項目施工工程承包合同書

項目施工工程承包合同書

　　在人們越來越相信法律的社會中，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編為大家整理的項目施工工程承包合同書，希望能夠幫助到大家。

　　委托方：____(以下簡稱甲方)

　　承攬方：_______________________________(以下簡稱乙方)

　　經友好協商，本著相互尊重原則，甲方委托乙方制作業務，為明確雙方責任，確保完成任務，共同信守合約，經雙方協商一致，特簽定如下協議，以供雙方共同遵守執行。

　　1、所有設備加工、生產、制作時需要用到的材料及工具由甲方提供，工具由乙方負責人辦理借用、歸還手續，丟失或者損壞由乙方按照甲方進價賠償。

　　2、本勞務合同內的總承包范圍。 以上設備總工資人民幣 _______整(包括保險費)。

　　3、乙方在施工前，甲方負責提供給乙方圖紙及資料，乙方弄清后方可按圖施工，如圖紙有誤及時告知甲方更正，乙方在施工過程中無權擅自更改，如不按圖施工造成的一切損失均由乙方負責；乙方同時需負責做好材料預算工作交給甲方。原材料卸車到設備裝車為止，施工時現場每天打掃一次。

　　4、本合同內容從________年____月____日開始到________年____月____日之前完畢。乙方不得以任何理由(包含氣候原因)延誤工期，若有延誤，每延誤一天，甲方將扣除合同總額的1%作為懲罰，同時甲方有權拒付工資。

　　5、乙方在施工過程中必須做到節材、節電、節時，同時施工時必須注意安全，制作現場及進入車間需佩戴安全帽；同時制作施工時需要注意各方面的安全，水電、動用氣割焊具、行車的使用要符合規范。乙方必須購買人身安全保險(其費用可由甲方墊付，手續乙方辦理)。一旦出現安全事故，概由乙方負責，且工期不能延誤，若有延誤按照合同第四條規定處理。

　　6、如乙方用錯或者開錯材料，由乙方賠償甲方的經濟損失。在甲方的用戶單位運行時出現乙方制作的質量問題，也有乙方負責(包括車旅費)。

　　7、驗收標準：按照甲方企業標準和圖紙及相關國家標準由甲方初步驗收，最后以甲方的用戶單位驗收為準，在制作過程中乙方要絕對服從甲方的監督及標準，如出現質量問題及時協商解決。

　　8、賠償辦法：乙方要以房產等財產作為抵押。

　　9、總承包工資支付辦法：__年終一次性結清工資(按實際完成量結算)。

　　10、本合同具有法律效力，雙方按照國家民法典執行。

　　11、本協議一式兩份，雙方各執一份。雙方簽字生效。

　　12、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，有仲裁機關裁定。

　　甲方：___________　地址：___________

　　乙方：___________ 地址：___________

　　聯系電話：_________ 聯系電話：_________

　　簽訂日期：________年____月____日 簽訂日期：________年____月____日

【項目施工工程承包合同書】相關文章：

工程施工項目承包合同書04-21

承包項目工程施工合同02-14

承包外墻保溫項目施工合同書10-28

承包建筑施工工程合同書01-12

項目工程施工安全承包責任書07-03

項目施工工程承包合同03-20

工程項目承包協議合同書03-02

承包碼頭維修項目施工合同書03-01

建設工程承包承攬施工合同書05-05

施工工程承包合同書04-01