綠化施工合同協(xié)議書

時間：2022-12-13 19:07:08 其他合同范本我要投稿

相關推薦

綠化施工合同協(xié)議書

　　以下是小編為大家準備的合同范本，僅供參考!

綠化施工合同協(xié)議書

　　發(fā)包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程施事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條：工程基本概括

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內(nèi)容：

　　4、工程立項批準文號：

　　5、資金來源：

　　第二條：工程承包范圍

　　1、綠化工程施工圖紙及招投標文件項目清單范圍的所有內(nèi)容;

　　2、綠化工程承包范圍內(nèi)種植土的人工整理、苗木栽植;

　　3、苗木的養(yǎng)護管理，保證養(yǎng)護期內(nèi)苗木、地被植物正常生長。并保持良好的景觀效果。

　　4、土建工程質(zhì)量保修。

　　第三條：施工工期限共個工作日。

　　議定自年月日開工，至年月日全部栽植結束。(如遇雨、雪和其他原因不能施工時工期可以順延)。

　　第四條：工程質(zhì)量標準：

　　在工程進中、承包方應按照本工程施工詳圖、施工說明書精心施工，認真執(zhí)行現(xiàn)行國家施工及驗收規(guī)范。何等好隱蔽工程、分項工程的驗收工作。如因施工原因造成的質(zhì)量不符要求而發(fā)生的返工費用，由承包人負責。

　　第五條：材料和設施供應：凡包工包料工程由乙方負責采購調(diào)運進場;并應保證其所提供的材料符合本合同約定的質(zhì)量、規(guī)格等要求，否則，承包方應無條件及時更換，若因此影響工程進度，工期不予順延，給發(fā)包人造成損失的，承包方應足額賠償。

　　第六條：工程價款及付款方法：本工程款按下列辦法分期付款。

　　1、本工程采用承包方式;

　　2、工程價款元(暫定價以決算價為準)。

　　3、付款方式：

　　第七條：組成本合同的文件

　　1、本合同協(xié)議書

　　2、中標通知書

　　3、投標及其附件

　　4、標準、規(guī)范及有關技術文件

　　5、圖紙

　　6、工程量清單

　　7、工程報價單和預算書

　　第八條：雙方的權利和義務

　　1、工程師：在工程施工中，發(fā)包方委托為施工監(jiān)理;承包方指派為工程項目負責人，承包方應接受發(fā)包方及監(jiān)理單位的現(xiàn)場管理和對綠化工程養(yǎng)護的監(jiān)督考核;

　　2、發(fā)包人工作：做好施工場地的“三通一平”，制圖會審及設計交底;協(xié)調(diào)處理地下管線、鄰近建筑物;古樹名木的保護工作;

　　3、承包人工作：承擔施工安全保衛(wèi)工作和負責保護地下管線和鄰近建筑物，施工場地的清理工作;提供施工組織設計和進度計劃。

　　第九條：種植要求

　　1、種植地平整要符合設計意圖和種植標準;

　　2、苗木要保證質(zhì)量，由監(jiān)理工程師驗收合格后，方可進行栽植;

　　3、按圖施工，如需變動，經(jīng)發(fā)包方、承包方書面確認之后，方可改動。

　　第十條：初步驗收：承包人在按照規(guī)定的施工期限完成栽植工程3個月，提出初步驗收書面申請，發(fā)包人在接到書面申請14日內(nèi)組織有關部門進行初驗，并出具書面意見。

　　第十一條：工程變更：承包人在工程變更14天內(nèi)，提出變更工程價款的報告，經(jīng)工程師確認后調(diào)整合同價款。變更價款按下方法進行;

　　1、合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款;

　　2、合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款;

　　3、合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由承包人提供適當變更價格，經(jīng)發(fā)包人確認后執(zhí)行。

　　第十二條;檢驗標準、方法、地點及期限;

　　1、工程施工驗收標準：《城市綠化工程施工及驗收規(guī)范》cjj/t82-99;

　　2、養(yǎng)護管理：發(fā)包人對承包人的栽植養(yǎng)護管理(即質(zhì)量保修)工作進行定期考核。

　　第十三條：竣工決算：

　　1、工程養(yǎng)護期(即保修期)結束時為竣工時間，在工程竣工后28日內(nèi)，承包方提出竣工驗收書面申請和完整的結算資料，雙方應會同有關部門進行竣工驗收，并按照合同約定價款和調(diào)整變更的內(nèi)容，進行工程竣工決算。

　　2、發(fā)包人收到承包人遞交的竣工決算報告及結算資料后28天內(nèi)進行核實，給予確認或者提出修改意見。發(fā)包人確認竣工結算報告后，支付工程竣工結算價款。

　　3、發(fā)包人收到竣工結算報告及結算資歷料后28天內(nèi)無正當理由不支付工資結算價款，由發(fā)包人承擔違約責任。

　　第十四條：質(zhì)量保修：養(yǎng)護期為個月，從施工結束之日起計算。雙方應在簽定合同時簽定質(zhì)量保修書，約定質(zhì)量保修項目內(nèi)容及范圍、保修責任。質(zhì)量保修書為合同的附件，須由雙方法定代表人簽字、加蓋公章。

　　第十五條履約保證金

　　承包人在簽定合同時，向發(fā)包人交納元的履約保證金，待工程驗收后一次性返還，無息。

　　第十六條合同解除

　　1、發(fā)包方、承包方雙方協(xié)商一致，可以解除合同;

　　2、發(fā)包方未按合同約定支付工程款導致施工無法進行，經(jīng)承包方催要，發(fā)包方仍不支付工程款，承包方有權解除合同;

　　3、承包方將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者支解以后以分包名義轉(zhuǎn)包給人，發(fā)包方有權解除合同。

　　4、因不可抗力導致合同無法履行，發(fā)包方、承包方可以解除合同;

　　5、因一方違約致使合同無法履行，另一方違約致使合同無法履行，另一方可以解除合同;

　　6、一方依據(jù)本條2、3、4、5款的約定要求解除合同的，應當書面通知對方，并在發(fā)出通知前7天造知對方，通知到達對方時合同解除;

　　7、合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。

　　第十七條合同的終止

　　發(fā)包方、承包方雙方履行合同全部義務，竣工結算價款支付完畢，承包方向發(fā)包方交付竣工工程后，本合同即告終止。

　　第十八條安全施工

　　承包應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按照安全標準組織施工，由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。

　　第十九條違約責任

　　發(fā)包方、承包方雙方應嚴格按照本合同的約定全面履行自已的義務，若一方違反合同約定，需支付另一方合同總價款5%的違約金，并足額賠償給另一方造成的實際損失。

　　第二十條爭議的解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成，按下列第 (一) 種方式解決;

　　(一)、提交仲裁委員會仲裁。

　　(二)、依法向人民法院起訴。

　　第二十一條合同的生效和份數(shù)

　　合同的訂立時間：年月日

　　合同訂立地點：

　　合同約定：

　　本合同一式肆份，發(fā)包方保存貳份，承包方保存貳份。

　　發(fā)包方：承包方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

【綠化施工合同協(xié)議書】相關文章：

綠化施工合同協(xié)議書范文08-27

綠化施工合同10-14

綠化施工合同12-23