建筑施工合同(15篇)
在不斷進步的社會中，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的建筑施工合同，希望能夠幫助到大家。
建筑施工合同1
項目名稱： 合同編號：
建筑工程施工管理合同
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方： （以下簡稱乙方）
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、法規規定，甲乙雙方在自愿、平等及誠信原則下就工程承建達成本協議，具體條款如下：
1、工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點： 項目內；
1.3工程結構：框剪、部分磚混結構；
1.4建設規模：總建筑面積約萬m2；
2、工程范圍： 項目約 萬m2除專業分包外的全部土建工程。
3、施工人、施工面積限制及確定施工人的方式
3.1乙方在此工程范圍內，可以組織自行施工，甲方也可以優選其他施工單位經乙方審查同意后施工。
3.2乙方自行組織施工的面積不得超過項目總面的30%，其他應由甲方優選的施工單位施工。
3.3無論是乙方自行施工還是甲方優選的施工單位施工，均應通過招標程序確認。
4、工程承包方式：約定總面積內按不同樓棟確定為雙包或單包。
5、工程管理
5.1 約定總面積內無論是雙包還是單包工程，其按照國家有關建筑規范包括但不限于安全管理責任和質量管理責任均由乙方負責；
5.2 約定總面積內無論是雙包還是單包工程，其包括但不限于民工工資在內的所有工資、保險和國家規定的福利，亦概由乙方負責。
5.3甲方向乙方推薦且經乙方審查同意進場施工的單位，因工程需要與第三方交易發生的欠款糾紛及該施工單位就工程量和工程款結算差異發生的糾紛，由甲方負責解決并承擔相應經濟責任。
5.4乙方負責組建派住甲方施工現場包括但不限于項目經理、各工種技術負責人、工程師、安全員、質量員、施工員等管理團隊，對業主的建設項目嚴格按照國家和國家有相部門的建筑施工管理規范要求進行嚴格管理。對項目施工單位行使監督、檢查、處罰權。
5.5甲方委派相應工程技術人員進駐項目施工現場，負責處理因水、電、汽和自然因素引起的停工簽證、工程量增減簽單以及相關工程文件的簽字確認和簽收；即時匯同監理公司和乙方對隱避工程和分項工程進行驗收。
6、工程價款和工程管理費
6.1工程價款
約定建筑面積內的土建工程，其工程價款由雙方簽訂《建設工程承包合同》及相關《補充協議》另行約定。
6.2工程管理費
甲方向乙方推薦且經乙方審查同意的施工單位，甲方按該施工單位實際施工面積向乙方支付工程管理費10元/m2，其中包含乙方公司建筑資質維護費5元/m2,乙方工程管理人員工資、保險和其他福利費5元/m2。
7、雙方權利義務
7.1甲方權利義務
7.1.1甲方有權對乙方的工程施工質量、施工進度和施工管理進行監督、檢查。甲方發現乙方在施工管理中存在嚴重安全隱患、管理混亂時，甲方有權建議監理公司對乙方下達限期整頓的指令；
7.1.2乙方的施工質量、施工進度嚴重影響甲方項目計劃的實現時，甲方有權另選施工單位進場趕工，所發生一切包括但不限于工程直接費、間接費等在乙包承包工程款中扣除。
7.1.3 甲方必須按約定按時，按額向乙方支付工程款。
7.1.4 其他權利、義務在雙方另行簽訂的《建筑工程承包合同》中約定。
7.2 乙方權利義務
7.2.1 乙方有權要求甲方按照約定完成提供施工圖紙和其他技術資料、組織圖紙會審、進行技術交底，安排工程“二通”等工作，為乙方提供必要施工條件 ；
7.2.2 乙方有權要求甲方按照約定按時、按額支付工程款；
7.2.3 乙方必須依照建筑工程管理規范按時、按質完成工程承包任務，向甲方提交優質的建設工程產品；
7.2.4其他權利、義務在雙方另行簽訂的《建筑工程承包合同》中約定。
8 工程款及工程管理費的支付
8.1 工程款的結算與支付，在雙方另行簽訂的《建筑工程承包合同》中約定；
8.2 甲方應向乙方支付的工程管理費，甲方按雙方另行簽訂的《建筑工程承包合同》面積按本協議6.2條約定分兩次支付，即與雙方另行簽訂相對應的《建筑工程承包合同》簽訂后，七個工作日內，甲方向乙方支付50%工程管理費，另50%工程管理費在承包工程竣工驗收合格并提交所有資料后一月內付清。
9、工程總工期要求和施工組織要求
9.1本工程總工期為個月，工期從甲方書面通知開工之日起算。
9.2施工中遇有停水、停電，在3日以內由乙方自行調劑安排其它施工工作，不得作為辦理任何簽證和工期順延的依據。
9.3如遇不可抗力原因，影響工期連續不超過3天的，甲方不予簽證。同時甲方不簽累積工期；對影響工期連續超過3天的，以甲方簽證認定后的時間，為順延工期的依據，其余任何條件不得作為順延工期的依據；對因不可抗力給雙方造成的損失由各自承擔。
10、工程施工管理、質量
10.1工程施工
10.1.1乙方須嚴格按照國家頒布的現行的建筑工程施工規范、建筑工程施工驗收規范、施工圖、圖紙會審紀要、技術通知單、施工組織設計（應在開工前提交甲方及甲方委托的監理公司審定）組織進行施工。為了保證施工工期和質量，乙方承諾派出高素質的項目管理和工程技術人員承擔此項工程施工任務，應甲方要求，共建立 個工程項目部，各項目部的項目經理及工程師見附件〈一〉，負責承建相應的項目工程；各工程項目部的項目經理全權負責承建工程的結算工作，具體價格詳見甲方、乙方與各工程項目部簽訂的《建筑工程承包合同》。
10.1.2工程施工中必須隨時接受有關行業主管部門、甲方及甲方委托的監理方的檢查。凡工程質量不符合現行施工規范、驗收規范要求的，乙方認可的項目部須無條件地返工，并重新施工直到達到要求為止，且由此而產生的一切費用由乙方認可的項目部自行承擔。乙方認可的項目部拒不返工的，且工程質量存在嚴重問題的，甲方有權單方面解除與乙方認可的項目部的合同；對質量問題不嚴重的，甲方可聘請其他施工企業進行返工，所發生的費用甲方有權按實際發生費用的2到5倍在乙方的工程結算款中扣除。
乙方認可的項目部因違反本條規定而返工的，除依前款規定處理外，還須承擔由此給甲方造成的各種經濟損失（包括但不限于甲方商品房買受人索賠造成的經濟損失）。
10.1.3隱蔽工程管理
10.1.3.1隱蔽工程在隱蔽前，乙方須首先進行自檢自驗合格后，提前24小時以書面形式通知甲方驗收，甲方接到通知后24小時內組織設計、質檢、
監理等部門進行驗收，經驗收合格并簽字蓋章后，方可進行工程隱蔽和進入下道工序施工。
10.1.3.2凡未經甲方組織相關單位驗收乙方自行隱蔽的，甲方有權要求乙方停工，并拆除違約施工的部位，經甲方和有關方面人員驗收，認為合格后方可重新進行隱蔽，如不合格乙方須及時返工直至驗收合格，其停工、拆除、返工所造成的損失和所發生的一切費用均由乙方自行承擔。
10.1.3.3如甲方超過24小時內未及時組織驗收，乙方可進行自檢隱蔽，甲方需要再檢驗時，乙方應當配合組織開挖、鑿除等工作，如發現問題乙方必須進行返工，發生的檢驗費、返工費全部由乙方承擔；如未發現問題所發生的一切組織開挖檢驗費用全部由甲方承擔。
10.1.4乙方在施工中所有需要備案的資料，應及時向甲方提供（包括自檢資料）。
10.1.5本工程的質量保修必須按國務院279號《建筑工程質量管理條例》
第六章規定執行；乙方或認可的項目部須于簽訂本合同時與甲方簽訂“質量保修書”并作為本合同附件（二）。
10.1.6為了加強在施工中的各項管理，雙方需各自委派工地代表進駐工地負責處理、協調日常工程管理工作，甲方委派 同志為工地代表，乙方委派 同志為工地代表。如任意一方變更現場代表，必須以書面形式通知對方。
10.2工程質量標準：合格。質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
11、工程設計變更管理
11.1施工中甲方需對原工程設計進行變更，應提前3天以書面形式向乙方發出變更通知，并提供相應的變更圖紙和說明。乙方按照甲方發出的變更通知及有關要求進行施工。
11.2施工中乙方或認可的項目部不得對原工程設計進行變更。因乙方或認可的項目部擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方或認可的項目部承擔，延誤的工期不予順延。
11.3乙方在施工中提出的合理化建議涉及到設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經甲方同意。未經同意擅自更改或換用時，乙方或認可的項目部承擔由此發生的費用，并賠償甲方的有關損失，延誤的工期不予順延。
11.4甲方同意采用乙方合理化建議，所發生的費用和獲得的收益，甲方和乙方另行約定分擔或分享。
12、安全生產與文明施工
12.1施工安全
12.1.1乙方應嚴格按照國家頒布的“建筑施工安全規程、規范”進行組織施工，建立健全安全防護措施體系；接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查與處罰。
12.1.2凡因乙方認可的項目部原因在施工中發生的人員傷亡、質量或機械安全事故，其責任和由此產生的一切經濟損失和法律責任均由乙方認可的項目部自行承擔。
12.2文明施工
12.2.1乙方認可的項目部應遵守市政、環保和甲方等有關部門制定的規定和規章制度，做好工程施工中污、噪、塵的處置、管理，做到文明施工，如施工中違反有關部門規定造成后果，其責任及由此產生的一切經濟損失、費用均由乙方或認可的項目部承擔。
12.2.2乙方應具備安全生產條件和建立各項保險措施，不得拖欠工人工資及其他報酬，如有違反，甲方有權在應付給乙方的工程款中扣付。
13、甲方的權利和義務
13.1甲方向乙方提供施工圖套，協調在施工中與各單位的配合工作，監督乙方在施工過程中的工程質量和安全等方面的管理工作。
13.2組織工程圖紙會審、設計交底，及時向乙方提交技術變更資料文件。 13.3安排工程的“二通”工作（電通至小區范圍各棟內，其他各施工界面由乙方自行連接；路通，即小區周邊道路通暢，場地內臨時施工道路由乙方自己鋪設，且費用理；施工用水由乙方在施工現場打鋼管井取水，費用自理），協調周邊地界關系。
13.4甲方按照國家有關規定，按時繳納各種稅費。
14、乙方的權利和義務
14.1未經甲方書面同意，不得轉包、分包所承包的工程。
14.2施工范圍內的圍擋、拆除，均由乙方自行承擔。
14.3乙方在簽訂本合同后十五日內向甲方及監理方提供經甲方批準后的施工組織設計和周、月、季進度報表（包括詳細施工進度表，施工現場平面圖，施工組織架構表等）一式叁份，且每月26日須向甲方工程部負責人報送當月、累計工程形象進度及工程數量、價值。
14.4乙方應指定工程總負責人對施工現場進行有效的組織管理，協調好各分包單位的關系，保證工程按期完成。乙方必須按施工圖和合同中約定的內容和條款組織施工，在施工中的各項變更和通知以甲方書面通知為準，所有變更和通知必須按甲方制定的程序和本合同的約定逐級上報簽字后經甲方總負責人簽字并加蓋甲方公章為有效，未加蓋公章無效；乙方不得在施工中擅自與設計部門變更圖紙和增加項目，如乙方擅自變更圖紙和增加項目的，甲方不予認可，且由此給甲方造成的損失由乙方賠償。
建筑施工合同2
（樁基礎工程）
甲方：XXXXX有限公司
乙方：XXXX有限公司
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建筑安裝工程合同條例》及其他有關法律、行政法規，在遵循平等、自愿、公平和誠信的原則基礎上，雙方就以下施工事項協商一致，訂立如下協議：
一、 工程項目名稱：鼎XX
二、 工 程 地 點：大慶市XXX。
三、 工 程 內 容：地下樁基礎工程，1#樓及裙樓工程。超 流態混凝土灌注樁基礎施工�；炷凉こ炭偭考s為：2千多立方米。最終以實際發生的，并經甲方、乙方、監理現場代表審核后的混凝土工程量為準，此工程量作為工程結算依據。
四、 工程價款及承包方式
1、 甲方支付乙方工程款，單方造價：鋼筋混凝土每立方米為1000元，工程價款按實際發生的工程量計算為準。
�。�1） 該工程造價中已包含勞保統籌費用及安全生產措施費、總包服務費、稅金等費用。
（2） 此工程價款中已包含水電費用及相關的原材料、半成 品的檢驗、試驗等費用。
�。�3） 最終以實際發生的工程量進行結算，工程量計算以設計圖紙尺寸及相關規定為依據。由甲方、乙方及監理現場代表負責確認，最終以甲方、乙方、監理確認的為準。
�。�4）乙方負責向甲方支付2%稅金，其余部分由甲方負責。
2、 承包方式
�。�1） 乙方以包工包料形式承包，乙方負責按甲方、監理批準后的施工方案進行施工，并且提供人工、材料，進行機械鉆孔、灌注混凝土、鋼筋籠制作及安放等工作。
�。�2） 乙方自行負責工程所用水、電費用。
�。�3） 甲方負責監管乙方樁基礎工程施工及提供場地，乙方負責施工、自行解決民工的臨時用宿舍等臨時建筑，甲方只負責按合同約定向乙方支付工程款。
3、 乙方的施工工作要接受甲方、監理的監管，乙方嚴格按照施工圖設計及《樁基規范》進行施工，如出現任何安全、質量事故均由乙方負責。
五、 付款方式
1、本合同簽訂后，乙方人員、材料設備全部進場后，甲方向乙方支付工程款的30%為工程預付款；以后按形象進度撥付工程款。樁基礎工程完成后預留工程款的20%待試樁合格后由監理單位、設計單位及甲乙雙方對樁基礎分項工程驗收合格，乙方交齊相應的樁基資料后進行最終結算。
2、甲方扣除工程款的5%作為質保金，待工程竣工驗收合格，正常使用一年后全部付清。
六、工程期限
合同簽訂生效后，乙方人工、材料、機械設備等應按經過甲方及監理批準要求日期就位、開工及竣工。乙方施工實行連續作業。施工工期為：自開鉆之日起10天（有效工作日）如施工現場不具備施工條件，工期順延。
七、質量要求
1、按設計圖紙、甲方、乙方及監理審定的施工組織設計及相關規范要求施工。工程質量達到“合格”標準。如因乙方原因造成的質量不合格所產生的一切責任及經濟損失由乙方全部負責。
2、工程完工后20天內，且在甲方撥付最后一筆工程款之前，乙方向監理單位及甲方提供完整、詳實的內業技術資料四份。
八、責任及義務
甲方責任及義務：
甲方應提供確保樁基礎工程施工所要求的施工現場和通道等，為樁基礎工程施工提供一切工作條件。
乙方責任及義務：
1、乙方施工樁基礎在監理的監督下和施工隊配合進行樁
基礎定位放線。施工中鉆出的泥土，由甲方、乙方、施工單位和挖土施工隊，四方承擔費用。
2、乙方提前做好施工機械、材料及人工等的準備工作，按甲方及監理審批的、甲方指定進入施工現場的日期進入現場、開工日期開工。
3、工程開工前五日內，向甲方及監理提供施工組織設計及進度計劃進行審批，乙方必須按批準后的方案施工，隨時接受甲方、監理的檢查、監督。
4、乙方在施工過程中如果發生由于土質（如粉質淤泥層等）情況，導致施工不能正常進行，乙方有義務采取一切措施保證施工質量及工期，由此而產生的一切費用全部由乙方承擔，由而引起的工期順延。
5、乙方應嚴格按國家相關行業操作規程進行施工；樁及樁內鋼筋的種類、規格、尺寸、混凝土強度等級、單樁承載力必須滿足設計要求；試樁時，乙方應達到試樁必備的條件。若樁在施工后的承載力（實際使用價值）達不到設計要求，乙方按照本工程造價的30%承擔違約責任。
6、乙方應認真按照標準、規范、設計要求、經甲方及監理批準的施工方案進行施工，隨時接受檢查并為檢查提供便利條件。在施工中服從甲方、監理工程師的監督和管理。
7、工程具備覆蓋、掩蓋條件，乙方自檢合格后及時通知甲方及監理進行驗收。經甲方現場相關專業人員及監理工程師驗收合格后，方可進行隱蔽或繼續施工。
8、乙方在施工過程中，若遇到地下障礙物、空洞、人防等，應及時通知甲方、現場專業人員及監理單位進行處理。乙方有義務采取一切措施保證施工工期和質量。
9、乙方應與甲方及監理、施工單位積極配合，服從甲方及監理單位的施工管理及技術管理。
10、乙方保證在接到甲方書面通知日起三日內，人工、材料及設備全部進場。
11、試驗樁必須加早強劑，其費用由乙方承擔。
12、乙方負責原材料及試塊的試驗送檢工作，并承擔試驗檢驗費用。
13、負責內業資料的整理，竣工驗收后移交給監理和甲方。
14、安全生產 乙方在樁基礎工程施工階段應制定周密的施工安全保障計劃，做好安全技術交底工作，保證施工現場安全。如施工現場出現由于乙方原因引起的安全事故，乙方承擔全部責任及費用。
甲方責任及義務
1、做好施工現場的“三通一平”工作。
2、負責協調乙方和施工隊提供工程標高控制點及主軸線，并以書面形式交給乙方，乙方負責放線定位，甲方及監理驗線合格后乙方方可施工。
3、向乙方提供施工的水源、電源并接入施工現場內，由此引起的一切費用由乙方承擔。
4、負責協調處理建設行政管理部門的相關手續。
九、其他事項
本合同甲乙雙方簽字后生效。如有未盡事宜，須雙方共同協商，作出補充協議，補充協議與合同具有同等效力。本協議未盡事宜，甲乙雙方協商解決。
本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。每份合同均具有相同法律效力。
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法人代表簽字： 法定代表簽字：
地 址： 地 址：
聯 系 電 話： 聯 系 電 話：
日 期： 日 期：
建筑施工合同3
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第1條、工程概況
1。1工程名稱：
1。2工程地點：
1。3承包范圍：
1。4承包方式：
1。5工期：本工程自年月日開工，于年月日竣工。
1。6工程質量：
1。7合同價款（人民幣大寫）：
第2條、甲方工作
2。1開工前天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2。2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2。3委托監理公司進行工程監理，監理公司任命為總監理工程師，其職責在監理合同中應明確，并將合同副本交乙方份。
2。4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。
2。5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。
2。6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第3條、乙方工作
3。1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3。2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3。3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3。4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
3。5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意折改原建筑物結構及各種設備管線。
3。6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條、關于工期的約定
4。1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4。2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4。3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4。4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。
第5條、關于工程質量及驗收的約定
5。1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》（jgj73—91）、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》（gbj300—88）等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5。2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
5。3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5。4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5。5由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5。6工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條、關于工程價款及結算的約定
6。1雙方商定本合同價款采用第種：
（1）固定價格。
（2）固定價格加%包干風險系數計算。包干風險包括內容。
�。�3）可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。
6。2本合同生效后，甲方分次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。
撥款分 次進行 |撥款 % |金 額
6。3工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在天內，結清尾款。
第7條、關于材料供應的約定
7。1本工程甲方負責采購供應的材料、設備（見附表一），應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。
7。2凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條、有關安全生產和防火的約定
8。1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8。2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8。3由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8。4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第9條、獎勵和違約責任
9。1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的%支付滯納金。
9。2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方元，作為獎勵。
9。3乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優良標準時，除按本合同5。2款增加優質價款外，甲方支付乙方元，作為獎勵。
9。4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
9。5甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。
9。6未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。
9。7未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9。8因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第10條、爭議或糾紛處理
10。1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10。2當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁（當事人不在本合同約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴）。
第11條、其它約定
第12條、附則
12。1本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。
12。2本合同正本兩份，雙方各執一份。副本份，甲方執份，乙方執份。
12。3本合同履行完成后自動終止。
12。4附件
�。�1）施工圖紙或作法說明
�。�2）工程項目一覽表
（3）工程預算書
�。�4）甲方提供貨物清單
（5）會議紀要
�。�6）設計變更
�。�7）其他
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人：法定代表人：
代理人：代理人：
單位地址：單位地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
郵碼：郵碼：
開戶銀行：開戶銀行：
戶名：戶名：
帳號：帳號：
年月日年月日
建筑施工合同4
甲方：____________
乙方：____________
按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，現就本建設工程具體施工事項，為明確雙方的權利和義務，經友好協商一致，達成如下合同條款：
一、工程概況工程名稱：____________工程地址：____________承包范圍和內容：____________________________________________________________
二、合同價款：金額（大寫）：____________
三、雙方一般權利和義務
甲方責任：
負責協調各施工單位之間的關系和現場施工監督。
做好施工現場三通一平，保證做好供電、供水。
甲方應按時支付工程進度款，按合同簽訂之日如有拖延則每天支付應付貨款違約金。
乙方責任：
嚴格按圖施工，工程質量符合設計要求，甲、乙雙方驗收，確保工程質量做好現場文明施工、安全生產。
組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
在施工過程中，乙方原因造成的事故由乙方負責。
服從甲方統一安排指揮。
由乙方原因造成工期拖延每天支付應付貨款違約金。
四、合同工期本合同工期總日歷天數天。以合同簽訂之日起開始計算。如遇以下情況，工期相應順延：
甲方要求更改已確認的設計方案影響工程進度；
一周內非乙方原因停電、停水8小時以上，影響正常施工；
甲方原因影響下一道工序施工；
未按合同規定支付工程款而影響施工工期；
不可抗力的因素如惡劣天氣（暴雨、高溫、地震、臺風）無法施工及政府行政行為而延誤工期；
甲方代表同意工期順延的其它情況。
五、工程質量乙方必須嚴格按照施工方案圖施工，接受監理方及甲方代表監督。乙方在施工中若發生質量問題，就及時報告甲方代表，協同解決。
六、工程款的支付和結算本合同簽訂生效后，甲方支付乙方合同價款：計人民幣作為預付款；鋼構材料進場付合同款計人民幣：；彩板進場付合同款計人民幣，余款計人民幣在工程竣工驗收合格后七天內付清。余款作為工程保質金，待保質期滿后三日內付清。
七、施工與設計變更
經甲方確認的設計圖紙和有關資料，作為施工的.有效依據，甲、乙雙方均不得擅自修改。
甲方需要變更設計的，必須作出設計修改通知書，乙方方可實施并組織施工，因為設計變更而造成的工期變更或者增加工程造價，必須另行協商。
八、糾紛解決辦法任何一方違反本合同規定，雙方協商解決，如協商不成時，可通過當地仲裁機關或人民法院訴訟途徑解決。
九、附則本合同雙方簽字確認后即生效，工程竣工驗收符合要求，付清工程款后終止，保修責任仍然保留。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方（蓋章）____________乙方（蓋章）____________
負責人（簽字）____________負責人（簽字）____________
日期：____________日期：____________
建筑施工合同5
合同編號：
甲方：易縣廉租住房和經濟適用房管理中心 (以下簡稱甲方) 乙方：河北瀚澤建筑工程有限公司 (以下簡稱乙方)
經甲乙雙方友好協商，由乙方承攬甲方所有廉租房屋維修工作，雙方本著平等互利、真誠合作原則，結合本工程具體情況，依據《合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》有關規定，簽訂本合同，具體條款如下：
第1條 工程概況
1.1工程名稱： 房屋維修工程
1.2工程范圍：甲方所有廉租住房
1.4質量標準：達到按國家相關專業規定的專業質量檢驗評定標準。
第2條 甲方權利義務
2.1甲方應積極支持乙方工作，協助乙方全面履行合同。
2.2對乙方分包經營中的施工質量、工程進度、安全生產、文明、環保施工等有協調、監督、檢查權利，并與甲方簽訂相關的安全、技術協議。
2.3乙方不服從甲方的協調、管理，有嚴重的質量、安全問題，有不履行合同的情況，甲方有權下達停工整改通知，嚴重的直至終止合同。
2.4甲方應負責協調乙方人員、設備順利進場并施工，如乙方人員、設備受到阻攔無法進場施工，損失由甲方負責。
第3條 乙方權利義務
3.1負責工程項目正式開工前的一切準備工作
3.2乙方應按照現場文明施工及環保有關條例進行施工，遵守當地政府、有關部門及甲方對施工現場的一切規定和要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。
3.3乙方在現場施工應接受甲方及甲方委托施工的項目部施工人員的監督和管理，積極配合現場其他施工隊伍的施工。
第4條 付款方式
每年分兩次付款，半年一次，材料價格以保定價格信息中心為準，人工費以實際發生計算，每工200元整。
第5條 工程質量、安全及文明、環保施工
4.1乙方應按國家及行業規范要求進行施工。制訂質量管理目標，落實質量責任制，確
保實現施工合同和甲方要求的質量目標。
4.2安全生產、文明施工管理：乙方在承攬期間應具體操作人員進行安全教育，并承擔在現場作業期間因乙方原因而發生的一切安全責任。乙方需接受甲方現場的安全文明生產考核，相關考核金額作為違約責任處理。
第6條工程質量及驗收
5.1本工程以《建筑裝飾裝修工程質量及驗收規范》等國家制訂的施工以及驗收規范和甲方驗收約定文件與設計要求為質量評定驗收標準，甲乙雙方如遇對質量要求和技術指標標準有相互抵觸或異議的事項，由甲方在驗收約定文件中有關質量要求和技術指標比較優勝的原則選擇確定該項的約定標準。
5.2由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.3工程維修完工后，由甲方負責人驗收并現場計算工程量并確認簽字。
第7條 爭議解決
本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商，協商不成時，雙方均可向甲方所在地仲裁委員會提起仲裁。甲乙雙方不能按合同約定履行自己的的各項義務應承擔各自的違約責任按國家有關規定辦理。
第8條 附則
7.1本工程需要進行保險時或有未盡事宜，雙方應另訂協議
7.2本合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份。
甲方（蓋章） 乙方（蓋章）
代表： 代表：
合同訂立時間： 年 月 日
建筑施工合同6
甲方：
乙方：
甲方應工程施工需要，現將土建工程分包給乙方施工，按照《中華人民共和國合同法，勞動法》和《建筑安裝工程合同條例》的規定，結合本工程的具體情況，為明確雙方責任，經甲乙雙方友好協商達成共識，特制訂立如下協議，以便共同遵守執行。
一、工程名稱：_____________________
二、工程地址：_____________
三、工程內容：完成設計施工圖及設計變更的全部工作內容，包括：
1.本工程全部瓦工分項工程，從放線挖土，回土后壓實到甲方和業主簽定大合同中所有的瓦工工程量(基礎填層砼和二次結構砼全部用自拌砼)，如果圖紙變更工作量正負不超過總價5%不作調價，變更超過總價5%按現行定額工資結算所增減的工程量。
2.所有工人宿舍，臨設，道路、硬化散水坡(自拌砼)，圍墻，場地硬化(自拌砼)等瓦工工作量均包括在施工費中，不計任何點工。
3.到場的材料必須堆放整齊，機械用具必須保持清潔干凈。
4.施工工程中必須節約額材料，做到落手清，每天完工后必須做到現場整潔，機械干凈。保證現場達到文明標化工地的標準，如果現場任何達不到標化標準，由甲方派人清理，其清理所發生的費用均從乙方工程款中扣除。
5.施工期間分派2名技工配合施工放線。
6.甲方指令的其他工作。
四、承包形式：按圖紙建筑面積每平方米計算。一次性包干價為人民幣(元)包干費均包含以下內容：
1.施工中的全部施工用具，人工費(施工中不存在任何點工)等。
2.所有的瓦工的施工機械(機械性能必須良好)及電動工具，包括拖車，震動棒，電夯，泥桶，直尺，二級總配電箱以下的所有電箱電線(必須符合標化工地標準)及足夠的施工照明器材和小型用具。
3.班組內部的工程質量，施工，技術和安全管理費。
4.施工期間職工的勞保福利費用和乙方人員的自行投保費用。
5.施工期間的安全文明施工和加班趕進度的補貼所發生的額外費用，其中安全費和文明費5%。
6.職工生活費，借居費及往返的車旅費。
7.必須做好本職的人身意外保險費(每人60元-150元)。
五、甲方責任和義務：
1. 提供建筑設計施工圖，對工程質量，施工，技術，進度和安全的全過程控制管理，組織施工班組長熟悉施工圖紙并進行現場的施工技術和安全事項的技術交底。
2. 提供垂直運輸機械塔吊，二級電箱供到底層房角(其它所有用具均由乙方自理)。
3.提交乙方施工場所。
4. 提供乙方食宿場所。
六、乙方責任和義務：
1服從業主，監理，甲方人員的現場管理和施工統配及協調工作。
2認真執行施工規范和業主，建立指令及本公司的所有規章制度。
3根據設計要求進行精心施工，確保瓦工分項驗收100%合格。
4負責主材用料計劃必須提前二天以書面形式上報進料計劃，確保施工順利。
5服從業主，監理，甲方的工期要求。
6做好與鋼筋工，木工班組的溝通和配合，砼澆筑時必須澆實，澆平，壓光。
7負責自身班組所有職工的勞動分配。
8負責自身班組的生活費，預付款，食堂炊事費用，統一食堂。
七、施工質量要求：
按設計要求和甲方技術交底要求施工，執行《現行建筑施工規范》和《建筑施工質量驗收規范》保證主體結構達到優質結構，確�？⒐を炇找淮涡院细瘛Ｃ刻坠ば虮仨氉龊脵z查驗收方可進行下道工序施工。施工過程中如發生不符合規范要求的或不合格的，必須立即返工重做，所發生的返工費用均由造成人承擔。
八、工期要求：
本協議生效后，立即根據甲方要求，組織人員進場，布置施工場地。全部瓦工工程必須達到總工程進度計劃要求并與木工鋼筋工緊密銜接不得脫節。如達不到工期控制要求，除按建設單位和監理單位處罰外，甲方另按1000元/日歷天罰款。
九、工程付款：
一層結構完成預付生活費10000元，春節前預付已做工程量人工費的70%，總結算款在土建工程竣工驗收合格后二個月內全部付清。
十、安全和文明施工：
所有進場人員必須服從業主、總承包方及監理人員的統一指揮;進入施工現場正確佩戴安全帽，2米以上高空作業必須按規范要求系好安全帶，施工期間班組內發生的一切安全費用均由乙方支出，甲方不承擔任何費用。施工區域，嚴禁吵架鬧事現象發生，發生一次打架斗毆處罰每人次200元。住宿區禁止明火和自搞小食堂;宿舍不亂丟煙頭，每天要有專人清掃，注意整潔、衛生。
十一、其他：
1、施工人員進出場費用均由乙方自負，甲方不支付任何費用;所有施工人員進出工地必須經甲方登記。
2、如因乙方班組(或職工)不服從業主、甲方人員現場管理或工程質量達不到設計要求或施工進度滿足不了合同和業主要求，甲方有權隨時終止本合同，清退乙方出場，已施工的工作內容均按70%結算。
3、如乙方未按要求達到安全和文明施工要求，甲方有權扣除安全和文明費5%。
4、愛護公物，未經同意，非本工種的工具、電具和其他用品不得隨意拿用或帶出現場，已經發現以原值的10倍罰款。
5、甲方現場代表為：同志，乙方現場代表：
6、簽訂合同前，乙方必須向甲方交付履約保證金(履約保證金包括：質保金、進度保證金、本合同必須共同嚴肅履行，未盡事宜雙方協商解決，本合同一式兩份，雙方各執一份，有效期至工程結清為止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑施工合同7
一、建設工程施工合同具備的基本特征
《 合同法》第269條規定，建設工程合同是承包人進行工程建設，發包人支付價款的合同。包括工程勘察、設計、施工合同。建設工程合同的三種主要合同形式中，施工合同是最重要的建設工程合同。所謂建設工程施工合同即建設工程承包合同，是發包人和承包人為完成商定的建筑安裝工程，明確相互權利、義務關系的合同。依照施工合同，承包人應完成一定的建筑、安裝工程任務，發包人應提供必要的施工條件并支付工程價款，它與其他建設工程合同一樣是一種雙務合同，在訂立時應遵循自愿、公平、誠實信用等原則。
施工合同是工程建設的主要合同，是施工單位進行工程建設質量管理、進度管理、費用管理的主要依據之一。在市場經濟條件下，建設市場主體之間相互的權利義務關系主要是通過合同確立的。
《合同法》第287條規定，本章沒有規定的，適用承攬合同的規定�？梢钥闯�，建設工程施工合同是作為承攬合同的一種特殊類型來規定的。事實上，建設工程施工合同具備了承攬合同的所有特征，但又有著其自身的特點，主要表現在以下幾個方面：
第一、建設工程施工合同不僅受《合同法》的調整，而且還受到不同領域的多部法律及其他規范性文件調整。
從建設單位的層面來看，一項建設工程的完成，從土地使用權的取得、用地規劃的審批、建設工程的招標投標、施工單位的確定、到規劃設計的落實等等一系列法律關系的發生，這些過程很可能涉及到不同的領域如《土地管理法》、《招標投標法》《建設工程質量管理條例》等等，這都是建設工程施工合同的當事人不能回避的，而且合同雙方當事人和合同本身都將不同程度的受到這些法律關系的制約，所以從這個角度來講，建設工程施工合同涉及多領域受到多部法律和規范性文件調整。
第二、合同的簽訂、履行和終止有嚴格具體的程序限制。
從民法的理論看，一般合同的簽訂經過“要約”和“承諾”兩個階段即可完成。但建設工程施工合同的簽訂有其特殊性，建設工程施工合同的簽訂則必須根據已被審批的工程項目計劃、初步設計、雙方辦理土地等審批手續后簽訂。如遇變更設計方案或工程造價，還需另行訂立補充協議。實行招投標的工程項目應按相應的程序確定中標單位并向中標單位下達中標通知書后30日內簽訂合同。同時，在合同履行過程中要嚴格按照設計圖紙、施工規范進行施工，并嚴格遵守合同約定的質量控制、投資控制、進度控制條款，還要接受預算和造價審查、竣工結算、質監部門的檢查等。 第三、國家宏觀政策和地方政府制定的建設方面的規章也是調整和解決建設工程施工合同糾紛的重要依據。
在市場經濟條件下，建設工程的完成仍以計劃調控為主。雙方當事人依法簽訂的建設工程施工合同體現了市場經濟主體通過公平競爭取得的權利和將要承擔的義務，當然應當依法進行保護。但是國家根據市場運作狀況，制定相應的規章進行宏觀調控，地方政府在權限范圍內依法制定的規章，諸如投資結構的調整、項目的壓縮及設計計劃管理、工程預算定額、材料預算價格等同樣作為簽訂合同、履行合同、解決合同糾紛的依據。
建設工程施工合同特有的基本建設法律制度特征，體現了其自身的復雜性和專業性，它即遵循合同的一般原則，又包含多種特有的法律關系，從而構成了基本建設法律制度的一大特色。
二、建設工程施工合同成立和生效的基本條件
從民事法律理論的角度看，對于建設工程施工合同來說，其成立和生效同樣是兩個不同性質的問題，是兩個有著嚴格區別的法律概念。兩者有著嚴格的區別：第一，合同成立并不等于生效。理由是，合同的成立僅僅反映的是當事人的意志，它體現了合同自由的原則；而合同的生效反映了國家的意志，即國家法律對已成立合同的一種法律認可或稱價值判斷，它體現了國家對合同關系的干預，決定了合同的生效。另外，合同的成立是事實問題，而合同的生效是法律問題。合同的成立是合同生效的前提條件，但合同的成立和生效是兩個不同性質的
問題，應該嚴格加以區分。第二，在構成要件上，合同的成立，是訂約當事人就合同的主要條款達成合意，亦即合同因承諾生效而成立，故合同成立的條件一般就是承諾生效的條件。而合同生效的條件才是判斷合同是否具有法律效力的標準。
關于合同的生效要件或生效條件問題，我國學者也存在觀點上的不同和爭論。有人認為：合同的有效要件是：
（1）內容之確定；
（2）內容之可能；
�。�3）內容之合法；
�。�4）內容的妥當性。已成立的合同具備以上四個要件，才發生合同效力。梁彗星教授認為民事行為生效要件分為一般生效要件和特別生效要件。一般生效要件指一般法律行為所共同的生效要件，包括當事人須有相應的民事行為能力、意思表示真實、標的須合法、標的須可能和確定。而特別生效要件指特定法律行為所特有的生效要件。大部分人認為，所謂合同生效的要件，是指依法律規定合同發生法律效力應具有的條件。它包括：
�。�1）合同當事人必須具備相應的民事行為能力；
�。�2）意思表示真實；
�。�3）合同內容必須合法；
�。�4）合同標的的確定和可能；
�。�5）合同必須符合法定形式等5個要件。
我認為，雖然我國現行合同法律沒有就合同生效要件作出明確的規定，但《民法通則》和《合同法》已經為我們概括和歸納合同生效要件提供了足夠的法律依據。根據上述法律規定，我認為合同的生效要件可分為實質要件和形式要件。所謂實質要件，《民法通則》第55條規定，民事法律行為應當具備下列條件，
一是行為人具有相應的民事行為能力；
二是意思表示真實；
三是不違反法律或社會公共利益。這些規定也就是合同生效的一般要件，亦稱實質要件。所謂形式要件，對于有些合同，合同的生效還須具備特殊要件，也稱形式要件。這些合同主要包括兩種情形：
一是 當事人根據《合同法》第45、46條的規定所訂立的合同，在所附條件成就時或所附生效時間到來時，合同才能生效；
二是根據《合同法》第44條第二款規定，依照法律、行政法規規定應當辦理批準、登記等手續的，在辦理了批準、登記等手續后，合同才能生效。因此，建設工程合同的生效必須要具備一定的前提條件。具體說來，一個建設工程施工合同要達到生效的程度，應當符合下列條件：
第一、合同的當事人即發包人和承包人應當符合法律和行政法規要規定的條件，即合同的主體要件。
目前來看，我國沒有對發包人的資格等作出非常嚴格的規定，發包人可以是具備法人資格的國家機關、事業單位、國有企業、集體企業、私營企業、經濟聯合體和社會團體，也可以是依法登記的個人合伙、個體經營戶或自然人。但必須具有通過合法、完備手續取得的進行工程建設項目發包的資格。而作為承包人的條件則十分嚴格。首先，承包人必須是單位。雖然《合同法》在總則和關于建設工程合同的第16章沒有明確規定建設工程合同的承包人的主體資格限制，但在《建筑法》和大量的建設方面的行政法規中均明確規定了建設工程施工合同的承包人必須是“單位”，尤其是最高人民法院公布的《審理建設工程施工合同司法解釋》可以看出一個信號，建設工程的承包人必須是法人單位，《審理建設工程施工合同司法解釋》
第1條規定，承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的，合同無效。這個條文可以看出，建設工程的承包人必須具備相關的資質，且不說登記的高低問題，但有前提條件，符合申領資質的必須是單位，《建筑法》第26條規定，承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質證書，并在其資質等級許可的業務范圍內承攬工程。禁止建筑施工企業超越本企業資質等級許可的業務范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業的名義承攬工程。所以，從《合同法》的角度來看，這里的單位則只能是法人。其次，承包人必須具備建筑經營資格。只有經依法核準擁有從事建筑經營活動資格的企業法人，才有資格進行建設工程承包經營活動。1995年10月15日起施行的《建筑業企業資質管理規定》，將建筑業企業分為工程總承包企業、施工承包企業和專項分包企業三類，并規定了具體的標準和條件。再次，承包人必須在自身擁有的資質等級許可的業務范圍內承攬工程。在我國，對于建設工程承包人實行嚴格的市場準入制度。20xx年1月30日國務院令第279號發布的《建設工程質量管理條例》第25條規定，從事建設工程施工的單位應當依法取得相應等級的資質證書，并在其資質等級許可的范圍內承攬工程。
第二、發包人和承包人共同的真實意思表示一致是建設工程施工合同的核心條件。
意思表示真實是指意思表示的行為人的表示行為應當真實反映其內心的效果意思。意思表示不真實，即意思與表示不一致，可分為故意的意思與表示不一致、非故意的意思和表示不一致和不自由的意思表示不一致三種情況。故意的意思與表示不一致和不自由的意思與表示不一致如果構成欺詐，并損害了國家利益，屬于合同法定無效的范疇。對于非故意的意思和表示不一致的情形，如果具備了“重大誤解”的條件，則屬于《民法通則》第59條和《合同法》
第54條規定的可變更或者可撤銷的合同。對于不自由的意思和表示不一致，可分為受欺詐和受脅迫所為的意思表示，則根據《民法通則》第58條和《合同法》第52條的規定，這兩種行為如果損害了國家利益，均構成合同無效的法定原因，否則構成合同可撤銷的原因。 需要指出的是，《合同法》和《民法通則》有一個明顯的區別是把《民法通則》第58條規定的“一方以欺詐、脅迫的手段”訂立合同的行為分為二種情形來處理：如果是損害了國家利益，屬當然無效；如果是損害的是合同相對人的利益，則根據《合同法》第54條規定相對方可以要求變更或撤銷，而不再一律認定無效，這不僅尊重了合同當事人的意愿，保護了當事人的利益，鼓勵了交易行為，而且還減少了因合同無效而給社會帶來的損失。我認為這一規定是正確的，也符合合同法理論與司法實踐的發展方向。
意思表示真實是民法通則規定的民事行為生效的要件之一，但對于合同來說，則其生效還應具備合同雙方協商一致的條件。建設工程施工合同是雙務合同，因此也應當具備發包人和承包人就合同內容協商一致的條件。
第三、建設工程施工合同的當事人即發包人和承包人在簽訂合同的過程中應當履行法律和行政法規規定的必須履行的程序
這一條件是建設工程合同所特有的條件。如前所述，建設工程往往涉及到國計民生而且一般投資規模較大，所以國家對建設行為予以更多的關注并通過法律、行政法規和部門規章以及地方性法規來進行約束和規范。如依照《中華人民共和國招標投標法》（以下簡稱《招標投標法》）第三條的規定，在我國境內進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標：①大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目；②全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；③使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。這些項目的具體范圍和規模標準，由國務院發展計劃部門會同國務院有關部門制訂，報國務院批準。任何單位和個人不得將依法必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標。依法應當招標而未招標的合同無效。
第四、建設工程施工合同應當符合法律規定的形式要件。
《合同法》第270條規定，建設工程合同應當采用書面形式。第275條規定，施工合同的內容包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協作等條款。
由于建設工程施工合同具有標的額大、履行時間長、不能即時清結等特點，因此應當采用書面形式。對有些建設工程合同，國家有關部門制定了統一的示范文本。采用示范文本或其他書面形式訂立的建設工程施工合同，在組成上并不是單一的，凡能體現發包人和承包人協商一致內容的文字材料，包括各種文書、電報、圖表等，均為建設工程施工合同的組成部分。 第五、內容合法，不違反法律或社會公共利益。
在關于認定合同是否有效的標準上，《民法通則》和《合同法》采用的是兩種截然不同的表述方法。《民法通則》是用肯定的語氣在第55條明確規定“不違反法律或社會公共利益”的民事行為才是有效的民事行為；而《合同法》采用的是否定的語氣，在第52條規定“違反法律、行政法規的強制性規定”的合同屬于“合同無效”的情形。
在《合同法》頒布實施以后，最高人民法院的兩個司法解釋先后對這個問題進行了進一步的明確界定：最高人民法院《關于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋（一）》第四條明確規定：“合同法實施以后，人民法院確認合同無效，應當以全國人大及其常務委員會制定的法律和國務院制定的行政法規為依據，不得以地方性法規、行政規章為依據�！倍罡呷嗣穹ㄔ骸蛾P于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》則將建設工程施工合同認定無效的標準再次嚴格界定為五種情況（下文將詳細論述）。對于這樣規定的原因，最高人民法院副院長黃松友是這樣解釋的：建設工程施工合同受到不同領域的多部法律及其他規范性文件調整。法律、行政法規和部頒規章中調整建設工程施工合同的強制性規范就有六十多條，如果違反這些規范都以違反法律強制性規定為由而認定合同無效，不符合《合同法》的立法本意，不利于維護合同穩定性，也不利于保護各方當事人的合法權益，同時也會破壞建筑市場的正常秩序。我們認為，法律和行政法規中的強制性規定，有的屬于行政管理規范，如果當事人違反了這些規范應當受到行政處罰，但是不應當影響民事合同的效力。從相關法律、行政法規的強制性規范內容看，可分為兩類：一是保障建設工程質量的規范，二是維護建筑市場公平競爭秩序的規范。《解釋》第1條和第4條將這兩大類分為以下五種情形：
一是承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的；
二是沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的；
三是建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的；
四是承包人非法轉包建設工程的；
五是承包人違法分包建設工程的。當然，《民法通則》和《合同法》等基本法律規定的合同無效的情形，也應當適用于建設工程施工合同。
三、建設工程領域強制性規定的認定對合同效力的影響
《合同法》第52條規定，違反法律、行政法規的強制性規定的合同屬于合同無效的情形。但是隨著法律理論的深入研究，學者逐漸認識到違反強制性規定并不必然一定會導致建設工程施工合同無效，正如最高人民法院副院長黃松友所說，在建設工程領域中，法律和行政法規中的強制性規定，有的屬于行政管理規范，如果當事人違反了這些規范應當受到行政處罰，但是不應當影響民事合同的效力。在涉及合同無效的重要判斷標準中，司法實踐中對強制性規范的認識，是判斷施工合同效力的根本準則，所以如何判斷強制性規定以及判斷強制性規定的種類就顯得至關重要。
在建設工程領域的強制性法規主要存在于兩個方面。一部分是《合同法》中有關對建設工程合同的特殊規定部分；另一部分分布在《建筑法》、《招標投標法》、《建設工程質量管理條例》等經濟行政類法律法規之中。第一部分的強制性規范涉及的是建設工程領域最基礎的方面，所以一旦違反即應當認定為無效。違反第二部分的強制性規定的法律后果則需要具體考察。如果法律法規是徹底阻止這類合同實施，并且認定合同有效會直接損害工程質量等涉及國計民生等重大利益時，就應當認定合同無效；如果違反禁止性規定只會損害一方民事主體利益，或者僅僅是違反監管，而不直接涉及工程質量等根本性問題時，一般不應當認定建設工程合同無效，換句話說，違反建設工程領域的法律法規主要看違反的強制性規范是管理性質的規范還是效力性質的規范，違反管理性質的規范性文件不會影響到合同的效力。
有人認為，把強制性規定區分為效力規定和取締規定，其劃分標準可以有以下幾個方面，
第一，法律、法規明確規定違反強制性規定將導致合同無效或者不成立，該規定就屬于效力性規定。
第二，法律、法規雖然沒有明確規定違反強制性規定將導致合同無效或者不成立，但違反該規定或者繼續旅行合同將損害國家理合和社會公共利益，也應該屬于效力性規范。
第三，法律、法規雖然沒有明確規定違反強制性規定將導致合同無效或者不成立，但違反該規定或者繼續旅行合同只是損害當事人利益，這樣的規定就屬于取締規范，例如，《建筑法》
第7條規定，建設工廠開工前，建設單位應當按照國家有關規定向工廠所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可征。該條規定就屬于取締性規范，它本身是建設行政主管部門對建設單位的項目工程的監管，建設單位沒有領取施工許可證本身沒有損害國家的重大利益和社會公共利益，建設單位受到罰款處罰只是僅僅損害建設單位利益而已。 有人認為，對強制性規范區分為效力性規范和管理性質的強制性規范，這種區分標準最主要的基本原則是從行政立法的目的和強制性規范的設立目的。這種觀點認為，如果法律規范純粹是為了行政管理的需要，并不涉及民事主體之間利益關系的意圖，應該把這類管理性規范排除在認定合同效力依據之外。例如，房地產行政主管部門規定，預售商品房買賣合同應該經過房地產主觀部門登記備案。實踐中當事人沒有按照主管部門的規定登記備案，這種顯然是違反了強制性規定，但這種行為不導致合同無效。最高人民法院頒布的《關于審理商品房買賣合同糾紛案件若干問題的解釋》第6條規定，當事人以商品房預售合同未按照法律、行政法規規定辦理登記備案手續為由，請求確認合同無效的，不予支持。這就是典型的出于管理性質的強制性備案規定，完全是行政管理的需要而制定，買賣合同的登記備案與否，從本質上不會損害國家利益，所以出于行政管理而指定的強制性規定是排除在認定合同效力范圍之外，同樣在建設工程領域違反《建筑法》和違反《建設工程質量管理條例》等法律行政法規的行為并不必然會導致合同無效。
總的來說，認定建設工程施工合同效力的最基本判斷標準是《合同法》第52條規定，違反法律、行政法規的強制性規定的合同無效。具體在認定合同效力時主要看幾個方面，
第一，強制性規范禁止的對象只是行為手段或者行為方式，或者禁止的是行為的外部條件如經營時間、地點等，而允許依其他手段、方式或者時間、地點作出行為的，這時，法律本意不是禁止行為效果的發生，而在于規范人們的行為舉止，這類規范則為管理性規范。違反該規范不導致合同無效。
第二，強制性規范的禁止目的是為了保護國家利益還是為了保護民事主題的利益。如果法律徹底阻止這類行為實施，并且認定合同有效會直接損害國家的利益，屬于效力性規范，如果違反只損害一方民事主題利益時，則屬于管理性規范，也就是說違反禁止性規范只是針對合同一方的，而且該禁止規定完全是作為一方紀律條款規定的，就不是效力性規范。我同意該說法，從最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》來看，也是從上述規范認定標準來判斷施工合同的效力。
建筑施工合同8
發 包 人：(以下簡稱甲方)
承 包 人：(以下簡稱乙方)
說明：本合同根據____省建設廳推行的《____省建設工程標準施工合同》編制而成，作為發包人和承包人的合同簽訂的版本，合同條款須根據招標文件的要求及承包人的投標文件內容適當調整補充;
第一部份 協議書
一、工程概況
工程名稱：拘留所遷建工程
工程地點：石鼔鎮原知青場
工程規模及內容：辦公樓4層，監房2層，高度16.5米，總建筑面積6849.22平方米
結構形式： 框架
工程立項、規劃批準文件號：高發改審函【】16號
資金來源：爭取上級支持，不足部分由地方財政配套資金解決
二、工程承包范圍
承包范圍: 施工總承包(包括建筑及安裝工程)
三、合同工期
工程合同工期總日歷天數：235天。
擬從________年____月____日開始施工，至________年____月____日竣工完成
四、質量標準
工程質量標準：要求達到國家建設工程質量驗收標準 (GB50300-)合格以上。
五、合同價款
合同總價(大寫)：(小寫)： 7 元。
項目單價：□詳見承包人的投標報價書(招標工程);
詳見經確認的工程量清單報價單或施工圖預算書(非招標工程)。
六、組成合同的文件
組成合同的文件及其優先解釋順序與本合同
第二部分《通用條款》第 2.2 款賦予的規定一 致。
七、詞語含義
本協議書中有關詞語含義與本合同
第二部分《通用條款》第 1 條賦予它們的定義相同。
八、承包人承諾
承包人向發包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款，按照本合同約定實施、完成并 保修合同工程，履行本合同所約定的全部義務。
九、發包人承諾
發包人向承包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款，按照本合同約定的時限和方法 支付工程款及其他應當支付的款項，履行本合同所約定的全部義務。
十、合同生效
訂立合同時間：________年____月____日
訂立合同地點： 公安局會議室 合同雙方當事人約定本合同自雙方簽字、蓋章后，于 即時 生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
建筑施工合同9
建設單位：(甲方)
施工單位：(乙方)
根據工程需要，甲方現將工程委托乙方承建。雙方本著平等互利、公正自愿的原則，遵守《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》的有關規定，結合工程具體情況，為明確雙方合作的權利、義務和責任，經雙方協商一致達成如下條款：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程結構：
4、建筑面積：㎡
5、工期：自開工之日起天，乙方確保施工工期，按期交工。在施工中由于甲方原因、圖紙變更或增加工程量、不可抗力的自然因素，非乙方原因造成的工期延誤，工期相應順延。由甲方原因造成工程停工等情況，所發生損失由甲乙雙方協商解決賠付事宜。
6、質量等級：合格
7、未列明事項按圖紙進料、施工和驗收。
二、工程價款及承包方式：
乙方以包工包料方式承包。工程預算價格為(大寫)肆拾肆萬貳仟零肆拾陸元整，(小寫)￥：4420xx元。最后決算以財政評審價格為準。
三、工程進度要求：
1、合同簽定后按照雙方協定的工期要求，乙方在收到圖紙后7天內編制工程進度計劃。
2、對甲方因延誤工期的任何索賠，均視本合同索賠，由甲方負擔被索賠費用。
四、工程質量的要求：
乙方要嚴格按照工程施工圖紙、說明及相關驗收規范進行施工，確保工程質量達到合格標準。如乙方達不到規定質量要求或出現不合格工程，甲方書面通知乙方在規定日期內無償修復，至合乎上述規定。
五、材料供應：
乙方必須選用合格材料，甲方對乙方自行采購的材料須經建設方和監督方驗收，如不合格，禁止使用。
六、安全生產：
文明施工必須要高起點嚴要求，按公司頒發的文明工地標準進行組織落實，同時乙方要服從甲方及上級有關部門的監督檢查。
七、工程價款的支付與結算：財政評審后工程款付清。
八、工程保修期
工程竣工驗收后，乙方對工程質量按國家現行規定進行保修，保修期一年。保修期內發生屬于施工原因造成的返修，乙方應無償修理。
九、雙方責任
1、甲方責任
(1)負責提供施工圖以及必要資料，進行單位工程技術交底，檢查施工的監督工作。
(2)負責現場“三通一平”施工條件。
(3)負責施工總平面圖的設計與管理及施工組織設計的審核。
(4)負責總平面的測量工作，并對單位工程定位放線進行審核復測。
(5)負責監督試驗工作。
(6)負責組織單位工程的竣工驗收質量評定與核驗工作。
(7)甲方派人員參與乙方施工質量、工期的組織、施工及驗收工作。
2、乙方責任
(1)為確保工程順利完成，乙方必須保證有足夠數量的與工程配套的管理人員和勞動力，負責制訂確保工程能順利完成月、旬、日工程形象進度計劃。
(2)已完工程項目，在交工前負責保管，現場如發生損失由乙方負責。
(3)乙方必須接受甲方對工程質量、進度、技術資料、材料等的監督檢查和處理。
十、其他條款：
1、本合同簽字生效。本合同正本兩份，甲、乙雙方各執一份。
2、未盡事宜雙方另行協商。
3合同執行中雙方發生分歧，以《建設工程施工合同》GF-1999-0201)為準。
甲方： 簽字：年 月 日
乙方： 簽字：年 月 日
建筑施工合同10
甲方：
乙方：
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：工程名稱_______（指分包部分之間工程名稱）
第二條：工程地點_______。
第三條：工程范圍_______。
第四條：質量標準_______可依照工程施工詳圖、施工說明書及《安裝工程施工驗收技術規范》列出）。
第五條：承包人_______（如按預算實行包工包料，屬于總承包人及發包人負責供應之材料，分包人應將材料品種、規格、數量、交貨時間、技術要求等用附表詳細注明）。
第六條：工程總價
本工程包價計人民幣_______元整。
第七條：工程包價
本工程包價計人民幣_______元整（本工程全部總造價減去發包人及總承包人供應材料總值）。
第八條：付款辦法：_______。
第九條：工程期限
按本合同第三條的工程范圍自_______年_______月_______日開工至_______年_______月_______日止全部完工。
第十條：本工程范圍內的_______工程，自_______年_______月_______日開工于_______年_______月_______日完成交工。_______第十一條：雙方聯系制度及協作辦法_______。
第十一條：本合同正式兩份，雙方各執一份，副本_______份，總承包人收執_______份（其中送撥款銀行及發包人各一份）分包方收執_______份。
甲方：
乙方：
_______年________月_________日
建筑施工合同11
第一條 合同當事人、簽約時間和地點
1.1 本合同當事人
1.1.1 發包人： 以下簡稱：甲方
地址：
家庭住址：
身份證號碼：
聯系電話：
1.1.2承包人： 以下簡稱：乙方
地址：浙江省東陽市橫店影視產業實驗區商務樓
地址：
家庭住址：
身份證號碼：
聯系電話：
1.2 本合同簽訂時間： 年 月 日。
1.3 本合同簽訂地點： 。
第三條 標的房屋
3.1 標的房屋為位于 市 路 號 的由發包人持有的“ ”項目地上第 層整層（以下簡稱“該房屋”）。該房屋發包建筑面積約為 平方米。甲方同時將房產附屬通道、樓梯、設施以及本合同約定的場地、位置等提供給乙方及其顧客使用。
3.2標的房屋總租賃建筑面積及其各部分租賃建筑面積以雙方123
14.5 標的房屋場內除發包人投資的設備、設施的物業管理由承包人負責，具體為：
14.5.1 標的房屋場內保安、保潔。
14.5.2 標的房屋場內所有機電設備設施的日常維護、保養和修理、運行；如承包人及承包人顧客使用不當造成的設備、設施、結構損壞，由承包人承擔維修費用或更換費用，所造成的損失及后果由承包人承擔。
14.5.3 承包人在承包期間內自行投資的設備、設施、裝修及設備、設施的維護、保養、修理、更新。
14.6 發包人根據本條約定應承擔的物業管理責任，發包人、產權人或業主委員會（注：發包人、產權人參加業主委員會）可以委托物業管理企業管理，承包人不和物業管理企業發生物業管理法律關系，發包人和物業管理企業不得干預承包人根據本條約定行使相應的物業管理權利和義務。
14.7 關于物業管理的責任劃分及費用分攤，在雙方辦理交房手續時根據工程的實際狀況和本條約定的原則，在與物業管理公司根據上述物管原則簽定《物業管理合同》時明確。
第十六條 投保責任劃分
16.1 所有權不屬承包人的房屋和設備、設施，其保險責任歸發包人。
16.2 所有權屬承包人的設備、商品和商業經營責任，其保險責任歸承包人。
第十八條 承包人保證事項
18.1 保證其行為本合同簽約人依法成立、在本合同期依法持續，具備簽訂本合同和持續履行本合同的主題資格。
18.2 保證每年度，應向發包人協助提供相關證照和文件，以便發包人辦理《房屋租賃許可證》續期，以維持租賃證照的有效性。
18.3 保證具備裝修工程設備工程、改造工程開工的全部合法批準手續，自行選定具有合法資質等級的施工隊伍，安全施工，不得損害發包人標的房屋主體結構，并應在竣工后取得公安、消防、文化、衛生等有關部門的驗收合格文件，且應向發包人報送全套裝修竣工驗收文件和圖紙。發包方有義務協助乙方辦理消防驗收等手續。
18.4 裝修竣工驗收后，承包人需進行任何設施、附著物、構筑物重大添附、拆改、保證在施工前六日內書面征得發包人同意。
18.5 保證本合同約定用途使用標的房屋，并不得違法使用標的房屋，不能擅改變標的房屋的功能。
18.6 保證按使用規范正常、合理使用標的房屋和設備，不得損壞標的房屋和各類設備及設施。
18.7 保證在改造及裝修過程中和租賃期限內，不得破壞標的房屋的基本結構或有危及基本結構安全的行為，任何與結構有關的改變必須書面報送發包人同意。承包人保證在合同有效期內，不得將標的房屋部分或整體使用權對與經營本合同約定業務無關的第三人轉租（乙方投資或者參與經營的公司不受此限）；在保證經營主體的前提下，承包人經營范圍內的多種經營發包可以自主決定。
18.8 如標的房屋發包人、產權人以本合同標的房地產設定轉讓、抵押或以之抵償債務之事宜，未侵害承包人的承包權和使用權，承包人保證繼續履行本合同。
18.9 承包人違反上述承諾，由承包人承擔全部法律責任；如因此給發包人或其他第三人造成經濟損失，由承包人承擔全部賠償責任；如因此導致本合同無法履行，發包人有權解除本合同，承包人同時應按當年應付租金的100%向發包人支付違約金。
18.10 承包人保證對其商業經營行為所引起的民事法律后果承擔法律責任，包括且不限于產品質量責任、服務中的人身損害賠償責任等。
18.11 承包人保證在規定的時間內交納租金和繳付各類能源費用。
18.12 以上承包人保證事項不能在60天內完成或改變，發包人有權解除合同并視承包人違約。
第二十條 合同變更和解除
20.1 經雙方協商一致，可變更或解除本合同。
20.2 發生本合同約定的解除合同事由，取得解約權的一方有權在該事由發生后60日內以書面形式通知對方解除合同，逾期視為自動放棄解約權。除本合同其他條款另有特別約定外，自通知依法送達之日起30日內，如雙方沒有就繼續履行合同達成書面協議或受通知方沒有提起請求繼續履行合同的訴訟或仲裁，本合同解除。因一方違約導致守約方根據本合同約定解除合同，違約方應根據本合同相關約定對守約方承擔賠償責任；守約方自動或書面承諾放棄解約權，除守約方當時另有書面聲明或通知外，不免除違約方的違約賠償責任。
20.3 發生不可抗力，導致本合同部分或全部不能履行，雙方均有權解除本合同或要求變更合同內容。本合同所稱不可抗力，指不能預見、不能避免并不能克服的客觀事實，包括地震、臺風、火災、戰爭、社會劇烈動亂、嚴重流行性傳染疾病等災害。
20.4 本合同生效后，非依本合同上述約定或法定事由，雙方均不得以其他事由為借口或無故單方解除合同，否則應按初始年租金標準的100%賠償對方經濟損失，如發包人尚未交房且承包人已支付相應款項或承包人因履行本合同已經發生投資，則還應承擔如下責任：如發包人單方強制解除合同，應雙倍返還承包人已經付定金，同時應返還承包人已付（墊付）任何款項，并按承包人投資原值（包括但不限于設計費、工程費、設備費、籌備開辦費、廣告費、政府規費、稅及為此支出的其他任何費用）賠償承包人投資損失。如承包人單方面強制解除合同，應賠償發包人因承包人對標的房屋提出改造要求而造成的發包人實際發生的改造費用（包括但不限于設計費、工程費、設備費、政府規費、稅）。賠償完畢后，本合同解除。一方單方強制終止合同，另一方有權拒絕接受上述賠償并要求繼續履行本合同。
20.5本合同在依法或依約正式解除前，除本合同另有特別約定外，雙方均應繼續履行本合同約定的義務。
20.6出現下述20.7、20.8、20.10的情形之一的，乙方有權提前終止合同（亦可選擇不予終止合同），甲方應雙倍返還乙方已付保證金。如出現下述20.9、20.11、
20.12的情形之一的，乙方有權提前終止合同（亦可選擇不予終止合同），甲方應按年租金的百分之百賠償給乙方。
20.7租賃場地未按合同附件二的約定時間、用途和標準交付，延遲超過30日的；或租賃場地發生產權致使乙方不能正常對外營業達30日（含30日）以上的。
20.8甲方負責的影城消防工程（由于承包人方案或裝修影響除外）未能按時完成，或未能按時通過政府主管部門驗收，延遲乙方開業超過30日的。
20.9甲方對建筑和/或對最后竣工的租賃場地做改變，未及時通知乙方；租賃場地承重結構出現嚴重質量問題（由于承包人裝修工程超過設計荷載除外）致使乙方不能正常對外營業，甲方在合理期限內不能解決的。
20.10甲方未能按時提供乙方營業通道、其他配套設施服務、物業管理等服務的，延遲乙方影城開業超過30日。
20.11甲方提供的物業管理服務、公123
第二十二條 保密條款
第二十三條 關于違約責任
建筑施工合同12
發包方(甲方)：_________________
承包方(乙方)：_________________
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達...
建筑裝飾工程施工合同(乙種本)國家工商行政管理局中華人民共和國建設部制定__________省工商行政管理局監制部門：_________________
__________省建設廳建筑裝飾工程施工合同發包方(甲方)：_________________承包方(乙方)：_________________按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合工程具體情況，雙方達成如下協議。
第1條工程概況
1.1、工程名稱：_________________
1.2、工程地點：_________________
1.3、承包范圍：_________________
1.4、承包方式：_________________
1.5、工期：_________________
1.6、工程質量：_________________合格
1.7、合同價款(人民幣大寫)：_________________
第2務甲方工作
2.1、開工前7天，向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明貳份，并向乙方進行現場交底。全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損失，并承擔所相應費用。
2.4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應申批手續。
2.5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第3條乙方工作為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期
3.1、指派完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收、編制工程結算。
3.3、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.4、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方為按約定完成工作。影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)工期相應順延。
第5條關于工程質量及驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JG73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應負擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承擔竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條關于工程價款及結算的約定
6.1、雙方商定本合同價款采用第(3)種：_________________
(1)固定價格(2)固定價格(3)可調價格：_________________
6.2、合同生效后，甲方每月按乙方完成工程量的80%進行付款。
6.3、工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在10天內，結清尾款
第7條全生產和防火的約定
7.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
7.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
7.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
7.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第8條獎勵和違約責任
8.1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方__________元。甲方不按合同約定撥付款，每拖期一天，按付款額的__________%支付滯納金。
8.2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方__________元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方__________元，作為獎勵。
8.3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優良標準時，除按本合同5.2款增加優質價款外，甲方支付乙方/__________元，作為獎勵。
8.4、甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。
8.5、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包有關安__________%包干風險系數計算。包干風險包括內容。括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
8.6、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
第9條爭議或糾紛處理
9.1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或清有關部門進行調解。
第10條附則
10.1、本合同正本兩份，雙方各執一份。副本
10.2、本合同履行完成后自動終止。
10.3、附件
(1)施工圖紙或作法說明(
2)工程項目一覽表
(3)工程預算書
(4)會議紀要
(5)設計變更
(6)其他份，
甲乙雙方各執一份。簽定之日起生效。
甲方(蓋章)：_________________
法定代表人：_________________
代理人：_________________
單位地址：_________________
電話：_________________
傳真：_________________
郵碼：_________________
開戶銀行：_________________
戶名：_________________
帳號：_________________
年月日乙方(蓋章)：_________________
法定代表人：_________________
代理人：_________________
單位地址：_________________
電話：_________________
傳真：_________________
郵碼：_________________
開戶銀行：_________________
戶名：_________________
帳號：_________________
建筑施工合同13
發包方)甲方：______ (承包方)乙方：______ 按照《中華人民共和國合同法》、《全國室內裝飾設計，施工企業管理規定》的規定，結合本工程具體情況，雙方協商達成如下協議。
一、工程概況
1、工程名稱：_____________室內裝飾工程
2、工程地點：________________________
3、承包范圍：____________________________________
4、承包方式：施工承包，包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工。
5、工期：本工程自________年____月____日開工，于________年____月____日竣工，具體開工日期以甲方通知為準。
6、工程質量：按本合同第5條約定標準
7、合同價(人民幣大寫)：__________________元整。
二、甲方義務
1、開工前甲方組織乙方進行現場交底。全部XX或部分XX房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分XX的房屋中所滯留的家具、陳X等采取保護措施。
2、甲方負責對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
三、乙方義務
1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
2、乙方負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。
5、施工中未經甲方同意，不得隨意拆改原建筑結構及各種設備管線。
6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。如有損壞，乙方負責修復，費用乙方自理。
四、關于材料供應的約定
1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。 本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。
3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
4、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
五、關于工程質量及驗收的約定
1、本工程執行DB08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由___方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
六、關于工程價款及結算的約定
1、進場施工前后____日支付____________元整，工程進度過半支付____________元整，工程完工支付____________元整，剩余款項____________元于工程完工后三個月支付。
2、本合同價款以雙方確認為結算依據，具體是指完成工程量清單中的一個規定計量單位的分部分項工程所需的全部費用，包括了所有人工費、材料費、機械費、運輸費、間接費、利潤、稅金以及材料、設備等供應到現場能夠正常使用不可或缺的工作及責任的所有費用。
3、主材單價均以簽約以后的材料報批核定為結算依據(即由乙方報給甲方審核后確認)，其余人工單價、輔料單價、綜合費用(管理費、利潤、稅金等)按合同清單計價，不因任何因素而調整。
4、如分部分項工程量清單中的工程內容發生變化時，在合同預算價的基礎上對變更部分進行適當的調整，變更增加項目，合同中有單價的，按合同中對應的單價計算;合同中有類似項目的，以類似項目單價為基礎，按預算計價原則調整后作為結算單價;合同中沒有的項目，乙方按預算計價原則重新編制綜合單價，按甲方審核確認后之單價結算。
5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。
七、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知____日內組織驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
八、工程驗收 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
九、有關安全生產和防火約定： 甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
十、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。 十
一、糾紛處理方式
1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本和施工企業開具的統一發票，可向____市建筑裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。
2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向 ―――市仲裁委員會申請仲裁 ―――人民法院提起訴訟。 (將不選定的解決方式劃出) 十
二、合同的變更和解除
1、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。 十
三、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。 甲方(簽章)：_____________________
乙方(簽章)：______________________ 委托代理人：____________________
法定代表人：________________________ 住址：__________________________
地址：______________________________ 電話：__________________________
電話：______________________________ 簽訂日期：________年____月____日
簽訂地點
建筑施工合同14
建設單位：______________ (以下簡稱甲方) 施工單位：______________ (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，法規，遵循平等，自愿，公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就有關事項協商一致，訂立本合同書。共同遵守執行。
一、 工程概況
工程名稱：______________
工程地點：______________
二、 工程承包范圍
根據工程建設需要，甲方委托乙方全面負責豐源企業展廳的建設施工，以實際圖紙為準。(含、土建、地坪、埋件、鋼構、門窗等全部)。工程鋼結構為主，墻面填空氣磚，內外粉刷，正面玻璃幕墻。
三
、工程承包方式：在甲方監理的統一監理和協調下，乙方包工包料，保證質量，保證工期，保證安全，保證文明施工及保證資質合格(資料確保甲方能通過質量驗收)，不得分包，轉包。
四 、合同工期：
乙方承諾將在簽訂本合同之日起 ______________個日歷天內完成鋼結構工程施工。竣工日期為20__年______________ 月 ______________日。
五、質量標準
本工程質量要求標準為：合格。
為此甲方要求乙方 所有建筑構建必須使用標準材，總體工程符合建筑國家標準。并應能通過相關質檢部門驗收。
六、合同價款
工程包含材料、人工、制作、運輸、安裝、裝卸車費、發票及相應產生的各種不可預見費等有關費用(如無重大設計變更，總價不得
調整;如有重大設計變更，總價5%以外可協商調整)
本工程固定合同總價為______________ 萬元整(即：人民幣______________ )
(1) 以本工程設計圖紙做為本合同附件。
(2) 如有重大變更雙方以簽字為結算依據。
七、付款方式
本合同簽訂后，土建完成一周內付工程預付款______________ 萬元(總造價的10%)。
八、乙方承諾按照合同約定進行施工，并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。工程交工后一年內非因甲方人為造成的鋼結構工程質量問題，乙方負責免費維修;五年內乙方對所建工程的防水免費維修(人力無法抗拒的因素除外)。工程交工后乙方負責工程的終生有償維修及服務，只收取成本費并負責甲方工程的改造。
九、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付費用
十、乙方向甲方承諾，將全面履行合同的內容，如不能按期竣工，將自愿按
2‰元每天向甲方承擔違約責任。如質量達不到要求，將自愿按50元每平方米向甲方承擔違約責任。乙方還承諾，上述違約金的支付并不影響乙方因工程施工延誤及質量問題等造成損失的其他賠償要求。
十一、本工程甲方指派 ______________，乙方指派______________ 為現場施工負責人，協調解決施工中有關問題。
十二、貫徹執行國家安全生產有關規定，確保安全施工，施工中發生的工傷事故由乙方自己負責。要求乙方必須購買工人工傷意
外險。
十三、本合同解釋權由甲方負責，未盡事宜，可協商解決，如發生爭議，可向簽訂合同所在地仲裁委員會仲裁解決或訴至人民法院解決。
十四、合同生效
合同訂立時間：______________ 年______________月______________ 日
合同訂立地點：______________
本合同甲乙雙方簽字蓋章后生效。
發包方(甲方)：______________ 承包方(乙方)______________
(公章) (公章)
法定代表人：______________ 法定代表人：______________
委托代理人： ______________委托代理人：______________
建筑施工合同15
發包方： (簡稱甲方)
承包方： (簡稱乙方)
依據《中華人民共和國建筑法》、《合同法》及有關法律法規，本著公平、公正、平等自愿原則，為了明確雙方責任，確保工程質量，經甲、乙雙方共同協商，達成以下協議：
一、工程名稱和地點：
二、承包范圍和內容：
三、開竣工日期：
工程 年 月 日開工， 月 日竣工，工期 天
四、工程造價及付款辦法
工程總造價 萬元，最后以工程結算為準，工料包干，一包到底，竣工驗收，交付使用。工程款開工時付20%備料款，工程按進度付款，工程竣工驗收合格后，扣除10%質量保證金，余款一次付清，付款以乙方在肅南縣地稅局開據的發票為準。
五、工程質量要求： 合格工程
六、甲、乙雙方責任：
1.甲方負責三通一平，辦理各項開工手續，委派專人進入工地負責分部分項工程的驗收簽證工作，按時撥付工程款。
2.乙方負責工程質量，保證按時，保質保量完工，如出現質量問題負責無償返工維修，聽從甲方管理人員合理安排與要求，做到安全文明施工，一切工地安全由乙方負責，造成質量安全事故由乙方承擔全部責任。 未盡事宜，雙方協商解決，本合同經雙方確認簽字蓋章后生效，雙方應共同信守承諾，出現違約，一切責任由違約方承擔。
發包方(蓋章) 負責人(簽字)
承包方(蓋章) 負責人(簽字)
年 月 日
【建筑施工合同】相關文章：
建筑施工合同09-16
建筑施工合同10-31
建筑施工合同11-16
建筑施工安全合同10-19
熱門建筑施工合同10-11
新版建筑施工合同10-11
住宅建筑施工合同10-11
建筑施工設計合同11-02
建筑維修施工合同04-24
私房建筑施工合同07-09