承攬加工合同

有關(guān)承攬加工合同模板

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同起到的作用越來越大，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編幫大家整理的有關(guān)承攬加工合同模板，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　委托方：__________(以下簡稱甲方)加工方：__________(以下簡稱乙方)

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內(nèi)容

　　本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計算工期。

　　四、加工量、單價及總金額

　　1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

　　4、本合同采用的定價方式結(jié)算。

　　五、運輸方式：需方自提，運費自負。

　　六、結(jié)算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。

　　3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。

　　七、雙方責任甲方責任

　　1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的'工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應(yīng)責任。

　　5、___月____日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的，按照下乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費)。

　　4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20xx年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。

　　八、質(zhì)量驗收

　　1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運輸?shù)脑�因產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責，并在48小時內(nèi)解決。

　　2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權(quán)。

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)

　　甲方：__________(蓋章)乙方：__________

　　日期：__________

【承攬加工合同】相關(guān)文章：

承攬加工合同10-15

加工承攬合同10-01

承攬加工合同10-19

加工承攬合同10-16

模具加工承攬合同10-14

關(guān)于承攬加工合同10-14

承攬加工合同模板10-11

加工承攬合同集合10-11

委托加工承攬合同09-17

加工承攬合同(范本)10-01