承攬加工合同

時間：2023-07-02 13:45:15 其他合同范本我要投稿

加工承攬合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
相關推薦

承攬加工合同集合15篇

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編為大家收集的承攬加工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

承攬加工合同集合15篇

承攬加工合同1

　　定作方（甲方）：_______________

　　代表：_________________________

　　電話：_________________________

　　承攬方（乙方）：_______________

　　代表：_________________________

　　電話：_________________________

　　簽定日期：____________________

　　經雙方協商，遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑒定本加工承攬合同，并嚴肅地履行。

　　品名：________

　　規格：________

　　單位：________

　　數量：________

　　加工費：________

　　單價：________

　　金額：________

　　定作方供應原材料：：________

　　原材料品名：________

　　規格：________

　　單位：________

　　數量：________

　　日期：________

　　成品單位耗用量：________

　　1．技術資料、圖紙提供辦法：_______________________

　　2．產品檢驗標準和方法：_____________________

　　3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________

　　4．貨款及費用結算辦法及期限：_____________________

　　5．本合同自雙方簽定之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執行，必須經雙方協商一致，方能生效，否則應承擔違約責任，給付違約金_________元，如由此而造成了損失則應賠償損失。

定作方（甲方）：_______________

承攬方（乙方）：_______________

簽訂日期：________年________月________日

承攬加工合同2

　　定作方：xx（簡稱甲方）

　　營業執照號碼：xxx

　　承攬方：xx（簡稱乙方）

　　營業執照號碼：xxx

　　根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項目

　　規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：xxx

　　二、原材料的提供以及規格、數量、質量：xxx

　　三、履行的期限、地點和方式：xxx

　　四、驗收標準和方法：xxx

　　五、結算方式：xxx

　　六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值xx％或酬金總額xx％的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

　　2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的`損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值xx％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金xx％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關規定執行。

　　七、雙方約定的其它條款：xxx

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式xx份，正本雙方各執xx份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。

　　十二、本合同簽訂日期：xx年xx月xx日

　　定作方：xxx

　　代表：xx

　　開戶銀行：xx

　　帳號：xx

　　承攬方：xxx

　　代表：xx

　　開戶銀行：xx

　　帳號：xx

　　xx年xx月xx日

承攬加工合同3

　　委托方：_______紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_______電鍍廠（乙方）

　　1．加工的.項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期：

　　項目

　　產品名稱、規格單位數量單價（___元）總價（___元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬_______萬_______萬淬火綜條支_______萬萬_______萬合計。

　　2．質量標準：

　　乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之______，但損壞件必須歸還甲方。

　　3．原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4．交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5．質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6．結算方式：

　　xxxx。

　　7．違約責任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：_______紡織器材廠乙方：_______電鍍廠

　　法定代表人：（蓋章）_______ 法定代表人：（蓋章）_______

　　地址：_______ 地址：_______

　　銀行帳號：_______ 銀行帳號：______

　　______年_______月_______日

承攬加工合同4

　　承攬方：以下簡稱甲方

　　定作方：以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條加工成品

　　品名規格（長，寬，高cm）單位數量備注

　　玻璃柜臺130x40x90件120

　　塑料臺面柜臺180x100x95件10其中不帶抽屜

　　玻璃臺面柜臺180x100x95件20

　　棉布貨架180x40x200件10

　　大百貨電器貨架180x80x200件5

　　小百貨貨架180x50x200件80

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

　　第三條原材料由甲方提供．

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．

　　甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

　　第五條工程價款：

　　按核定價格單計算款25000元．

　　第六條驗收標準和方法：

　　本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

　　第七條交貨的時間和地點：

　　一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

　　第八條包裝要求及費用負擔：

　　由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

　　第九條運輸辦法及費用負擔：

　　由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．

　　甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．

　　第十一條結算方式及期限：

　　乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款．

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的.質量要求，否則乙方有權拒收．

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值３０％的違約金．

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．

　　第十四條不可抗力：

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效．

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

　　甲方：（蓋章）

　　代表人：（簽名）

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　年月日

　　乙方：

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　年月日

承攬加工合同5

　　訂立合同雙方：________

　　承攬方：________木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：________百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求：________

　　一、材種：________柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：________按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。

　　甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：

　　________按核定價格單計算款25元。

　　第六條驗收標準和方法：

　　________本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：

　　________一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：

　　________由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計98元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：

　　________由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計49元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元（大寫元）。

　　甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：

　　________乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的`違約責任

　　一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值2%的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值3%的違約金。

　　三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：

　　________在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；

　　協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于________年________月日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：________（蓋章）

　　代表人：________

　　地址：________

　　電話：________

　　開戶銀行：________

　　帳號：________

　　乙方：________

　　代表人：________

　　地址：________

　　電話：________

　　開戶銀行：________

　　帳號：________

　　________年________月_____日

承攬加工合同6

　　定作方：

　　合同編號：

　　承攬方：

　　簽訂日期：

　　定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，達成以下合同條款。

　　一、加工成品：

　　二、加工成品質量要求：

　　三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料后再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過。

　　2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。

　　四、技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回復，提出修改意見。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　五、價款或酬金

　　價款或酬金按照如下約定計算：

　　六、驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。

　　七、交貨的時間和地點

　　1、交貨時間：。

　　2、交貨地點：定作方工廠內

　　八、包裝要求

　　1、成品按照包裝費用由承攬方承擔。

　　九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。

　　十、費用結算

　　結算時間：

　　十一、承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的.質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。

　　十三、其它約定

　　1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式份。

　　甲方：

　　蓋章：

　　簽約人：

　　職務：

　　電話號碼：

　　已方：

　　蓋章:

　　簽約人：

　　職務：

　　電話號碼：

　　時間：年月日

承攬加工合同7

　　定作方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱甲方）

　　承攬方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱乙方）

　　經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　定做產品：

　　品名___________

　　規格型號___________

　　單位___________

　　數量___________

　　單價___________

　　價款或酬金___________

　　１．產品的質量、包裝、加工方法：

　　２．原材料的提供以及規格、數量、質量：

　　３．履行的期限、地點和方式：

　　４．驗收標準和方法：

　　５．結算方式：

　　６．違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　（１）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____％或酬金總額____的違約金。

　　（２）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的'，償付未履行部分價款總值____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部

　　分酬金____％的違約金。

　　７．雙方約定的其它條款：

　　８．以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　９．本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　１０．本合同一式____份，正本雙方各執____份。

　　１１．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年____月____日止。

　　１２．本合同簽訂日期：____年____月____日

　　定作方：____ 承攬方：____

　　法定代表人：____ 法定代表人：____

　　____年____月____日

承攬加工合同8

　　委托方：_________（甲方）

　　承攬方：_____________（乙方）

　　1、加工的`項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：________________

　　項目產品名稱、規格單位數量單價（元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

　　2、質量標準：

　　乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3、原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4、交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5、質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6、結算方式：

　　____________________。

　　7、違約責任：

　　甲方：____________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：____________________

　　年月日

承攬加工合同9

　　委托方：簽訂地點：

　　承接方：深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期：____年____月____日

　　依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條：廣告承攬要求。

　　1、項目（制作）：________

　　2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號：________

　　3、發布地點或形式：________

　　4、顏色：________

　　5、規格或材料：________

　　6、刊播次數、起止日期及時間：________

　　第二條：費用及支付方法

　　1、費用

　　本次活動總金額為________。（大寫________元整）

　　2、結算方式和期限：________

　　第三條：驗收方式及時間：____________

　　第四條：違約責任

　　1、委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的.1%償付違約金。

　　2、承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

　　3、其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條：糾紛解決方式

　　發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。

　　1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；

　　2、向連云港市當地人民法院起訴。

　　第六條：雙方商定的其他事項：

　　第七條：附則

　　本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。

　　委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：

　　單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）

　　地址：地址：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　日期：___________日期：___________

承攬加工合同10

　　合同編號：_________

　　發包方：永寧縣教育體育局（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：標的

　　乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。

　　第二條：制作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個／人民幣元）計取

　　注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書架安裝后穩定、可靠，空間利用充分。

　　2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購，且有材料合格證書。

　　3、規格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規格型號：高_________年月日前全部交貨。

　　②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的`安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條書架安裝及驗收與售后服務

　　①、乙方對制作的書架進行安裝；

　　②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

　　④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

　　第七條：結算方式、期限及安裝費用

　　①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的預付款。

　　②、乙方交貨后5日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。

　　③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后5日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的90％。

　　④、剩余的合同標的額0％價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條：甲方違約責任

　　①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金；

　　②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付‰的違約金。

　　第九條：乙方違約責任

　　①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；

　　②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

　　③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。

　　第十條：糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交邯鄲_____委員會_____；

　　②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。

　　第十一條：附則

　　①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　發包方（全稱）（蓋章）承包方（全稱）（蓋章）

　　法定代表人法定代表人_________

　　委托代理人委托代理人_________

　　經辦人：

　　單位地址：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　電話：

　　傳真：

　　_________編碼：_________

　　經辦人：_________

　　單位地址：_________

　　開戶銀行：_________

　　賬號：_________

　　電話：_________

　　傳真：__________

　　________編碼：_________

　　_______年_______月_______日

承攬加工合同11

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

　　第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。

　　風險提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的'，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

　　第三條乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。

　　第四條材料由_________方負責。

　　風險提示：

　　定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。

　　第五條若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。

　　第六條驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_________。

　　第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。

　　風險提示：

　　加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

　　(一)過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。

　　(二)繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。

　　(三)繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

　　(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。

　　第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

　　第九條乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。

　　第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。

　　第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

　　第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。

　　第十三條付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格后，甲方_________。

　　第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

　　甲方(簽章)：_________

　　_________年_________月_________日

　　乙方(簽章)：_________

　　_________年_________月_________日

承攬加工合同12

　　承攬方（甲方）：____________________________

　　地址：____________電話：____________

　　法定代表人：____________

　　定作方（乙方）：____________________________

　　地址：____________電話：____________

　　法定代表人：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　風險提示：

　　加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

　　如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　風險提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

　　1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　風險提示：

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　風險提示：

　　1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　風險提示：

　　運輸方式一般由需方提出，也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。

　　注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具，由此造成的損失，應由哪一方承擔賠償責任。

　　此外，運輸費用的負擔，應結合貨物價款考慮，要明確約定清楚，以避免爭議。

　　第十條轉包

　　風險提示：

　　在承攬合同中，承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果，應當在合同中與定作人進行協商約定。在未經定作人同意的前提下，擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人有權解除合同。

　　1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；

　　2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

　　（1）乙方可以交由第三人完成的'工作包括：

　　（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。

　　4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（____）項處理：

　　1、向仲裁機關申請仲裁；

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

　　定作方：

　　代表人：

　　______年____月____日

　　承攬方：

　　代表人：

　　_______年____月____日

承攬加工合同13

　　甲方：xxxxx（委托方）

　　乙方：xxxxxxxxxx（承攬方）

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、產品名稱及加工數量。

　　1、名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。

　　2、數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。

　　以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關事宜：

　　1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。

　　2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

　　3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。

　　4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。

　　5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔，（甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜）

　　6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的`事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

　　四、加工費用：

　　該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產品后，甲方一次性付款，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　1、本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。

　　2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。

　　3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：xxxxxxxxx蓋章：

　　簽約人：xxx職務：xxxxx電話號碼：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　已方：xxx蓋章：

　　簽約人：xx職務：xxx電話號碼：xxxxxxxxxxxx

　　時間：20xx年xx月xx日

承攬加工合同14

　　(甲方)委托方：

　　(乙方)加工方：

　　根據中華人民共和國合同法和相關法律法規，在平等的基礎上，經雙方友好協商，甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款：

　　一、貨物概況及加工價格

　　1.1下表為本合同明細單價，具體加工規格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數量按實際完成合格加工數量結算。

　　1.2在本合同執行期間內，本合同約定的固定綜合單價均不做任何調整。1.3乙方需根據甲方采購單及乙方核實現場的附圖要求的規格和數量進行加工生產，合同簽訂后3日內乙方應派技術人員到現場核實實際尺寸，制作施工圖。1.4結算總價=乙方實際加工合格的數量_約定單價。

　　1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內應到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工，并核對碼單與石材的實際數量簽字確認收料，原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。

　　1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。

　　二、質量標準

　　2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關規范。

　　2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現場實際核對后)加工生產，并根據排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。

　　三、交貨時間及地點

　　3.1交貨時間：以甲方書面通知時間為準。3.2交貨地點：3.3現場收貨聯系人：

　　四、包裝標準

　　4.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。

　　4.2交貨時，乙方應在每組包裝柜外貼示包裝柜內正確的貨物規格、數量、編號、使用部位，以便甲方清點貨物。

　　五、貨款支付

　　5.1乙方給甲方每交貨一批，經甲方驗收合格后，則甲方支付該批次貨物的加工費的50%，全部加工完畢付至總結算款的80%，安裝完畢驗收無加工質量問題后付清余款。

　　5.2結算時按乙方實際加工驗收合格的數量結算。

　　5.3乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因導致石材運至交貨地點若有破損的，乙方承擔責任和賠償費用。

　　5.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉賬方式向乙方支付貨款，乙方在收取甲方每一筆貨款的'同時，開具同等金額的財務發票給甲方。乙方的收款單位是：戶名：賬號：

　　六、違約責任

　　6.1甲乙雙方簽訂合同后，乙方應嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨，甲方也應按合同的約定辦理結算，支付乙方貨款給。

　　6.2乙方延遲交付成品的，每延遲一天，向甲方支付違約金為人民幣1000元/天，逾期5天，甲方有權解除合同，乙方應退還已付款，并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的`原材料不得擅自調換，如擅自調換的，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。

　　6.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求，乙方應無償返工直到符合要求，并賠償由此給甲方造成的損失。

　　七、合同的變更與解除

　　7.1甲乙雙方協商一致，可以變更或者解除本合同。

　　7.2合同權利義務終止后，甲乙方都應遵循誠實信用原則、履行通知、協助、保密等義務。

　　八、解決爭議的方式

　　8.1甲乙方應友好協商。協商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。

　　九、其他

　　9.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商簽訂補充協議。

　　9.2本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　9.3乙方應提供營業執照、組織機構代碼證、法人身份證、稅務登記證復印件。

　　9.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤，甲方可按該地址直接送達與本合同相關的通知、函等所有資料，也可以郵寄送達，郵寄送達的，無論乙方是否簽收或拒簽，以甲方寄出時間起算，四日后均視為已送達。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

承攬加工合同15

　　承攬方：

　　代表人：職務：電話：

　　定作方：

　　地址：電話：

　　定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

　　第一條承攬項目概況

　　1.項目名稱：

　　2.項目地點：

　　3.項目內容：

　　4.建筑面積：

　　5.承攬方式：承攬方包工包料

　　第二條圖紙或技術資料

　　雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供：

　　(1) 定作方自行設計并提供圖紙或技術資料，圖紙或技術資料一式二份，定作方、承攬方各執一份。

　　第三條定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。

　　(2)參與項目質量和項目進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第四條承攬方義務

　　(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;

　　(2) 參加項目的竣工驗收。

　　第五條項目變更

　　(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復，并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的，應繼續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產

　　(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔，延誤的工期相應順延。

　　第六條確定變更合同價款及工期

　　(1) 發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。

　　(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

　　第七條材料的提供

　　(1) 由定作方提供材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

　　第八條質量標準

　　雙方約定本項目質量標準：

　　(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

　　(2)所有圖紙設計符合國家規范要求

　　第九條項目驗收和保修

　　(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

　　(2) 第十條合同價款支付方式

　　1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：

　　(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即元。

　　第十一條違約責任

　　1. 承攬方的違約責任

　　(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

　　(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。

　　2. 定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

　　(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;

　　(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。

　　第十二條不可抗力

　　在合同規定的'履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十三條合同爭議的解決方式

　　本合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十四條其他約定事項：

　　第十五條附則

　　(1)本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同有同等效力。

　　(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執一份。具有同等法律

　　(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。

　　定作方：承攬方：

　　代表人：代表人：

　　聯系方式：聯系方式：

　　年月日年月日

【承攬加工合同】相關文章：

承攬加工合同10-19

加工承攬合同10-01

承攬加工合同10-15

加工承攬合同10-31