- 相關推薦
豎井工程施工合同范本
隨著法律知識的普及，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編整理的豎井工程施工合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
豎井工程施工合同1
發包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
甲方將________________礦山500米豎井建設工程以大包方式承包給乙方。依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方責任和義務，確保安全施工，保證工程順利進行，經甲、乙雙方充分協商，達成如下合同條款：
一、工程名稱
____礦業開發有限責任公司洛河洞礦山豎井建設工程
二、工程地點
____________________________
三、工程承包內容
1、承建直徑3.5米、深約500米豎井的井建工程（包括調車場、貯礦場和排渣場等井上所有設施和地面三通一平）
2、委托有資質單位編制豎井工程設計圖紙；
四、承包方式
采取包工、包料、包工器具、包設備、包安裝、包生產的.大承包形式，豎井由乙方全額墊資修建、甲方以合格礦石計價還款的方式承包。
五、工程質雖要求
1、豎井設計必須達到日出礦雖600噸，出渣雖100噸的生產能力。同時具備輸送人員與礦石功能。
2、豎井直徑3.5米，深約500米。
3、豎井建設及設備設施安裝工程必須符合國家規范要求。
六、工程總費用
本合同總費用________萬元（包括豎井工程及與豎井工程建設相關的所有費用），由乙方全額墊資承建。
七、還款方式
經甲乙雙方協商，一致同意甲方對乙方井建所墊資金采取以下第豎井工程施工合同種方式給予還款：
�。ㄒ唬┮缘V石計價方式還款：甲方按合格品位礦石的噸位作價還款給乙方（乙方每次供給甲方的原礦平均品位必須在8克/噸以上，低于8克/噸的甲方有權拒收），直至乙方采夠25萬噸礦石為止。豎井完工前的10個月內，每噸礦石按600元計價；豎井完工投入正式生產后，每噸礦石按400元計價支付給乙方。
（二）以產品金屬雖計價方式還款：甲方按售出精粉的金屬雖作價還款給乙方，直至乙方采夠16萬噸礦石為止。每售出一次精粉按每克金屬雖70元計價支付給乙方。
還款結束后，乙方如繼續承包采礦工程，須提前一個月向甲方提出書面申請，經甲方同意后，雙方另行協商簽訂采礦合同。否則，乙方自甲方還款結束后十天內無條件撤出礦山現場。
八、工程驗收
1、乙方應在完工前10日提出竣工報告，并在完工后向甲方發出書面的驗收通知書，通知甲方組織相關人員及政府相關部門進行工程驗收。甲方在接到乙方驗收通知后15日內應組織人員進行驗收。
2、工程驗收以設計圖紙和國家施工規范為依據。若工程質雖不符合設計質雖要求的，乙方應立即按甲方要求返工整改，直至符合驗收標準，并承擔由此發生的一切費用。
3、若對工程質雖存有異議，乙方同意由甲方聘請有資質的鑒定機構對工程質雖做出鑒定。
甲方：
乙方：
日期：
豎井工程施工合同2
發包方（以下簡稱甲方）__________________
承包方（以下簡稱乙方）__________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及______省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：__________________.
2、工程地點：__________________.
二、工程承包范圍
豎井建設安全維護及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造價
工程造價為：__________________元整
五、質量標準
1、質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
2、使用標準、規范（包括但不限于以下內容）
�。�1）本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規程和規范。
�。�2）本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
1、本工程計算編制原則：按____________________________________統一解釋進行編制。
2、人工、材料價格的確定：人工工資按__________________計取，材料價格按照__________________執行。
3、具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時以上。
2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
1、工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。
2、在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。
十、違約責任
1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。
2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的'，還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）__________________
乙方（公章）__________________
______年______月______日
【豎井工程施工合同】相關文章：
工程施工合同06-29
工程施工合同03-22
工程施工合同、02-16
工程施工合同10-19
工程施工合同【薦】06-29
【熱門】工程施工合同06-29
【薦】工程施工合同06-29
地區工程施工合同04-04
建設工程施工合同04-07
護坡工程施工合同03-21