同問題在法律上是空白的。可以說，在前十年的市場經濟進程中，我們所處的法律環境是不完善的。正因為如此，我們不少業內人事的法律意識更加滯后，不注重合同與合同法的關系，訂立與履行合同往往離開合同法，想怎么寫就怎么寫，想怎么簽就怎么簽，缺乏依法訂立與履行的意識，導致本文開頭所列的諸多問題，最后為此買單。到頭來才明白，任何離開合同法律所簽訂的合同均為無效合同，不受法律保護。
3解決建筑企業合同管理中存在問題的對策措施
1)領導重視，是合同得以有效管理的前提。如果企業負責人不注重合同管理，下面的員工再怎么努力
，工作也做不好。相反地，領導重視了，他肯在合同管理上投資，例如，出資培訓員工的業務，外聘法律顧問；出臺考核機制，將合同管理與員工的工作績效掛鉤等等，只要做到企業上下思想高度統一，合同管理也就成功一半了。
2)提高合同管理人員的素質，是保證合同得以有效管理的基礎。那么如何提高合同管理人員的素質，可以從以下幾個方面著手:a．把好合同管理人員入口關。在本企業內部選擇責任心強、業務精、年紀輕的人從事該項工作，如本企業沒有合適人選，可以從社會上聘請，把好合同管理人員入口關。b．做好在職培訓工作。任何知識都不是一成不變的，合同管理也不例外，合同管理人員也需要不斷學習、培訓，以適應紛繁復雜的市場經濟，來解決新的問題。c．建立崗位責任制。對合同管理人員實行崗位責任制，明確他們的職責，不但有利于增強他們的工作責任心，而且可以促進他們提升業務水平和工作能力。
3)建立健全企業的合同管理網絡體系，是保證合同得以有效管理的根本保障。企業合同管理網絡體系包括:組織網絡和制度網絡。組織網絡是指企業要由上而下地建立合同管理機構，使合同管理覆蓋企業管理的每一個層次。一個大型建筑施工企業總部應設有合同管理專職部門，分公司設立兼職部門，項目經理部應設有專職崗位。內部如沒有法律工作部門的，還應外聘法律顧問，負責法律咨詢、合同評審、履約監督和組織仲裁和訴訟等工作，確保企業利益不受侵犯。制度網絡是指企業要在合同管理全過程的各個環節建立切實可行的制度，特別對合同的制作、審核、審批、簽訂、履行、評估等環節的流程設計及權限設計都要有明確的規定。該體系的運作，可以通過定期檢查來保證，也可以通過每一份合同執行后的評價來保證。要不斷的根據合同管理的需要和市場的需要對企業合同管理網絡體系進行調整，實行動態管理，才能得到不斷完善和發展。
總結大全
4)積極參加“重合同、守信用”活動，是促進企業提高合同管理水平的有效手段。在活動中一方面可以借鑒“重合同、守信用”企業的好的做法和成功經驗來提高自身的合同管理水平；另一方面也可以促進企業內部合同管理工作。
5)大力推行建設工程施工合同示范本本(GF-1999-0201)，示范本本不僅文字規范而且內容全面。使用示范本本可以提醒我們沒考慮到的地方或疏忽了的地方。
參考文獻:
鄭雷.淺析如何加強工程合同管理［J］.山西建筑，20xx，35(16):202-203．
建筑施工合同5
發包方：__________(以下簡稱甲方)
承包方：__________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及國家的有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，甲方就本合同，以此共守。
第一條、合同期限、供暖面積、供暖價格及付款方式和供暖標準及時間：
(一)合同期限：
合同承包年限為期_____年，承包時間：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止，合同期滿，如無特殊原因，乙方可優先續簽本合同，否則，乙方需向甲方移交完整的可正常運行的設備及相關技術資料和經驗報告。
(二)供暖面積：
甲方的供暖面積為_____平方米。
(三)供暖承包價格：
經甲乙雙方友好議定，總承包價為人民幣_____元即大寫：人民幣_____元整。
(四)付款方式：
由甲乙雙方議定，填寫在下面空白處：
(五)供暖標準及時間：
供暖標準根據市政府的有關規定，首層16℃，供暖時間根據市政府有關規定，供暖時間保障120天，甲方如需延長供暖時間，所支付給乙方的供暖費用按承包金額除以承包期的總天數的基數計算。
第二條、雙方責任：
乙方責任：
1、乙方所供煤炭為符合北京市政府標準的低硫煤，如國家權威質檢機構檢測含硫量超標，罰款將由乙方負責。
2、在供暖期內，不能及時供煤而導致停爐，或因煤質差而導致溫度上不去，一切責任由乙方承擔，每停爐一天甲方扣除乙方總承包費的1%。
3、司爐工必須持證上崗，供暖期間鍋爐工所出現的一切安全責任、人損壞都由乙方負責。
4、乙方應自覺遵守甲方的管理制度，遵守甲方的有關規定，承擔在合同過程中的防火、防盜等安全責任。
5、乙方建立鍋爐房各項管理制度，認真做好鍋爐運行各項參數的.記錄。
甲方責任：
1、甲方如不能按合同支付給乙方承包款，導致停爐，由甲方負責。
2、由于甲方供暖設施出現故障而導致停爐或者影響溫度(如：外線管道安裝不合理;供暖面積過大，鍋爐太小;)由甲方負責。
3、乙方運送到甲方現場的煤僅供本合同議定的甲方使用范圍，若有增加面積，另行協商解決，甲方應妥善保管，不能丟失。
第三條、不可抗拒的外部因素：
1、如國家政策性的物資上漲;
2、國家對燃煤環保標準的修改等;
雙方應隨行就市協商解決，盡量將雙方經濟損失降到最低程度，真正把互利互惠的商業風貌體現出來。
第四條、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。(協議雙方如出現可向當地人民法院起訴裁決)
其它補充：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑施工合同6
甲方：XXX
乙方：XXX
根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定，XXX（以下簡稱甲方）將在北五十家子鎮升弘養殖場建筑工程承包給XXX（以下簡稱乙方），經雙方協商，達成如下承包協議：
一、建設物料及施工費用共239萬元，核算標準如下：
2、圈舍主體建筑：圈舍總面積2000平方米，包工包料600元/平方米，合計120萬元。
3、辦公室及防疫室200平方米，工料及施工費20萬元。飼料加工車間200平方米，工料及施工費12萬元。
4、青貯池3000立方米，工料費合計45萬元，干草棚300平方米，工料費6萬元，沼氣池200立方米，工料費16萬元。
5、院墻及廠區綠化、路面硬化施工及物料費20萬元。
二、施工期限
工程建設自20xx年4月份開始，20xx年10月30日前交工驗收。
三、甲方前期撥付乙方預備資金50萬元，用于園區建設前期施工人員的.日常生活及物料購置支出。此款項由甲方在工程結束驗收交付后由甲方從乙方施工費中一并扣除。其余款項189萬元甲方根據施工進度分3次支付給乙方。
四、雙方權利和
�。ㄒ唬┘追剑�
1、認真履行協議要求，按合同要求支付乙方施工費用。
2、為乙方提供勞動食宿場所，保證水、電設施正常使用。
3、負責維護乙方施工期間的正常生產秩序，保證乙方正常施工、
�。ǘ┮曳剑�
1、嚴格按甲方圖紙，在技術人員指導下進行施工。
2、施工所用原材料應按甲方建筑要求選擇，嚴格執行采購制度，保證原材料質量。
3、施工期間負責施工隊伍的管理，保證施工安全，無責任事故。
4、按甲方規定的時間內保質保量如期交工。如延誤交工期限，負責賠償甲方相當于正常生產收入數額的違約金。
甲乙雙方各執一份，協議自簽訂之日起執行。未盡事宜，雙方協商解決。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________ 代表（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同7
建設業主：_____(簡稱甲方)
施工承包方：_____(簡稱乙方)
甲方新建住宅壹棟，按包工包料方式發包給乙方。為了明確雙方責、權、利，經雙方磋商同意，達成如下合同條款。
一、承包方式：
按已設計好的施工圖總價(大寫：_____)包干。
二、承包范圍
1、按圖基礎深度，主體、屋面，內墻普通粉刷，樓地面找平層，大廚房水磨石。
2、外墻瓷磚，屋面瓦，大廚房的瓷磚由甲方提供材料，乙方負責施工。
3、附屬工程的排污管、檢查井、化糞池。
4、不在范圍：水電、門窗、室內瓷磚、地面磚、樓梯扶手、陽臺欄板、廚房木屋架桁條及木基層。
三、安全、質量、工期
1、工期：從開工日起60天。
2、質量：乙方必須按圖施工，保證工程質量，鋼材、水泥有質保書的`正規廠家，鋼材采用漣鋼，紅磚采用頁巖磚，其質量必須達到國家驗評標準。
3、安全：乙方必須嚴格按安全生產規程施工，腳手架嚴格按規范搭設，施工用電必須符合施工規范要求，所有作業人員嚴格按照安全生產操作規程，發生任何安全事故，甲方不承擔任何連帶責任。
四、付款方式
基礎到正負零付伍萬元，主體完工付伍萬元。工程竣工一次付清。
五、兩合同一式兩份，甲乙各執一份。
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
電話：_______________________電話：___________________________
傳真：_______________________傳真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
建筑施工合同8
發包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
甲方在位于 建廠房 壹 棟，由乙方根據本工程的施工圖紙和甲方意愿要求的內容，自愿承擔本工程的施工。為了明確責任，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經雙方共同協商，特簽訂如下合同：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：3、工程內容：廠房土建工程及水、電、地面工程等
二、承建范圍：
乙方按照設計圖紙及甲方提出的要求承建。工程的建設，包括墻體、梁、柱、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階;裝飾室內墻批類粉刷、外墻貼瓷磚、后墻面粉水泥砂漿、下水管道、頂層層面。水電工程，包含動力電纜工程的施工。
三、承包方式：
采用包工包料方式承包。甲方提供建設圖紙，乙方包工包料。甲方提供水電到位，包工包料。乙方負責按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務，用電費用由乙方承擔，但其建設材料及電纜必須經甲方確認同意。
四、合同價款：
按建筑面積每平方米 元計，建筑面積按每層樓外墻計算，以建成后實際建筑面積計算工程承包款總價。水電工程按每 元。
五、付款方式：
甲方分階段支付乙方工程款，完成第一層磚砌并倒制好樓面后支付 元;完成全部房屋主體建筑后支付 元;水電工程完工后支付 元，全部建筑及裝修工程完工，經甲方驗收合格、測量全部建筑面積后，支付全部工程款;甲方從工程款中扣留 元作為建筑質量保證金，兩年保質期滿后，無質量問題或乙方處理好質量問題后，再全部付清。
六、質量要求：
1、乙方必須按照施工圖紙和甲乙雙方協商要求施工，按照國家質量驗收規范進行自驗，自驗合格后，報甲方驗收。
2、乙方施工的`工程必須達到合格標準，若質量達不到要求必須無條件返工符合要求為止，返工費用由乙方自負。
3、乙方除按照國家規范標準執行外，還必須遵守甲方現場管理人員合理的質量技術要求。
4、甲方負責原材料準備，乙方提供人工、施工工具和附屬設備。工程建成后，若出現材料質量問題由甲方負責，若出現施工質量問題由乙方負責。
七、安全責任：
乙方在施工過程中，一定要做好安全措施，保證安全第一，如果乙方施工人員出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，保持清潔衛生。
八、工期要求：
施工期從 年 月 日起至 年 月 日;乙方必須在施工期內完成全部承建工程，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間，如因乙方原因延誤工期造成甲方有關損失，甲方有權向乙方索賠。
九、質量保修期：
雙方根據《建設工程質量管理條例》的有關規定，約定本合同的質量保修期如下：
1、屋面防水工程，衛生間、房屋和外墻的防滲漏為2年;
2、電線、排水管道，設備安裝為2年保修期;以上保質期滿后，甲方付清乙方全部工程建筑質量保證款。
十、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章) 乙方簽字(章)
年 月 日 年 月 日
建筑施工合同9
甲方：
乙方：
為增強企業內部競爭機制，發揮各自優勢，甲方同意將(____研發基地工程)。委派乙方組織施工，為明確甲、乙雙方的權利、義務和責任，本著公平自愿、互惠互利、誠實守信的原則，經雙方協商一致，就有關承包事項特訂立本協議，雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：____研發中心、辦公樓、地窖
2、工程地點： 山東省縣城經濟開發區(工業園區)縣城北外環以北京九鐵路以北，
3、建筑面積：約5.3萬平方米
4、工程造價：工程價款按照實際完成的建筑面積計算__固定單價。
5、工期：按甲方與本工程建設單位簽署的大合同和總體施工進度安排執行。
6、承包范圍：施工圖紙范圍內的結構工程、建筑工程(建筑物散水外30cm以內)。
7、本合同不包括項目：防白蟻工程、欄桿工程、止水螺桿，門窗工程、幕墻工程、室外工程、安裝工程(電梯、空調、通風排煙、電氣、給排水、消防、智能化工程等)。
二、承包方式
1. 包工包料：、結構工程、建筑工程，模板工程、腳手架工程、水電工程、
防水工程、塔吊、施工電梯。
2. 甲方供鋼筋、砼
3. 乙方包施工所需的機械設備、工具、用具、勞保用品。
4. 乙方包工期、包質量、包安全文明施工、包社會保險。
5. 完工清場、包工程驗收合格。
6. 包冬季、雨季、夜間施工、交叉施工、不屬于不可抗力惡劣自然條件下施工等的人工降效費、施工措施費等費用。
三、質量標準及安全生產、文明施工目標
1、工程質量標準：按照國家驗收標準達到合格標準
2、安全、文明施工目標：滿足合同要求及國家有關強制性施工規范要求。
四、承包方式
1、包工、包材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包文明施工;
2、乙方自行負責組織施工和管理，甲方管理人員監管。工程所需材料除甲方提供以外的、材料設備、機械等由乙方自行提供或解決。
3、甲方未指定的部分、材料、設備等的品牌、生產廠家、供應商等，均由乙方自行采購，，但須通過質監站復檢合格。
4、本工程須設立�？顚Ｓ勉y行賬號，本工程的財務事宜由乙方管理。
五、承包價款及支付
1、本項目中的單位工程屬于幾類就套用幾類收費標準，主工執行20__年《山東省建筑安裝工程消耗定額》，20__年《山東省建筑安裝工程取費定額》，施工期間執行《____地區建筑材料市場信息價目表》沒有價目表的技術項目執行清單計價方式確認》人工費按當地政府具體文件執行，所有取費標準、措施項目費、規費等執行定額及相應文件，按實際計取，取費標準為1類取費。
2、研發中心和辦工樓基礎完工三日內甲方按乙方已完工程量付給結構部份80%的工程款。
施工階段：各層砌體項目施工完成按建筑面積計算，按天泰大合同付款。
六、甲方的權利和義務
1、甲方協助乙方處理履約過程中的有關事宜。
3、協助乙方辦理開工、中間驗收、竣工驗收、工程結算和工程款項的回收等事宜，協調與上級主管部門、建設單位的關系。
4、在施工過程中，甲方對乙方的工程技術、質量、安全、文明施工、施工進度進行監督和協助。
5、甲方不干預乙乙方方的正常施工與管理，不參與或介紹推薦材料供應商、勞務班組、分包隊伍給乙方。
6、嚴格按照本協議給乙方支付工程款項。
七、乙方的權利和義務
1、負責組建完善的項目管理機構，編制計劃、統計、施工方案等資料，并接受甲方的領導和管理，執行甲方的管理規章制度及管理規定，維護甲方利益和形象。
2、負責全面履行甲方與業主簽定的施工合同。施工合同中，甲方有關的權利和義務全部由乙方承擔。
3、乙方負責抓好安全文明施工，樹立良好的施工企業形象。
4、負責按規定協助施工、竣工技術資料等相關文件，負責工程的移交，按規定進行保修。
5、施工中乙方發生的一切質量、安全、文明施工及由此引起的`債務糾紛等由乙方處理,其經濟責任由乙方承擔。
八、其他
1.工程所發生的設計變更、現場簽證以及增加工程的計價方法按以下辦法執行：依據20__年《山東省建筑工程消耗量定額》、《山東省安裝工程消耗量
定額》、《山東省安裝工程量計算規則》、20__年發布的《山東省建筑安裝工程消耗量定額補充冊》、《山東省建筑安裝工程計價依據綜合解釋》、《山東省建筑工程價目表》、《山東省安裝工程價目表》、《濟南市建筑工程價目表》和《濟南市安裝工程價目表》計算，材料價格按施工期間同期信息價執行。
2.在變更工程(或現場簽證)完成之日起七日內，乙方向甲方報送變更工程價款報告(或現場簽證資料)以便雙方確認，甲方在收到乙方遞交的變更價款報告后的七日內給予回復或提出異議，否則視為甲方默認，待雙方完成結算工作并確認審核造價后一個月內一次性支付，對于甲方審定的簽證或變更意見，乙方如有異議，應于七天內回復，并以積極的態度配合，如在規定的時間內乙方不能答復，甲方視為乙方默認，乙方現場進度不得以此而拖延工期
九、附則
1、本合同經雙方簽字后生效，在工程竣工驗收達合同要求、辦理完畢竣工決算、建設單位付款完畢、保修義務完成及有關債權、債務清算完畢后，合同條款自行終止。
2、本合同壹式肆份，甲方執貳份、乙方執貳份，具同等法律效力。
3、本合同未盡事宜，由雙方協商解決，另簽補充協議。
甲方：
乙方：
年月日：
建筑施工合同10
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)： 身份證號碼：
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的`具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。
一、概況
1、施工地點：鎮(鄉)(村) 組
2、住房結構： 平方米。
3、在修建過程中，甲方承擔供水、供電、浸磚、平屋、整地及清潔衛生，注意家俱如有丟失，照價賠償。乙方負責帶圈梁模板，一切材料不得超過25米，腳子超過50公分另算工資。
4、生活：甲方負責。
5、承包方式：(只包人工費)。
6、工程價款的支付：但要按時支付工程款。
7、按圖施工，墻體偏差不得超過2公分。裝飾達到農村翻沙要求，砌磚、翻沙、屋內一概不貼磚，外磚前方貼磚。另三方水提提沙，貼磚另算工資，木工制模釘房蓋(不包括水電門窗)。
8、修建樓房包工不包料，只包人工費，每平方米際平方計算，滴水為界，房屋以施工面積計算。水波瓦以瓦平方計算。
9、付款方式：開工付元，二層蓋板付元，外墻完后付
10、本合同簽定后由甲方付乙方定金元;以保證確立為準。
11、施工設備、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方對材料的質量負責，并應保證工程施工的順利進行。
二、甲、乙雙方責任
甲方提供標準的施工圖同時。必須按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工;隱蔽工程必須得到甲方認可(簽字)，方可進行下一道工序;確保施工安全，承擔處理施工中發生的一切傷亡費用。
三、違約責任
由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付違約金。
四、糾紛處理方式：
甲方不愿意通過協商、調解解決或調解解決不成時，可以向人民法法院提起訴訟，但費用由甲方承擔。
五、合同的變更和解除
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款2%支付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合解除。
六、其它約事事項：
乙方在修建過程中，如有不對之處，甲方及時提出，乙方及時糾正，否則后果自負。
本合同一式 份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部份。
甲方(簽章)： 住址： 電話：
乙方(簽章)： 住址： 電話：
簽訂日期： 年 月 日
簽訂地點：
建筑施工合同11
甲方：
乙方：
為增強企業內部競爭機制，發揮各自優勢，甲方同意將(xx研發基地工程)。委派乙方組織施工，為明確甲、乙雙方的權利、義務和責任，本著公平自愿、互惠互利、誠實守信的原則，經雙方協商一致，就有關承包事項特訂立本協議，雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱：xx研發中心、辦公樓、地窖
2、工程地點：
3、建筑面積：約5.3萬平方米
4、工程造價：工程價款按照實際完成的建筑面積計算x固定單價。
5、工期：按甲方與本工程建設單位簽署的大合同和總體施工進度安排執行。
6、承包范圍：施工圖紙范圍內的結構工程、建筑工程(建筑物散水外30cm以內)。
7、本合同不包括項目：防白蟻工程、欄桿工程、止水螺桿，門窗工程、幕墻工程、室外工程、安裝工程(電梯、空調、通風排煙、電氣、給排水、消防、智能化工程等)。
二、承包方式
1. 包工包料：、結構工程、建筑工程，模板工程、腳手架工程、水電工程、防水工程、塔吊、施工電梯。
2. 甲方供鋼筋、砼
3. 乙方包施工所需的機械設備、工具、用具、勞保用品。
4. 乙方包工期、包質量、包安全文明施工、包社會保險。
5. 完工清場、包工程驗收合格。
6. 包冬季、雨季、夜間施工、交叉施工、不屬于不可抗力惡劣自然條件下施工等的人工降效費、施工措施費等費用。
三、質量標準及安全生產、文明施工目標
1、工程質量標準：按照國家驗收標準達到合格標準
2、安全、文明施工目標：滿足合同要求及國家有關強制性施工規范要求。
四、承包方式
1、包工、包材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包文明施工;
2、乙方自行負責組織施工和管理，甲方管理人員監管。工程所需材料除甲方提供以外的、材料設備、機械等由乙方自行提供或解決。
3、甲方未指定的部分、材料、設備等的品牌、生產廠家、供應商等，均由乙方自行采購，，但須通過質監站復檢合格。
4、本工程須設立專款專用銀行賬號，本工程的財務事宜由乙方管理。
五、承包價款及支付
1、本項目中的單位工程屬于幾類就套用幾類收費標準，主工執行20xx年《山東省建筑安裝工程消耗定額》，20xx年《山東省建筑安裝工程取費定額》，施工期間執行《xx地區建筑材料市場信息價目表》沒有價目表的技術項目執行清單計價方式確認人工費按當地政府具體文件執行，所有取費標準、措施項目費、規費等執行定額及相應文件，按實際計取，取費標準為1類取費。
2、研發中心和辦工樓基礎完工三日內甲方按乙方已完工程量付給結構部份80%的工程款。
施工階段：各層砌體項目施工完成按建筑面積計算，按天泰大合同付款。
六、甲方的權利和義務
1、甲方協助乙方處理履約過程中的有關事宜。
2、協助乙方辦理開工、中間驗收、竣工驗收、工程結算和工程款項的回收等事宜，協調與上級主管部門、建設單位的關系。
3、在施工過程中，甲方對乙方的工程技術、質量、安全、文明施工、施工進度進行監督和協助。
4、甲方不干預乙乙方方的`正常施工與管理，不參與或介紹推薦材料供應商、勞務班組、分包隊伍給乙方。
5、嚴格按照本協議給乙方支付工程款項。
七、乙方的權利和義務
1、負責組建完善的項目管理機構，編制計劃、統計、施工方案等資料，并接受甲方的領導和管理，執行甲方的管理規章制度及管理規定，維護甲方利益和形象。
2、負責全面履行甲方與業主簽定的施工合同。施工合同中，甲方有關的權利和義務全部由乙方承擔。
3、乙方負責抓好安全文明施工，樹立良好的施工企業形象。
4、負責按規定協助施工、竣工技術資料等相關文件，負責工程的移交，按規定進行保修。
5、施工中乙方發生的一切質量、安全、文明施工及由此引起的債務糾紛等由乙方處理,其經濟責任由乙方承擔。
八、其他
1.工程所發生的設計變更、現場簽證以及增加工程的計價方法按以下辦法執行：依據20xx年《山東省建筑工程消耗量定額》、《山東省安裝工程消耗量定額》、《山東省安裝工程量計算規則》、20xx年發布的《山東省建筑安裝工程消耗量定額補充冊》、《山東省建筑安裝工程計價依據綜合解釋》、《山東省建筑工程價目表》、《山東省安裝工程價目表》、《濟南市建筑工程價目表》和《濟南市安裝工程價目表》計算，材料價格按施工期間同期信息價執行。
2.在變更工程(或現場簽證)完成之日起七日內，乙方向甲方報送變更工程價款報告(或現場簽證資料)以便雙方確認，甲方在收到乙方遞交的變更價款報告后的七日內給予回復或提出異議，否則視為甲方默認，待雙方完成結算工作并確認審核造價后一個月內一次性支付，對于甲方審定的簽證或變更意見，乙方如有異議，應于七天內回復，并以積極的態度配合，如在規定的時間內乙方不能答復，甲方視為乙方默認，乙方現場進度不得以此而拖延工期
九、附則
1、本合同經雙方簽字后生效，在工程竣工驗收達合同要求、辦理完畢竣工決算、建設單位付款完畢、保修義務完成及有關債權、債務清算完畢后，合同條款自行終止。
2、本合同壹式肆份，甲方執貳份、乙方執貳份，具同等法律效力。
3、本合同未盡事宜，由雙方協商解決，另簽補充協議。
甲方：
乙方：
年 月 日
建筑施工合同12
發包方(甲方)：_________
聯系地址：_________
代表人：_________
電話(傳真)：_________
郵政編碼：_________
承包方(乙方)：_________
聯系地址：_________
代表人：_________
電話(傳真)：_________
郵政編碼：_________
鑒于：甲乙雙方就甲方所屬的_建筑物拆除工程承包一事，依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經協商一致，簽訂合同條款如下：
第1條、拆除工程基本情況及要求
1.1、項目座落：
1.2、磚混結構房屋建筑面積大約3518.92㎡;磚木結構房屋建筑面積大約607.17㎡,土木結構房屋建筑面積大約776.59㎡,簡易搭架面積大約1799.39㎡;
1.3、乙方拆除的時限為20_年元月20日前;
1.4、乙方對本工程的拆除期間為20_年×月×日至20_年×月×日，拆除后應將所拆除的.物料全部運走，將土地平整清楚，按約定時間交由甲方。
第2條、拆除工程承包費交納
乙方交納的拆除工程承包費為_元，于本合同簽訂當日一次性繳清，甲方收到乙方交付的拆除工程承包費時，應出具正式票據交乙方收執。
第3條、拆除工程履約保證金
乙方應在本合同簽定當日即向甲方交納拆除工程履約保證金人民幣壹萬元整;在約定的時間內拆除完成，該履約保證金如數退還;若拆除超過時限，每拖延一天罰款人民幣伍佰元;拆除超過_天取消保證金。
第4條、特別約定
4.1、乙方在進行拆除時應按安全規范進行作業，其工人的安全保護措施等要到位;乙方對工程拆除的安全責任負全責。
4.2、甲方應免費提供拆除現場用電電源、用水水源給乙方使用;乙方應自行連接;乙方用電要注意安全，要節約用水;若乙方不安全用電、不節約用水，甲方有權停止供給，其責任乙方承擔。
第5條、其他事項
5.1、本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。
5.2、本合同經甲、乙雙方代表人簽章后即時生效。
5.3、本合同一式叁份，甲、乙雙方各持壹份，華安縣公共資源交易中心存檔用壹份。
甲方：(蓋章)
乙方：(蓋章)
法定代表人：(簽字)
法定代表人：(簽字)
____年___月___日
建筑施工合同13
甲方：
乙方：
甲方將位于創興印務有限公司伙食團位置，建蓋職工自住用房的建設施工工程，經雙方協商承包給乙方，并經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：
一、工程形式：
1、此次建房的施工承包方式為乙方包工不包料，材料由甲方供給，乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備，甲方提供用電用水，施工人員吃住由乙方自理;
2、乙方在施工過程中應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工等原因造成的傷亡事故由乙方完全負責任，以甲方無關;
3、甲方提供乙方建蓋平面圖和說明，建蓋要求按乙方提供的方法采用空心磚建蓋，但必須要保證建蓋房的安全性。
二、工程價格和承包內容：
建蓋的房屋建筑面積241平方米(不含伙食團改造的住房及過道)，甲方將包括挖基礎、地梁、砌磚、墻面抹平、屋面頂的.建筑施工全部包工，承包給乙方(其中包括：貼地板磚、踢腳線、供排水、電、衛生間設施安裝，如：蹲便器、沖水箱、梳洗鏡、鏡前燈、立柱式洗臉盆、毛巾臺架、淋浴管、鍍鋅鐵皮熱水箱、門、地磚、墻磚。各房間門窗、防盜欄、泡沫板、山墻不銹鋼孔網、水表、電表等)。乙方施工承包單價為每平方米170元，預算總價40970元，最終工程結算總價按實際完工建筑面積計算。
三、施工要求：
1、基礎根據地質要求開挖深度;
2、嚴格按建筑施工規范施工;
3、乙方必須保證施工質量和安全，完工后由甲方按照施工規范進行驗收，如質量出現問題，乙方應重新修繕至符合甲方要求為止，并賠償給甲方所造成的損失費用;
4、施工工期自簽訂合同之日起50天內完成，因天氣原因造成停工影響可按工期延遲，若延誤工期，則每天按200元處罰。
四、付款方式：
開工之日付總價的20%;屋頂完成付總價的20%;驗收合格后支付結算總價，扣除原預付款和10%的質保金;10%的質保金待驗收交付使用后三個月內無質量問題則一次性付清。
五、其它：乙方應提供相應收據(普通收據或發票)，并配合甲方處理支付款業務。
六、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，具有同等法律效力，本合同一式二份，甲、乙雙方各一份。未盡事宜雙方另行協商補充合同。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建筑施工合同14
甲方(發包人)：__________________
乙方(承包人)：__________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為維護雙方經濟利益，明確義務和責任，經雙方就勞務分包事項協商一致，特簽訂本合同。
一、勞務分包工作對象及勞務內容
1.1工程名稱：公共租賃住房樓
1.2工程地點：
1.3分包范圍：圖紙包含所有鋼筋工程量
1.4承包方式：甲方以包工不包料的`形式承包給乙方。
二、合同價款
2.1工程合同價款，根據國家現行相關法律規范按建筑面積以每平方米乘以單價元(人民幣)計算，大寫元(人民幣)。
三、分包工作期限
開工日期：__________年____月____日
竣工日期：__________年____月____日
總日歷天數為天。
四、質量標準
4.1、工程質量：按國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》和《建筑安裝工程質量評定標準》本工作必須達到質量評定合格等級。
4.2、文明施工：做到文明施工，承擔由于自身責任造成的質量修改、返工、工期拖延、安全事故、現場臟亂造成的損失及各種罰款。
五、合同價款與支付方式
5.1、正負零以下按單層建筑面積的1/2計算，閣樓按單層建筑面積的1.5倍計算。
5.2、合同簽訂生效，基礎驗收合格后支付該工程量價款的90%，主體部分每層封頂后支付相應層工程量價款的85%，抹灰完畢后再支付10%，其余部分價款交工后付清。
六、雙方義務
6.1、甲方提供住宿、材料，如有變更雙方協商解決。
6.2、乙方應該按圖紙施工，保質保量完成。
七、分包合同自雙方簽字蓋章后生效，并在分包工程竣工交付、雙方簽訂分包工程保修合同、發包人付清分包工程結算尾款后終止，中途離場、清場本合同自行終止。
八、合同份數
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效應。
合同簽訂時間：__________________
甲方：__________________乙方：__________________
__________年____月____日
建筑施工合同15
甲方：_______________
乙方：_______________
施工協議書武陽xx麗園小區四角亭景觀工程190000.00元（十九萬元整）
發包方（以下簡稱甲方）：_________承德XX公司
承包方（以下簡稱乙方）：_________
經甲、乙雙方協商一致，本著雙方平等、自愿原則就甲方委托乙方建造武陽xx麗園小區景觀xx工程，簽訂以下協議：_________
一、xx工程內容：_________
平米等xx工程（詳見施工圖紙）。
以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。
二、xx工期：_________
1、xx開工日期：_________本項目工程工期從年月日起至________年________月________日止，共_______個日歷天。開工日期以開始正式施工開始算起。
2、xx施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、xx因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
4、xx發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。
三、xx工程合同價款：_________
經協商本合同總承包價款為人民幣_190000.00元（十九萬元整），若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實際發生結算。
四、xx承建方式
1、乙方對建筑工程包工、包料、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、甲方對乙方所進場材料進行確認核準制。乙方對其提供所承
建工程的飾面樣板材料，必須經雙方共同確認方可進行施工。
3、xx施工期間甲方負責乙方施工現場內發生的水電費用。
五、xx工程付款辦法雙方約定按以下方式支付工程款：_________
1、本工程無預付款。
2、合同生效后，發包人按時直接向承包人支付工程款：_________支付次數分三次支付。
1、四角亭a亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給
該項工程款合同金額60％。四角亭b亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。四角亭c亭完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。廊架c完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。防腐木地板完工后，經業主、甲、乙三方驗收合格，付給該項工程款合同金額60％。
2、工程全部完工后，付單項工程總費用（工程總價）的20%。
3、工程全部完工后三個月內，付工程總費用（總價，包括業主
認可的簽證、變更）10%。
4、扣留工程總費用（含業主認可的'簽證、變更費用）10%為質
保金，工程全部完工并已驗收合格為時間節點計算，一年后支付。
3、此合同所描述款項含稅金（即稅金由甲方代扣，扣除稅率為
3.41％）。
六、xx工程質量要求：_________
1、xx乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求
及有關古建筑施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
2、xx施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證（采用視頻資料）。
七、xx工程竣工驗收結算：_________
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告申請，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算。
八、xx延期違約責任：_________
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，
則每延誤一天計罰人民幣500元；若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。
九、xx質保內容
質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。
十、質保期限
以工程竣工驗收合格之日起計算工程質保期，質保期為十二個月。質保期從竣工驗收之日開始計算，xx期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
十一、雙方在施工中的幾項規定：_________
1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工，所有修改調整的費用由甲方負責。
2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安
全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。
3、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。
4、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建
的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。
十二、合同生效與終止：_________
本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程期滿，甲
方將款項結清后合同即告終止。
十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決�？裳a簽有關協議，xx補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。
合同附件一：_________
1、工程圖紙2、工程預算書
甲方：_______________乙方：_______________
日期：_______________日期：_______________
【建筑施工合同】相關文章：
建筑施工合同09-16
建筑施工合同10-31
建筑施工合同11-16
建筑施工勞務合同11-02
單位建筑施工合同11-24
2022建筑施工合同01-07
部門建筑施工合同10-20
建筑裝飾施工合同12-28
建筑施工勞務合同01-16
公司建筑施工合同01-03