【精選】訂貨合同3篇
隨著法律觀念的日漸普及,越來越多事情需要用到合同,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小編收集整理的訂貨合同3篇,希望對大家有所幫助。
訂貨合同 篇1
甲方:___________ ______________
乙方:___________ ______________
第一條 基本合作內容
1.1 甲方保證及時、準確地向乙方提供本地農產品的種植面積、區域分布、上市時間、總產量預測等信息資料,以便乙方制訂市場營銷工作計劃。
1.2 甲方根據乙方的訂單負責當地的瓜菜收購和包裝工作,確保乙方所需反季節瓜菜的貨源組織和供應;乙方負責瓜菜的運輸和銷售。
1.3 甲方保證優先向乙方提供反季節瓜菜,平均日貨量不低于_________噸;乙方保證優先向甲方訂購反季節瓜菜(甲方不能確保乙方所需瓜菜的品質和數量情況除外)。
1.4 甲方協助乙方在當地開展農作物新品種和農業生產技術的推廣業務,整合本地的農業資源,以推動本地農場企業與鄉鎮企業的農業信息網絡工程。
第二條 訂貨、數量及價格
2.1 乙方每次訂貨可以電話、傳真或電子郵件通知甲方,甲方同意再以電子郵件或書面傳真確認,詳列所需瓜菜品種、等級規格、數量、質量要求、收購價格及交貨時間、地點等,傳真原件須乙方經辦人簽名并加蓋乙方單位公章生效。
2.2 乙方每次訂貨一般總量不少于5T貨車標準配載(空運貨物除外),低于5T貨車標準載量乙方應提高瓜菜收購代理費標準。
歷史老照片不能說的秘密慈禧軍閥明末清初文革晚清
2.3 甲方保證以最高優惠的價格向乙供貨,在保證瓜菜品質的前提下盡可能降低瓜菜的收購成本價。具體瓜菜品種的具體收購價格和代理費由兩方根據當時的市場行情確定。
第三條 品種、等級、質量及包裝
3.1 乙方所需瓜菜的品種、等級和質量由兩方按照中國綠色通道電子商務網所提供的_________農產品等級標準確定,沒有標準的則由兩方看樣協商確定。
3.2 甲方確定每次瓜菜的采收時間,確保所收購的瓜菜干凈、新鮮,不摻雜土泥沙,沒有農藥和化肥等污染,符合綠色食品的標準,適合儲藏和長途運輸,完全滿足乙方對瓜菜的時間和品質要求。
3.3 瓜菜包裝費用標準由兩方根據不同的瓜菜品種和運輸要求確定,包裝物可由甲方負責提供,包裝費用由乙方承擔。需回收的包裝物由乙方負責回收交還甲方。
第四條 交貨、驗收、裝車及運輸
4.1 甲方應在規定的時間和地點按時、按質、按量交貨,并及時通知乙方,由乙方經辦人根據兩方確定的等級質量標準的包裝要求驗收。
4.2 甲方負責組織人員根據承運人的要求及時裝車并承擔相應的責任和費用。甲方有義務協調因收購、裝車等因素所引發的民事、交通糾紛、保證承運人、運輸車輛及所裝載瓜菜的安全和通行無阻。
4.3 運輸車輛一般由乙方負責調派。甲方可向乙方推薦本地承運人但須保所薦承運人的商業信譽和承運車輛的車況良好,適合承運乙方本次所訂購的瓜菜。
第五條 費用支付及結算方式
5.1 乙方應在每次下單的當天,根據兩方核定的費用總計以電匯、轉賬或現金方式支付給甲方(特殊情況下可放寬至乙方收貨后的十天之內)
5.2 甲方委托乙方代銷瓜菜時,乙方只需擔保貨款的及時回收,而無須承擔任何費用支出。瓜菜銷售完畢后,乙方應在十天內向甲方支付其所得的'全部款項。
第六條 甲方的違約責任
6.1 甲方所交貨物的品種、數量、品質、質量或包裝明顯不符合兩方確認的標準,甲方應向乙方支付貨款總值_________%的違約金并賠償乙方相應的損失。
6.2 甲方末能在規定的時間和規定的地點按質、按量交貨而造成逾期交貨,乙方有權提出折價處理或拒收全部瓜菜,并要求甲方承擔乙方因此多支付費用和全部損失。
6.3 因裝車人員組織不力而延誤時間造成損失或因收購、裝車引發當地民事、交通糾紛而造成損失,甲方應承擔因此而造成的所有費用支出和相應的損失。
第七條 本合同一式兩份,兩方各一份,其他事項可另行協商。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________ 代表(簽字):_________
________年____月____日 _________年____月____日
訂貨合同 篇2
訂購合同書 編號:
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
甲乙兩方本著互利互惠、長期合作的原則,根據《中華人民共和國合同法》及兩方的實際情況,就甲方委托乙方加工 事宜,共同制定加工協議,以便兩方在合同履行中共同遵循。
一、甲方委托乙方加工 (產品名稱),具體規格、型號、數量、單價、交貨日期見附表。后期加單均以附表形式兩方簽字蓋章后作為本合同附件生效。
二、甲方接受的出貨數量為訂單±5%數量,均碼數量最高不超過定單+_5%件數,否則數量超出部份甲方有權拒收或給予適當調價;數量減少將給予整體適當調價。
三、原材料供應標準:乙方成品原材料需符合國家一等品標準(縮水率、色牢度、甲醛含量、面料成份及克重等)并提供面料成分質檢報告的復印件。
四、質量技術標準:
依照兩方確認的樣衣及工藝說明作為產品驗收標準,甲方在當季銷售過程中因乙方質量問題而退貨的,乙方須負責在一周內(不包括運輸時間)返整或調換,運費由乙方承擔;如逾期不能返修的衣服,甲方不予收貨,并扣回貨款。所有質量標準不低于國家技術監督局發布的國家一等品標準。
五、質量驗收方式:
甲方可派出質檢員進行初期、中期及后期的質量檢定。出貨前3天由甲方的質檢員做出"質量檢驗報告"傳真給甲方,甲方收到傳真后確認并安排貨款,并通知乙方準備出貨。如乙方質量不符合要求或出貨清單與實出貨數不符,甲方有權拒絕收貨,并退回訂金。
六、交貨方式:甲方委托乙方負責將貨物運至廣州市站前路倉庫(既公司附近),其運費由甲方負責。
七、交貨隨附文件:每箱有裝箱單、匯總單,并需另傳真一份給公司。
八、輔料:
甲方提供"蒙特倫斯"標志的主嘜、尺碼嘜、織帶、吊牌、合格證、吊粒、拉鏈頭、布牌、皮牌、
包裝袋及其他有甲方知識產權的輔料。其他無知識產權的輔料經甲方指定由乙方提供。甲方需在 天內提供輔料,如無法提供則交貨期順延。乙方收到輔料應于三天內確認數量與質量,否則視為驗收無誤。如超出5%損耗相關的輔料費用由乙方承擔相應的輔料費用。
乙方需按照甲方提供的`洗水嘜、合格證格式打印,內容必須傳真給甲方確認后方可大批打印,
如乙方無法打印,委托甲方打印,甲方將收取相關的工本費用(0.5元/件)。
九、結算方式及期限:合同簽定時付總金額30%定金,出貨時付總金額60%貨款,預留10%貨款當作貨品質量保證金在兩個月后結清。
十、交貨日期:XX年 月 日前交一半,XX年 月 日前必須交清產品。每款式必須按甲方配碼一次性發齊,零星尾數在次日清發完,超期尾數甲方將拒絕收貨。
十一、 乙方責任:
1、產品、品種、規格、質量、包裝不符合規定,甲方不同意收貨的部分乙方負責包換、包退,若乙方不按規定退換,乙方必須退回所涉及的貨款。
2、包裝標準不符合合同要求的,乙方應負責重新包裝。
3、如因乙方質量問題或進度問題造成交貨延期,由乙方負責全部責任,甲方有權要求乙方賠償損失。計算方法為:在指定的交貨期的三天后開始計算,每延期一天將扣除總貨款的1%的款項。如延期超出十天甲方有權拒絕收貨并索回訂金另加訂金總額賠償。
4、乙方若將貨物發錯地址或收貨人,除按合同規定乙方負責運到指定地點或收貨人外,并承擔因此需多付的運輸費用。
5、乙方必需配合甲方有關人員的工作,如實填寫栽數單,及貨期跟蹤表,按規定時間內傳真給甲方有關人員。
6、生產大貨:乙方需提供產前板,待甲方批復后方可生產大貨,若乙方在沒有接到甲方生產通知書時自行生產大貨其后果乙方自負,甲方有權不接受大貨。
7、甲方給乙方加工的產品,乙方不得外發其他工廠加工,否則甲方有權利取消訂單并索回訂金另加訂金總額賠償。
十二、甲方責任:
1、甲方需按合同約定的時間提貨,如因甲方原因未能及時提貨、或甲方未及時驗貨、付款拖延造成的延期,在合同約定的提貨時間二十個工作日內未能提貨,乙方有權沒收定金,不予出貨
2、因甲方延遲提供甲方應提供的輔料,則交貨期相應推延。
3、因甲方訂金、貨款、批板時間的延遲(收到產前板后三個工作日內完成批板工作,并通知乙方批板意見),貨期則順延。
十三、除嚴格按照甲方要求數量生產外,乙方不得銷售該合同的牌子及系列服裝或私自抄用名稱,不得另行加工生產帶由甲方提供的含由甲方知識產權輔料的其他任何相關產品,否則乙方承擔由此而引起對甲方造成的損失及侵權責任。
十四、本合同項目有關附件,于合同簽訂之日起生效,并具有法律效力。
十五、本合同未盡事宜,由兩方協商解決,合同執行過程中出現的爭議和異議,兩方本著友好協商的態度共同解決,協商無效,可通過法律程序解決。
十六、本合同一式兩份,兩方各執一份,經兩方代表簽字蓋章后具有法律效力。
甲方: 乙方:
年月 日 年 月 日
訂貨合同 篇3
承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品是不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的'期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算和分析。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管的不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,有責任應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,因為不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,本合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____
定作方:______ 合同編號:
承攬方:______ 簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
【訂貨合同】相關文章:
訂貨的合同12-29
精選訂貨合同02-19
訂貨的合同03-07
訂貨的合同04-04
加工、訂貨合同12-10
建材訂貨合同01-20
建材訂貨合同02-19
石材訂貨合同02-13
簡易訂貨合同03-07
長期訂貨合同03-12