【熱門】安全合同合集八篇
隨著法律觀念的深入人心，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編收集整理的安全合同8篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
安全合同 篇1
發(fā)包人(全稱): 以下簡稱甲方)
承包人(全稱(以下簡稱乙方)
甲方因渣土清運承包給乙方。為了確保工程的順利進行，明確雙方職責，現經甲、乙雙方協(xié)商，訂立如下條款，以資共同信守執(zhí)行：
一、工程地址：
二、工程量的核定及單價：
渣土量： 立方米;
合同價款： 元(大寫 )
三、工期：
開工日期：
竣工日期：
乙方必須按照甲方的施工進度計劃，組織安排人員機械，以保證甲方的施工進度。
四、付款方式：
工程竣工驗收合格后五個工作日內，甲方向乙方支付合同總價款的全部金額。
五、甲方工作范圍及承擔責任：
1、配合乙方辦理渣土清運許可證件，并及時出具需要由甲方提供的相關文件。
2、現場配備專業(yè)管理人員指導乙方施工并協(xié)調工地工作。
3、工程進度將出現較大幅度凋整時，應及時通知乙方。
4、負責解決本工區(qū)域內的有關事宜。
六、乙方工作范圍及承擔的責任：
1、乙方需向甲方提供運輸車輛及人員的相關有效證件。
2、車輛在運輸過程中發(fā)生的安全生產事故，責任及費用由乙方自行承擔。
3、因乙方人為原因，對施工中的建筑物、可視設施造成的.損失由乙方賠償。
4、因車輛在運輸過程中出現的超車、超速而影響現場文明和車輛運輸安全等問題所發(fā)生的一切糾紛，均由乙方和有關部門聯系協(xié)調，自行解決，并承擔因糾紛產生的所有相關費用。
5、乙方必須配合甲方現場施工人員的安排，
6、乙方所有的施工車輛及人員由乙方自行安排。
七、本合同一式四份，合同由雙方代表簽字蓋章后生效，本協(xié)議合同如有未盡事宜，雙方按有關規(guī)定協(xié)商解決。
八、補充條款：
甲方(公章) 乙方(公章)
代表(簽字) 代表(簽字)
電話： 電話：
簽約日期： 簽約日期：
安全合同 篇2
甲方：邯鄲市華秦煤礦機械制造有限公司 乙方：
為明確雙方的權利和義務，維護合同雙方的合法權益經各方協(xié)商一致，訂立如下條款：
1 甲方：邯鄲煤炭機械制造有限公司。把成安商城工業(yè)園區(qū)城峰路開發(fā)區(qū)80米×168米車間廠房北跨地面3024平面承包給乙方。每平米6.5塊錢，（15公分厚）， 門口地面打20公分厚，每平7塊。（門口400平）
2 質量：嚴格按照甲方要求施工，反工所有費用由乙方自行負責。
3 工期：從進場開始七日內打完北跨地面。延誤一天500元。雨雪天氣順延施工期。
4 甲方：提供砂，石子，水泥，水電。乙方自行解決工器具。
5 乙方：必須保證安全施工，如乙方在施工中出現工傷事故由乙方自行負責。
6 付款方式：制作完成結算70%。其余30%一個月后付清。
7承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
8 工程結束清理現場垃圾，達到干凈整潔。 9 工程款： 貳萬伍佰元整
甲方 (簽字): 乙方 (簽字):
執(zhí)行日期____年____月____日起
本合同甲乙雙方蓋章簽字后生效。
安全合同 篇3
甲方（建設單位）：代理人：聯系電話：聯系地址：風險提示：
發(fā)包人或者發(fā)包單位審查承包人主體資格，應注意以下幾個方面：
�。�1）審查承包人的企業(yè)形式，如果承包人是個人、合伙企業(yè)、或是個人獨資企業(yè)，按現行法律法規(guī)將不能簽訂建設工程承包合同。
（2）審查承包人企業(yè)是否具有建筑企業(yè)資質，資質等級是否與合同的建設項目相適應。按《建筑法》規(guī)定，將工程發(fā)包給不具有相應資質的建筑企業(yè)的發(fā)包人也要承擔法律責任。同時聯合體承包的，按照資質等級低的單位的業(yè)務許可范圍承攬工程。
（3）審查承包人是否存在掛靠情況，掛靠導致合同無效。
發(fā)包人在簽施工建設合同前應當注意審核承包人資質，是否存在超越資質等情況，避免合同無效。乙方（承包單位）：代理人：聯系電話：聯系地址：為加強建設施工安全監(jiān)督管理，明確雙方的安全生產責任，保障人身和財產安全，根據《中華人民共和國建筑法》和《建設工程安全生產管理條例》的規(guī)定，結合本工程的具體情況，雙方簽訂如下施工安全管理協(xié)議。
一、施工工程基本情況
1、工程項目名稱：
2、施工范圍：
3、施工地點：
4、施工時間：風險提示：
施工現場情況復雜，有的一個施工工地，會同時有幾個不同的分包單位在施工，因此，針對安全生產來說，就是要服從總承包單位的安全生產管理，包括制定安全生產責任制度，遵守相關的規(guī)章制度和操作等。
同時，發(fā)包方與承包方雙方的安全責任也應當明確界定，保障工程建設安全，雙方應當做好溝通與管理，避免發(fā)生安全事故時候雙方相互推諉。
二、甲方安全責任
1、進場施工作業(yè)前對乙方負責人進行現場口頭的安全事項說明，其內容是：項目的安全規(guī)章制度及對該工程項目有關聯的.安全注意事項。
2、開工前甲方對乙方進行施工安全技術交底，并應有書面記錄或資料。
3、甲方有協(xié)助乙方搞好安全生產、防火管理以及督促檢查的義務。甲方有權檢查督促乙方執(zhí)行有關安全生產方面的工作規(guī)定，對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發(fā)出安全整改通知書，直至清退出場。
三、乙方安全責任
1、建立健全安全生產管理制度：設立項目部安全管理機構，建立健全安全生產責任制，落實安全管理體系，配備專職安全管理人員，健全規(guī)章制度，制定各工種安全生產操作規(guī)程并做好技術交底。甲方應要求乙方制定施工安全措施，在開始施工前經監(jiān)理審批后報甲方項目技術部備案。
2、乙方按照國家的有關規(guī)定，為施工人員辦理人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。風險提示：
工程開工前，承包方必須組織全體施工人員分工種進行安全教育、技能和安規(guī)考試，合格后方可進入現場施工。需調換工種、增補或調動人員者，在上崗前均必須進行安全教育和技能安規(guī)考試，并報給發(fā)包方安全部門備案。特種作業(yè)人員，必須持有有效的《特種作業(yè)證》。
3、建立安全教育制度：要對乙方施工人員進行安全教育；包括新入場工人（或進入新的崗位）一級教育、經常性教育；做好安全資料記錄、收集、整理、歸檔工作。
4、施工期間，乙方應指派專職安全員作為安全工作聯系和現場安全管理。
5、乙方必須定期對施工現場進行安全檢查并做好書面記錄，對工程所在地建筑安全監(jiān)督機構或甲方安全管理人員下發(fā)的事故隱患整改通知書要及時整改并寫出事故隱患整改反饋單，經建設單位、監(jiān)理工程師及施工企業(yè)負責人驗收簽字后，報工程所在地建筑安全監(jiān)督機構或甲方項目技術部和工程管理部各一份。
6、乙方應做到文明施工、安全生產，在平時的工作中做到活完場清，材料碼放有序，保持施工現場的美觀整潔，防止造成環(huán)境污染。
7、乙方必須接受甲方的監(jiān)督、檢查，對甲方提出的安全整改意見必須及時整改。風險提示：
如果一方存在違反以上規(guī)定或者違反消防、治安及其他安全規(guī)定的，其行為嚴重影響另一方正常生產經營及安全管理工作的開展，雙方可以據此約定違約責任，以便發(fā)生違約行為，可以比較方便執(zhí)行。
四、違約責任
1、由于甲方或乙方責任造成對方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失，由責任方承擔相應責任，并賠償對方或第三方因此造成的全部損失。
2、合同履行中，發(fā)現乙方提供的有關資質材料無效，甲方有權解除合同，并由乙方承擔由此造成的一切損失。
五、本協(xié)議一式兩份，經雙方代表簽字后立即生效。
六、該協(xié)議于_________________地簽訂。甲方：（蓋X）法定代表人或委托代理人：（簽字）簽訂時間：________年____月____日乙方：（蓋X）法定代表人或委托代理人：（簽字）簽訂時間：________年____月____日
安全合同 篇4
合同編號：
安全評價咨詢項目：
委托方（甲方）：
法定代表人：
法定地址：
開戶銀行：
帳號：
郵政編碼：
聯系電話：
受托方（乙方）：
法定地址：
開戶銀行：
帳號：
郵政編碼：
聯系電話：
鑒于甲方（委托方，以下簡稱甲方）需要就＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿項目向乙方（受托方，以下簡稱乙方）咨詢，鑒于乙方愿意接受甲方的委托并提供評價報告，根據《中華人民共和國合同法》有關技術合同的規(guī)定及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，經雙方友好協(xié)商，同意就以下條款訂立本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條安全評價咨詢項目名稱：
第二條安全評價咨詢內容：
第三條甲方按本合同的約定向乙方提供真實完整的技術資料、數據和工作條件，乙方應依據相關法律、法規(guī)、規(guī)程和技術標準對項目進行調查、分析，客觀、公正的作出評價；乙方應按照安全評價的有關規(guī)定，針對其受委托的評價項目的系統(tǒng)安全進行危險、有害因素辨識和危害程度的評價，提出具有針對性、可操作性的安全對策措施，按約定期限向甲方提交《評價報告》，并對評價結果負責。
第四條甲方應在本合同生效后＿＿＿＿＿＿日內向乙方提供有關技術資料、數據和工作條件，乙方在本合同生效后＿＿＿＿＿＿日內向甲方提交《評價報告》。
第五條為使乙方順利開展工作，在本合同生效后，甲方應向乙方提供必要的工作條件和真實完整的`技術資料、數據。
1、甲方應向乙方提供的工作條件：
2、甲方應向乙方提供的技術資料、數據：
3、甲方應提供的其它協(xié)作事項：
第六條乙方應對甲方提供的技術資料、數據妥善保管，甲方所提供的技術資料、數據和涉及甲方的商業(yè)機密乙方不得引用、發(fā)表和向第三者提供。合同變更、解除或者終止，乙方均應繼續(xù)承擔約定的保密義務。
第七條評價報告如果需要專家評審，應由評審專家組出具書面評審意見。
第八條根據國家有關規(guī)定，經甲、乙雙方協(xié)商確定＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿項目的評價咨詢報酬為＿＿＿＿＿＿＿＿元人民幣（大寫： ）；本合同生效后，甲方一次性或分兩次性向乙方支付評價咨詢報酬，甲方首期付款不低于全部報酬的＿＿＿%，乙方交付評價報告時，甲方需付清余款。
第九條違約的責任
1、甲方未按照合同約定提供必要的真實完整的技術資料、數據和工作條件，影響乙方工作進度和質量，甲方所支付的報酬不得追回，未支付的報酬應當如數支付。
2、甲方逾期兩個月不提供或者不補充有關技術資料、數據和工作條件，導致乙方無法開展工作的，乙方有權解除合同，甲方應當支付違約金或者賠償損失。
3、乙方未按期提交評價咨詢報告或提出的報告不符合合同規(guī)定，應當減收或免收報酬。
4、乙方在接到甲方提供的技術資料和數據之日起兩個月內不進行評價咨詢的，甲方有權解除合同，乙方應返還已收的報酬，并支付違約金或者賠償損失。
第十條本合同在履行的過程中如出現爭議，雙方應本著平等自愿的原則，按照合同的約定分清各自的責任，采用協(xié)商的辦法解決爭議；協(xié)商不成的，按下列第＿＿＿＿＿ 種方式解決（注：只能選擇一種方式）
�。ㄒ唬┨峤唬撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸撸咧俨梦瘑T會仲裁。
（二）依法向人民法院起訴。
第十一條附則
1、本合同經雙方簽字、蓋章后生效，本合同履行完畢后自動終止。
2、因不可歸責于雙方的原因影響合同履行或造成損失的，雙方應本著公平原則協(xié)商解決。
3、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商達成書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
4、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
法定代表人： 法定代表人：
日 期： 日 期：
安全合同 篇5
建房安全合同書
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲方委托乙方承建農村居民住房，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規(guī)定，結合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質、高效、低耗原則，現經雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
施工安全
1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的'事故責任和由事故發(fā)生的一切費用，一概與甲方無關。
2、乙方應對所有人員進行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質量。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。甲乙雙方必須互相遵守，任何一方違反合同所造成的后果，由違約方負責。如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，雙方簽字、按手印后生效，本合同具有同等法律效力，工程結束后，合同失效。
甲方（手�。阂曳剑ㄊ钟。�
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
聯系電話：聯系電話：
身份證號：身份證號
簽訂時間：年月日簽訂時間：年月日
安全合同 篇6
委托人(甲方)：
身份證號：
聯系地址：
聯系電話：
法定代表人或代理人：
身份證號：
聯系地址：
聯系電話：
擔保人(乙方)：
法定代表人或代理人：楊友竹
甲方的委托，同意向上述法院出具訴訟財產保全擔保的相關手續(xù)。甲乙雙方經協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條
定義
本合同所稱財產保全擔保是指甲方向法院申請財產保全時，乙方接受甲方委托，向法院提供財產保全保函，并按法律規(guī)定和甲、乙雙方約定收取相應擔保費用并承擔擔保義務的民事法律行為。
第二條
擔保的范圍、金額和責任承擔
1、乙方為甲方提供的擔保范圍是甲方申請財產保全后經人民法
2、乙方在出具的財產保全擔保函約定的擔保金額內承擔相應的擔保責任。
第三條
擔保期間
乙方的擔保期間為甲方依照本合同約定支付相應費用后，乙方向人民法院出具保函之日起至下列情形之一出現之日為止：
1、甲方與被申請人的糾紛一審終結(終結方式包括但不限于判決、調解、裁定、當事人自行和解等)，且人民法院依法解除對被申請人的財產保全;
2、人民法院依法對被申請人的財產進行保全后，甲方未在法律規(guī)定的時限內起訴，人民法院依法解除對被申請人的財產保全;
3、人民法院依法對被申請人的財產進行保全后，被申請人提供相應的擔保，人民法院依法解除對被申請人的財產保全;
4、不可抗力出現導致本合同無法繼續(xù)履行或者合同目的已經無法實現;
5、我國法律、法規(guī)規(guī)定的其他應當解除乙方擔保責任的情形出現。
第四條
擔保費及支付方式
息資料(包括：財產保全及解封裁定書復印件、案件開庭傳票復印件、案件判決書、調解書、裁定書復印件)。以便乙方了解案件的進展情況，保證擔保財產的及時解封。保證金在被申請人的財產解封后三個工作日內無息退還給甲方。
4、上述費用甲方應在本合同簽定之日全額支付給乙方或乙方指定的收款人。乙方收到款后向甲方出具收款憑證。若乙方提供的的擔保法院未認可，乙方應自甲方通知之日起三個工作日內向甲方無息退還上述費用。
5、乙方的收款賬戶為：
戶名：
賬號：
開戶行：
第五條
甲、乙雙方的權利義務
1、甲方可以監(jiān)督、查詢乙方就本合同事項提供的擔保服務的'相關情況。
2、甲方對所提供的全部文件資料的真實性，完整性及有效性負全部責任。甲方應向乙方提供的資料包括民事起訴狀、財產保全申請書、擬查封標的與本案關聯性的證據材料(提供原件供乙方核實并由乙方保留復印件備查)。擔保發(fā)生之后由人民法院出具的開庭傳票、判決書、調解書、裁定書(提供原件供乙方核實并由乙方保留復印件備查)。
3、甲方應按照本合同約定及時、足額向乙方支付相應費用。
4、甲方在本合同約定范圍內對乙方的委托事項不可撤銷。
5、甲方與被申請人訂立的合同符合法律生效要件，甲方不得與被申請人惡意串通騙取乙方承擔擔保責任。
6、甲方具備本合同要求的履行能力，有充分和法定的權利簽署和執(zhí)行與乙方簽定的本合同。
7、乙方應當按照法律規(guī)定和本合同約定及時、全面的履行擔保責任。
第六條
特別約定
1、如果甲方申請財產保全錯誤或者訴訟請求未能得到人民法院全部支持或者其他法定事宜，導致被申請人向乙方索賠，乙方對甲方有追償權，甲方應無條件全部承擔乙方因履行本擔保合同而發(fā)生的一切經濟損失(包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費、對被申請人的損失賠償款等)。
2、本合同生效且乙方向人民法院出具保函后，乙方不退回已經收取的擔保費、財產評估費(包括但不限于甲方未在法定期限內起訴等情形)，因乙方原因導致乙方提供的的擔保未被人民法院認可的除外。
3、甲方未按照本合同約定向乙方支付全部費用的，乙方有權行使先履約抗辯權，拒絕向人民法院出具保函。甲方每逾期繳納費用一日，應當按照應支付但未支付費用金額的百分之一向乙方支付違約金，甲方逾期繳納費用超過15日的，乙方有權單方解除本合同。
4、若甲方變更保全財產標的物應及時通知乙方并征得乙方書面同意，否則法院實際查封的對象與本合同約定的保全標的物不一致時，乙方有權單方面解除本合同，已收取的費用不予退回。
5、甲方在具備申請執(zhí)行條件后三日內應當向人民法院申請強制執(zhí)行,每逾期申請強制執(zhí)行一日，應當按照本合同約定的擔保費的百分之一向乙方支付違約金，甲方逾期申請強制執(zhí)行超過30日的，乙方有權單方解除本合同，已收取的費用不予退回。
6、甲方在債權得到償付之日起三日內應當向人民法院申請解除乙方的財產保全擔保,每逾期申請解除一日，應當按照本合同約定的擔保費的百分之一向乙方支付違約金，甲方逾期申請解除財產保全超過15日的，乙方有權單方解除本合同，已收取的費用不予退回。
7、如果本合同涉及的糾紛在二審中甲方仍需乙方提供擔保的，在征得乙方書面同意后，本合同的條款仍然有效。擔保費的支付按照本合同第四條的約定執(zhí)行。
第七條
爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成可向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
第八條
合同生效
本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，由甲、乙雙方或其委托代理人簽字或蓋章之日起生效。
甲方(簽字或蓋章)：
法定代表人或委托代理人：
乙方(蓋章)：
法定代表人或委托代理人：
簽約地點： 簽約日期： 年 月 日
安全合同 篇7
施工單位：
分項工程承包監(jiān)護人： (以下簡稱乙方)
甲方為了進一步加強工地施工現場管理工作，確保工程施工順利進行，防止發(fā)生安全事故
根據國家有關安全生產的政策規(guī)定和甲方安全規(guī)章制度，特與乙方訂立本合同，以資共同信守。
一、 凡在甲方 工地工作的乙方人員，必須自覺嚴格遵守國家有關安全生產的各項法律、法規(guī)和甲方規(guī)定的各項規(guī)章、制度
接受現場管理人員的監(jiān)督，若乙方乙方違章操作，發(fā)生安全事故，均由本人自行負責;
二、 乙方施工人員若酒后作業(yè)，懸空作業(yè)未系保險帶，進入施工未戴安
全帽，甲方管理人員隨時有權利對其進行處罰：50-20xx元罰款，若乙方人員所承包工程全部完工后，期間未發(fā)生安全事故，無違規(guī)操作，甲方可給予乙方一定的獎勵給監(jiān)護人。
三、 為了促進安全生產，乙方應扣留所承包工程費的`5%在甲方處，工程交工后，如無安全事故，甲方予以退還
如果在工程施工中違規(guī)作業(yè)發(fā)生安全事故，且因安全事故所發(fā)生費用，均由乙方負責。
四、 該合同自甲、乙雙方簽字時生效，該工程完工結算后，自動失效;
合同期間，因故停工或到其他工地，乙方則視為甲方合同解除;
五、 經商定，乙方班組長為該合同的監(jiān)護人;
六、 該合同一式兩份，甲、乙雙方各保存一份。
甲方代表(簽字)： 乙方代表(簽字)：
年 月 日 年 月 日
安全合同 篇8
甲方(聘用單位)：
乙方(受聘人)：
甲乙雙方根據國家和本市有關法規(guī)、規(guī)定，按照自愿、平等、協(xié)商一致的原則，簽訂本合同。
第一條 合同期限
1、合同有效期：自 ____年__月__日至 ____年__月___日止(其中 年 月 日至 年 月 日為試用期)，合同期滿聘用關系自然終止。
2、聘用合同期滿前一個月，經雙方協(xié)商同意，可以續(xù)訂聘用合同。
3、本合同期滿后，任何一方認為不再續(xù)訂聘用合同的，應在合同期滿前一個月書面通知對方。
第二條 工作崗位及工作職責
工作崗位：安全生產專家。
主要職責：
1、檢查企業(yè)定期組織事故應急救援演練情況；
2、發(fā)現企業(yè)違章行為立即制止，制止無效的立即上報。
3、檢查企業(yè)有無違反國家標準、行業(yè)規(guī)范及文件要求之處，并給出整改建議。
第三條 工作條件和勞動保護
1、甲方為乙方提供符合國家規(guī)定的安全衛(wèi)生的工作環(huán)境，保證乙方的人身安全及人體不受危害的環(huán)境條件下工作。
3、甲方根據乙方工作崗位的實際情況，按國家有關規(guī)定向乙方提供必要的勞動保護用品。
3、甲方可根據工作需要組織乙方參加必要的業(yè)務知識培訓。
第四條 工作報酬
甲方按 支付乙方工資為 元人民幣。
第五條聘用合同的變更、終止和解除
1、聘用合同依法簽訂后，合同雙方必須全面履行合同規(guī)定的義務，任何一方不得擅自變更合同。確需變更時，雙方應協(xié)商一致，并按原簽訂程序變更合同。雙方未達成一致意見的，原合同繼續(xù)有效。
2、聘用合同期滿或者雙方約定的合同終止條件出現時，聘用合同即自行終止。在聘用合同期滿一個月前，經雙方協(xié)商同意，可以續(xù)訂聘用合同。
3、經聘用合同雙方當事人協(xié)商一致，聘用合同可以解除。
4、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除聘用合同。
(1)在試用期內被證明不符合聘用條件的;
(2)嚴重違反工作紀律或聘用單位規(guī)章制度的;
(3)故意不完成工作任務，給公司造成嚴重損失的';
(4)嚴重失職，營私舞弊，對甲方單位利益造成重大損害的;
(5)被依法追究刑事責任的。
6. 有下列情形之一的，乙方可以通知聘用單位解除聘用合同。
(1)在試用期內的;
(2)甲方未按照聘用合同約定支付工作報酬或者提供工作條件的。
7. 乙方要求解除聘用合同，應當提前三十天以書面形式通知甲方。
第六條其它事項
1、甲乙雙方因實施聘用合同發(fā)生人事爭議，按法律規(guī)定，先申請仲裁，對仲裁裁決不服，可向人民法院提起訴訟。
2、本合同一式二份，甲方二份，乙方一份，經甲、乙雙方簽字蓋章后生效
甲方(聘用單位)：
乙方(受聘人)：
【安全合同】相關文章：
安全合同08-19
安全的合同01-14
安全的合同04-02
安全合同08-18
餐飲安全合同01-03
工程安全合同01-31
員工安全合同11-27
安全協(xié)議合同12-12
施工安全合同12-14
安全施工合同11-24