關于裝飾合同范文集合九篇
隨著人們法律意識的加強，越來越多的場景和場合需要用到合同，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編精心整理的裝飾合同9篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
裝飾合同 篇1
發包方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及裝飾行業有關法律法規的規定，經雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方裝飾裝修工程的有關事宜，達成如下協議：
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程內容：以預算書工程項目為準。
4、承包方式：
5、工程造價 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整;
6、合同工期從 年 月 日至 年 月 日竣工，共計 天。凡發生下列情況之一者，工期順延。 ①遇到人力不可抗拒的自然因素;
�、谑┕み^程中停電、停水;
�、奂追揭笞兏O計方案及工程內容，增加項目。
第二條：合同價款的支付和調整
1、合同價款是經雙方協商一致的結算價款，合同生效后，發包方按下列表中的約定直接向承包方支付工程款;
2、在發生下列情況時價款可作調整
①在原預算項目新增加的應在決算時追加價款;
�、诩追酱_認的工藝標準變更或材料變更;
�、奂追酱_認的設計方案變更;
�、苁袌霾牧蟽r格的'變化超過10%。
第三條：甲方的義務
1、開工前三天，為承包方入場施工創造條件：包括搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆遮蓋、以不影響施工為原則。
2、提供電源、水源。
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續(物管等)，并承擔相關費用。
4、施工期間發包方需要部分地方使用時負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。
第四條：乙方的義務
1、施工中嚴格執行安全施工操作準則，防火規定，施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
2、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。
3、保護原有室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通。
4、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
第五條：工程的質量標準
1、雙方約定本工程施工質量標準為現行裝飾裝修驗收標準。
2、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由發包方指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包方承擔，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包方承擔。
第六條：工程驗收
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
(1)隱蔽工程驗收;
(2)水電工程驗收;
(3)瓦作工程驗收;
(4)木作工程驗收;
(5)油漆工程完工驗收。
2、工程竣工后，承包方通知發包方進行驗收，發包方應
自接到驗收通知后兩天內組織驗收(否則視為工程合格)在工程款結清后，辦理移交手續。
第七條：違約責任
1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，將受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任并賠償給對方造成的經濟損失。
2、因一方的原因，造成合同無法繼續履行時，終止方應提前5天通知另一方辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
第八條：合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議，當事人雙方應協商解決，也可由有關部門協調解決，協商調解不成的可依法向人民法院提起訴訟。
第九條：合同一式兩份，自蓋章之日起生效，本合同履行完成后自行終止。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
甲方代理人(簽字)： 乙方代理人(簽字)：
聯系電話： 聯系電話：
年 月 日
裝飾合同 篇2
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
為規范家庭室內裝修的施工，保護雙方的合法權益，現根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》，中華人民共和國建設部建建（1997）92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵寧。
一、概況
1.甲方裝修住房系合法居住。
乙方為本�。ㄊ校┚哂薪ㄖb飾資質、并經工商行政管理機關核準登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商戶。
2.裝修施工地點：市區（縣）路（村） 巷號 樓層 室。
3.住房結構：
4.裝修施工內容：
室別部位裝修內容及要求備注
5.承包方式：
6.總價款：元（其中人工費元，材料費元，詳見清單。）
7.工期：自年 月日開工，至年 月日竣工。工期為日。
二、關于材料供應的約定
1.甲方提供的材料
序號材料或設備名稱規格型號單位數量質量等級抵現場時限
備注
本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格和產品，并應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2.乙方采購的材料
序號材料或設備名稱規格型號生產廠商（品牌）單位數量質量等級單價（限購元以下）總價上述材料，乙方應向甲方提交購貨發票，并均應用于本合同規定的民宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的.，應按提供材料價款的以倍補償給甲方。
乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
三、關于工程質量及驗收的約定
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施
工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
3.由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收是，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
四、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
五、關于工程價款及結算的約定
1.合同簽訂后，甲方支付總價款的%，計元；
年月 日前，甲方支付總價款的%，計元；年 月日前，甲方支付部價款的%，計元；年
月日前，甲方支付總價款的%，計元；尾款甲方應在本工程竣工驗收后合格后日內一次付清。
2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求，甲方應另行支付費用，工期順延（具體內容雙方另立補充協議，補充協議系本合同組成部分）。
3.雙方款項往來，均應出具發票（或收據）。
六、其它
�。ㄒ唬┘追焦ぷ�
1.甲方應在開工前天，向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備，并說明使用注意事項。
2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等協調工作。
3.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。
�。ǘ┮曳焦ぷ�
①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
�、谥概桑ㄐ彰橐曳今v工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
�、畚唇浖追酵夂退诘胤抗芑蛭飿I管理部門批準，不得隨意拆原有建筑結構及各種設備管線。
�、芤曳皆谄溲b飾施工范圍內承擔保修責任，保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。
七、違約責任
1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方
因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方支付乙方元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的，乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。
3.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其他物品，如有損壞，應照價賠償。
4.甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原有建筑結構及設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并承擔損失。
甲方（簽字）：乙方（簽字）：
住址： 住址：
電話： 電話：
身份證號： 身份證號：
簽訂日期：年月日
簽訂地點：____
裝飾合同 篇3
發包方(甲方) 身份證號碼：
承包方(乙方) 身份證號碼：
根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿協商一致的基礎上，就乙方承包的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協議：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、承包范圍：整套房子的`裝飾裝修及水電改造。
3、承包方式：
4、開工日期：本工程從年月日至年月
5、工程質量：按甲方施工項目施工，按相關裝修標準驗收。
二、甲方工程項目清單
1、泥工部分：餐廳、客廳、主臥、次臥、復合地板、廚房衛生間陽臺墻面300×600墻面磚、地面磚300×300地磚、衛生間大便器安裝。
3、木制作部分：客廳做電視柜、空中花園做書柜、客廳過道、空中花園、陽臺部分吊石膏板、客廳和空中花園做包門門套。
4、油工部分：客廳、餐廳、電視機背景墻貼石膏線、全房內888處理打磨、木制作做清面油漆4遍。
5、水電部分：全房水電改造，聯線移位空調走專線，客廳餐廳
三、乙方用材品牌
1、木工制作用福湘、龍牌石膏板、雪嶺乳膠，全杉木木方，面板木線封口線采用全天然標準厚度。
2、水電：金杯、電線2.5-4㎡，天力PPR，熱水家裝管西蒙開關面板。
3、油漆：華潤油漆、墻漆。
四、甲方義務及職責
1、開工前為乙方施工進場提供水源、電源。
2、甲方參與工程質量施工進度的監督，參加材料的驗收，隱蔽工程驗收，單一項目驗收。
五、乙方義務及職責
1、施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，保證質量完成合同約定工程內容。
2、乙方施工過程中保證材料、工程質量現場整潔及垃圾清運。
3、本工程保質期為二年。
六、工程造價
本工程經甲乙雙方協定采取人民幣(大寫) 萬元整包干形式支付，除此之外甲方無義務再支付任何費用。
七、款項支付
本工程分三次付款，第一次付總工程50%，第二次付總工程25%，
第三次工程竣工后甲方驗收合格后余款結清。
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方(簽字蓋章)： 乙方(簽字蓋章)：
年 月日
裝飾合同 篇4
甲方：
乙方：
甲方將人信陽光青年城17棟1門1602號房屋全權委托乙方進行家庭裝飾，乙方為甲方制定了全額為叁萬玖仟叁佰叁拾肆元(￥39334.00元)的家庭工程預算單，甲方認真閱讀后認可乙方制定的家庭裝飾工程預算單，并同意實施該項工程，雙方協定如下：
一、工程施工前，甲方首先支付乙方30%全額工程款壹萬壹仟捌佰元(￥11800.00元);
二、工程施工中段，甲方再度支付乙方65%全額工程款貳萬伍仟伍佰陸拾柒元(￥25567.00元)。
三、工程施工結束后，甲方驗收全部工程，合格滿意后再將余下的5%全額工程款壹仟玖佰陸拾陸元(￥1966.00元)支付于乙方。
四、施工具體內容以家庭裝飾工程預算單為準，如有問題，雙方可協商解決。
五、雙方不得以任何與工程無關的`理由單方面終止合同，如有違約，違約方需支付兩萬元違約金于另一方。
六、本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字生效。
甲方： 乙方：
年月日：
裝飾合同 篇5
來源：大象填海：日期：20xx-12-05
答辯狀
答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為沈陽市沈河區青年大街**室。
答辯人就沈陽市**物業有限責任公司訴答辯人物業管理糾紛一案答辯如下：
一、原告不能按照物業合同約定提供物業服務，違約在先。 原告主要存在以下違反物業服務合同的行為：
1、不履行制止并報告不法行為義務。
20xx年6月8日頒布的《物業管理條例》第四十六條規定：“對物業管理區域內違反有關治安、環保、物業裝飾裝修和使用等方面法律、法規規定的行為，物業管理企業應當制止，并及時向有關行政管理部門報告�！鄙蜿栯姌I房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第十八條第二、三款約定：“對業主和物業使用人違反法規、規章的行為，進行教育制止，提請有關部門處理。業主和物業使用人違法本合同的行為，根據情節輕重，采取批評、規勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負有制止并報告不法行為的義務。 根據規劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業經營、模特訓練等。模特公司的裝修改變了房屋
的建筑主體構造，使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴重的是，模特公司的經營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴重影響了原告的正常生活。根據法律規定以及合同的約定，原告應當制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下，原告敷衍塞責，拒絕履行自己應當負擔的義務。自03年至今，模特公司已經在答辯人的樓上經營了4年。
2、不履行安全保衛義務。
沈陽**房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的`《物業管理委托合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實現目標管理。實行保安制度，每天巡查15次，固定設崗兩個，保安設備、監控設備24小時運行�！钡�，原告從沒有按照合同約定運轉監控設備，給居民居住安全造成了隱患。
3、不履行維護公用設施的義務。
沈陽**房屋開發有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負有維護公共設施的義務。但是，原告并沒有按照合同約定履行維護義務。防盜門出現故障后，原告不維修。過去居民都是刷卡進門，讀卡器、防盜門出現故障后，原告不修復，致使防盜門形同虛設。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后，原告沒有維修過，至今仍然在那里空敞著，給整個大樓的安全造成了威脅。
4、不維護消防設施，甚至破壞消防設施。
依據消防法律法規的規定和《物業管理委托合同》，原告應當保障消防設施設備運轉正常。原告非但不履行該項法定義務，甚至破壞消防設施，使整個大樓的消防安全得不到保障。
5、原告無故撤離大廈，不履行物業服務義務。
根據20xx年7月的電業園大廈業主委員會與原告簽訂的《物業管理委托合同》的約定，原告提供物業服務的期限應當截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經通知并取得同意，擅自撤離電業園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。
6、原告并未按照合同約定每年向全體業主和物業使用人公布一次管理費用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業主文明公約。
二、答辯人主張先履行抗辯權，在原告糾正錯誤履約行為前，有權拒絕支付物業服務費用。
因原告不能適當履行物業服務義務，給答辯人生活帶來諸多不便。根據合同法有關于先履行抗辯權的規定，在原告正確履行物業服務義務之前，答辯人有權拒絕支付物業服務費用。
因此，請求法院駁回原告訴訟請求。
此致
沈河區人民法院
答辯人：
二〇〇七年十一月五日
裝飾合同 篇6
甲方：_________
乙方：_________
根據中華人民共和國建設部《民用建筑工程室內環境污染控制規范》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》和國家質量監督檢疫總局發布的《室內裝飾裝修材料有害物質限量》十項標準及有關法律法規的規定，甲、乙雙方就綠色環保裝修問題，達成如下協議：中顧法律網南昌律師為您提供免費法律咨詢。
1、乙方保證工程實行環保設計、采用環保材料、進行環保施工、裝修后室內空氣質量達到國家環保標準。
2、可檢測工程(符合本合同4.1及4.2款的要求)驗收后，甲方如果認為有必要對室內空氣質量進行檢測，可以委托下列具有國家資質的檢測機構進行空氣質量檢測，檢測費用由甲方承擔。
國家建筑材料檢測中心-室內環境檢測總站
地址：_________
電話：_________
3、室內環境空氣檢測項目為"甲醛"、"苯"、"tvoc"三項，檢測數據以本合同列出的，上述具有國家資質的檢測機構出具的《環境檢測報告》為準。
4、甲方同意在室內空氣進行檢測時，必須符合以下條件，否則檢測結果無效，室內空氣質量不合格的責任由甲方負責。
4.1 檢測須在未搬入家具，未配置木地板、櫥柜等項目的情況下進行;室內所有對環境能產生影響的材料(如板材，涂料等)均須為乙方報價明細上和增減項單上的項目，且為乙方提供。
4.2 如果有非乙方施工項目，或有未與乙方書面約定(指合同或變更單)而進行施工的項目(包括數量增加而未有書面約定的`)，檢測結果無效。
4.3 檢測時間應在可檢測工程完工驗收_________天(不算做工程延期)之后進行，在此期間，室內必須每天24小時通風換氣，地漏和下水管須用遮蓋物封閉。
4.4 檢測由乙方專職人員(非施工人員)、檢測中心專業人員、客戶三方同時在場的情況下進行，唯此情況下進行的檢測視為有效。
4.5 符合本合同列出的，具有國家資質檢測機構所要求的室內、室外空氣條件、溫度等其他必要條件。
5、由于裝修引起室內空氣不合格的主要原因是使用了環保不合格的材料，因此如果室內空氣經檢驗不合格，則首先要在使用材料上尋找原因。甲、乙雙方首先共同查找在檢工程中的材料，如果發現有本合同4.1及4.2條款的情況或行為，室內空氣質量不合格的責任由甲方負責。如沒有發現本合同4.1及4.2條款的情況或行為，裝飾所用材料全部為乙方承諾使用并提供的材料，責任由乙方負責。
6、室內空氣質量不合格的原因除裝修污染外，還有建筑主體、家具等污染，對裝飾裝修以外的污染，乙方不承擔任何責任。
7、由于乙方原因導致室內空氣不合格，乙方按下列步驟解決：
7.1 進行綜合治理，治理期限為一個月，治理造成的延期交付視同工程延期，乙方每日按合同造價的3‰承擔違約金。檢測機構出具檢測報告之前的時間(以檢測報告上標明的出具時間為準)，不算做工程延期。
7.2 治理結束后，經檢測室內空氣仍不達標的，乙方為甲方辦理退單，并退還甲方已交全部施工款。
7.3 乙方退還甲方已交全部施工款后，本合同自動終止，乙方不再負有其他責任。
8、由于室內空氣中有害物質含量會因揮發越來越少，因此空氣質量不存在保質期。
9、本合同必須與施工合同同時簽定方可有效。乙方擁有對本合同的最終解釋權。
10、本合同一式兩份，甲方、乙方各執一份。
甲方(簽字)：_________ 乙方(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
裝飾合同 篇7
一、本合同文本是依據《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監督條例》及有關法律法規規定制定的示范文本，供雙方當事人約定采用，簽訂合同前請仔細閱讀。
二、為維護雙方當事人的合法權益，雙方簽訂合同時應慎重，力求內容具體、全面、嚴密，正確選擇示范文本所提供的選擇項條款。家庭裝飾裝修企業應當格守誠實信用，負有對合同條款正確說明的義務。
三、本合同文本所稱家庭居室裝飾裝修是指居民為改善自己的居住環境，委托他人對居住的房屋，進行修繕處理的工程建設活動。本合同文本由使用說明、12項協議條款和7個附件組成，對雙方當事人均有約束力。文本共25頁，每頁右上角蓋有防偽的“遼寧省工商行政管理局合同示范文本監制”章。
四、簽訂合同前發包人（業主、甲方）要驗看承包人（裝飾裝修企業、乙方）的《企業法人營業執照》和企業資質證書。與分公司（分部）簽訂合同，除驗看其《營業執照》及企業資質證書外，合同應加蓋該分公司（分部）上級公司（具有法人資格單位）的合同專用章。
五、本合同第一條第5款包工包料是指將購買裝飾材料的工作委托乙方并由乙方施工裝修；包清工是指甲方自己購買裝飾材料，委托乙方施工裝修。第6款開、竣工日期必須明確，該條款關系到違約責任的認定。
六、本合同第五條第1款工程款付款方式原則上按工程進度分階段付款，甲乙雙方如另有協商約定，可在合同中寫明。
七、家庭居室裝飾裝修每個隱蔽工程（指隱蔽在裝飾表面內部的電器回路、上下水、煤氣、地熱等管線工程）結束都需進行驗收，并須在驗收單上簽字確認�？⒐た傭炇�，甲乙雙方均需在驗收單上簽字后方能交付使用。如某項工程不能達標，乙方應予整改，直到達標為止。
八、工程竣工通過驗收交付塑時，乙方應同甲方簽署工程保修單，保修期從竣工驗收合格之日算起，保修期限不低于二年。包工包料的工程對整個工程實行保修，部分包工包料的.工程對相關部分實行保修，包清工的工程僅對施工質量實行保修。
九、本合同第十條其他約定以及本合同以外的補充約定，不得含有不合理減輕或免除乙方應當承擔責任的內容；與本合同的其他條款不一致的，以本合同的其他條款為準。
十、本合同文本條款由遼寧省工商行政管理局負責解釋。
遼寧省家庭居室裝飾裝修合同合同編號：_____________
發包人（簡稱甲方）：________________
承包人（簡稱乙方）：________________
依據《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監督條例》以及其他有關法律法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。
裝飾合同 篇8
甲方：_________
乙方：_________
協議標的：甲方位于“_________”的居室，以下簡稱標的。
經雙方友好協商，就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號：___，以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜，簽訂以下補充協議。本補充協議作為《裝修合同》的附件，與《裝修合同》具有同等法律效力。
一、施工人員準則：
1、施工過程中，乙方施工人員應認真施工，不在標的居室內飲酒、隨地吐痰，如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品。
2、乙方施工人員不得使用標的居室內已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。
3、乙方施工人員不得使用明火做飯，不得在材料上堆放餐具，剩飯菜及棄物，應于餐后立即整理餐具，剩飯菜及棄物。
4、乙方應設置專門的垃圾堆放處，及時清運垃圾，并保持居室內的清潔和衛生。
5、安裝地板、地磚后，乙方施工人員須著軟底鞋在標的居室內施工，并嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的'物品直接放置在地板、地磚上，所有物品均輕拿輕放，嚴禁在地板、地磚上拖動物品。
6、有違反以上第一條1、2、3、4、5項，甲方經過提醒、警告，乙方仍違反的，甲方可以每次扣除乙方_____元的工程款;如果因違反以上第一條1、2、3、4、5項給甲方造成損失的，乙方應賠償損失。
7、如由于乙方或其施工人員過失，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。
8、乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不當造成人員傷亡的，甲方不負任何責任。
二、材料
9、凡運抵甲方標的居室的合同規定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的材料除外)，必須在運抵標的居室時當場由甲方，乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規定的品名、質量、數量、規格、等級等驗收，由甲方認可簽字后方可拆封、使用。如果乙方運抵材料與合同不符，乙方必須采取更換，補救措施。
10、乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發票或者購物票據)、環保證明、保修證明、材料來源、說明書等相關材料，甲方有權向廠商或者經銷商核實材料的真實性，如果發現系假冒偽劣材料，乙方必須更換為合同中標定的產品，并按照合同標定價格的雙倍對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由于供應商的責任，甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度，乙方可以向材料供應商追究相應的責任。
11、由于乙方提供材料質量、規格等原因，造成工程質量出現問題時，乙方須采取更換、補齊、修理等方式彌補，如不能彌補，乙方須以其他方式補償乙方，甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由于乙方提供材料質量，規格等原因，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。
12、由乙方購買的材料，乙方承諾對其質量負責，并負責在裝修工程保修期內進行維修和更換。在甲方正常使用的情況下，因為乙方提供材料的質量問題而導致甲方的任何損失，乙方應負全部責任。
13、對于乙方在《裝修合同》中約定的材料，因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室，乙方必須更換相同或更高質量、等級、規格的材料，且必須經過甲方的簽字同意。
14、甲、乙方提供的材料進入標的居室后，乙方必須在適當的位置平整堆放材料，并妥善保管，因未妥善保管造成材料變質、變形、損壞、損耗、丟失的，乙方必須根據甲方要求更換、補齊、賠償。
15、乙方無權擅自更換甲方提供的材料，如果發現問題應及時向甲方提出，甲方采取更換、補齊等補救措施。如乙方已確認并使用了甲方提供的材料，之后因工程質量出現爭議時，乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由，拒絕修理或賠償。
16、乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失，乙方負責賠償。
17、《裝修合同》附件中，所有的______改為____(____厚)，每張板(均為標準尺寸____×____)補交____元的材料費，金額按實際工程量結算。
三、施工
18、乙方必須在工程交底日，即____年____月___日，向甲方提供書面的工程進度表和甲方采購材料進度表。
19、進行施工工程前，乙方和其設計師應當就設計思路，工程要點對工長、工人進行培訓。
20、開始施工后，乙方質檢人員應當隨時了解工程狀況和進展情況，至少每三天到甲方標的居室檢查工程情況，并作書面登記。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
委托代理人： 委托代理人：
住址： 地址：
電話： 電話：
郵編： 郵編：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
裝飾合同 篇9
發包人:
承包人:
工程承包方式:
承包人包工、包材料(承包人需提供裝修材料明細單) 工程期限為 天開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。
合同價款: 本合同工程造價為(大寫):
施工圖紙
由承包人自行設計施工草圖,圖紙一式兩份,需經發包人同意草圖并簽字后方可施工,否則一切返工費用由承包人承擔. 發包人義務
1、 提供施工期間的水源,電源。
2、 負責調解施工隊與鄰里之間的關系。
3、 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。 承包人義務
1、 施工中嚴格執行安全施工操作規范，防火規定，施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
2、 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。
3、 保護好原居室內的家具和陳設，保證上下水的通暢，如有損壞需照價賠償。
4、 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。 工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。
材料的提供及驗收
承包人每購得一批材料，需提供材料明細單，并通知發包人驗收，發包人驗收合格簽字后承包人方可施工，否則所造成的`一切費用由承包人承擔。
工程款支付方式
第一次：承包人購得材料經發包人驗收、查對合格并在材料明細單上簽字后支付40%工程款。
第二次：木工活進度過半(一周左右)，發包人驗收質量合格后支付25%工程款。
第三次：木工活竣工，由發包人驗收質量合格后支付15%工程款;期間，油漆工程開始3天后，發包人可酌情支付生活費500-2000元，但總數不超過工程款的5%。
第四次：全部工程結束，發包人驗收質量合格后10天內需支付工程余款。
工程主要項目
一、 客廳鞋柜、玄觀、吊頂、電視墻。
二、 門廳吊頂，飯廳儲物柜。
三、 書房落地柜(3.2米*3.4米左右)、電腦桌、書架。
四、 陽臺吊頂、高柜、矮柜各一組。
五、 衛生間吊頂及梳妝平臺。
六、 廚房吊頂、櫥柜、鈦合金推拉門。
七、 包房屋內所有的門套、窗套及暖氣套。
八、 乳膠漆粉刷整個房屋。
質量保證
1、 承包人所用材料均需使用正規廠家生產的質量達標的材料，如發生材料以次充好，謊報價格等欺詐行為，發包人有權終止合同，并由承包人承擔一切經濟損失。
2、 工程結束后承包人提供終身保修，如因房屋漏水、發包人人為破壞等其它非材料質量，做工質量因素造成的損壞，承包人可酌情收取一定的費用。違約責任
一、 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償對方經濟損失。
二、 為辦理驗收手續，承包人提前使用或擅自動用工程成品而造成的損失，由承包人負責并承擔一切經濟損失。
三、 因一方原因，造成合同無法繼續履行的，該方應及時通知另一方，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門調解，協商或調解不成的，可向有關部門起訴。 關于合同本合同經雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。
本合同簽字后不得轉包。
本合同一式兩份，雙方各執一份，合同附表同樣具有法律效力。 其他約定事項：
雙方簽字
發包人： 承包人：
年 月 日 年 月 日
【裝飾合同】相關文章：
裝飾的合同02-10
裝飾合同模板04-28
裝飾設計合同11-08
裝飾承攬合同10-23
裝飾工程合同12-15
2022裝飾合同12-03
裝飾購銷合同03-13
關于裝飾合同03-05
裝飾裝修合同11-21
住宅裝飾合同03-06