正規施工合同范本(通用6篇)
在當今不斷發展的世界,合同對我們的約束力越來越不可忽視,合同協調著人與人,人與事之間的關系。那么常見的合同書是什么樣的呢?下面是小編收集整理的正規施工合同范本(通用6篇),歡迎大家分享。
正規施工合同1
發包方(甲方):____________________________
承包方(乙方):_____________________________
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商一致簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程概況
一、工程名稱:_____________________________
工程地點:_________________________________
工程內容:_________________________________
質量等級:必須保證合格,爭創優良。
合同價款:(詳見工程預算表)
二、承包方式:
全包(即包工、包料、包工程質量)
三、工程期限:
開工日期:________年____月____日;
竣工日期:________年____月____日;
總日歷工期:______天。
第二條圖紙
一、圖紙提供套數:_____套;
二、圖紙提供日期:________年____月____日;
第三條雙方一般責任
一、甲方駐工地代表:姓名:_________;聯系電話:________________。
二、乙方駐工地代表:姓名:_________;聯系電話:________________。
三、甲方工作
1、乙方提供工程施工的有關設計圖紙,并進行技術交底。
2、駐地工程現場甲方代表對工程施工方案、進度、工程質量進行監督、檢查、簽證。并參與各階段的驗收工作,負責設計圖紙的處理,設計變更的簽證。
3、審核乙方工程進度月報。
4、協助施工單位調解與當地各單位的糾紛。
5、審查認可工程決算,組織工程驗收。
6、甲方有權對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗。若發現不合格可發出返工、停工及復工通知書,而造成的損失由乙方負責。
四、乙方工作
1、乙方與甲方簽訂合同后,乙方不得轉包。如果承包單位擅自將工程轉包出去,屬承包者違約,承包者應承擔違約責任。
2、程項目經理必須常駐工地(每月不得少于22天),配合甲方施工技術人員處理和解決有關工程事宜。
3、程施工前,編制施工組織設計,組織施工管理人員和施工設備進入施工現場后,交甲方審查認可。
4、乙方必須安全施工,如乙方原因發生工傷事故和對周圍的人、物造成傷害,由乙方自行承擔,甲方不負任何責任。
5、工程施工期間于每月25日向甲方報送工程進度(包括工程量和形象進度)。
6、乙方應按水利工程質量驗評標準對工程質量進行自我評定,建設方復核,質檢單位核定。
第四條工程質量
一、乙方工程必須按甲方提供的設計圖紙、施工技術要求以及有關技術規范進行施工;甲方施工技術負責人有權對施工質量進行監督、檢查,對不合格的部分有權提出返工要求,乙方必須服從。
二、乙方應建立和健全質量保證體系。在工地設置專門的質量檢查機構,配備專職的質量檢查人員,建立完善的質量檢查制度。
三、乙方應嚴格對工程使用的材料和工程設備以及工程的所有部位及其施工工藝,進行全過程的質量檢查,作好質量檢查記錄,并向甲方遞交自檢報告。
四、乙方的質量檢測機構必須取得省級以上計量認證合格證書,并經州水利工程質量監督站認可,方可從事質量檢測工作,檢測人員必須持證上崗。
五、隱蔽工程和工程的隱蔽部位由乙方的自檢確認具備覆蓋條件后,填寫《隱蔽工程驗收單》通知現場甲方代表驗收,甲方代表接到通知書24小時內應到現場檢驗,認可簽證后,乙方才能進行覆蓋,進行下一道工序施工。甲方代表未按時檢查驗收,乙方質量檢驗部門檢驗確認合格后,即可隱蔽繼續施工,甲方應予承認并辦理檢驗合格手續。如提出異議,經復查合格者,其費用由甲方負責;不合格者,由乙方負責,因此造成工期損失由責任方負責。
第五條合同價款
一、建筑工程按雙方認可價,實行總報價中的綜合單價承包,因工期短,施工中綜合單價不因市場、政策的變化而變化,一次性包死。
二、本合同工程量清單中所開列的工程量,為估算工程量,結算時的工程量應是承包方實際完成的工程量,并得到甲方認可的工程量(經甲、乙雙方協商決定,松動爆破土方按總壓壩取土方量的______%計,閘閥結算價格以購買發票為準)。
三、新增及漏項的工程項目,經甲方認可,其工程量的價款可由甲方按承包綜合單價計付給乙方,若無綜合單價項目,按部頒水利水電工程定額編制出綜合單價,需經雙方協商認定。
第六條材料、設備供應
材料、設備供應范圍的劃分檢驗:
一、本工程所需材料、設備一般由承包方組織供應,按規定需群眾投工投勞備運砂石料等,承包方應積極配合。
二、所有材料、設備、成品、半成品均附有合格證,都要經甲方檢查驗收,簽交物資驗收合格單,方可進場,已進場的物資未經甲方許可簽署出場證書,不得運出場外。
三、已進場的物資,若發現不合格,供料一方必須迅速將其運出場外。
四、沒有合格證書,且未經試驗鑒定或經過試驗鑒定為不合格的建筑材料、設備、構配件等,均不得用于本工程,若屬材料人員失職或其他原因造成不良后果,由責任一方負責。
五、任何一方強迫對方使用不合格的建筑材料、設備和構配件于本工程的,都要簽證記在案,由此引起的一切后果由強迫一方負責。
第七條工期順延
如遇下列情況,經發包方現場代表簽證后,工期作相應順延,并用書畫形式確定順延期限:
一、甲方在合同規定開工日期前,不能提交乙方施工場地、進場道路、施工用水或電源未按規定接通(根據需要),影響承包方進場。
二、屬包干系數范圍的重大設計變更;提供的工程地質資料不準,使基礎超深;施工方法與設計規定不符而增加工程量影響施工進度。
三、甲方現場代表無故拖延辦理簽證手續而影響下一工序施工。
四、因遇人力不可抗拒的自然災害(如臺風、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響工程進度。
五、甲方上級主管部門下達與本工程施工工期有直接影響的因素。
第八條工程款支付方式
一、工程款支付方式:銀行轉賬。
二、工程付款:該工程由乙方墊資,工程竣工后政府安排資金到位,甲方一次性支付工程款。
三、本工程稅金由乙方到當地稅務部門自行繳納。
第九條竣工與結算
一、工程竣工驗收前,做好施工范圍內的場地清理及工程的養護,當工程具備驗收的條件下,乙方即可向甲方提交工程驗收申請報告,并附完工資料一式八份:
1、工程施工竣工總結及大事記;
2、工程施工進度及工程驗收時的照片、驗收結論;
3、工程竣工、竣工決算及竣工工程量清單;
4、本工程單元質量評定表(含原始施工記錄資料)、建筑材料的試驗檢測資料。
甲方審核后認為工程具備驗收條件,應在收到驗收申請報告后的28天內組織驗收。
二、本合同造價結算方式:按實際發生工程量結算。
第十條工程施工安全
乙方在施工過程中,應按有關規定,采取嚴格的安全防護措施,并承擔由于自身措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。非乙方責任造成的傷亡、事故概由責任______方承擔和有關費用。
第十一條違約責任
一、乙方不能按甲方的質量、安全、進度、文明施工要求施工,甲方有權終止合同。
二、按經濟合同法的有關規定,如工程質量不符合設計要求,甲方有權要求乙方對工程限期處理或返工,費用乙方自理。不按甲方意見返工,甲方有權不支付費用。
三、乙方不服從甲方安排、指揮造成的損失由乙方承擔,由甲方造成的損失由甲方承擔。
四、施工中若發現乙方不能按設計要求和工期組織施工或保證施工質量,進度達不到要求時,甲方有權終止合同,變更施工隊伍,由此所造成的損失由乙方負責。
第十二條糾紛處理
承包單位與發包單位發生合同糾紛時,雙方協商解決,協商不成時,提請上級主管部門調解,調解無效時,可向____________人民法院起訴。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。
第十三條工程保修
工程竣工驗收后,甲方在乙方工程總價款中扣下____%的工程款作為工程保修金,保修期____年。在保修期內屬乙方的工程質量問題,則由乙方無條件及時進行返修,費用自理,保修期滿,工程運行正常,無質量問題,甲方一次性退還乙方工程保證金。
第十四條附則
一、本合同共____份,正本兩份,副本____份,合同附件二份,甲乙雙方各執正本一份,其余由甲乙雙方送有關部門備案。
二、本合同經雙方簽字蓋章后生效,工程竣工驗收符合設計要求,保修期滿終止。
三、合同未盡事宜,由甲乙雙方協商解決,甲、乙雙方達成協議作為本合同的'一部份,具有同等法律效力。
發包方(章):______________________
地址:____________________________
電話:____________________________
法定代表人:______________________
委托代理人:______________________
開戶銀行:_________________________
賬號:_____________________________
合同簽訂日期:________年____月____日
承包方:______________________(蓋章)
地址:_____________________________
電話:_____________________________
法定代表人:_______________________
委托代理人:_______________________
開戶銀行:_________________________
賬號:_____________________________
合同簽訂日期:________年____月____日
正規施工合同2
發包方 (以下簡稱甲方):
承包方 (以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》以及其他有關法律法規規定,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議:
第一條 工程概況:
1.1 裝修施工地點:
1.2 住房結構:施工面積平方米。裝飾施工內容:詳見《裝飾施工造價表》。
1.3 工程承發包方式:_______________________。
1.4 合同價款:本合同工程造價為(人民幣)_____________________________元(不含稅金),金額大寫:__________________________________________(詳見:《工程預算書》)
1.5 工程工期:自____ __年____月__ ___日開工 ,至 年___月___ __日竣工,工期天。
第二條 甲方工作
2.1開工前___3___天,為乙方入場施工創造條件,包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
2.2提供施工期間的水源、電源;
2.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
2.4不拆動室內承重結構,如需折改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
2.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;
2.6參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場驗收及工程竣工驗收。
第三條 乙方工作
3.1施工中嚴格按照安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準,按期保質完成工程;
3.2嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;
3.3保護好室內的家具和陳設,保證上、下水管道的暢通;
3.4保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場裝修垃圾。
第四條 工程變更
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
第五條 材料供應
5.1按合同約定由甲方提供的材料、設備,甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
5.2按合同約定由乙方提供的材料應保證質量,主要工程材料到達施工現場前乙方應通知甲方,雙方共同驗收。
第六條 工期延誤
6.1對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延;
1、工程量變化或設計變更;
2、不可抗力;
3、同意工期順延的其他情況;
6.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
6.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
6.4因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第七條 工程驗收和保修
本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量驗收標準。本工程質量應達到國家質量評定___________標準。
7.1雙方約定在施工過程中分下面幾個階段對工程質量進行驗收:
1、隱蔽工程驗收
2、工程中期驗收
3、工程竣工驗收
乙方應提前二天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后填寫工程驗收單(見附表
四:《裝飾裝修工程驗收單》)。
7.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為___2___年。驗收合格簽字并在乙方付清工程尾款后,填寫工程保修單____________。
第八條 工程款支付方式
8.1雙方約定按下列方式支付工程款;
合同生效后,甲方按如下約定直接向乙方支付工程款:因本工程為辦公室裝修,工期緊,其特殊性,本工程進場即付 50 %的工程款,在木工進場安裝前付總工程 45 %,其余5%在工程結束時,一次性全付清。中期增加項目費用在項目結束前支付清。
8.2.工程進度過半指:在油漆工程材料進場之前。
8.3工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后______日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(《裝飾裝修工程結算單》);并簽字,甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。
第九條 違約責任
9.1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
9.2未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
9.3因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續,并由責任方賠償對方相應的經濟損失;
9.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向乙方支付違約金:應付工程款金額的3‰。
9.5由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;
9.6由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金:合同金額的3‰即 元。
第十條 合同爭議的解決方式 雙方發生爭議協商解決不成時,按下列第______ 種方式解決:
、傧蚪鹑A市仲裁委員會申請仲裁;
、谙蛉嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
第十一條 附則
11.1本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
11.2本合同簽定后工程不得轉包。
11.3甲、乙方雙方直接簽定合同,本合同一式兩份,甲、乙方雙方各執一份。
11.4合同履行完后自動終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
正規施工合同3
發包方(以下簡稱甲方)__________________
承包方(以下簡稱乙方)__________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及______省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協作,確保施工項目順利完成的原則,經過協商簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點:__________________.
二、工程承包范圍
安全維護及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造價
工程造價為:__________________元整
五、質量標準
1、質量標準:達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
2、使用標準、規范(包括但不限于以下內容)
(1)本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。
(2)本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
1、本工程計算編制原則:按____________________________________統一解釋進行編制。
2、人工、材料價格的確定:人工工資按__________________計取,材料價格按照__________________執行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者,工期經核實簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
4、因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
1、工程完工后,甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.
2、在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的97%,工程保修金留結算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還,保修金不計利息。
十、違約責任
1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規執行。
2、因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發生,同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議,雙方當事人協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份,甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)__________________
乙方(公章)__________________
______年______月______日
正規施工合同4
甲方(鐵路發包方):
法定代表人(負責人):
地址:
乙方(承包方)
法定代表人(負責人):
地址:
根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》等法律法規規定,經雙方協商一致,就甲方向乙方發包xx東動車段零小工程維修工程,簽訂本合同。
第一條工程概況
。ㄒ唬┕こ堂Q:xx東動車段零小工程維修。
。ǘ┕こ痰攸c:動車段。
。ㄈ┕こ虄热荩簞榆嚩瘟阈」こ叹S修。
(四)承包范圍:動車段零星病害。
(五)承包方式:項目總承包。
(六)合同價款:本工程價格形式為固定總價,工程款總計 元(含增值稅)暫定為人民幣大寫拾萬伍仟伍佰柒拾肆元整(小寫:105574元)(其中不含稅價人民幣96856.88元,增值稅8717.12元),最終結算價以甲方上級單位實際批復為準,如金額發生變更,以補充協議形式進行確定。
。ㄆ撸┵|量標準:乙方按照承包范圍和行業現行技術標準,進行規范施工,確保施工安全。
第二條工程期限
工程總日歷天數自開工之日起90天,開工時間另行通知。
第三條工期延誤
。ㄒ唬┭悠陂_工。乙方因故不能按時開工,應在約定的開工日期提前
7天向甲方書面提出延期開工的要求和理由,并須獲得甲方書面同意。
。ǘ⿻和J┕。甲方認為必要時,可提出暫停施工要求并在停工后
72小時內提出處理意見,乙方應在3天內實施甲方處理意見。停工責任在乙方的,由乙方承擔發生的費用。
。ㄈ┭悠诳⒐。下列情況造成竣工日期推遲的,經甲方代表確認,工期相應順延:
1。工程量變化和設計變更。
2。材料由甲方供應的,甲方未按約定時間供應材料。
3。不可抗力。
乙方在以上情況發生后3天內向甲方提出報告,甲方在收到報告后15天內予以確認答復。
非因上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承擔違約責任。
第四條雙方駐工地代表
(一)甲方駐工地代表姓名及職責:星現場負責人。
(二)乙方駐工地代表姓名及職責:余小祥負責施工現場的安全、技術、質量的監控。
第五條甲方的義務
(一)辦理施工所需證件、批件,清理場地,保證運輸暢通。
。ǘ﹨f調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護要求,并承擔有關費用。
。ㄈ└鶕贤s定支付工程款。
第六條乙方的義務
乙方保證具有建筑工程施工總承包壹級資質,并保證該資質在合同履行期限內持續有效。
(一)在工程驗收之前,負責對已完工程的成品保護。在此期間發生損壞的,由乙方負責修復并承擔費用。
。ǘ┌醇s定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
。ㄈ﹪栏駡绦斜镜貐^關于施工現場管理的有關規定,交工前清理現場達到建筑物無污染,現場無建筑垃圾。
。ㄋ模┮曳讲话春贤s定完成工作,造成工程損失,應承擔賠償責任。
。ㄎ澹┮曳桨凑占s定負責工程項目文件的收集、整理、歸檔,并保證其完整性、準確性、系統性、有效性和規范性。
。┡浜霞追截攧諘嫻ぷ,按甲方要求辦理財務手續、提供完備的財務會計資料。
第七條價款支付與調整
。ㄒ唬┖贤瑑r款的調整。
固定總價合同:在合同簽訂后,工程總價不作調整。
。ǘ┕こ炭钪Ц丁
采用竣工驗收合格并乙方開具合規發票,甲方完成向上級單位清算該筆款項后,于30日內按中國鐵路xx局集團有限公司批準的竣工結算值的95%工程款進行結算,質保期滿后支付尾款:
工程款給付時間
。üこ踢M度、部位)
總造價百分比
金額(人民幣)
項目整修驗收完畢95%
質保期滿(新建、更改屋面防水為5年,造林、綠化工程為1年,其他質保期為2年)5%
。ㄈ┰鲋刀惏l票。
乙方應于辦理工程價款結算時,按一般計稅方法向甲方開具增值稅專用發票。增值稅專用發票開票信息如下:
單位名稱:甲方增值稅相關信息
納稅人識別號:
地址:
電話:
開戶銀行:
銀行賬號:
第八條材料設備供應
。ㄒ唬┍竟こ趟褂玫牟牧嫌梢曳焦⿷。具體購買材料清單內容可附件列表。
(二)乙方負責采購的材料、設備應符合設計和國家質量標準要求,并附有合格證及檢測報告。材料的價格、質量標準等,乙方在采購前應取得甲方書面同意。在合同執行過程中,乙方有義務接受甲方隨時檢查。
第九條質量與驗收
。ㄒ唬┮曳綉凑諊翌C布的施工驗收規范及工程設計圖紙要求進行施工,接受甲方監督,質量驗收必須符合合同約定標準。對不符合合同約定的,乙方應按規范要求,進行返修并承擔費用。
。ǘ╇[蔽工程驗收。隱蔽工程在覆蓋、掩埋前,應提前通知甲方進行驗收。
第十條知識產權
。ㄒ唬┘追教峁┙o乙方的圖紙、甲方為實施工程自行編制或委托編制的技術規范以及反映甲方要求的或其他類似性質的文件的著作權屬于甲方,乙方可以為實現合同目的而復制、使用此類文件,但不能用于與合同無關的其他事項。未經甲方書面同意,乙方不得為了合同以外的目的而復制、使用上述文件或將之提供給任何第三方。
(二)乙方為實施工程所編制的文件,除署名權以外的著作權屬于甲方,乙方可因實施工程的運行、調試、維修、改造等目的而復制、使用此類文件,但不能用于與合同無關的其他事項。未經甲方書面同意,乙方不得為了合同以外的目的復制、使用上述文件或將之提供給任何第三方。
。ㄈ┖贤斒氯吮WC在履行合同過程中不侵犯對方及第三方的知識產權。乙方在使用材料、施工設備、工程設備或采用施工工藝時,因侵犯他人的專利權或其他知識產權所引起的責任,由乙方承擔;因甲方提供的材料、施工設備、工程設備或施工工藝導致侵權的,由甲方承擔責任。
。ㄋ模┮曳皆诤贤炗喦昂秃炗啎r已確定采用的專利、專有技術、技術秘密的使用費已包含在簽約合同價款中。
第十一條保密條款
。ㄒ唬┘滓译p方同意,任何一方為履行本合同而提供給對方的任何商業信息或技術信息,以及一方在履約過程所知悉的對方的商業秘密、締約條件、談判內容等,包括本合同的內容,除非提供方書面明確說明為公知信息的以外,均可能構成其“保密信息”。信息獲取一方保證應采取合理的保密措施保護該等保密信息免受公開,不向任何第三方公開該等保密信息,并且除為履行本合同目的外非經對方事先書面同意不得使用任何保密信息。前述保密措施應合理并不得低于知悉一方對自己的保密信息所采取的保護效果。因一方泄露或者不正當使用該等保密信息而給對方造成損失的,應當賠償對方的所有損失。
(二)未經對方同意,任何一方不得對對方的保密信息進行復制或以其他方式保存。并且在對方要求或在雙方的業務關系終止時,應立即向對方歸還所有保密信息及其副本、以及所有包含該保密信息或其部分的所有文件、資料和其他物品。
。ㄈ┤魏我环綄τ诒C苄畔⒌牧x務應延續至該等信息因合法的原因而成為公開信息。
。ㄋ模┥鲜霰C芤幎ú粦斶m用于以下信息:收到信息的一方有書面記錄可以證明其在披露方向其披露該等信息之前已經知曉該信息;收到信息的一方沒有違反本合同的保密義務即從其他渠道獲得的公開信息;或者收到信息的一方從對該等信息不負有保密義務的第三方獲得的信息。
第十二條質量保證
(一)質量保證金。甲方從應付乙方工程款內,按合同工程價款的5%預留質量保證金,質量保證金不計利息。甲方在質量保證期滿后日內,退還乙方質量保證金。
。ǘ┍P揄椖考百|量保證期限:(按本合同第七條第二款執行)。
。ㄈ┵|量保證期間,屬于保修范圍和內容的項目,甲方提出要求,乙方應在接到修理通知后3天內派人修理。否則,甲方可委托其它單位和人員修理,費用由甲方在質量保證金內扣除,因此導致質量保證金不足預留比例的,乙方應負責補足,造成甲方損失的,乙方還應按實際損失承擔賠償責任。
第十三條違約責任
。ㄒ唬┰诤贤男羞^程中發生的下列情形,屬于乙方違約:
1、乙方轉包或違法分包的。
2、乙方采購和使用不合格或不符合合同約定的材料和工程設備的。
3、因乙方原因導致工程質量不符合合同要求的。
4、未經甲方同意,乙方擅自將已按照合同約定進入施工現場的材料或設備撤離施工現場的。
5、乙方未能按施工進度計劃完成合同義務,造成工期延誤的。
6、乙方在缺陷責任期及質量保證期內,未能在合理期限對工程缺陷進行修復,或拒絕按甲方要求進行修復的。
7、乙方明確表示或者以其行為表明不履行合同主要義務的。
8、乙方未能按照合同約定履行其他義務的。
。ǘ┮蛞曳降脑驅е鹿て谘诱`達7日的,甲方有權解除合同。甲方行使合同解除權的,有權要求乙方支付合同總額20%的違約金。
。ㄈ┮曳酱嬖诒緱l第(一)款約定的第1、2、3、7項中情形的,甲方有權解除合同,甲方行使合同解除權的,乙方應支付合同總額20%的違約金,違約金不足以補償甲方損失的,乙方還應承擔賠償責任。
除本條第(一)款第1、2、3、7中情形之外,因乙方原因導致合同解除的,則甲、乙雙方應在合同解除后7天內完成估價、付款和清算,并按以下約定執行:
1、合同解除后,乙方應支付合同總額20%的違約金,并賠償因解除合同給甲方造成的損失。
2、甲方和乙方應在合同解除后進行清算,出具最終結清付款證書,結清全部款項。
第十四條爭議解決方式
。ㄒ唬┧幸虮竞贤鸬幕蚺c本合同有關的任何爭議將通過雙方友好協商解決。如果雙方不能協商達成一致的,雙方約定采取向工程所在地有管轄權的法院提起訴訟的爭議解決方式。
。ǘ┲俨、訴訟或調解進行過程中,雙方將繼續履行本合同未涉爭議的其它部分。
第十五條不可抗力
。ㄒ唬┰诤贤男薪Y束之前任何時候,如果發生任何合同簽訂時雙方不可預見、不可避免并且不能克服的客觀情況,包括地震、水災、重大傳染性疾病以及戰爭等不可抗力情形,雙方協商一致后可決定暫緩履行或終止履行本合同。
。ǘ┤绻鲜霾豢煽沽κ录陌l生影響一方履行其在本合同項下的義務,則在不可抗力造成的延誤期內中止履行不視為違約。
。ㄈ┍竞贤魏我环揭虿豢煽沽Σ荒苈男谢虿荒芡耆男斜竞贤x務時,應當在不可抗力發生之日起15日內通知另一方,并在其后的30日內提供證明不可抗力事件發生及其持續的充分證據。
。ㄋ模┤绻l生不可抗力事件,雙方應協商,以找到公平的解決辦法,并且應盡一切合理努力將不可抗力事件的影響減小到最低限度,否則,未采取合理努力方應就擴大的損失承擔相應的賠償責任。
第十六條通知
(一)甲、乙雙方因履行本合同或與本合同有關的一切通知都應以書面形式送達對方,被送達方應即時簽收。如由于被送達方的原因不能送達或被送達方拒絕簽收的,送達方可采用掛號信或者郵政特快專遞郵寄送達,郵件寄至本合同記載之地址時,即視為送達。
。ǘ╇p方確認以下地址為相關通知、法律文書的送達地址:
雙方確認以下地址為相關通知、法律文書、訴訟文件的送達地址:
甲方確認的送達地址:xx市二七區淮河東路5號
郵政編碼:
收件人:手機號碼:
乙方確認的送達地址:安陽市解放大道180號(原安陽縣政府院內)
郵政編碼:
收件人:余小祥手機號碼:
第十七條其他約定
。ㄒ唬┍竞贤幢M事宜,須經雙方共同協商并簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
。ǘ╇p方應簽訂安全協議,作為本合同附件。
第十八條合同生效條件及文本數量
(一)本合同自雙方法定代表人(負責人)或委托代理人簽字并蓋章之日起生效。
。ǘ┍竞贤皇疥懛,甲乙雙方各執叁份。
。ㄒ韵聼o正文)
本頁無正文,為中國鐵路xx局集團有限公司xx建筑段(甲方名稱)與河南鴻翔建筑工程有限公司(乙方名稱)建設工程施工合同(合同編號:)簽署頁。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章):
法定代表人(負責人):法定代表人(負責人):
委托代理人(簽字):委托代理人(簽字):
聯系電話:聯系電話:
20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日
正規施工合同5
發包方(甲方):
承包方(乙方):
第一條合同依據
本合同的法律依據是中華人民共和國《合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》;工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110KV變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。
第二條工程名稱、地點和范圍及內容
一、工程名稱:清鎮寒坡嶺110KV變電所全所接地及照明安裝工程。
二、工程地點:清鎮寒坡嶺110KV變電所內。
三、工程范圍及內容:
1:清鎮寒坡嶺110KV變電所防雷接地安裝。
2:清鎮寒坡嶺110KV變電所全所照明安裝。
第三條承包方式
本工程甲方將工程以包工包料xx按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。(結算定額采用20xx年北京地區價目本;裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字(20xx年價)的通知》;費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》(20xx年版);根據貴州省電力公司電技經[20xx年。
第四條雙方協作事項
甲方負責:
一:甲方應協調好該工程與有關單位的聯系,確保該工程的施工進度。
二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有
有關部門進行中間驗收.
乙方負責:
一:乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。
二:乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容,不得影響其他工程。
三:竣工資料報有關部門審核。
第五條違約責任
按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。
第六條發生經濟糾紛處理方式
如發生經濟糾紛,雙方應本著實事求是的原則,協商解決,若不能達到目的,可向人民法院申請仲裁。
第七條施工工期
本工程xx年xx月xx日前完工。
第八條工程承包方式
本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。
第九條安全責任
施工中的安全責任由乙方自行負責,獨立承擔相應責任。
第十條工程造價
本工程的工程款:暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整(129760.00),本工程包工包料按實結算。
第十一條合同份數
本合同正本2份,雙方各執正1份。
第十二條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方:(公章)
負責人:(簽章)
乙方:
負責人:(簽章)
日期:
正規施工合同6
發包單位:_(以下簡稱甲方)
承包人:_(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規,遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程承包事項協商一致,簽訂本合同。
第一條:工程概況
湖畔護坡工程承包項目發包給乙方,包工包料施工,湖畔護坡全長按___米計算。
第二條:施工方案
1、護坡
(1)、基底寬___米,厚___米,自下而上慢慢收至高度為___米,受力部分需冷拉絲磚帶,外墻做磋沙(水泥標號為42.5,磚要好質量的青磚或紅磚)。
(2)、拆除廁所旁房屋三間,作進出路。
(3)、完工后做圍墻10米左右。
(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實,并在墻上加適量的漏水管。
第三條:合同工期
1、經雙方協商確定,工程期為___日,暫定于自_年_月_日起至_年_月_日止,具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暫停工作,工期相應順延。
第四條:價格及付款方式
1、工程總承包價為___元。
2、上述總承包價為包干價,包含本合同所有工作內容,包工包料及其它一切費用(包括拆房,打圍墻),甲方無需再向乙方支付任何費用。
3、付款方式:竣工驗收后付___元,除總金額的百分之五質保金外,剩余部分___付,質保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。
第五條:甲方義務
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。
第六條:乙方義務
1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查,處理日常相關事宜,確保本工程施工的安全穩定。
2、承包人必須自行完全本合同工程,不得轉包他人。
第七條:施工安全
承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用,均由乙方承擔。
第八條:驗收
工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格,乙方應負責無償返工。
第九條:違約責任
1、甲方應按本合同約定及時支付工程款,若有逾期,甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程內容,每逾期一日,乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天,甲方有權單方面解除合同。
第十條:其它
本合同于_年_月_日由雙方在___簽訂,自雙方簽字或蓋章后生效,一式___份,上方各執一份,上交__份。
發包單位(甲方)(蓋章)
授權代理人(簽字或蓋章)_:___聯系電話:
承包人(簽字或蓋章):___聯系電話:
乙方:_ 以下簡稱乙方
甲方地下室底板防水工程經雙方協商承包給乙方施工。
為明確雙方責任、義務、權利和分項工程的承包范圍、單價、工程量的結算及付款方式等,尊循平等自愿、公平和誠實信用的原則,使工程能安全、保質、高效、按期的完成,經雙方協商訂立條款如下:
一、工程概況
1、結構類型:框架結構
2、施工面積約:完工后按實際鋪貼的地面面積計算。
二、承包工程內容采用:包工包料(人工、主材、輔耗材,防水材料鋪貼、一切施工工具,包括所有地面、墻體上翻400mm、柱跟上翻400mm、集水井的清理;成品保護等所有與防水相關的工作內容,以及所有直接、間接的費用),甲方不再承擔任何費用。
三、合同工期
開工日期20____年____月____日完工日期20____年____月____日按甲方工程進度工期,工期每延遲一天罰款1000元。拖延工期在三天以上,甲方有權要求乙方無條件退場。
四、合同價款支付
1、合同價款:聚乙烯丙綸防水卷材(SBC)400g材料、人工等單價(一切相關費用)每平米38元按實際完工地面的面積計算,單價包括但不限于(墻體、柱跟清理及上翻400mm、搭接的100mm材料人工,附加層、加強層材料人工;底板、墻面的伸縮縫清理及按圖紙設計、規范要求伸縮縫的人工材料費;材料運輸費、材料檢測費)。
2、乙方向甲方提交已完工工程量報告及相關驗收資料。乙方所承擔的各項工作必須達到規范及合同的要求,未能達到要求的按合同單價60%給予結算。并承擔返工的材料費及延誤工期的罰款。
3、按實際完工的工程量計算,乙方所有的材料都進場,甲方付8萬元人民幣,基礎地面防水完工經監理驗收合格后1個月內付其本作業面工程款的95﹪;余款5﹪作為本工程的質量保修金,保修期滿1個月內付清。
五、質量與檢驗
1、承包工程質量標準:施工工藝、流程等見方案。
2、乙方進場需向甲方提交施工資質證書、廠家出廠材料檢驗合格證書、原材料復驗合格證明、施工方案、廠家生產許可證書以及相關文件。
3、甲方提供乙方技術交底及相關事項。
4、承包工程質量應達到約定的質量標準,質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
5、乙方應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及甲方依據合同發出的指令施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,并為檢查檢驗提供便利條件。
六、工程驗收收與結算
1、工程具備驗收條件,甲方在三個工作日內驗收,并由甲乙雙方共同測量工程量。
2、工程款結算在15個工作日內經甲方審計、審核后生效,逾期視為同意并結算工程款。
3、如因乙方施工質量、進度及材料質量等其他原因影響整體工程計劃以及造成直接經濟損失由乙方承擔一切責任。
七、質量保修
1、乙方應按照法律、行政法規或國家關于工程質量保修有關規定,對交付甲方的分項工程在質量保證期內承擔質量保修責任,并承擔由此產生的一切費用(材料費、人工費)。
2、質量保修期為
3、質量保修金雙方約定為總工程款的5%,質量保修期滿后一個月內付清。
八、安全施工
1、乙方進場的施工人員必須服從甲方管理和指揮,食住自理。
2、對自已的施工人員的安全負責,并承擔由此發生的一切工傷、醫藥等其它費用。
3、做到活完下腳料清,離場時所有材料、拉圾的清理運輸有乙方負責。
九、違約和爭議
本合同在履行過程中發生的違約和爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,可依法向當地人民法院提起公訴。
十、其它如有未盡事宜,雙方可協商增加補充合同,補充合同并具有同等法律效力。
十一、本合同一式四份,甲方保留三份,乙方保留一份,自簽訂之日起生效,原有合同作廢,質量保修期滿、承包工程余款付清后,本合同即告終止,隨之失效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表人(簽字):_乙方代表人(簽字):
合同訂立時間:20____年____月____日
【正規施工合同范本(通用6篇)】相關文章:
正規借款合同范本通用15篇03-16
正規借款合同范本(通用15篇)03-15
2022正規借款合同范本(通用10篇)05-24
個人正規借款合同范本(通用10篇)03-22
民間正規借款合同范本(通用11篇)03-15
正規勞動合同范本(通用15篇)02-27
2022正規購銷合同范本(通用9篇)04-29
租房的正規合同范本(通用7篇)04-23
正規個人借款合同范本通用12篇03-05
民間正規借款合同范本通用11篇02-20