外墻裝飾承攬合同
在當今社會，人們對合同愈發重視，很多場合都離不了合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的外墻裝飾承攬合同，歡迎大家分享。
外墻裝飾承攬合同1
發包單位： 風力發電有限公司 (以下簡稱：甲方)
承包單位： 裝潢有限公司 (以下簡稱：乙方)
甲方將本電力工程項目發包給乙方施工，貫徹“安全第一，預防為主”的方針，根據地方承包工程有關管理規定、國家電力公司有關安全管理文件和國家有關法律法規的規定，明確雙方的安全責任，確保施工安全，雙方在簽訂施工合同的同時簽定本協議。
1、電力工程項目：
1.1工程項目名稱： 風電場中控樓外墻裝飾。詳見工程合同(合同編號： )。
1.2工程地址：
2、工程項目期限：
年 月 日 至 年 月 日工程完工。
3、甲方的權利和義務：
3.1由甲方對乙方進場人員進行電力安全生產規程介紹。
3.2甲方在施工過程中有協助乙方搞好安全生產、防火管理以及監督檢查的義務，當乙方出現有違反電力生產相關規定和風電場安全運行規定時，甲方有權作出停工整頓，限期整改。
3.3甲方認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式提出。
4、乙方的權利和義務：
4.1乙方在施工前要認真勘測施工現場，詳細了解電力生產區域內作業的可施工范圍和停電范圍，根據工程項目內容、特點做好安全措施。
4.2在有可能發生火災、觸電、高空墜落、機械傷害等危險或引起嚴重設備事故的情況下，乙方應事先向甲方詳細了解清楚，并制定安全技術措施。
4.3乙方一經開工，就表示乙方確認施工現場、作業環境、設施設備、工器具等等符合安全要求和處于安全狀態，乙方對施工過程的安全負全面責任。
4.4乙方施工還應履行風電場工作票手續，在得到許可后方可作業。
5、本協議經雙方簽字后生效，作為主合同的附件與合同正本具有同等法律效力。本協議一式2份，甲、乙雙方各執一份。
甲方：單位名稱：———————— 乙方：單位名稱：————————
甲方代表：———————— 乙方代表：————————
年 月 日 年 月 日
外墻裝飾承攬合同2
合同編號：________________
訂立合同雙方：________________
定作人：________________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人：________________簽約人：________________
定作人承辦單位：________________聯絡人：________________聯系電話：________________
定作人機構地址：________________傳真電話：________________
承攬方：________________(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人：________________簽約人：________________
承攬方營業執照：________________施工資質：________________
承攬方施工項目經理：________________手機：________________
承攬方機構地址：________________傳真電話：________________
銀行開戶許可證：________________開戶行：________________帳戶：________________
根據《________________》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的'相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：
第一條標的
本合同甲方委托乙方制做的GRS裝飾件及安裝工程標的額約為：________元。
第二條制作GRC裝飾件規格、單價(單價款單位：平方米/人民幣________元)
序號GRC裝飾件名稱規格數量單價合計
1.
2.
3.
注：以上每平方米GRC裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，GRC裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱：________生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點________生產業務樓施工現場
3、承包范圍：GRC裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;
4、承包方式：包工包料(GRC裝飾材料廠商：);
5、工程造價：本工程總造價按乙方于________年________月________日上午參加組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計________天;
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延;
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;
2、提供施工用雙排腳手架;
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作;
4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;
2、認真組織施工，嚴格按《GRC外裝飾工程施工驗收標準》施工。
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;
5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款;
2、乙方帶料進場開始施工15日內，甲方撥付工程總價50%的工程款;
3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內，再撥付工程總價45%;
4、工程質保金為工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年后無工程質量問題時，于年月日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;
2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
2、乙方承諾對本單位安裝的GRC裝飾件工程，進行終身維護;
3、因甲方原因造成的GRC裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付元的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。
4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的
處理
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交________委員會________;
�、�、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則
、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：________________乙方：________________
簽約人：________________簽約人：________________
簽約地點：________________簽約日期：_______年_______月_______日
外墻裝飾承攬合同3
合同編號：_________________
定作人：________________（以下簡稱甲方）
定作人法定代表（負責）人：_____________
簽約人：_______________________________
定作人承辦單位：_______________________
聯絡人：_______________________________
聯系電話：_____________________________
定作人機構地址：_______________________
傳真電話：_____________________________
承攬方：________________（以下簡稱乙方）
承攬方法定代表（負責）人：_____________
簽約人：_______________________________
承攬方營業執照：_______________________
施工資質：_____________________________
承攬方施工項目經理：___________________
手機：_________________________________
承攬方機構地址：_____________________
傳真電話：_____________________________
銀行開戶許可證： _____________________
開戶行： _____________________________
帳戶：_________________________________
根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：
第一條 標的
本合同甲方委托乙方制做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為：_______元。
第二條 制作grc裝飾件規格、單價（單價款單位：平方米/人民幣元）
序號
grc裝飾件名稱
規格
數量
單價
合計
1
2
3
注：以上每平方米grc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。
第三條 工程概況及承包范圍
1.工程名稱：_______郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2.工程地點_______郵政局生產業務樓施工現場
3.承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷；
4.承包方式：包工包料（grc裝飾材料廠商：_______）；
5.工程造價：本工程總造價按乙方于_______年_______月_______日上午參加_______ 組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條 工程期限與保障責任
1.本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計_______天；
2.甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延；
3.因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。
第五條 甲方責任
1.提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房；
2.提供施工用雙排腳手架；
3.負責施工現場各施工單位間的協調工作；
4.嚴格監督施工質量，組織工程驗收。
第六條 乙方責任
1.負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等；
2.認真組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工；
3.施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任；
4.負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作；
5.因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條 工程付款及結算方式
1.本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款；
2.乙方帶料進場開始施工_______日內，甲方撥付工程總價_______％的工程款；
3.乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起_______日內，再撥付工程總價_______％；
4.工程質保金為工程總價_______％，質保期_______年。質保金在_______年后無工程質量問題時，于_______年_______月_______日付清。
第八條 施工及竣工驗收
1.安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果；
2.如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3.甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。
第九條 乙方服務承諾
1.乙方承諾為甲方制作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少于_______年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證_______小時趕到現場；
2.乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護；
3.因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。
第十條 雙方違約責任
1.乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除_______‰違約金。
2.甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_______ 元的違約金。
3.乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_______元違約金。
4.甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條 糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式，作為本合同爭議的解決方式。
�、僖蚵男斜竞贤l生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交_______仲裁委員會仲裁；
�、谝蚵男斜竞贤l生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條 附則
1.本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2.合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方：________________
簽約人：______________
乙方：________________
簽約人：______________
簽約地點：____________
簽約日期：____________
【外墻裝飾承攬合同】相關文章：
承攬裝飾郵政樓外墻工程的合同范本10-09
承攬裝飾郵政樓外墻工程合同范本09-20
外墻裝飾裝修合同范文10-14
外墻裝飾合同范本10-25
外墻裝飾合同協議樣本08-23
外墻裝飾施工合同范本10-23
承攬裝修裝飾合同范本04-16
外墻裝飾學習總結10-12
裝飾裝修工程承攬合同范本04-11
外墻裝飾工程施工合同范本03-29