- 最新版建設工程施工合同 推薦度：
- 相關推薦
新版建設施工合同范本（通用8篇）
隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的新版建設施工合同范本（通用8篇），歡迎閱讀與收藏。
新版建設施工合同1
甲方（全稱）：__________________（發包方）
乙方（全稱）：__________________（承包方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：__________________。
工程地點：__________________。
工程范圍：根據甲方工程部要求施工。工程內容及價格：
二、合同工期
開工日期：竣工日期：_________前。
三、質量標準
1、工程質量以國家或行業質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因使工程質量達不到約定的質量標準，乙方承擔違約責任。
2、乙方應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及甲方依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。
3、工程質量達不到約定標準的部分，甲方有權要求乙方拆除和重新施工，直到符合約定標準。因乙方原因達不到約定標準，由乙方承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。
四、質量保修
1、質量保修期為_________年，自工程竣工驗收合格之日起算。質保期內全免費維護，如出現質量問題，乙方需確保在甲方通知后48小時內維修并恢復正常，否則甲方可自行請人維修，發生費用從質保金內扣除，質保金不夠甲方可向乙方追償。
2、乙方應按法律、行政法規或國家關于工程質量保修的相關規定，對交付甲方使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
3、質量保證金按工程造價的_________%計算，自工程款中扣除，質保期滿后付清。
五、合同價款及支付：
完工后根據實際竣工工程量結算（本合同第一條所列工程價款為綜合單價，含主輔材料、人工、運輸、管理費、稅金、政策性文件規定、合同所包含的一切風險責任及可能發生的一切費用。
付款方式：工程竣工驗收合格且決算后30日內付至決算價款的95%，每次付款時乙方需提供經甲方工程部、財務部及其他相關部門負責人簽字的付款單和正式有效稅務發票。
六、違約責任
1、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工，因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期或經過甲方書面同意順延的`工期竣工，每延期一天支付違約金_________元，違約金甲方可直接從未付工程款中扣除，到約定竣工日期乙方未完成全部工程量或乙方已完工但未向甲方提交書面竣工驗收報告均視為乙方逾期。
2、因乙方原因工程質量達不到協議書約定的質量標準，乙方承擔違約責任，賠償因其違約給甲方造成的損失。
3、一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
七、施工安全：
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，施工過程中發生的一切質量問題和安全事故責任和因此發生的費用均由乙方承擔。
甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
乙方住所為正式有效地址，甲方發給乙方的任何通知或其他法律文件均以掛號信寄往協議住所，寄出時間后3日視為乙方收到，寄出時間以郵戳時間為準
本協議一式樣兩份，雙方各執一份，經雙方簽章后生效，雙方應遵約履行。
其它約定：在工程驗收合格交付甲方之前，乙方須負責及時清理垃圾。
甲方簽章：______________________乙方簽章：______________________
____________年_________月______日____________年_________月______日
新版建設施工合同2
甲方：施工隊負責人電話：______
乙方：建池戶電話：______
甲乙雙方于______年______月______日在_____就承建沼氣池一事進行協商簽訂本合同。具體條文如下：
一、建池標準及價格：
沼氣池按國標建設。全包單價_____元座，總價_____元。包工不包料單價_____元座，總價_____元。
二、甲方責任權力：
1、負責完成池體建造、灶具安裝和沼氣池的正常啟動。
2、為乙方發放《農村戶用沼氣池安全管理和使貴陽地暖用》技術卡片，指導乙方學會沼氣池的.日常操作管理和安全使用基本知識。
3、按全縣統一價格收取建池費用，并開據縣沼氣辦印發的統一收據。
4、承擔沼氣池建后質量保修責任。沼氣池主體五年內出現坍塌、漏氣的，灶具及配件一年內出現質量問題的，負責免費修復或調換。
三、乙方責任權力：
1、為甲方施工創造良好的環境，并與甲方搞好施工配合。
2、按甲方指導認真學習沼氣池安全使用操作規程，加強安全防范。進出料口要加蓋保護，防止人畜掉進池內造成傷亡，不得在池口試火，不得開口自修，如有故障，要及時報服務站人員檢修，杜絕出現安全事故。
3、向甲方提供戶主姓名及身份證號，以便填寫《武陟縣農村戶用沼氣池建設情況登記表》。并妥善保存好統一收據，以備兌現補助。
4、模具到位一次付清施工費用。如發生建池質量糾紛，報縣鄉沼氣辦組織鑒定，沼氣辦負責協調甲方限期修復。
5、保障甲方施工期間的設備安全。施工期間設備交由乙方保管，乙方因保管不善，每丟失模具一片賠償300元，施工后乙方不得以任何理由阻止甲方模具運轉，否則，每耽誤一天賠償損失費100元。
四、未盡事宜，雙方協商后再定。
五、本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，縣沼氣辦、鄉鎮政府各備案一份。
甲方：__________
乙方：__________
_____年______月_____日
新版建設施工合同3
甲方：__________________
乙方：__________________
經甲乙雙方協商，乙方甲方擬建___棟___層樓房，面積約為______平方米，為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本合同。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、石頭、鋼材、管道等建筑材料。還要負責路通、水通、電通，水電費由方負責，根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。施工所用的水、電費用由甲方負責。
2、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
3、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的.安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
二、施工及質量要求
1、本工程為磚混框架結構，按甲方施工圖為標準，屋體為___層，第___層高___。___米，第___層高為___。___米上檐，天面前頭縮朵蓋瓦，后為平頂，前頭縮朵前后左右墻增高為___米，按半層計標面積。
2、本工程采取包工不包料的形式，建房除勞動工具外其他材料由甲方提供。
3、乙方按圖從地串粱以上完成甲方的主體工程，不包括水電、木模、裝修。
4、乙方在施工時，要求墻體平整、垂直、不得放吊口。
三、其他事項
1、乙方在施工期間，除開始和結尾外，生活費由乙方負責，每層倒混凝土期間生活費由甲方負責。
2、乙方在施工過程中，甲方應滿足乙方的施工材料，材料經檢驗后才能使用(架樹、架板等)，如果違操作規程，誰違、誰負責。
3、施工前，甲方保證___通，即通水通電，道路場地平整。
4、甲方以每平______元的`單價發包給乙方，包括鋼筋工在內。
5、收方結標：第___層的總長度加上前后桃子長度，雨棚___半，乘以屋的總寬度，樓梯棚罩按___層計標。
6、付款方式：每層砌好磚后，經檢驗，付每層的___%，到好樓面后付每層的___%，房屋蓋好瓦后，結清余款。
7、其他未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。
本合同___式___份，甲乙雙方各持___份，從合同簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_______________
乙方(公章)：_______________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_____年____月___日
_____年___月___日
新版建設施工合同4
甲方（建設單位）：_________
乙方（施工單位）：_________
依照《中華人民共和國合同法》、《電力法》、《電力供應與使用條例》、《電力建設工程施工合同范本》以及有關法律、法規等規定，為了維護供用電的公共安全，保障電力系統安全、經濟、可靠的供電，就洛陽陽光生態農業有限公司項目用電工程線路架設、變壓器安裝施工的相關事宜，雙方本著平等互利、協商一致的原則，達成如下條款，供雙方信守。
一、工程概況
1、工程名稱：_________
2、工程地點：___________________________。
二、工程承包方式及內容
1、乙方承包方式：工料全包。
2、工程內容：該工程為交鑰匙工程。乙方負責為_________項目用電工程架設_________用電線路，主要包括架空線路、線桿、電纜（線）敷設、采購和安裝_________變壓器兩臺、低壓二合一配電柜二面等相關配套設施，并負責辦理相應的供用電手續，直至當地供電局檢測、驗收合格。滿足甲方農業生產和機井用電需求。（詳見工程造價預結算書所列項目）
三、工程工期
1、工程時間：_________年_________月_________日之前完成全部工程內容并檢測、驗收合格且通電。
2、如遇下列情況，工期相應順延。
�。�1）、由甲方原因使乙方延誤工期，經甲方現場代表同意后，工期順延。
�。�2）、由于氣候等不可抗拒因素造成的工期延遲。
�。�3）、由于政府安全部門及電力系統要求統一停產整頓時，乙方工期可以順延。
四、圖紙資料
1、甲方向乙方提出要求，乙方應向甲方提供圖紙資料，本合同締結后3日內，乙方向甲方提供線路施工圖兩套，其中施工現場圖1套。
2、甲方要求乙方嚴格按照建設工程施工合同執行。
3、工程預算書壹份。
五、材料設備供應
材料、設備由乙方供應。供應方必須提供生產廠家設備說明書和產品合格證，如出現安全質量問題，由乙方承擔全部責任。
六、工程質量
1、本工程嚴格按照乙方設計并經甲方認可的要求進行。
2、乙方的施工符合國家電力行業設計、安裝標準。
3、工程質量：合格工程。
七、工程價款
以上兩臺_________變壓器及配電安裝工程包干總價為人民幣_________萬_________仟元整（小寫：_________元整）。含正規發票。
八、工程費用結算方式
1、付款方式：轉賬（合同簽定后3個工作日內付給乙方捌萬元整；完成全部工程內容并檢測、驗收合格且通電后付清余款）。
2、開戶銀行及帳號___________________________。
乙方：_________
開戶銀行：__________________
賬號：___________________________
九、甲方應承擔的主要工作及責任
1、該工程所涉及的青苗賠償費用。
2、積極協助乙方處理施工過程中發生的不利于施工的外部因素。
3、提供材料的堆放場地。
4、完成施工現場場地障礙物的排除、清除，確保具備開工條件。
5、保證現場及建筑物、構筑物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。施工現場滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。
6、甲方未按合同約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期根據電力部門安全程序相關規定予以順延。
7、甲方駐工地代表：_________。
十、乙方承擔的主要工作及責任
1、按甲方要求進行規劃設計并提供設計圖紙兩套，并按甲方審核同意的施工圖紙進行施工。
2、所有施工人員必須具有相應的資質證書，亮證施工，并隨時接受甲方的檢查。
3、必須管理好施工材料、機械，若管理不善發生遺失、損壞，甲方均不承擔任何責任。
4、乙方必須按規程制度和合同規定安全、文明施工，自覺、積極地、無條件的接受甲方的`監督。乙方在施工中應按有關規定采取嚴格的安全防護措施，保證施工人員、設備、材料安全，并全面承擔由于安全措施不力造成的事故責任和因此造成的一切損失。
5、工程質量：本工程應符合《電氣裝置安裝工程_________及以下架空電力線路施工及驗收規范》（GB50173—92）相關要求，質量合格。
6、工程竣工驗收合格投運正常后5個工作日內，乙方向甲方辦理完畢移交手續并提供竣工資料及其它資料。
7、乙方對施工中的隱蔽工程應做好施工記錄。
8、乙方駐工地代表：__________________聯系電話：__________________
十一、工程變更
1、施工中，不得擅自變更工程設計。如需對原設計進行變更，其增減工程量的費用，由乙方自行承擔。
2、如因甲方原因，致使工程停工，甲方應賠償乙方造成的損失，并給付已完成部分的工程費用。如因乙方原因造成工程中途停工，而給甲方造成的損失由乙方承擔。
十二、工程竣工驗收
1、竣工驗收標準：《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》、國家相關電氣標準規范、施工圖紙及說明，施工技術文件、施工設計要求及國家現行有關法律法規等。
2、本工程的質量保修期為：自工程竣工驗收合格之日起12個月。保修期內，如發生質量問題乙方負全責，同時乙方應在接到甲方通知后24小時內派人進行維修。否則，甲方委派他人進行維修的費用由乙方負責，并承擔因維修不及時給甲方造成的損失。
十三、其他
1、本工程嚴禁任何形式的轉包、分包，由此造成的損失全部由乙方承擔，且甲方有權單方終止合同。
2、本合同經雙方法定代表人或法定代表人授權代表簽字、單位蓋章后生效。合同的權利義務終止后，雙方應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。
3、本合同在履行過程中發生爭議時，由甲乙雙方協商解決。協商不成的，由合同簽訂地法院依法裁決。本合同簽訂地。
4、本合同一式六份，甲乙雙方各持三份，具有同等法律效力。
十四、附件
1、建設工程造價預（結）算書。
2、安裝圖。
3、線路施工圖。
甲方（蓋章）：_________法定代表人：_________委托代理人：_________
乙方（蓋章）：_________法定代表人：_________委托代理人：_________
簽訂時間：_________年_________月_________日
新版建設施工合同5
甲方：____________________________
乙方：____________________________
甲方為改善居住條件，在自家院內新建一棟兩層住房，經雙方協商，承包給乙方施工建設。依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，結合房屋具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致，訂立本合同。
第一條：承建項目
1.工程名稱：________________________。
2.工程結構：底框磚混結構房屋一棟，一樓一底共兩層。
3.建筑面積：約310㎡(最后以實際建筑面積為準)。
4.工程內容：乙方按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及一樓地面、門前臺階施工。
第二條：承包方式及費用
1.工程包工不包料。甲方負責采購施工所需的`建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工用具設備。
2.施工費用：按建筑面積甲方付給乙方每平方米________元(大寫____________元整)，澆灌好一層合格后預付____萬元，工程結束驗收合格后全部結算付清。
第三條：工程質量要求
1.整個工程應按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求施工，達到國家建筑施工規范要求。墻體、梁、柱水平度、垂度相差不超過1.5cm。
2.房屋內部按甲方草圖布局，工程施工中科學合理放線，具體尺寸需要變更時，甲乙雙方共同協商處理，每一道施工環節需經甲方驗收合格后方能進行下一施工環節。
3.若乙方施工中質量不合格，一律拆除重新施工，所造成的施工費及材料費損失由乙方負責。
第四條：工程工期
1.經雙方協商，工程從澆灌鋼混柱之日起，兩個月完工(日期為____________年_________月_______日____________年_________月_______日)
2.在保證工程質量的前提下，因為下雨和建筑材料拖延，交房日期可順延;若由于乙方人為原因工程延時或故意拖延工期，甲方扣除乙方施工費，延時一天扣除施工費____________元(大寫__________________元整)。
第五條：安全責任
甲、乙方共同提高安全意識，乙方必須嚴格按照《安全生法》，勞保措施，施工防護措施到位，安全規范施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現病、傷、亡，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不承擔任何責任和費用。
第六條：雙方責任
1.甲方負責在______月______日前完成地基開挖，石腳支砌，地基回填，準備好水路電路，確保乙方按時施工。
2.乙方在施工工程中，必須聽從甲方提出的意見和建議，在保證工程質量的前提下，堅持節省、不浪費的原則，不能隨意帶走甲方的任何建材。
3.施工前，乙方應將工程材料預算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方，以便甲方及時采購;施工中，工程需增減用料時，甲乙雙方共同協商。
4.甲方應按照約定時間支付乙方施工費用，乙方不得長期停工或提出多加工錢等無理要求，否則本合同終止。
5.施工中本合同未盡事宜，雙方共同協商處理。
6.本合同自簽訂之日起生效。本合同共二頁，一式兩份，甲乙雙方各保存一份。
甲方(簽章)：___________________乙方(簽章)：___________________
____________年_________月_______日____________年_________月_______日
新版建設施工合同6
甲方：_________
法定地址：_________
乙方：_________
法定地址：_________
依照國家相關規定，在平等自愿和互惠互利的基礎上，甲方和乙方共同簽訂_________信息網施工協議（以下稱協議）。
1、合作內容甲方受乙方委托為第三方提供接入_________信息網通信服務所需結構化布線工程的施工。甲方代乙方與第三方洽談并收取入網費。
2、雙方的權利和義務甲方負責第三方入網工程的結構化布線施工及工程所需的輔料，并保證工程的質量。乙方負責提供入網工程所需的`線纜和主要設備的安裝和調試。
3、收益來源及向使用_________信息網的用戶收取開戶費，開戶費定為_________戶。開戶費收入由甲、乙方依照_________：_________的比例進行分配。雙方各自繳納各自應繳稅費。
4、合作期限甲乙雙方合作期限暫定為________年。
5、財務結算_________。
6、日常維護在系統正常使用前，由甲乙雙方配合對線路和設備進行綜合的調試。在系統正常使用后，由乙方對系統進行日常維護。
7、法律責任甲方應對所施工的工程質量負責，如果因甲方的工程質量問題而引起的一切爭議和法律糾紛，應由甲方承擔。乙方應對所提供的設備和服務承擔相應的法律責任。
8、協議生效本協議一式兩份，雙方簽字蓋章后生效。
9、其它本協議未盡事宜，雙方另行協商解決。
甲方（蓋章）：_________
乙方（蓋章）：_________
授權代表（簽字）：_________
授權代表（簽字）：_________
________年____月____日
________年____月____日
新版建設施工合同7
發包方(以下稱甲方)：___________
承包方(以下稱乙方)：___________
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱：___________
二、工程地點：___________
三、工程內容：___________
四、承包形式：___________
第二條工程期限
一、合同工期總日歷天數10天
開工日期：20________年8月25日
竣工日期：20________年8月27日
二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期可相應順延
1、在施工中如因停電8小時以上或連續間歇性停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工;停電2天以上;
2、因臺風暴雨颶風等不可抗力的'因素;
3、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
第三條建筑材料、設備的供應和采購
一、工程材料、設備由乙方采購。包工包料。
二、乙方采購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用于工程
第四條工程驗收和付款
經核算，建設工程總價為：陸仟圓整(6000元)，工程竣工后，由甲方驗收合格方可向乙方付款。
第五條附則
一、甲方代表：___________乙方代表：___________
二、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
甲方：___________乙方：___________
代表：___________代表：___________
___________年___________月___________日___________年___________月___________日
新版建設施工合同8
甲方（委托方）：
乙方（承攬方）：
經甲、乙方協商一致，乙方承攬位于泰安東______西段道路開口工程項目中的施工：為確保工期、質量，雙方協議如下：
一、乙方負責泰安東______西段道路開口工程。
二、乙方以自己的設備完成施工
自行解決臨時住房、水電等臨建設施。設備、材料堆放應服從甲方安排意見。
三、乙方聘用、雇用施工人員應當符合國家法律規定
乙方以自己所有的施工隊伍完成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利；對自己的施工人員的人身、財產安全負全部責任，甲方無權干涉。
四、承攬期限
自________年____月____日始至________年____月____日止。
五、承攬費用總計
人民幣叁萬元整（小寫：30000、00元）；
六、承攬費用支付方式
合同生效后，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關費用，不再產生任何費用。
七、質保期
自竣工驗收后保修________年。
八、質量要求：
必須全部達到甲方提供的圖紙和設計文件標準。并保證一次驗收合格率達到100%，優良率達到95%。
九、承攬期限內，乙方負責協調相關管線、光纜等相關單位，并確保不影響相關單位的正常運營，甲方有權監督檢查乙方的施工質量。因乙方原因造成的質量不合格，甲方有權要求乙方在規定的時間內無償返工，達到質量驗收標準。
十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工，應嚴格執行____市的相關文件規定，因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的，由乙方負責協調有關單位并負責賠償相關損失。
十一、乙方必須堅持文明施工，乙方做好施工現場環境保、勞動保護和安全生產。
十二、乙方對已完工的項目和安裝的`設備，在驗收交接前應負責保管，保證其完好狀態。
十三、合同價款調整：本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價款，但有下列情況之一的可作調整：
1、自然災害造成的不可抗力損失。
2、經雙方認可的承攬項目數量增減的。
十四、違約責任
1、乙方違反承攬期限，每拖延____日，按合同總價款的承擔甲方的經濟損失。
2、項目質量達不到驗收標準，經返工后仍達不到的，乙方應承擔因此給甲方造成的經濟損失，并無權要求甲方支付工程款。
3、甲方未按合同約定履行義務，給乙方造成經濟損失的，應予賠償。
十五、驗收
乙方完成承攬工作后，由乙方負責相關政府單位進行驗收，并確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。
十六、安全
乙方在完成承攬項目過程中，對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產損害，乙方承擔全部善后責任和經濟損失。
十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果，雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。
十八、爭議解決辦法
協商。協商不成，由甲方所在地法院裁決。
十九、合同生效與終止
本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢后，經相關單位驗收合格即告終止。
二十、補充協議
本合同未盡事宜，雙方簽定書面補充協議，補充協議與本合同具有同等的法律效力。
二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執正本一份，副本六份。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）
經辦人：_________（簽字）經辦人：_________（簽字）
________年____月____日________年____月____日
【新版建設施工合同】相關文章：
新版建設施工合同04-19
最新版建設工程施工合同（精選14篇）05-07
新版施工合同04-19
新版建設工程合同02-04
新版建設工程合同02-02
(推薦)新版施工合同08-23
新版小型施工合同04-05
新版建筑施工合同10-11
建設施工合同06-06