建筑工程承攬合同

建筑工程承攬合同

　　在人民愈發重視法律的社會中，合同的用途越來越廣泛，它可以保護民事法律關系。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編精心整理的建筑工程承攬合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。

　　第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務。

　　第三條工期要求：根據甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。

　　第四條承包方式：包工包料。

　　第五條甲方提供：現場機械設備，技術人員配合指導、水電。

　　第六條質量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。

　　第七條使用標準及規范：根據國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規范

　　第八條計價原則：雙方根據窗戶圖紙和實際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算，多退少補。

　　第九條付款方式：

　　1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。

　　2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

　　3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。

　　4.以上價款以含稅金。

　　第十條保修：保修期為一年。

　　第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關人員進行驗收。

　　第十二條結算方式：現金結算。

　　第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關后果由甲方付全責。

　　第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。

　　第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經雙方協商解決，如不能協商解決，由法院裁決。

　　2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均有同等法律效益。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：_________

　　負責人簽字：_________

　　負責人簽字：_________

　　___年___月___日

　　___年___月___日

【建筑工程承攬合同】相關文章：

承攬的合同10-21

承攬合同12-21

承攬的合同10-13

加工承攬合同10-01

最新承攬合同11-26

安裝承攬合同10-24

承攬合同模板10-11

實用的承攬合同10-12

2022承攬合同10-27