建設工程施工合同(合集15篇)
隨著法律知識的普及，越來越多事情需要用到合同，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是小編收集整理的建設工程施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
建設工程施工合同1
甲方：________
乙方：________
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。
一、工程名稱：________
二、工程地點：________
三、承包范圍和內容：________
四、工程造價：
單價：________m2/元，工程總面積__m2；總造價________元。
五、工期：
本合同簽訂后____天內完成。
六、工程質量
1、本工程質量經雙方研究要求達到：合格。
2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監督。
3、乙方在施工過程中必須遵守下列規定：由乙方提供的`主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程；對材料改變或代用必須經甲方單位同意并發正式書面通知和甲方派駐代表簽證后，方可用于工程；
七、工程價款的支付與結算
本合同簽訂后____日內，甲方支付不少于合同總價的___%備料款，計人民幣____元；乙方在工程竣工驗收后________天內，將剩余款項一次結清。
八、雙方責任
乙方的責任：工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金；工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
甲方的責任：未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償乙方由此造成的實際損失；工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償乙方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
九、附則
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效；工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。
甲方：________（簽字蓋章）
乙方：________（簽字蓋章）
________年________月________日
建設工程施工合同2
原告：_________________李__________（王和李的女兒），女，__________歲，住址：_________________
法定代理人：_________________王__________，女，__________歲，住址：_________________單位：_________________
被告：_________________李__________，男，__________歲，住址：_________________
訴訟請求：_________________
1、判令被告支付撫養費__________元。
2、訴訟費由被告承擔。
事實與理由：_________________
__________年__________月__________日，原告的.父母離婚，法院判決被告每年支付給原告撫養費1000元，但是判決至今，被告從未支付過撫養費，為了維護原告的合法權益，現向貴院提起訴訟，要求被告支付原告撫養費__________元，望貴院判如所請。
此致
__________人民法院
起訴人：_________________
__________年__________月__________日
建設工程施工合同3
為更好的貫徹安全生產法，加強對分包(配合)施工單位的安全生產管理，明確各自的安全管理職責，經與分包(配合)單位協商，簽訂如下安全生產管理協議：_________
一、簽訂協議的雙方：_________
____________公司 (以下簡稱甲方)
____________(以下簡稱乙方)
二、甲方安全管理職責：_________
1、甲方負責按照"安全生產法"第41條的規定將項目分包給具有相應資質的單位，并負責按照國家法律、法規、規章等對乙方的安全生產資格條件(營業執照、資質證書、安全資格證)進行檢查，不符合國家規定的資格條件的不得發包。
2、乙方進場后，甲方將有關的安全生產事項對乙方進行安全生產的書面交底并按安全生產法第40條的要求指定專職安全生產管理人員進行安全檢查與協調。
3、在乙方施工過程中，甲方按有關安全生產的法律、法規及公司文件的要求對乙方的安全生產情況進行監督檢查，對違反有關規定的'按公司安全生產管理制度進行處罰。
三、乙方安全管理職責：_________
1、乙方具有法定資格(營業執照、資質證書、安全資格證等)和相應數量從業人員(持有效證件的安全員、特殊作業人員等)。50人以上的單位要有專職安全員，50人以下的單位要有兼職安全員;特殊作業人員(電工、焊工、架子工、垂直運輸機械(卷揚機)操作工等)必須持證上崗。
2、乙方應按照國家《建筑工程安全防護、文明施工措施費用管理辦法》規定要求，制定安全生產資金保障制度，建立安全生產資金投入專項臺賬，嚴格保證安全生產資金的提取和使用，滿足具備安全生產條件的需求，安全生產資金不得挪作他用，如果因安全生產保障資金投入不足，導致生產安全事故的發生，乙方將承擔主要責任。
3、乙方應按照國家法律、法規、規章等的要求建立完善的安全生產管理體系和相應的規章制度。要建立安全生產責任制并定期考核(不超過一個月考核一次);要制定安全生產目標并進行分解;要有安全檢查制度，規定日常檢查與不超過一個月一次的定期檢查;要有安全教育制度，所有新參加工作及變換崗位的職工都要進行"三級安全教育"，經考核合格后才能安排工作;要建立班前安全活動制度及工傷事故報告制度等;
4、乙方應有從事相關建設活動所應有的機械裝備。乙方自備的垂直運輸機械、合灰機、手持電動工具等必須符合相應的安全技術標準。
5、乙方必須服從甲方的安全生產管理。在服從不及時時，甲方有權采取措施以滿足安全方面的各項所需，其費用由乙方承擔。
6、根據《建筑法》的規定，分包人必須為從事危險作業的施工人員辦理意外傷害保險，并支付保險費。
四、其他需補充的問題：_________
在施工中乙方安全措施不到位或者違章操作而造成安全事故，必須承擔由此而造成的一切后果。
五、本協議一式三份，甲方持二份，乙方持一份。
甲方代表：_________(蓋章)
乙方代表：_________(蓋章)
建設工程施工合同4
甲方：_________
乙方：_________
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
1、工程名稱及地點：_________
2、工程承包內容及范圍：_________
(1)變電站一般土建工程：施工圖設計中變電站站址范圍內的基礎及電纜溝開挖、基礎混凝土的澆筑、道路平整、站內綠化工作。
(2)變電站建筑工程：主控樓、高壓配電間、辦公樓等主要建筑物的土建工作及裝飾工作;變電站圍墻、大門的土建工作。
(3)變電站輔助設施工程：全站照明、給排水、通風、空調、消防、防雷接地等輔助設施建筑及安裝工作。
(4)變電站安裝工程：變電站主輔設備的安裝、設備交接試驗、單體調試、系統調試。
(5)線路工程：至送電線路架設;全線基桿塔組裝及附件安裝;全線基桿塔基礎開挖及澆筑;桿塔接地;線路參數測試等工作。(線路全長公里)
(6)通信工程至光纖通信線路架設工程。(線路全長公里)
(7)系統試運行。
(8)用于工程實體的設備、裝置性材料、消耗性材料的采購。
以上工程內容的`細項最終以甲方審定的概算書或工程量清單相對應的條目為準。
3、工程承包方式：本工程由乙方進行施工總承包。
4、工程合同金額：人民幣整。(項目建設所需的備品備件購置、管理車輛購置、工器具辦公生產生活家具購置以及甲方生產職工培訓及提前進場費用等均未包含在此合同價格內。)
5、工程質量要求：單位工程合格率100%，整體工程達到優良標準。
6、工程工期要求：開工日期為________年____月____日，竣工日期為________年____月____日，合同工期天。
7、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
8、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
9、本合同包括：
(1)協議書
(2)專用條款
(3)通用條款
10、本合同訂立時間：________年____月____日，合同訂立地點：_______。本合同經雙方法定代表人或其委托代理人簽名并分別加蓋本單位公章(或合同專用章)后生效。
11、本合同一式捌份，其中正本貳份，雙方各執壹份;副本陸份，雙方各執叁份。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
建設工程施工合同5
房屋建筑施工合同
甲方：
乙方：
甲方將位于XXXXXXXXXXXX居住房屋交由乙方施工，為確保工程質量、圓滿完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程結構：地面3層，均為磚混結構。
2、建筑面積（施工計算方式）：一層97.88平方米（不含樓梯），樓梯9.62×2＝19.24平方米；二層93平方米（不含樓梯，陽臺按半面積計入），樓梯7.86×2＝15.72平方米；三層76.4平方米（陽臺按半面積計入）。合計302.24平方米，最終按建筑實際面積為準。
第二條：承包方式
1、包工不包料，甲方負責采購施工所需的建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工用具設備；
2、施工費用：按建筑面積甲方每平方米付乙方人民幣225元（大寫：貳佰貳拾伍元整）；
3、隔熱層、屋頂蓋瓦不再計工價；
4、工程承包內容：土建工程、雨水排水及房屋裝修；
5、基礎由甲方負責，乙方負責回填。
6、甲方負責門窗（包括鋁合金窗、卷簾門、防盜門、不銹鋼欄桿）的安裝。
7、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定后增減工價，待完工后一并納入結算。
8、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，在使用材料時保證工程質量的前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則，不能隨意帶走甲方提供的任何建材，否則按雙倍價奉還。
第三條：工程工期
1、甲方規定動工時間為年月日至年月乙方不得提前和推后。
2、在保證工程質量的'前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。
第四條：工程質量
1、整個工程、寬按設計圖紙按質、按量完成，并達到符合國家施工規范。
2、房屋結構按照設計圖紙布局，尺寸可根據現場科學，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方決定并通知乙方處理，甲方請設計人員參與監督施工質量，每道施工需經甲方設計人員/甲方驗收合格后乙方方能進行下一環節施工。
3、鋼筋工程：要求采用電渣壓力焊（坡屋頂鋼筋搭接）。
4、地面工程：一層鋪貼地磚。
5、外觀工程：整幢樓內外水泥清光到頂。
6、門窗工程：乙方負責埋設安裝所有門窗用到的預埋件。
7、樓梯工程：樓梯上貼瓷磚。
8、水電工程：陽臺、屋頂排水設施安裝。
9、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。
第五條：施工費結算方式
1、合同簽定后，甲方購買材料，乙方積極組織施工人員進行施工，基礎工程完工后，甲方付給乙方工程款 元； 第一層主體工程完工（第一層樓頂結束）后方付乙方壹萬元； 第二層主體工程完工（第二層樓頂結束）后甲方付乙方貳萬元； 其余款項待工程按圖紙施工完成，通過驗收后一次付清。 工程裝飾完工并交付甲方使用后，雙方結算，由甲方一次性付清工程余款（質量保證金20xx元除外）。
乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，沙灰墻體裂縫，瓷磚脫落等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方請人處理，工時及材料從保證金中扣除。如存在嚴重工程質量問題，乙方應承擔全部責任。
2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。
第六條：安全生產及其它
1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。
2、在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。
3、施工期內，工程質量由甲方監督施工質量。
第七條：合同終止與生效
1、本合同自甲、乙雙方簽字并加蓋手印后生效（合同涂改無效）雙方履行完成合同條款內容后終止。
2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力，未盡事宜甲乙雙方另行商定。
3、合同訂立地點： 貴州省貴陽市息烽縣永靖鎮雨灑村一組。（下無正文)
甲方（簽字）： 乙方（簽字）：
�。ㄊ钟。� （手�。�
合同簽訂日期：20xx年 月日
建設工程施工合同6
發包方（甲方）：___________承包方（乙方）：___________
根據《中華人民共和國民法典》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，為明確雙方權利、義務及經濟責任，加強雙方的相互配合，保證工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：
第一條：工程項目
1、工程名稱：______________；
2、工程編號：______________；
3、工程地點：______________；
4、工程范圍：本合同全部工程建筑安裝面積共計________平方米（各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表）。
5、工程造價：本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣________元（各單項工程造價詳見工程項目一覽表）。
6、承包方式：______________。
第二條：工程期限
1、根據國家工期定額和使用需要，商定工程總工期為____天（日歷天），自____年____月____日開工____年____月____日竣工驗收。
2、開工前____天，乙方向甲方發出開工通知書。
3、在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限：
（1）因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者。
�。�2）因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工者。
�。�3）按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源，道路未能暢通，障礙物未能清除，影響進場施工。
（4）因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料以及設備不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者。
�。�5）在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上（每次連續4小時以上），影響正常施工。
�。�6）非乙方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工。
�。�7）未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工。
�。�8）由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作；按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，并按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
4、工期提前。
施工中如需提前竣工，雙方協商一致后簽訂提前竣工協議，合同竣工日期可以提前。乙方按此修訂進度計劃，報甲方批準。甲方應在5天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容：
�。�1）提前的時間。
�。�2）乙方采取的趕工措施。
�。�3）甲方為趕工提供的條件。
（4）趕工措施的經濟支出和承擔。
�。�5）提前竣工收益（如果有）的分享。
第三條：甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房。
2、提供施工用雙排腳手架。
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作。
4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。
第四條：乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等。
2、認真組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任。
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作。
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第五條：施工準備
1、甲方在開工前應辦妥施工所需各種證件、批件，申請領取建筑執照；清除施工場地范圍內影響施工的原有管線、樹木等障礙物；解決施工用地（包括材料、構件的堆放和中轉場地，搭建大型臨時設施用地）；解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通；應于____年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙____份；組織設計、施工單位進行工程設計交底。
2、乙方在開工前應組織有關人員研究和熟悉圖紙，參與設計交底；編好施工圖預算；負責編制施工組織設計或施工方案；進行施工場地的平整，施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。
第六條：工程質量
1、本工程質量經雙方研究要求達到：____________。
2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監督。
第七條：工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的`單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款。
2、乙方帶料進場開始施工_______日內，甲方撥付工程總價_______%的工程款。
3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起_______日內，再撥付工程總價_______%。
4、工程質保金為工程總價_______%，質保期_______年。質保金在_______年后無工程質量問題時，于_______年_______月_______日付清。
第八條：施工及竣工驗收
1、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條：安全施工
1、乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工中因乙方責任發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責。
2、發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。
3、非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。
第十條：違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除_______‰違約金。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_______元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_______元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。
風險告知：明確違約責任，在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。
第十一條：爭議糾紛解決處理
本合同項下發生的爭議，由甲乙雙方當事人協商或申請調解；協商或調解解決不成的，可提請仲裁委員會仲裁或者依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。
風險告知：關于爭議解決方式的約定，可以選擇到有管轄權法院訴訟或者選擇仲裁，二者的本質區別是若約定仲裁解決仲裁一裁終局，約定向法院提起訴訟兩審終審。
第十二條：附則
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
3、合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：__________乙方：___________
______年___月___日______年___月___日
建設工程施工合同7
建設方： （簡稱甲方）
承包方： （簡稱乙方）
甲方在略陽城關鎮官地山村柳樹壩開發的“利瑪花苑”5#樓修建工程，現承包給乙方施工。甲乙雙方本著“平等、自愿、互利、友好和協商一致”的原則，達成如下施工承包合同條款，共同信守。
一、工程概況
1、2、3、4、工程名稱：略陽“利瑪花苑”5#樓 工程地址：略陽縣城關鎮官地山村柳樹壩 建設規模：地上18層，地下1層，建筑面積約.22m2 建筑結構：框支剪力墻
二、承包形式
本工程實行包工包料、包質量、包安全。
三、承包范圍：“利瑪花苑5#樓土建工程（不包括電梯和門窗）
四、工程價款
1.按（______）《陜西省建筑工程量清單計價規則》，《陜西�。╛_____）建筑安裝定額》和《工程量清單計價費率》計價，下浮3%作為本工程結算價。
2.工程量清單中材料調差，以漢中市建設工程造價信息為依據。價差5%以內不作調整，價差超過5%以上部分調整計價。
3.本工程未發包部分，甲方按該部分工程造價的3%作為工程配合費支付給乙方。
4.乙方領取的全部工程款必須開據正式稅務發票，所繳稅費由乙方承擔。
五、承包條件
1.乙方必須具備房屋建筑施工二級企業資質，項目經理需具備二級建造師資質，并取得了安全B證。
2.為保證工程項目順利施工，檢驗施工方的實力，在簽訂本合同后，乙方須向甲方交納本工程量清單計價總額2640萬元的10%，即260萬元的履約保證金。
六、工程款支付辦法
1.本工程由乙方墊資到正負零，正負零以上每三層混泥土現澆板面結束（3—5工作日），甲方支付本工程合同總額5%的工程款。
2.本工程主體封頂，甲方支付給乙方工程款到本工程合同總額的.60%.3.主體完工驗收合格，甲方支付給乙方合同總額5%的工程款。
4.室內外粉刷基本完畢，甲方支付給乙方合同總額5%工程款。
5.竣工驗收合格，甲方支付給乙方合同總額20%的工程款。
6.剩余部分工程款，三個月內工程決算結束，除扣留合同總額
3%的保修金外，其余工程款一次付清。
7.履約保證金退付：在本工程主體封頂后退還乙方保證金50%，余額在工程結束后全部退還，履約保證金不計息。
七、工程工期、質量：
1.工期：按定額工期計算，完成施工任務。
2.工程質量必須達到國家規定的質量驗收合格標準。
3.工程竣工驗收合格后，乙方在20個工作日內負責將竣工驗收資料、施工圖交給甲方建檔保存。
八、雙方責任
1.甲方負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的監督和管理。與監理單位共同審核乙方完成施工任務，簽署工程款支付令。
2.甲方負責與設計、監理等單位及部門進行工作聯系。
3.甲方負責協調處理與施工有關的事項和周邊相鄰關系。
4.乙方必須嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》，尊重和服從甲方現場代表，監理單位管理人員的監督和指揮。確保工程質量全面達標。
5.乙方必須嚴格執行《建設工程安全管理條例》加強施工人員安全教育，嚴格按操作規程施工，杜絕不安全事故發生，如發生人身傷亡等不安全事故，均由乙方承擔法律和經濟責任。甲方不承擔任何責任。
6.乙方必須保證充足的施工人員和技術力量，以及工程所需的各種建筑材料，滿足工程建設需要，確保工期和質量。
7.乙方應為施工人員投保意外傷害保險，所需費用由乙方自行負責。
九、違約責任：
以上合同條款任何一方如有違約，由違約方向守約方賠償本工程總價1%的違約金。
十、其他約定：
1.本合同書與乙方中標后甲乙雙方簽訂的《陜西省建設工程施工合同》具有同等法律效力�！蛾兾魇〗ㄔO工程施工合同》與本合同條款如有沖突，工程決算時以本合同為準。
2.本合同書未盡事宜，由雙方協商補充，其補充條款與本合同具有同等法律效力。
3.本工程項目部可開設獨立賬戶。甲方所撥付的工程款(除甲方代扣工程總額的%的管理費外)可直接撥付給項目部。
十一、本合同甲、乙雙方代表簽字蓋章后生效，具有法律效力。
十二、本合同一式六份，甲方三份、乙方一份、監理一份、項目部一份。
發包人：
承包人：
法定代表人：
法定代表人：
委托代表人：
委托代表人：
電話：
電話：
開戶行：
開戶行：
賬號：
賬號：
合同簽定地點：
合同簽定時間：_______年_______月_______日
建設工程施工合同8
XX縣
甲方：XX人民政府（以下簡稱甲方） 乙方：XX建筑安裝工程有限公司（以下簡稱乙方） XX村公路砼路面改造工程經過公開招標評標，由乙方中標承建。為明確甲、乙雙方的權利和義務，經雙方協商一致，特簽訂如下合同，共同遵照執行。
一、工程總價及結算依據
該工程承包價為： 2362173.00元 （人民幣 貳佰叁拾陸萬貳仟壹佰柒拾叁元整含稅費），本工程采用總價承包合同形式計算工程承包合同總價（合同價不包括漿砌片石水溝，片石水溝按縣有關補助政策以實際施工量結算）。施工單位按圖施工，以合同中的總價進行決算，建設方提供的工程量清單中的工程量及工程造價僅作為編制標底和投標書參考。
二、工程內容
XX村公路砼路面改造工程長 4.37216 公里，對路基進行整治，鋪筑水泥穩定層（底基層水穩層可用片石補強），新鋪水泥砼路面。改造為四級水泥砼路面，路基寬5.0米，C30水泥砼路面寬3.5米，C20水泥砼路肩0.75米×2，增設部分涵洞、防護設施、排水溝等附屬設施，詳見設計文件。
三、材料供應及要求
1、本工程所需水泥按縣公路指揮部單價290元/噸由甲方采購，乙方自行運輸，在運輸施工中乙方只能用于該路段修建，否則，發現一次，扣乙方工程款壹萬元；其他材料由乙方自購。
2、材料質量要求
�。�1）河沙：河沙或機械吸沙；
�。�2）片石：300號強度以上；
�。�3）碎石：正規產地碎石；
�。�4）條石：300號強度以上；
�。�5）水泥：32.5級普通水泥，須有廠家質檢部門的合格證書或質檢書。
3、凡經質量監督小組的監督員或縣質檢站或農村公路建設指揮部建管處現場人員抽驗發現不合格材料,一律不得使用，并限期運出現場，否則由監理工程師或建設單位組織運出，產生的費用由施工單位承擔，并在工程進度款中扣除。
四、工期
1、本標段工期6個月（日歷工期），自20xx年9月3日至20xx年3月2日（具體工期開始時間以指揮部開工令為準）。
2、工期允許延長的條件：
�。�1）建設單位變更設計，妨礙了施工進度；
�。�2）異常惡劣的氣候條件，影響施工安全或工程質量；
�。�3）建設單位通知暫時停工。
3、工期延長的.決定，若發生第2條規定的情況之一，施工單位應書面報請甲方同意后，方可順延工期。
4、除第２條規定的允許延長工期的條件外，施工單位簽訂施工合同后連續15天不進場動工，視為違約，甲方有權收取施工單位繳納的履約保證金作為違約金。若施工單位連續20天停工，甲方除收繳履約保證金外，有權清場，直接解除與施工單位簽訂的施工合同，并追究施工單位的違約責任，同時按施工單位所完工程量結算，工程款在二年內支付，不計息。
5、施工單位每延誤一天懲500元，提前完工一天獎500元。
6、該工程以竣工驗收合格之日為竣工日期。
五、甲方的一般義務
1、開工前為乙方辦理屬甲方完善的施工所需的各種手續。
2、協助乙方落實施工所需砼拌合場水、電管網，以保證施工需要，費用由乙方承擔。
3、派駐現場質量監督人員，監督乙方施工質量。
4、協助解決施工管理以外的可能影響施工的有關事宜。
5、根據乙方的竣工報告，組織有關部門檢查驗收。
六、乙方的一般義務
1、嚴格按照合同規定的承包范圍及內容組織施工，保證質量，按期完成工程任務。
2、做到施工現場符合安全文明施工有關規定。
3、接受甲方、銅梁縣公路質量監督檢測站、縣農村公路建設指揮部建管處對施工現場的質量監督。
4、工程完工后，按交通部公路工程交（竣）工辦法編制工程竣工資料及決算報告，一式六份并送交甲方歸檔。
七、工程質量檢查驗收及標準
1、乙方必須按圖施工，幾何尺寸不得擅自改動。
2、本合同工程質量，按交通部ＪＴＧＦ80-20xx《公路工程質量檢驗評定標準》執行，必須達到合格工程或優良工程。
3、工程所需各種建材乙方須自行抽查、驗收。經自檢或甲方、質檢站檢驗不合格材料，一律不準使用，并限三天內自行運出施工現場。
4、施工中，乙方必須按照施工設計圖和交通部現行公路工程技術規
范進行施工，各個工序的試驗、檢驗乙方應做到原始記錄齊全，數據真實可靠，各個工序完結后，經監理、甲方、質檢站檢驗驗收合格后，方可進行下一個工序施工。否則，將不予計量。
5、砌筑的砂漿、路面砼配合比應符合設計要求，必須試壓件，拌和均勻，隨拌隨用。
6、凡經甲方、質檢站檢查指出質量不符合要求的，乙方必須無條件返工，直到達到設計要求，所發生的返工費用由乙方承擔。
7、乙方在施工中不采納甲方、質檢站整改意見的，甲方有權終止乙方承包合同，所造成的損失由乙方承擔。
8、工程完工后，乙方應采用書面通知甲方驗收。甲方在接到通知后10—15日內組織有關部門檢查驗收。
9、經驗收若是乙方原因造成工程質量達不到設計要求，乙方必須無條件在限期內返工直至達到合格工程。由此造成逾期交付的，應承擔工期延誤責任。若在限期內不返工，建設單位有權另行組織其他施工單位施工，所產生的費用在承包方工程款中扣除。
10、本工程質保期從竣工驗收合格之日起計算，質保為兩年。保修期內若發生質量缺陷，乙方應無償返工達到合格工程，若乙方不履行返工義務，則由甲方組織他人修復，所產生的修復費用在乙方工程余款和質保金中扣除。
八、施工安全
1、乙方在施工過程中，應切實加強安全管理，做到安全施工、文明施工。施工時需設立安全警示標志，必須確保車輛和行人安全。若發生安全責任事故概由乙方全部承擔法律及經濟責任，甲方不負任何責任和費用。
2、在施工作業中，因施工行為造成施工現場以外的房屋、青苗、地上地下管網損害及人身損害賠償由乙方負責。
九、工程款結付與履約保證金的返還
1、本工程分四次支付鎮自籌部分工程款（縣補助資金按縣相關政策支付），路基完工付20萬元、水穩層完工付40萬元、Ｃ20混凝土路肩完工付10萬元、全部工程完工付10萬元，余款除質保金外從工程完工驗收之日起二年內付清，不計息，如未付清余下工程款按信用社同期貸款利率計算。完工完成50%時，退還50%履約保證金；全部工程交工驗收合格后，退還余下履約保證金。
2、該工程質保期二年，質保金為合同總價的5%，質保期滿無工程質量缺陷，甲方如數返還。
十、本工程獎懲
本工程驗收達到優良工程建設方獎承包方工程總價的1%，合格工程不獎不懲。
十一、違約與爭議的解決
1、違約金按承包總價的5%計算。
2、違約金支付不足損失部分，守約方有權追償不足部分損失。
3、發生爭議雙方應在監理組主持下協調解決，協商不一致時，任何一方可向工程所在地人民法院起訴。
4、協商或起訴期間不得影響或停止施工，除訴訟保全以外。 十二、合同的變更與解除
1、合同履行中，因未盡事宜或變更設計增加工程量，雙方可簽訂補充合同，補充合同與主合同具有同等效力。
2、合同履行中，因乙方無力繼續履行施工合同所規定的義務。
發包人（公章）： 承包人（公章）：
法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
年 月 日 年 月 日
建設工程施工合同9
甲方：(管理層)
乙方：(勞務層)
根據工程實際情況，甲乙雙方經過友好協商，同意對20__年10月26日簽訂的春城花園《建筑工程勞務承包合作合同書》進行補充，在《建筑工程勞務承包合作合同書》基礎上，就本工程具體施工事宜及有關細節達成一致，訂立本補充協議。
一、竣工工期與進度控制節點：
1、竣工工期：20年9月30日
2、進度控制節點：
8月份：屋面工程、樓地面工程，主要濕作業與修補作業，提供全部建設單位直包項目工作面，內墻膩子一遍完成。
9月份：安裝工程，內墻膩子、樓梯抹灰、室外散水，竣工清理等承包范圍內的全部工程內容完成，具備初驗條件。
二、施工條件
1、 8月5日之前，滿足9月30日具備初驗條件的各工種勞力全部到場。
2、乙方必須采取措施保證施工人員、機械的`均衡連續施工，保證合同工期。
3、乙方須保證建設單位直包隊伍的垂直運輸等協調工作。
三、工程款支付
1、工程款支付條件：只有在全部按進度計劃控制節點要求的進度完成并經甲方驗收合格后方可支付。
2、工程款支付方式：
第一階段：8月5日前支付工程預付款50萬元.若乙方勞力不能滿足施工條件的要求，不予支付。
第二階段：9月5日前支付工程進度款50萬元.
第三階段：10月8日前支付工程進度款60萬元.
3、若因乙方原因造成9月底不具備初驗條件，第三階段工程款直到具
四、工程質量
1、本工程質量要求為合格。
2、住宅使用功能及實體測量與觀感評定標準均應符合合格標準，滿足每戶驗收質量要求，不得出現超差現象。
3、在初驗之前，按照每戶驗收標準進行自檢，全部合格后方可報驗。
五、本協議與《建筑工程勞務承包合作合同書》有不同之處以本協議為準。其它事宜執行20__年10月26日簽訂的《建筑工程勞務承包合作合同書》的有關約定。
六、本協議與雙方簽訂的《建筑工程勞務承包合作合同書》具有相同法律效力。雙方各執兩份。自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
日期：日期：
建設工程施工合同10
承包人（甲方）：
地址：
勞務分包人（乙方）：
地址：
為確保甲方承建的__________工程勞務承包合同工程順利完工，根據施工安排，甲方將________工程承包給乙方施工。根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規定，為明確甲乙雙方在施工過程中的職責，經雙方協商，簽訂如下協議：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、承包方式：
二、工程期限
1、開工日期：________年_______月_______日。
2、竣工日期：________年_______月_______日。
3、總工期為：共________個日歷天。
三、工程造價
1、工程實際造價按甲方施工技術部門簽證的實際完成的且經業主、監理驗收合格的工程量乘以合同的單價計算。
2、本工程造價單項價格一次包死，不受天氣變化、市場價格、職工生活費用增加、甲方相關工程施工進度、國家政策調整等因素的影響，如遇不可抗力，雙方協商解決（不可抗力是指當事人不能預見、不可避免、不能克服的事情）。
3、單價：______________；工程量：__________________；合同總價：___________________。
四、工程結算
1、施工期間甲方每月向乙方支付當月計量總額的70%。乙方工程全部完工經甲方驗收合格后支付至工程結算總造價的90%，甲方工程全部完成進入保修期后支付至95%，扣留的總造價的5%轉為質量保證金。甲方每期向乙方支付款項時均應扣除：甲方向乙方所供材料費用、機械使用費用；乙方向甲方所借的費用；甲方向乙方開據的罰款票據金額；合同規定扣除的其他款項。
2、乙方應合理使用甲方撥付的工程款，并不得挪用。每期工程款撥付時，乙方應將上期撥付資金使用情況上報甲方財務部門審核，同時將上月工人簽字的工資表復印一份交到甲方財務部門。
3、工程竣工結算以設計圖紙和工程實物為依據，按乙方實際完成的且經甲方、監理、業主驗收合格并經甲方工程部門復核認可的.工程數量結算。
4、本質量保證金的比例為結算工程總造價的5%。缺陷責任期為甲方交工證書簽發之日起_______年，工程保修期為行缺陷責任期滿之日算起_______年。在工程缺陷責任期內或保修期內發生質量問題進行處理的費用從工程保留金扣除。
五、材料設備的供應
1、凡甲方統一采購的特殊材料設備，未經甲方同意，乙方不得自購，一經發現自行采購將按所列單價的_______倍進行處罰，且自購材料設備不得在本工地使用。甲方采購的材料設備不得用于其他工地，更嚴禁將材料出售。乙方超過計劃使用材料設備______%的部分，甲方按合同執行期間市場最高價的______%對乙方加收資金占用費、采購保管費、補材料差價等費用。如乙方私自出售甲方供應材料，一經甲方發現將按合同執行期間兩倍對乙方進行處罰。
2、水電由乙方自行解決，若利用甲方供電的，電費按______元/度收取，用電數量為正常消耗量加損耗量。
六、施工圖紙
1、甲方在開工前5天內，向乙方提供一套復印的施工圖紙。
2、甲方提供的施工圖紙、說明、技術交底和有關材料作為施工的有效依據，正式開工前由乙方會同甲方共同審閱，施工中如有疑問及時向甲方專業工程師請示，由甲方專業工程師負責解釋。
3、非經甲方提供的施工圖紙、技術交底，不能作為乙方永久性工程的施工依據。
4、變更設計按甲方專業工程師書面提供的變更設計文件為準。
5、乙方因施工需要根據設計圖紙自行繪制的施工用圖紙，必須報請甲方審核批準后方可使用。
七、甲方的工作
1、按本合同約定的分工范圍和要求，供應工程所需的主要材料和設備。
2、負責對乙方進行施工技術交底，并對乙方工程質量、進度及安全文明施工進行監督。
3、對乙方進行技術指導和質量監督，對乙方的施工進度、工程質量、安全生產、文明施工等進行監督檢查，發現問題及時向乙方提出整改意見，必要時有時有權發出停工令和返工令，甲方有權對乙方開具罰款票據。
4根據施工現場情況及時會同監理進行檢查驗收。
5、按本合同約定辦理計量支付手續，撥付和結算工程價款。
八、乙方的工作
1、編制施工方案報送甲方，經甲方審定后組織實施。
2、服從甲方、甲方上級主管部門及本工程業主、監理的規章制度和管理規定。
3、堅持文明施工，做好施工現場環境保護、勞動保護和安全生產。
4、乙方各操作人員必須持有相關有效證件才允許上崗，不得無證作業。
5、對已完工的工程和安裝的設備，在驗交前應負責保管，保證其完好狀態。
6、及時發放所雇傭民工的工資，嚴禁拖欠民工工資
7、在工程缺陷責任期內，負責工程的缺陷修復。
九、勞務分包人資質
1、資質證書編號：_________________________________；
2、資質專業及等級：_______________________________。
十、工程質量
1、乙方必須嚴格按照本工程設計文件、現行技術規范及相關工程施工規范組織施工，并隨時接受甲方專業工程師和監理工程師的抽查和重點檢查，并提供必要的檢查條件。
2、乙方所承包的工程，按本工程技術規范檢查驗收，工程質量保證合格率100%，優良率達到95%以上，并達到甲方項目質量計劃的質量目標。
3、凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。若返工后仍達不到工程質量驗收標準的，由乙方承擔違約責任。
十一、安全施工
1、在施工中，乙方必須遵守國家和行業關于安全生產的規定，重視施工現場作業安全，制定安全措施，做好特殊工種的勞動保護工作。
2、乙方負責施工范圍內的安全事故處理及一切安全責任。乙方必須安排專業的安全管理人員，負責施工段內的一切安全，經常檢查設備、機械、安全標志的完好情況，杜絕一切安全事故的發生。
3、為了保護工程、保障施工人員和群眾的安全，在必要的地點和時間內，乙方應設置照明、安全警戒標志和看守。同時做好勞動保護保證措施及相應工程項目要求的硬件措施，甲方不承擔任何費用。
4、一旦發生傷亡事故，乙方必須立即通知甲方代表和急救機構，甲方代表應按規定向上級安全、建設主管部門報告。甲方應為搶救提供必要的條件，所有的費用由乙方承擔，甲方不承擔任何連帶責任。
十二、工程轉包與分包
本工程不允許分包或轉包，若乙方違反這一規定，甲方有權單方終止本合同，并沒收履約保證金。
十三、違約責任
1、因甲方責任和不可抗力原因造成工程延誤的，合同工期順延。
2、因乙方施工質量達不到設計和規范要求的，甲方有權要求乙方返工或返修，其費用由乙方承擔，影響工期的，由乙方承擔違約責任。
3、因乙方責任導致工程不能繼續施工的，甲方有權解除合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔。
4、若乙方不經甲方同意而自行終止合同，甲方有權只按乙方所完成合格工程的工程量的60%予以支付，剩余的40%作為甲方對乙方的違約罰款，不再支付給乙方，同時沒收履約保證金。
十四、附則
1、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決并根據實際和需要簽訂補充協議，補充協議和本合同具有同等的法律效力。
2、本合同自雙方代表簽字蓋章后生效，合同履行完畢，自行失效。
3、本合同一式份，雙方各執份，具有同等法律效力。
4、因履行本合同發生爭議，雙方協商不成的，雙方均可向合同履行地的人民法院起訴。
甲方：
代表人：
聯系方式：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽訂時間：________年_______月_______日
乙方：
代表人：
聯系方式：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽訂時間：________年_______月_______日
建設工程施工合同11
甲方：
法定代表人：
乙方：
工程設計人：
施工隊負責人：
依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》和《南京市裝飾裝修管理條例》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：____________________________________________________________。
1.2 工程內容和施工方法以甲方簽字確認的設計圖紙、乙方工程預算及工藝說明為準。
1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第_______種承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料。
(3)乙方包工，甲方提供全部材料。
1.4 工程期限_______天，開工日期_______年_______月_______日，竣工日期_______年_______月_______日。
1.5 合同價款：本合同工程總價為(大寫)：______________元。
1.6 雙方約定，本工程價款，以下列第_______項方式結算：
(1)以設計圖紙所含項目、預算一次性總包，甲方無須支付超額部分款項。
(2)預算單價不變，按實際發生并經甲方確認的工程項目結算。乙方工程結算，除去甲方要求變更的項目，其結算價不應超過預算價的百分之_______。
第二條 工程監理
若本工程實行工程監理，甲方應當與具有相應資質的工程監理公司簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式、監理工程師的職責及工程監理的內容書面通知乙方，乙方需配合監理公司的工作。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：
(1)甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各執一份。
(2)甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各執一份。
第四條 甲方義務
4.1 甲方應在裝修開工前告知物業管理單位及相鄰權利人，并辦好相關審批手續。
4.2 甲方應在開工前_______日，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋等。
4.3 施工期間甲方提供自來水_______度(水表起始度數_______度)，電_______度(電表起始度數_______度)，超過部分由乙方支付。
4.4 甲方涉及建筑主體、承重結構、設備管線等變動的，需到有關部門辦理相關手續。
4.5 施工期間甲方仍需使用該居室的，應協助做好非作業時間的保衛、消防等項工作。
4.6 甲方應參與裝飾材料及工程質量的驗收。
4.7 施工期間甲方負責做好相鄰住戶的解釋工作并督促乙方做好公共走道的衛生清掃工作。
第五條 乙方義務
5.1 乙方應將有關政策法規、規范及驗收標準事先書面告知甲方。
5.2 甲方對乙方提供的材料、工程預算、施工工藝、工程保修等提出詢問，乙方應當做出真實、明確的答復。
5.3 乙方應嚴格按設計圖紙做好工程預算,不得故意漏項。工程預算必須標明材料品種、品牌、材質(天然或者人造材料)及工藝說明，并經甲方簽字確認。
故意漏項是指：乙方在工程預算中主觀故意漏報施工項目，以低價吸引甲方，開工后采用變更或增項手段提高工程造價的行為。包括但不限于以下幾種情況：①項目在設計中包含，但預算中不報;②應做防水或找平層，預算不報防水或找平層價格;③水電項目不分項和明細報價，只報一個總價，開工后隨意加價;④不注明材料品種和材質，以低價材料冒充高價材料，以人造材料冒充天然材料;⑤低報項目單位面積或數量，開工后增加單位面積和數量;⑥木門、櫥柜等木制品不報五金配件等。
乙方在預算書中告知甲方的，不屬于故意漏項。
5.4 乙方應嚴格按設計圖紙施工，嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程施工。
5.5 乙方應保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通。
5.6 乙方應妥善保管好甲方提供的材料、設備，如有遺失或損壞，由乙方負責賠償。
5.7 乙方應保證施工現場的`整潔，每日完工后及時清掃施工現場及受其影響的公共走道。
第六條 工程項目變更
工程項目如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，并及時附上經甲方簽字確認的變更圖紙，同時調整相關工程費用及工期。工程變更協議及變更圖紙，作為竣工結算和順延工期的依據。
第七條 材料的提供
7.1 甲方提供的材料、設備，運到施工現場時，應通知乙方并向乙方提供相關說明書、質保書、環保檢測證明，由雙方共同驗收并辦理交接手續。
7.2 乙方提供的材料、設備，運到施工現場時，應通知甲方，并向甲方提供相關說明書、質保書、環保檢測證明，由甲方驗收并簽字確認。
7.3 裝飾裝修材料必須符合中華人民共和國國家標準gb50325-XX《民用建筑工程室內環境污染控制規范》和國家室內裝飾裝修材料有害物質限量的相關標準，嚴禁使用國家明令淘汰的材料。
第八條 工期延誤
8.1 對下列原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期可相應順延。
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其它情況。
8.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
8.3 甲方未按期支付工程款，工期相應順延。
8.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第九條 質量標準
雙方約定本工程施工質量標準：按gb50210-XX《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》、gb50327-XX《住宅裝飾裝修工程施工規范》和gb50325-XX《民用建筑工程室內環境污染控制規范》執行。
施工過程中對工程質量發生爭議，雙方可聘請具有資質證書的質量鑒定機構對工程質量予以鑒定。經鑒定工程質量不符合合同約定的標準，鑒定費用由乙方承擔;經鑒定工程質量符合合同約定的標準，鑒定費用由甲方承擔。
第十條 工程驗收
10.1 雙方約定分下列階段對工程質量進行驗收。
(1)電氣管線、給排水管道鋪設工程階段驗收;
(2) 瓦、木工程階段驗收 (墻地磚、小型砌體、粉刷、木制品等工程項目);
(3) 油漆工程階段驗收(墻、頂面乳膠漆，木器漆、墻紙等工程項目);
(4) 工程竣工驗收。
在進行工程階段驗收時，雙方應注意隱蔽工程質量。包括：防水、電氣管線、給排水管道鋪設、吊頂內吊筋、龍骨等。
乙方應提前兩天通知甲方驗收，階段驗收合格后雙方應在_______日內填寫工程階段驗收單。
10.2 在竣工驗收前，對室內環境污染物濃度檢測按下例第_______種方式處理：
1.進行檢測;
2.不進行檢測。
室內環境污染物檢測，應在工程完工至少7天以后，工程交付使用前進行。檢測機構必須具有相應資格，檢測時，雙方均應到場。
雙方約定，檢測結果符合gb50325-XX《民用建筑工程室內環境污染控制規范》的規定(室內環境污染物限量標準見附表11)，檢測費由甲方承擔;檢測不合格，檢測費和治理費由乙方承擔。
檢測室內環境污染物時，由甲方自行采購的家俱、窗簾等含有污染源的物品不得進入工程現場。
10.3 如進行室內環境污染物檢測，乙方應在檢測合格后_____日內向甲方提交書面工程竣工驗收報告。
不進行室內環境污染物檢測，乙方應在工程完工后_____日內向甲方提交書面工程竣工驗收報告。
10.4 甲方應在收到工程竣工驗收報告后_____日內組織驗收。
10.5 驗收合格由甲方簽字確認。
驗收不合格，甲方應提出整改意見，乙方應在_____日內完成整改，重新提交驗收報告并承擔由自身原因造成的整改費用(包括材料費、施工費等)。甲方提出整改意見后，乙方未在約定時間內完成整改的，視為工期延誤，按13.4條款支付違約金。
甲方在約定的期限內，無正當理由不組織驗收，又不提出整改意見，視為工程竣工驗收合格。工程竣工驗收合格日期為竣工日期，甲方應從竣工次日起承擔 元/天的工程保管費。
10.6 因特殊原因，部分工程或部位須甩項竣工時，應簽訂補充協議，明確雙方權利義務。
甩項是指：個別工程項目由于甲方所購設備不能及時到位的原因，不能按時完工，但又不影響工程竣工驗收的項目。
10.7 竣工驗收時，乙方應向甲方提交工程竣工圖紙。
乙方向甲方提交竣工圖紙的時間為__________年__________月__________日，共計__________份，圖紙種類有：
① 電源控制線路竣工圖紙;
�、� 弱電控制線路竣工圖紙;
�、� 冷、熱水管輔設安裝竣工圖紙;
第十一條 工程保修
11.1 在正常使用條件下，乙方施工的下列工程項目保修期為：
(1)衛生間墻、地面防水及有防水要求的房間和墻面防滲漏項目為_____年(不得低于5年);
(2)電氣管線、給排水管道、設備安裝為_____年(不得低于2年);
(3)裝飾裝修工程項目為_____年(不得低于2年);
(4)木地板、廚柜_____年(不得低于1年);
11.2 甲方提供的裝飾材料設備的保修，由甲方自行負責。
11.3 保修期內，乙方應在接到保修通知之后______日內派人維修，否則，甲方可委托其他單位或人員維修，所產生的費用由乙方承擔(甲方原因造成返修的費用除外)。
11.4 乙方應在工程保修期內，對施工項目產生的工程質量問題進行維修。兩次維修仍不能達到質量標準的，乙方應當負責更換，不能更換的，應當賠償損失。
11.5 保修期從工程竣工驗收合格之日起計算。
第十二條 工程量的核實和工程款支付
12.1 工程竣工驗收合格后，乙方向甲方提交竣工工程量清單報告，甲方應在接到報告______日內通知乙方，核實竣工工程數量(以下簡稱計量)，乙方應為計量提供便利條件并派人參加。
甲方收到竣工工程量清單報告______日內未通知乙方進行計量，乙方報告中開列的工程量視為被甲方確認，作為工程款結算的依據。
乙方無正當理由不參加計量，甲方自行核實，計量結果視為有效，作為工程款支付的依據。
乙方超出設計圖紙范圍且未經甲方簽字確認而增加的工程量，以及乙方自身原因造成返工而增加的工程量，不予計量。
竣工工程量經甲方確認后，乙方應向甲方提交竣工工程款結算清單，并將有關資料
交甲方。甲方接到資料后______日內如未提出異議，即視為同意，雙方應填寫工程款結算清單并簽字確認。
12.2 雙方約定按以下步驟支付工程款。
(1)簽訂合同后______日內，支付工程款總額的百分之______ ，計人民幣____________元。
(2)電氣管線、給排水管道鋪設工程階段驗收合格后______日內支付工程款總額的百分之____________，計人民幣____________元。
(3)瓦、木工程階段驗收合格后______日內支付工程款總額的百分之______，計人民幣____________元。
(4)工程竣工驗收合格后，支付工程款總額的百分之______，計人民幣____________元。并于______日內辦理房屋移交手續。
12.3 工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式發票。
第十三條 違約責任
13.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規及有關政策規定，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。
13.2 未辦理房屋移交手續，甲方不得使用或擅自動用工程成品，造成的損壞由甲方承擔。
13.3 甲方未按期支付工程款，按__________元/天向乙方支付違約金。乙方可向甲方發出催告通知，甲方在收到通知__________日后仍不支付的，乙方有權解除合同。
13.4 由于乙方原因造成工期延誤，按__________元/天向甲方支付違約金。甲方可向乙方發出催告通知，乙方在收到通知__________日后仍未完工的，甲方有權解除合同。
13.5 乙方在工程預算報價中故意漏項，所增加的工程造價由乙方自行承擔。
13.6 由于乙方責任導致室內環境污染物檢測不合格，乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視為工程延誤，按13.5條款支付違約金。
13.7 乙方在所提供的材料中存在摻雜、摻假、以假充真、以次充好，或不符合雙方約定材料等欺詐行為的，乙方應當以材料價款的一倍給予甲方賠償。
第十四條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，可以通過雙方協商、人民調解或向裝飾裝修主管部門及其管理機構投訴等方式解決，協商和調解不成的，按下列第__________種方式解決：
1.向南京市仲裁委員會申請仲裁;
2.向________人民法院提起訴訟。
第十五條 其它約定
15.1 工程施工產生的廢棄物，由乙方負責運到甲方(或物業管理部門)指定的地點。
15.2 施工期間，甲方將居室外門鑰匙__________把，交給乙方保管。房屋移交時，甲方提供新鎖__________把，由乙方當場負責安裝交付使用。
15.3 施工期間，在每日十二時至十四時、十九時至次日七時之間，乙方不得使用產生噪聲或者振動的工具進行施工作業。
15.4 由于乙方施工不當，造成甲方相鄰權利人的墻體損壞、管道堵塞、滲漏水、停水停電等，乙方應當及時修復。造成損失的，由甲方先行賠償后有權向乙方追償。
15.5 工程竣工交付甲方后，乙方應向甲方出具工程質量保修卡(單)，承諾保修期內的義務。
15.6 ____________________________________________________________________________。
第十六條 附 則
16.1 本合同經雙方簽字或者蓋章后生效，合同履行完畢后終止。
16.2 本合同簽訂后工程不得非法轉包或者分包。
16.3 本合同一式__________份，雙方各執__________份，__________________部門_______份。
甲方(簽字)：__________
委托代理人：____________
______年______月______日
乙方(蓋章)：__________
委托代理人：____________
法定代表人：____________
______年______月______日
建設工程施工合同12
【摘要】建設工程施工合同，是建設過程中發包人和承包人必須共同遵守的法律性文件，也是雙方必須履行的技術經濟文件，文章根據目前工程施工市場的情況，說明了加強合同管理與應用的必要性和合同管理工作中存在的問題，提出了加強合同管理的有效措施，以提高合同管理與應用水平。
【關鍵詞】施工；合同；管理
一、 引言
合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間，設立、變更、終止民事權利、義務關系的法律規范的總稱，是雙方當事人通過要約、承諾的方式，經協商一致達成的協議，是單位之間展開各種業務活動的基本載體。工程施工合同作為一種典型合同，具有它自身的特殊性和復雜性，履行周期長、條款內容多、涉及面廣，如何對其進行有效管理是擺在我們面前的課題。
二、 合用管理的特殊性和必要性
施工企業全部的生產經營活動，都必須根據工程承包合同來進行。沒有工程施工合同，就無法實施和監管其生產活動，而合同一經簽訂，企業所有的生產計劃和各項技術經濟指標都隨之納入承包合同的規范之中。建設單位的質量、工期、造價、效益等目標，也只是按其與施工方的工程承包合同所承擔的權利與義務和經濟責任來確定的，合同的關系不但一脈相承，而且標的、權責也高度一致。這就使建設單位的合同管理從形式、內容和管理范圍都不同于管理其他企業，而是一個格局相對完整、自成系統的管理方式。
三、當前合同管理工作中存在的問題
�。ㄒ唬� 對合同認識及重視不夠
在工程施工時，如何有效地把合同貫徹下去，有的單位執行的還不夠，有些單位對合同管理的重要性認識不夠，沒有建立完善的合同管理機制，在機構設置、人員配備、對比檢查和經費方面支持不夠。
�。ǘ┖贤瑘绦辛Χ炔粔�
合同作為維系雙方當事人的紐帶，任何一方均須按合同辦事。但由于雙方均沒有嚴格按合同辦事，且又不進行及時、必要的.溝通和技術經濟簽證，造成雙方均違約。合同管理存于柜中，流于形式導致不能按期交工，工程款不能按時撥付。
（三）合同管理制度不健全
合同管理人員素質不高，各部門權責不分明，意見很難統一，造成“權力大家爭、責任大家推”的局面，這使施工企業有空可鉆、有機可乘，最終將給建設單位帶來重大的隱患。
�。ㄋ模┛茖W的進行合同總體策劃
合同總體策劃確定的是工程項目的一些重大問題，首先應確定其根本性、方向性，明確找出對整個工程、整個合同的簽訂和實施有重大影響的問題，必須反映建筑工程項目的戰略和重點，反映管理單位的指導方針和根本利益，更要確定好以下幾個重大問題：
4.1 如何將項目分解成幾個獨立的合同？每個合同有多大的工程量？
4.2 采取什么樣的委托方式和承包方式？
4.3 采取什么樣的合同種類、形式及條件？ 4.4 合同中一些重要條款的確定。
4.5 合同簽訂和實施過程中一些重大問題的決策。
4.6 工程項目相關各個合同在內容上、時間上、組織上、技術上的協調等。
�。ㄎ澹┯行У貙嵤┦┕み^程中的合同管理與應用
5.1 建立合同實施的保證體系
5.1.1 建立合同管理體系，配備高素質的人才。合同管理的任務必須由一定的組織機構和人員來完成。要提高合同管理水平，必須使合同管理工作專門和專業化，在建設工程項目組織中設立專門的機構和人員負責合同管理工作。 5.1.2 加強法制宣傳教育力度，培養合同管理理念。
大力貫徹全面合同管理觀念，嚴格執行合同履約保證金制度，管理使用好履約保證金，主動控制，增加施工企業的守法意識、違約責任和經濟成本，調動施工企業的積極性。
5.1.3 進行合同履約分析，落實合同管理責任合同任務必須貫徹實在合同實施的具體問題上、體現在各工程小組和各專業人員對承包商的具體工作活動中，因此必須組織項目成員和各專業負責人學習合同文件和合同分析文件，對合同的主要內容做出解釋和說明，使大家對合同概括、主要招投標文件、主要精神、合同總目標等有較為深刻的理解，樹立全局觀念、避免合同管理和施工中出現違規行為。
5.1.4 合理分工、能效問責建立工作日和工作問責制度，將合同責任分解落實到具體人上，并做出問題的說明、完不成的原因、補救的措施、所承擔的責任、對工程的影響和法律后果。
5.1.5 建立有效方便的文檔系統對經常性和非經常性工作，建立方便有序的文檔系統，使合同的監督、跟蹤和診斷工作正常進行，這有利于及時正確的決策，而且在發生糾紛時能及時有效地提供有力的證據和法律支持。
5.1.6 建立報告、行文制度和聯系人制度在工程施工過程中，要建立嚴格的報告、行文制度和方便高效的聯系人制度，工程中合同有關各方的溝通都應以書面形式作為最終的依據并形成制度，這樣才能保證各工程活動忙而不亂、有根有據、高效運轉。
5.1.7 充分發揮專業管理和綜合管理的作用。用專業管理控制局部、重點，用綜合管理控制全局、宏觀，將重點和全局管理有機結合，用細節保證過程，用過程控制結果，使工程管理活動正規有序的進行
5.2 及時做好合同追蹤。
在工程實施過程中，由于實際情況千變萬化，導致合同實施與預定目標偏離。如果不采取措施，這種偏差往往由小到大，逐漸積累，對合同的履行會造成嚴重影響。而合同追蹤，可以通過實施情況的分析，找出偏離，以便及時采取措施，調整合同實施過程，達到和實現合同總目標。
5.3 根據合同分析結果，實施有效地合同監督。
5.3.1 實施中對駐場代表，項目小組或施工單位的工作進行監督，給他們以合同方面的幫助，如落實計劃、提出工作保證、協調他們之間的關系，對出現的問題進行合同方面的解釋。
5.3.2 相關合同的協調。為了一個工程的建設，建設方要簽訂許多合同，如設計合同、施工合同、監理合同、供應合同、專業分包合同。這些合同之間存在十分復雜的關系，必須負責這些合同的協調，對設計和監理、材料供應商進行合同監督，督促他們完成合同職責，檢查其合同責任情況，追究其違約責任，進行合同索賠與反索賠，處理合同糾紛。 5.3.3 參與各種檢查驗收，并提出相應驗收報告。
5.3.4 對各種來往信件、請示、簽字指令、會議紀要、索賠文件、合同變更文件等做出合同方面的審查和控制，并記錄在案，這能及時預防和彌補管理工作中的差錯，而且有利于尋找對方工作中的漏洞，及時采取防范措施、提出索賠要求。
5.4 防范工程合同違約行為
5.4.1 謹慎訂立合同，減少瑕疵合同，以減少違約的發生。
5.4.2 建設單位、承包商在合作中存在目標分歧的情況下，應借助各種制度來協調合作中的目標分歧，實現合作的共贏，包括工程監理制度、質量保修制度、質量事故處罰制度、安全事故處罰制度等。
四、結束語
合同成立后，當事人應當按照合同的約定嚴格履行合同，任何一方未經對方同意，都不得改變合同的內容，但是當事人在訂立合同時，不可能對涉及合同的所有問題都作出明確的規定，尤其是建設工程合同，由于工程復雜、標的大、履行時間長、涉及大量的人、財、物、設備等問題，受自然和社會環境因素的影響等。合同簽訂后，在合同履行前和合同履行過程中會發生與原合同的約定不相適
應的情況，因此需要對雙方的權利、義務關系進行重新調整和規定�！柏敻坏囊话胧呛贤保@句話形象的說明了合同在管理工作中的重要性，將合同管理貫穿于設計、招投標、工程開竣工、保修的全過程，既有利于合同目標的實現，又能使技術和經濟相結合，產生良好的經濟、社會、環境效益，才能又好又快地完成工程建設。
參考文獻
[1].余立中編著.建設工程合同管理.廣州：華南理工大學出版社，20xx.1.
[2].黃文杰編著.建設工程合同管理.北京：高等教育出版社，20xx.7.
建設工程施工合同13
甲方：
乙方：
應甲方要求，在原甲方與乙方20__年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上，現根據甲方要求，作相應增項。根據原施工合同精神，經雙方協商，作如下補充協議：
一、工程范圍：
20__年12月3日乙方根據甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。
二、工期要求：
20__年12月3日至20__年12月15日。
三、新增工程量：
詳見附表：《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》
四、質量要求：
按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。
五、付款方式：
按原合同執行。
六、其它：
施工合同補充協議
1、本協議其它內容仍按原合同執行。
2、本協議一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
3、本協議經雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
簽約日期： 年 月 日
建設工程施工合同14
為了指導建設工程施工合同當事人的簽約行為,維護合同當事人的合法權益,依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》以及相關法律法規,住房城鄉建設部、國家工商行政管理總局對《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)進行了修訂,制定了《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-20xx-0201)(以下簡稱《示范文本》)。為了便于合同當事人使用《示范文本》,現就有關問題說明如下:
一、《示范文本》的組成
《示范文本》由合同協議書、通用合同條款和專用合同條款三部分組成。
(一)合同協議書
《示范文本》合同協議書共計13條,主要包括:工程概況、合同工期、質量標準、簽約合同價和合同價格形式、項目經理、合同文件構成、承諾以及合同生效條件等重要內容,集中約定了合同當事人基本的合同權利義務。
(二)通用合同條款
通用合同條款是合同當事人根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》等法律法規的規定,就工程建設的實施及相關事項,對合同當事人的權利義務作出的原則性約定。
通用合同條款共計20條,具體條款分別為:一般約定、發包人、承包人、監理人、工程質量、安全文明施工與環境保護、工期和進
度、材料與設備、試驗與檢驗、變更、價格調整、合同價格、計量與支付、驗收和工程試車、竣工結算、缺陷責任與保修、違約、不可抗力、保險、索賠和爭議解決。前述條款安排既考慮了現行法律法規對工程建設的有關要求,也考慮了建設工程施工管理的特殊需要。
(三)專用合同條款
專用合同條款是對通用合同條款原則性約定的細化、完善、補充、修改或另行約定的條款。合同當事人可以根據不同建設工程的特點及具體情況,通過雙方的談判、協商對相應的專用合同條款進行修改補充。在使用專用合同條款時,應注意以下事項:
1、專用合同條款的編號應與相應的通用合同條款的編號一致;
2、合同當事人可以通過對專用合同條款的`修改,滿足具體建設工程的特殊要求,避免直接修改通用合同條款;
3、在專用合同條款中有橫道線的地方,合同當事人可針對相應的通用合同條款進行細化、完善、補充、修改或另行約定;如無細化、完善、補充、修改或另行約定,則填寫“無”或劃“/”。
二、《示范文本》的性質和適用范圍
《示范文本》為非強制性使用文本�！妒痉段谋尽愤m用于房屋建筑工程、土木工程、線路管道和設備安裝工程、裝修工程等建設工程的施工承發包活動,合同當事人可結合建設工程具體情況,根據《示范文本》訂立合同,并按照法律法規規定和合同約定承擔相應的法律責任及合同權利義務。
建設工程施工合同(示范文本)GF-20xx-0201
目錄
第一部分 合同協議書…………………………......................…...1
一、工程概況 ...................................................................... ..….1
二、合同工期 ............................................................................. 1
三、質量標準 ............................................................................. 2
四、簽約合同價與合同價格形式 ............................................. 2
五、項目經理 ............................................................................. 2
六、合同文件構成 ..................................................................... 2
七、承諾 ..................................................................................... 3
八、詞語含義 ............................................................................. 3
九、簽訂時間 ............................................................................. 4
十、簽訂地點 ............................................................................. 4
十一、補充協議 ......................................................................... 4
十二、合同生效 ......................................................................... 4
十三、合同份數 ......................................................................... 4 第二部分 通用合同條款……………………......…...............…......6
1. 一般約定 ................................................................................ 6
1.1詞語定義與解釋 ............................................................... 6
1.2語言文字 ......................................................................... 11
1.3法律 ................................................................................. 11
1.4 標準和規范 .................................................................... 12
1.5 合同文件的優先順序 .................................................... 12
1.6圖紙和承包人文件 ......................................................... 13
1.7聯絡 ................................................................................. 14
1.8嚴禁賄賂 ......................................................................... 15
1.9化石、文物 ..................................................................... 15
1.10交通運輸 ....................................................................... 16
1.11知識產權 ....................................................................... 18
1.12保密 ............................................................................... 18
1.13工程量清單錯誤的修正 ............................................... 19
2. 發包人 .................................................................................... 19
2.1 許可或批準 .................................................................... 19
2.2 發包人代表 .................................................................... 20
2.3 發包人人員 .................................................................... 20
2.4 施工現場、施工條件和基礎資料的提供 .................... 20
2.5 資金來源證明及支付擔保 ............................................ 22
2.6 支付合同價款 ................................................................ 22
2.7 組織竣工驗收 ................................................................ 22
2.8 現場統一管理協議 ........................................................ 22
3. 承包人 .................................................................................... 23
3.1 承包人的一般義務 ........................................................ 23
3.2 項目經理 ........................................................................ 24
3.3 承包人人員 .................................................................... 26
建設工程施工合同15
甲方：_______
乙方：_______
受 (以下簡稱甲方)的委派， (以下簡稱乙方)全面負責該項目的施工組織和經營管理工作，為明確甲、乙雙方的責、權、利關系，經甲、乙雙方充協商，特制訂以下條款，供雙方共同遵守履行。
一、項目經理部主要負責人：
二、經營承包主要內容
1、乙方上繳公司綜合管理費為項目總造價的%(不含稅)。
2、各項流轉稅及附加包括：印花稅、營業稅等稅金乙方有義務按稅務部門和有關部門的規定依法(規)繳納。
3、管理費繳納方法：綜合管理費在項目批復的首期工程款中(款到賬后一周內)按項目中標價的 %由甲方扣繳，待業主最后一筆結算款到賬后再作內部結算。
4、本項目履約擔保中的現金部分由乙方支付。履約保函(中標合同價的5%)由甲方辦理，乙方須向甲方支付保函總額20%的銀行現金質押金和承擔1%的銀行手續費，保函返還后無息退還保函質押金。 如需甲方辦理預付款保函，乙方需支付保函總額的20%的銀行質押金(現金)和1%的銀行手續費，預付款到項目賬戶后由甲方根據乙方完成項目施工實物工作量(現場評估)控制支付。保函返還后無息退還預付款保函質押金。
5、項目部應嚴肅印章、賬號的管理(甲方派駐人員管理)，在使用項目章時應嚴格遵守甲方印章管理的規定，簽訂本項目有關的材料采購或專業分包合同時須甲方經營部備案。項目部公章不允許辦理本項目部以外的經營性合同，否則視為違約并追究相關責任。
三、甲、乙雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方應不定期對乙方項目施工管理和經營性活動進行檢查、監督、指導，協助乙方解決管理中人、財、物的需求和其他實際問題。
2、甲方應對乙方的人事管理、資金使用、財務賬目、工程質量、安全生產、施工進度等方面進行全面監督管理，定期或不定期對項目各方面管理進行全面檢查，以使工程順利完成。
3、甲方應盡可能對乙方提供人、財、物等方面的便利。乙方所需材料、設備應按公司《設備、材料管理辦法》和公司裝備部簽訂租賃合同。
(二)乙方責任
1、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的工程施工合同書、承諾書及其他合同相關文件的全部條款，并對其安全、質量、工期、環保及其風險全面承擔責任，按業主最終確定的.完工期限完成全部工程內容(項目部承包責任期為全部工程款及工程質保金到賬、項目內外部往來賬清算完成后止)。
2、乙方必須服從甲方的管理，積極配合甲方各職能部門認真做好工程施工管理工作;乙方在施工中應遵守甲方制定的各項管理規章制度，嚴格執行甲方制訂的《安全管理責任制和安全管理細則》，確保工程質量和安全生產，做到文明施工。 在本項目施工期間有義務配合甲方對執行制度情況所進行的不定期的常規檢查和不少于兩次的安全生產大檢查。為強化施工資料管理，甲方在工程款支付過程中將逐步預留資料歸檔保證金累計至伍萬元，待工程竣工驗收資料遞交合格后歸還乙方。
3、乙方有義務維護甲方的社會信譽，如因工程進度、質量或其它問題在用戶造成惡劣影響，或發生召甲方法人代表訓話受罰等情況，除賠償用戶的損失外，甲方可視影響程度對乙方處以每次伍萬元以內的罰款并在當期工程款中扣除。
4、乙方在施工中應全面執行國家的《環境保護法》、《水污染防治法》、《水利保護條例》、《礦產資源法》等法律和法規，做好環境保護工作，避免由于施工引起的水利、農田、通訊等管線的破壞，避免由于施工引起不良后果。
5、凡工程驗收核實為不合格的工程或分項工程，上級管理部門罰款由乙方承擔，甲方將再增加10000元次的罰款。乙方應無條件返工、重建、維修直至工程合格并交付建設單位使用為止。
四、工程款項的使用和管理
1、項目工程款實行�？顚Ｓ茫魏我环蕉疾坏蒙米耘灿�。工程款進入甲、乙方雙控賬戶后，甲方按上述方式扣留管理費及稅金、規費。工程款的使用須報請甲方同意批復后才能支付。
2、項目如需甲方開具外經證，所需費用由項目承擔。項目工程款的使用應嚴格按現行施工企業財務制度要求建賬管理，乙方所購的材料發票或分包項目的財務賬目都應符合財務報賬和發票管理的規定，如沒有上述正規材料發票報賬，甲方有權按規定稅率扣留稅款。 項目結束后應將項目財務賬簿交公司歸檔，經公司財務對項目財務檢查驗收后方能簽訂支付本項目的質量保證金。
3、項目部應按國家對農民工工資管理的有關規定按月造表并由農民工本人簽領(附領取本人身份證)發放民工工資，如甲方檢查無發放資料，則項目戶頭的資金應優先發放民工工資并處壹萬元以內數額的罰金。
4、乙方必須嚴格遵守甲方資金的管理和使用規定，對擅自挪用工程款應視為違紀行為，甲方有權追究其違紀責任。
五、項目經理部甲方委派人員基本工資標準
1、甲方委派技術、管理人員人，基本工資按人均月(含有關規費如社保金、住房公積金、醫療保險費、職工待崗生活保證金等)有項目部承擔(乙方支付委派人員工資采取季度預交公司財務方式)，工資由公司人事部門造表發放;委派人員的差旅、通訊等辦公費用根據工作崗位需要由乙方按實報銷。以上費用從宣布開工人員進場起計算，至工程結束甲方人員離開工地不再返回為止。
2、項目部如需公司其他人員到工地處理有關事務，所發生的費用由項目部承擔。
六、對項目經理部及項目責任人的獎罰和違約處理。
1、實現上繳部分達到承包指標并且上繳款交清后，項目結余部分(稅后)由項目承包責任人處置，但項目財務應明晰。
2、項目部第一責任人實行風險承包，第一責任人應提供風險承包的擔保承諾書，如第一責任人不能履約所造成的經濟損失，其擔保人負連帶賠償責任，擔保有效期為項目保修期結束為止。
七、其他事項
1、如有未盡事宜，雙方可協商簽訂補充條款。
2、如發生爭議，雙方不能協調解決，可向甲方工商注冊地有管轄權的人民法院提起訴訟。
3、本合同一式兩份，雙方各執壹份，具有同等法律效力，經雙方簽字后生效，至項目承包期結束、項目缺陷期后自行終止。 甲方代表： 乙方代表： (附身份證及項目經理證等復印件)________年____月____日________年____月____日 建設部工程施工合同書模板二 甲方：向翔 乙方：程X 根據《民法典》《國家建筑施工規范》及相關條例，本著互惠互利的原則，經甲、乙雙方協商，甲方確定把____縣世紀冰川旅游區賓館工程承包給乙方施工管理。為進一步明確雙方的責任和權利特簽訂如下協議：
一、工程概況：
1、工程名稱：____縣世紀冰川靈佛旅游賓館樓工程
2、工程地點：____縣嚴關鎮仙橋村委會樂施堂村。
3、建筑結構：(框架結構)壹棟約26000㎡。
4、承包內容及施工范圍：土建水電工程按建筑施工圖，結構施工圖水電施工圖及設計說明。酒店裝修另合同簽署。
5、承包方式：包工、包料。
6、工程造價暫定3000萬元。
二、付款方式與結算：
1、本合同范圍內的工程項目依據甲方提供的設計圖紙文件。及乙方實際完成的工程量計價標準。土建、水電安裝按年《廣西壯族自治區建筑工程消耗量定額》計價，下浮6%后結算給乙方。
2、工程范圍內所用材料按施工期間____市建設工程造價管理站發布的____縣造價信息進行調價。XX沒有列入的材料則按____市相應當期的造價信息進行調整。信息價沒有的，雙方按市場價友好協商確定，按實際發生的工程量計價結算。
三、工期：
1、本工程有效工期為240天。
2、開工時間：________年____月____日前(以甲方進場通知為準)。
3、竣工時間：(按實際開工日計算)
四、質量及材料要求：
1、質量要求按國家建設質量標準規范，等級為合格。
2、乙方每完成一個分項，必須及時報請甲方代表、監理、技術負責人，質檢人員進行驗收。并根據驗收意見整理簽字后方能進入下一道工序。
3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內組織有關人員到位驗收，否則按已驗收合格，在乙方進行施工后甲方必須給以簽字認可。
4、材料必須保質保量。所有進場材料必須要有出廠合格證，國家有規定要求復檢的材料必須到質檢站檢測合格方能使用。
五、工程款支付方法：
1、本工程由乙方墊資工程款：從基礎土方開挖墊資到 00地面(現澆完畢)
2、在乙方墊資到位時，甲方按實際完成的工程量結付工程進度款的80%給乙方。以后，每完成一層，結付一次進度款，以此類推。
3、在乙方負責墊資期間內如因乙方資金原因造成停工20天以上，甲方有權終止合同，一切損失由乙方承擔。
4、工程竣工驗收合格后，乙方資料合格后及結算單報請甲方審核，甲方必須在接到申報資料30個工作日內審核完成，如有爭議，可共同委托相關造價事務所審核。結算經甲方審核批準后，除留質保金3%外，三個月內一次性付清，不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款，每一天必須按拖欠款金額總數的3賠付給乙方，以此類推。
6、本工程所有工程款必須轉賬到乙方開戶單位： 開戶銀行：銀行： 的帳戶上。
六、工程竣工驗收及交付：
1、在工程交付前，乙方必須做好交付前的細節整改、衛生清理、安全保衛、工程保管等相關工作。自檢合格后書面申報甲方和監理工程師復檢，簽字確認復檢合格后，方可進行工程交付，否則因此產生的損失由承包方負責。
2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內必須組織有關人員到場進行竣工驗收、簽證，否則，視為以驗收合格。
3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行占用，否則視為驗收合格以交付甲方使用。
七、甲、乙雙方權責
1、甲方必須在施工前提供準確的地質地下管線資料，確保各項保護用品不受損失，并保證在乙方進場前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環境衛生管理等手續。
4、提供標準的水準點和詳細的坐標控制點，并在現場指導乙方進行施工。在施工期間甲方必須協商好，周邊的一切社會關系。確保施工順利進行。
5、甲方在支付工程進不能以任何理由及借口拖延支付時間。
6、乙方必須嚴格按圖紙的設計要求和施工規范施工，甲方管理人員發現施工質量達不到設計和施工規范要求時，有權要求乙方停工整改，并進行相應處罰。
7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設計規定，經甲方同意方可使用。
8、在施工期間，乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產，文明施工，如因乙方原因出現一切安全事故，全部責任由乙方承擔與甲方無關。
八、違約
1、本協議條款雙方共同遵守，甲方必須協調建設方處理好周邊的一切社會關系，如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔(除乙方自身原因外)。
2、乙方嚴格按合同工期施工，不得拖延工期和無故停工，如違反合同約定，甲方有權終止該工程合同，一切損失由乙方自負。
3、乙方在此合同又方簽字生效時，必須向甲方交納工程質保金叁拾萬元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
4、此合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。雙方簽字時即時生效，雙方必須共同遵守執行，同時具有法律效力。 甲方：(蓋章) 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 身份證號： 身份證號： 電話號碼： 電話號碼：________年____月____日________年____月____日 建設部工程施工合同書模板三 甲方：以下簡稱甲方 乙方: 以下簡稱乙方 根據與建設單位簽訂的《 建設施工合同》和公司有關管理制度，現將該工程進行內部發包，經雙方協商一致，簽訂如下施工合同：
一、工程概況
1、 工程名稱：
2、承包范圍：
3、承包形式：
二、工程期限：________年____月____日至____月____日，工期:
三、工程質量：乙方應認真按照施工規范，技術標準和設計圖紙要求施工，接受監理單位的監督,保證質量合格。工程完工后，乙方按國家有關規定保修。
四、合同價款：乙方承擔與施工相關的一切直接費和現場行政收費，承包價：按總價提取管理費 %，稅金由乙方承擔。
五、安全責任：乙方應按現行安全操作規定，采取嚴格 的安全防護措施，全體施工人員應參保，如發生安全事故，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。
六、文明施工：乙方應搞好現場文明施工，建立健全的各項工地管理制度，隨時接受發包方、甲方、質檢、監理及有關管理部門的指導和檢查。
七、獎懲辦法：
八、付款辦法：按發包方付款進度支付乙方工程款，甲方提留款在竣工結算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前，乙方全額帶資完成該工程。
九、其它：
1、在簽訂合同時，乙方須按工程總造價的2 %交納工程保證金，待工程竣工結算后，按合同結算。 本合同一式二份，雙方簽字后生效。
甲方：_______
乙方：_______
________年____月____日
【建設工程施工合同】相關文章：
建設工程施工合同04-07
建設工程施工合同11-01
建設工程施工合同10-31
國家基本建設建設工程施工合同12-02
有關建設工程施工合同12-05
[熱]建設工程施工合同10-13
建設工程施工合同【推薦】03-13
【薦】建設工程施工合同03-13
建設工程施工合同【熱】03-14
建設工程施工合同【熱門】02-26