環氧地坪合同

環氧地坪合同

　　隨著人們法律意識的建立，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編整理的環氧地坪合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

環氧地坪合同1

　　定做方：

　　承攬方：

　　根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，為了明確雙方在合同執行中的權利義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽定本合同，共同遵守。

　　1、承攬名稱，地點，方式

　　1-1承攬項目名稱：

　　1-2承攬項目地點：

　　1-3承攬方式：包工包料

　　2、承攬標(加工成品)

　　2-1環氧樹脂面積平方米

　　2-2塑膠地板

　　注：具體面積以實際面積為準。

　　3、加工成品的質量要求

　　3-1承攬方提供規格工藝進行施工;

　　3-2施工工藝：詳見附表。

　　3-3地坪漆顏色根據甲方選定為：

　　3-4塑膠地板顏色根據甲方選定為：

　　4、價格及付款方式

　　4-1地坪漆單價/m2;

　　4-2塑膠地板單價元/m2

　　4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即 元的尾款。

　　5、素地標準及施工條件

　　5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大于2mm;

　　5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;

　　5-3水泥素地表面含水率達到8%;

　　5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環境溫度低于0度;

　　5-5施工前定作方向承攬提供施工圖紙，完成通水通電，工作門窗到位，水電費由定做方負擔;

　　5-6施工期內定做方不安排交叉施工;

　　5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協調和監督工作。

　　6、驗收標準與方法

　　6-1按合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術資料。

　　6-2承攬方應向定做方發出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應在三天內(逢法定節假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。

　　6-3當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發生爭議時，可向法定質量監督機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發生的費用則過錯方承擔。

　　6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質量事幫可由承攬方計費維修。

　　7、工期

　　7-1本工期總工期為;

　　7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應順延，并以書面形式確定順延期限;

　　7-3-1因氣候或其他意外，地面出現受潮者;

　　7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;

　　7-3-2施工中因停電，停水連續影響24小時以上，或連續間歇性停電停水三天以上者;

　　7-3-4定作方未近合同規定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。

　　8、安全施工管理條例

　　8-1承攬方有關人員進入定作方施工現場應該遵守定作方有關制度。

　　8-2由承攬方人因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。

　　9、違約責任

　　9-1雙方應嚴格遵守本合同有關條款，承攬方的完工質量達不到本合同第3條雙方約定的質量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質量要求，一切費用由承攬方負責承擔。

　　9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒有發生本合同第7條3款的`情形， 違約金。

　　9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協調保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。

　　9-4定作方應及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業。如因特殊原因須進行交叉作業的，須與承攬方協商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。

　　9-5定作方應按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關費用等于合同中止給承攬方造成的損失。

　　9-6償付承攬方違約金。

　　9-7承攬方應具有相應的資質。選用符合國家質量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。

　　9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。

　　10、不可抗力

　　在合同規定的履行期內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定以外發生的不得免除責任。在定作方遲延接收期間發生的，定作方應當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。

　　11、糾紛的處理

　　發生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。

　　12、期限與其他

　　本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協商，作也補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正式一式二份，雙方各執一份。

　　定作方： 承攬方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　授權代表： 授權代表：

　　開戶行： 開戶行：

　　帳號： 帳號：

　　電話： 電話：

　　日期： 日期：

環氧地坪合同2

　　 一、地坪表面的處理

　　1、新竣工的工業地坪必須經過一定的養護后方可施工，約28天。

　　2、清除表面的水泥浮漿、舊漆以及粘附的垃圾雜物。

　　3、徹底清除表面的油污，用克油王清洗劑處理。

　　4、清除積水，并使潮處徹底干燥。

　　5、表面的清潔需用無塵清掃機及大型吸塵器來完成。

　　6、平整的表面允許空隙為2～2、5mm，含水量在6%以下，PH值6～8。

　　7、地坪表面的打毛，需用無塵打磨機來完成，并用吸塵器徹底清潔。

　　8、對地坪表面的洞孔和明顯凹陷處應用膩子來填補批刮，實干后，打磨吸塵。

　　二、涂飾強滲封閉涂料

　　1、在處理清潔、平整的砼表面，采用高壓無氣噴涂或輥涂，環氧封閉底涂料1道。

　　2、環氧封閉漆有很強的滲透性，在涂刷底漆時應加入一定量的稀釋劑，使稀釋后的底漆能滲入基層內部，增強涂層和基層的附著力，其涂布必須連續，不得間斷，涂布量以表面剛好飽和為準。

　　3、局部漏涂可用刷子補涂，表面多余的底漆必須在下道工序施工前打磨處理好。

　　三、批刮批刮料

　　在實干（25℃，約4小時）以后的底漆表面采用兩道批刮膩子的方法，以確保地坪的耐磨損、耐壓性、碰撞、水、礦物油、酸堿溶液等性能，并調整地面平整度。

　　1、用70～140目的石英砂和無溶劑環氧批刮料，作為第1道膩子，要充分攪拌均勻，刮平。此道主要用于增強地面的耐磨及抗壓性能。

　　2、用砂袋式無塵滾動磨砂機打磨第1道膩子，并吸塵清潔。

　　3、用200～700目的石英砂和無溶劑環氧批刮料，作為第2道膩子，要充分攪拌均勻要用于增強地面的耐磨及平整度。

　　4、用砂袋式無塵滾動磨機打磨第3道膩子，并吸塵清潔。

　　5、兩道膩子實干以后，如有麻面、裂縫處應先進行修補，然后用平板砂光機進行打磨，使其平整，并吸塵清潔。

　　6、石英砂使用的目數由現場工程師根據地面具體情況而確定。

　　四、涂飾地坪中間層

　　在打磨、清潔后的膩子表面上（20℃，24小時）涂飾中間層。

　　1、涂飾方法可用刷涂、批刮、高壓無空氣噴涂，大面積施工以高壓無空氣噴涂為最佳。（噴涂壓力為20～25Mpa）。

　　2、此遍可使地面更趨于平整，更便于發現地面仍存在的缺陷，以便面層施工找平。

　　3、此遍還方便甲方對設備安裝等的安排。

　　五、涂飾地坪面層

　　1、在中間層實干（20℃，7天）后，進行環氧地坪面層涂裝，涂裝方法用批刮和高壓無空氣噴涂，但以高壓無空氣噴涂為宜。

　　2、涂裝前應對于中間層用砂袋式無塵滾動磨砂機進行打磨、吸塵。

　　3、如甲方在中間層實干后，先進行了設備的.安裝調試，造成地面形成新的缺陷，應用批刮料找平、打磨，并吸塵、清潔。

　　4、面層噴涂后，如存在氣泡現象應用消泡滾筒，在地坪上來回滾動，最后讓其自行流平即可。

　　六、施工注意事項

　　1、施工現場的環境溫度應高于5℃，相對濕度小于85%時方能施工。

　　2、施工者應做好施工部位、時間、溫度、相對濕度、地坪表面處理、材料實際等記錄，以備查考。

　　3、涂料施工后，應立即清洗有關設備和工具。

　　七、安全技術要求

　　1、施工場地四周應拉好警戒帶和掛好警告牌。

　　2、施工場地四周10米內嚴禁明火作業，嚴禁吸煙。

　　3、使用高壓無氣噴涂泵應結妥地線。

　　4、涂料和稀釋劑應放在通風良好的庫房內。

　　5、工作時注意做好個人防護。

　　6、電動工具的使用須有專人負責，做完離場前需切斷電源。

　　八、使用和保養

　　1、當該涂料施工完畢后，在保養期內切勿使用，并須加強通風設備及防火措施。

　　2、地坪使用，生產人員不準穿有鐵釘的皮鞋在上面行走。

　　3、一切工作器具都須有固定專用車架安放，嚴禁帶有銳角的金屬零件等物件碰撞地面，造成地面涂料損壞。

　　4、車間內安裝設備等重大物件須用起重機械時，在接觸地面的支撐點應有厚橡皮等軟件材料墊妥，嚴禁用鐵管等金屬在地面上接拖設備。

　　5、車間內進行電焊等高溫作業時，在電焊火花飛濺到的地方應用石棉布等耐火材料鋪墊好，以防燒壞涂料。

　　6、一旦地坪有損壞，及時使用涂料修補，以免油污通過損壞處滲透到水泥里，造成大面積涂料脫落。

　　7、車間內大面積清洗地面時，不要用強化學溶劑（甲苯、香蕉水等）一般使用洗滌劑、肥皂液、清水等，用清洗機進行，在沒有清洗機的情況下，可用鋸木粉撒上后再清掃干凈。

　　8、冬季施工，環境溫度低于5℃，可采用冬用型無溶劑環氧工業地坪涂料。

環氧地坪合同3

　　發(總)包方(甲方)：

　　承(接)包方(乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》，結合本工程具體情況，本著自愿、平等的原則，經雙方協商一致，簽定本合同。

　　第一條項目內容：

　　工程名稱：環氧地坪工程地點：溧水開發區

　　第二條工程概括：

　　1、單價：材料費￥40,000.00 ;費￥20,000.00 ;合計：￥60,000.00(大寫：陸萬元整)

　　2、本工程為甲方采購我方材料，我方提供包施工形式，乙方包括主材環氧材料的提供與施工，施工工藝為地坪打磨清理，直接滾一遍面漆。

　　3、漆膜顏色：艷綠

　　4、施工日期及工期：4天(根據現場提供工作面而定)確保20____年4月6日甲方能進場工作。

　　第三條付款方式與期限

　　1、進度款一：材料及人員進場后付到合同款項的65%,共計￥39,000.00。

　　2、進度款二：完工后3個工作日付清余下的35%。

　　注：甲乙雙方簽定合同后，所有工程款均以銀行轉賬或支票形式結算(如有雙方賬號變更，變更方必須出具書面證明)。

　　第四條甲方責任

　　甲方責任

　　1、在確定的'地坪達到施工條件3天前向乙方發出書面或電話進場通知;

　　2、正式施工前，應組織業主、監理、甲乙雙方共同參加現場施工說明及技術要求交底工作，并提供有關的地坪施工平面圖等書面資料(如果現場需要);

　　3、施工前應檢查地面滿足施工條件;

　　4、乙方施工人員進入現場后，甲方免費為乙方提供在施工過程中的用電、用水.休息場地;

　　5、成品地坪甲方有責任配合乙方進行保護;

　　6、其他要求請參照施工方案。

　　第五條乙方代表與乙方責任

　　一、乙方代表

　　乙方委派廉沁學先生為乙方代表，按合同約定，全面負責乙方工作的實施。

　　二、乙方責任

　　1、乙方在收到甲方書面進場通知或口頭通知前1-2天進場;

　　2、乙方應充分考慮和落實有關施工安全措施，因忽視或違章操作而造成的損失，由乙方承擔責任;出現安全事故由乙方承擔責任;

　　3、遵守國家法律法規和工地現場施工管理規定，文明施工;

　　4、竣工后乙方承諾免費提供甲方第二次100平米以內的施工(打磨、刷漆)。

　　5、竣工后乙方需負責清理施工垃圾;

　　6、施工期間乙方不能損壞甲方公司任何物品以及設備，否則需照價賠償。

　　第六條保修服務

　　施工完畢后12個月內，乙方對甲方的地面油漆脫落或劃損提供免費修補服務;保修期滿后，維修服務由甲乙雙方協商解決，費用另議。施工前乙方已查看甲方施工現場并已全面清楚施工現場各因素,確保甲方現場已達到施工要求和條件

　　第七條其他條款

　　一、本合同未盡事宜有雙方協商解決，或提交當地法院進行仲裁;

　　二、本合同壹式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份;

　　三、本合同自雙方簽字之日起生效，結清全部款項后自然終止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

環氧地坪合同4

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商一致，同意簽訂本合同并全面履行。

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：閩港新城A區地下室環氧地坪施工工程

　　2、工程地點：湖南省耒陽市閩港新城

　　3、涂裝顏色：以現場樣板為準

　　4、工程面積：3350㎡

　　5、施工類型：環氧平涂地坪

　　6、施工工藝：①基面打磨、除塵;②滾地面接觸劑;③環氧樹脂調合石英砂刮底;④打磨除塵;⑤環氧樹脂調合膩子粉批涂;⑥環氧樹脂調合膩子粉批涂;⑦批刮面涂;⑧滾最后一道面涂

　　7、承包方式：該項目采取由乙方包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工、包稅金的方式進行總承包。

　　8、合同單價：環氧地坪40元/㎡，環氧劃線8元/m，環氧箭頭30元/個

　　9、總造價：合同總價暫定：150600.00(大寫：壹拾伍萬零陸佰)元整。

　　明細如下：

　　環氧地坪平涂：335040元/㎡=134000元(此部分總價包干，結算不再調整)車位線及車行道線暫定20xx米8元/m=16000元(此部分為按實結算)。環氧箭頭暫定20個30元=600元(此部分為按實結算)

　　第二條工程期限

　　本工程必須于20xx年12月31日完工。

　　第三條雙方責任

　　一、甲方責任

　　1、合同簽定時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場規劃;

　　2、開工前，保證接通電源到施工場地;

　　3、開工前，保證涂裝區域干燥、無積水或塵土雜質;

　　4、施工期間不安排交叉施工;

　　5、施工現場需相關工程人員進行協調、安排;

　　6、甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區，并做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。

　　二、乙方責任：

　　1、不得將工程轉包第三方;

　　2、按照合同約定的施工工藝施工，并保證施工材料合格;

　　3、保證涂裝工程質量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;

　　4、必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規章制度，并接受甲方工程監理的監督和正確的指導;

　　5、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。

　　6、做好未驗收完工工程的維護和相應的`成品保護工作;

　　7、乙方需向甲方提供材料樣品并經甲方認可，以保證乙方施工時材料、工藝與所提供樣品一致。

　　8、切實做好保修工作。

　　第四條工程款項結算及支付

　　1、第⑥道工序完成后,甲方即付給乙方總工程款的70%;

　　2、工程竣工驗收合格一周內，甲方在五個工作日之內審核完畢并支付至結算款的97%，余款3%一年質保期滿后一周內付清(無息)。

　　4、本工程禁止提現，乙方必須提供相應審批金額的建安稅發票

　　第五條違約責任

　　1、本工程保修期為12個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內應無條件保修;如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用由甲方負責。

　　2、乙方必須于20xx年12月31日完成，除甲方書面許可的順延工期外，乙方未按期開工或竣工或未按進度計劃確定的各階段工期(分段工期)履行或未及時履行任何一項義務的，每逾期一日，應當承擔1000元/天的違約金。任何一項逾期達5日，甲方有權解除合同，乙方應當按本合同總金額的20%向甲方支付違約賠償金，對因此給甲方造成的損失(包括但不限于甲方應付給第三方的違約金、賠償金等)均由乙方承擔。

　　第六條竣工驗收及驗收標準

　　1、工程完工后，甲方按合同約定和國家相關的施工規范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環氧地坪工程竣工驗收單，簽字生效。

　　2、驗收主要依據：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。

　　第七條解決合同糾紛的方式：

　　甲、乙雙方在履行合同期間發生糾紛，雙方可通過協商或協調解決;協商或協調不成的，可向乙方所在地仲裁機關申請或向人民法院起訴。

　　第八條本合同一式肆份，雙方各執貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第九條本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協商解決。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

環氧地坪合同5

　　甲方：電話：

　　乙方： 電話：

　　根據《中華人民共和國合同法》的原則和有關規定，經友好協商，甲方委托乙方，負責環氧地坪的供應和施工，達成如下協議：

　　第一條：施工面積和合同價格：面積： ，單價為 元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：

　　第二條：材料：環氧砂漿地坪

　　第三條：工程質量標準

　　本工程質量經雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的.原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于C25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執意要求施工出現的質量問題與乙方無關。

　　第四條：施工與驗收

　　施工開始日期，甲方必須通知乙方。

　　開工日期 天。

　　甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規定進行付款。

　　第五條：付款方式

　　合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣元，

　　第六條：終則

　　1、 本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發生爭議，應當首先協商解決，協商不成，可以向當地法院提出訴訟。

　　2、 本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

環氧地坪合同6

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商一致，同意簽訂本合同并全面履行。

　　第一條 工程概況

　　一、 工程名稱： 環氧樹脂耐磨地坪

　　二、 工程地址：湖北省孝感市孝南經濟開發區福廣路20號C1棟

　　三、 涂裝顏色：以現場色板為準

　　四、 工程面積：

　　五、 施工類型： 總包

　　六、 承包方式：包工包料包驗收

　　七、 合同單價： 元/m2

　　八、 總造價： (說明：本工程實際造價按實際施工面積結算。)

　　九、 環氧地坪施工過程控制及驗收規范;(附表一)。

　　十、 通道及分界線;根據實際現場畫分

　　第二條 工程期限

　　本工程合同總工期為 天，實際開工日期由甲方提前一天通知乙方;

　　第三條 雙方責任

　　一、甲方責任

　　1、合同簽訂時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場規劃;

　　2、開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;

　　3、開工前，保證涂裝區域干燥、無積水或雜質;

　　4、施工期間不安排交叉施工;

　　5、施工現場需相關工程人員進行協調、安排;

　　6、甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區，并做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。

　　7、未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。

　　8、按商定的付款條款支付乙方工程款項。

　　二、乙方責任：

　　1、不得將工程轉包第三方;若發現轉包現象，甲方有權要求乙方停止施工，并有權拒付施工款。按照施工設計圖紙工藝施工，并保證施工材料合格;

　　2、保證涂裝工程質量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;

　　3、必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的`規章制度，并接受甲方工程監理的監督和正確的指導;

　　4、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。甲方有權對乙方進行處罰。

　　5、做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;

　　6、切實做好保修工作。

　　第四條 工程款項結算及支付

　　一、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付乙方工程款的 90 %

　　二、質保期滿后一周內將剩余工程款 10 %付清。

　　三、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行賬戶匯款。違約責任

　　一、本工程保修期為24個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內無條件保修。

　　二、如甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用甲方負擔。雙方自簽訂合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家合同法規定執行。

　　第六條 竣工驗收及驗收標準

　　一、工程完工后，甲方按設計圖紙和國家相關的施工規范作為驗收標準，驗收合格雙方填寫環氧地坪工程驗收單(附件二)，簽字生效。

　　第七條 解決合同糾紛的方式：

　　甲、乙雙方在履行合同期間發生糾紛，雙方可通過協商或協調解決;協商或協調不成的，可向孝南人民法院起訴。

　　第八條 本合同自簽訂之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。

　　第九條 本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　第十條 本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協商解決。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

環氧地坪合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規經甲、乙雙方友好協商，結合本工程的實際情況和使用單位的實際要求，為更快、更好地按時、按質完成本工程，經雙方同意協議，簽訂本合同：

　　第一條：工程內容和承包范圍

　　1.工程名稱：

　　2.施工地址：

　　3.承包范圍：環氧地坪工程

　　4.工期：天，20____年月日至20____年月日

　　第二條：工程造價及承包方式

　　1.工程量實際面積以雙方實際測量的為準，不扣除機器腳和投影面積小于0.5平方米的設備下面面積不能施工的部分

　　2.承包方式：包人工、包材料、包工具、包工期。

　　第三條：工程質量、檢查和驗收。

　　1.乙方必須按照甲方確認的施工工藝施工，厚度，圖案,顏色及尺寸按甲方要求，否則造成的損失由乙方承擔。

　　2.完工后整個地面光亮潔凈、顏色均一，五年內不變色。

　　3.環氧地坪的平整度是隨著原地面順平，不空殼、無明顯色差、不發白、不龜裂，無劃傷和齒痕、表面平整，并符合項目方案標準。

　　第四條：保修期及維修

　　1.產品交付使用后，保修期限為一年(自然磨損和人為因素除外)，期間因施工品質的'原因而出現起殼、剝落，乙方無償進行維護、修補。

　　2.如乙方施工完成后，因甲方使用不當造成的損壞，如需乙方負責維修，乙方需收取材料費和人工費。

　　第五條：其它

　　1.乙方材料進入甲方施工現場，必須按甲方指定地點存放。涂料中含有大量的溶劑，并多為易燃液體，嚴禁堆放在施工現場，施工時應根據需要領取，并設專人保管。施工現場嚴禁動用明火和吸煙，并設置CO2滅火器、砂土、石棉布等消防工具，照明采用防爆燈。施工場地必須設置排通風裝置，使空氣中有害氣體的含量少于允許含量的極限，施工人員要載好防護裝備(工作服、風鏡、防毒口罩或防毒面具，手套等)，面部和手部可涂防護油膏，以防急性和慢性中毒。

　　2.乙方進入甲方公司內施工，乙方必須遵守甲方公司的各項規章制度。

　　3.由于乙方施工組織及管理等方面的原因而造成的一切事故責任和經濟損失，均由乙方自理;

　　4.由于不可抗拒的自然災害所造成的經濟損失，應由甲、乙雙方協商解決;

　　5.乙方應在甲方的統一安排下施工，服從現場調配及協調，保證工程按時保質交付使用;

　　6.甲方有義務配合乙方施工，給出清理好的場地，其他人員及其它專案施工人員不得在內行走、作業，影響乙方施工，因此造成的損失由責任方負責，乙方應采取補救措施，經監理簽證、延期施工日期;

　　7.保證施工場地清潔，安裝完畢后及時清場，遺留的各種垃圾由乙方及時清除，并承擔費用。

　　8.乙方按確定工期時間完成施工任務，每延遲一天罰款500.00元。

　　9.凡與本合同有關而引起的一切爭議，雙方應首先通過友好的協商的方式解決，如經協商仍不能達成協議時，任何一方均可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。合同一式叁份，甲、乙雙方代表簽名并加蓋單位公章或合同章后生效，在甲方支付完全部工程款、乙方工程保養期滿后，合同方才失效。每份具有同等法律效應。未盡事宜協商解決。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【環氧地坪合同】相關文章：

地坪施工合同08-24

地坪勞務合同范本（通用6篇）06-17

地坪工程質量承諾書（精選6篇）08-10

同比與環比的區別07-20

環藝開題報告10-19

建環實習報告09-06

環藝實習報告08-03

環評承諾書10-27

環評承諾書07-28