1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 加工承攬合同

        時間:2022-09-22 22:11:25 其他合同范本 我要投稿

        加工承攬合同范本15篇

          隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高,合同的用途越來越廣泛,正常情況下,簽訂合同必須經過規定的方式。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?以下是小編為大家整理的加工承攬合同范本,僅供參考,歡迎大家閱讀。

        加工承攬合同范本15篇

        加工承攬合同范本1

          定作方:(以下簡稱甲方)________

          承攬方:(以下簡稱乙方)________

          根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。

          第一條加工成品

          品名:__________貨號:__________面料:__________

          顏色:__________尺碼:__________

          第二條服裝數量

          1、計量單位:__________

          2、數量:__________

          第三條原材料的提供

          由甲方提供原材料,具體見下:

          材料名稱數量質量:__________________

          提供日期:__________單價:__________總金額:__________

          第四條服裝質量

          加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

          第五條技術資料、圖紙提供

          1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。

          2、乙方在生產過程中,發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在_________天時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在_________內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

          3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

          4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

          第六條報酬

          1、加工單價:__________

          2、總金額(元):__________

          第七條包裝方式

          內用_,外用_包裝,包裝費由__________方承擔。

          第八條服裝交付

          1、交貨地:

          2、產品的交(提)貨期限:_________。

          第九條服裝驗收

          1、驗收期間:_________。

          2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。

          3、驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。

          4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致

          驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。

          5、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

          6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

          第十條定金/預付貨款

          1、甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。

          2、甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。

          第十一條報酬結算

          1、付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內,一次性付清合同約定的全部款項;

          第十二條留置權

          如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。

          第十三條違約責任

          1、甲方的違約責任

         。1)制作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。

         。2)中途廢止合同,償付甲方的'未履行部分價款總值的50%的違約金。

         。3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。

          甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________

          簽訂地點:_________簽訂地點:_________

          _________年____月____日_________年____月____日

        加工承攬合同范本2

          定做方: (稱甲方) 承攬方: (稱乙方)

          根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協商簽訂本合同,以共同遵守。

          一、加工制作內容:

          1.制作內容:

          主鋼構:鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。 材質為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

          二、合同價格及結算方式:

          1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)

          2.合同簽訂三日內甲方付款

          3.提貨:

          (1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

          4.結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。

          三、質量要求:

          乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB50205-20xx)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規范要求。

          四、交貨地點和時間:

          1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。

          2.交貨時間:

          五、包裝及運輸:

          1.乙方負責裝車。裝車時應按照規范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。

          2. 甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發運前另行交底)。

          3. 運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。

          六、雙方權利及義務:

          1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。

          2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

          3.乙方必須接受甲方的質量監督檢驗,不得擅自外協加工,乙方應按甲方委派的`現場質量監理的合理要求制作,發現問題及時糾正。

          4.甲方如現場發現質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。

          5.乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。

          七、違約責任:

          按《合同法》相關規定執行。

          八、合同糾紛處理方式:

          甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成,則由提交當地仲裁委員會仲裁。

          九、附則:

          1.本合同

          2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。

          3.未盡事宜,雙方協商解決或另立補充合同。

          甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

          委托代理人: 委托代理人: 聯系方式: 聯系方式:

          開戶行: 開戶行:

          賬號: 賬號:

        加工承攬合同范本3

          服裝加工承攬合同:

          承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________

          定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務:____________

          定作方委托承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

          第一條 加工成品:

          ┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

          │品名 │規格 │單位 │數量 │備注 │

          ├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

          │ │ │ │ │ │

          ├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

          │ │ │ │ │ │

          └─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

          第二條 加工成品質量要求:________________________________________________

          第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:

          1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。

          2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

          3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

          第四條 技術資料,圖紙提供辦法:

          1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

          2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

          3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)

          第五條 價款或酬金:

          價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。

          第六條 驗收標準和方法:

          1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。

          2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

          3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

          第七條 交(提)貨的時間和地點:

          1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。

          2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

          第八條 包裝要求及費用負擔:_____________________________________

          第九條 運輸辦法及費用負擔:_____________________________________

          第十條 結算方式及期限:_________________________________________

          第十一條 其他:

          1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。

          2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

          第十二條 承攬方的違約責任:

          1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

          2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

          3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

          4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的'千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

          7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

          8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

          9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

          10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

          第十三條 定作方的違約責任:

          1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

          4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

          5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

          6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

          7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

          第十四條 不可抗力

          在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

          第十五條 糾紛的處理:

          加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

          第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_________份,交_________(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

          定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):_________

          代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________

          地址:_________ 地址:_________

          電話:_________ 電話:_________

          開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________

          帳號:_________ 帳號:_________

          _________年____月____日 _________年____月____日

        加工承攬合同范本4

          定作方:合同編號:

          簽訂地點:

          承攬方:簽訂時間:

          一、加工標的

          貨物名稱

          型號

          面料

          顏色

          單位

          數量

          單價

          總金額

          交貨地點及期限

          交期:

          出口國:

          合計人民幣(大寫)

          按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶

          二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)

          材料

          質量

          數量

          提供日期

          消耗定額

          面料.里料

          一等

          按定單數量

          到位

          按實際排版單耗

          三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗,提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質量負責,應該得到定作方的書面確認方可開裁。

          四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求:按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。

          五、承攬方發現定作方提供的`圖紙、技術要求不合理的,應在3日內向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負責,定作方應在收到書面異議后的7日內答復。

          六、加工物品的包裝按定作方的要求。

          七、未經定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成,否則將構成違約,定作方有權隨時解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。

          八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)。

          九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收,驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。

          十一、付款方式:內部結算。

          十二、其他約定事項:

          1、在加工制作期間,定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查,

          2、雙方對質量標準確認以封樣為準,雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。

          3、若由定作方提供原材料的,加工任務完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。

          4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。

          5、最終產品質量必須通過定作方驗收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。

          十三、違約責任:任何一方違約的應承擔違約責任,除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。

          十四、如有糾紛,雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

          定做方:

          代表人:

          時間:

          承攬方:

          代表人:

          時間:

        加工承攬合同范本5

          甲方(定作方):

          乙方(承攬方):

          甲、乙雙方本著平等互利經過協商一致的原則,簽定本合同,以茲共同遵守執行。

          一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產品,產品雕花單價雙方確認,(詳見附件《雕花單價表》)。

          二、甲方為乙方提供加工場地,水電,鑼機,打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。

          三、乙方為甲方加工的雕花產品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。(包括工資及食宿福利等由乙方自行解決,甲方不予干預與管理)。

          四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣,由乙方雕刻及砂光成雕花產品。樣品經甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。

          五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進行加工,甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下,能生產或制作出符合甲方產品要求及質量標準,并由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。

          六、交貨期:從甲方提供雕花木料日起,同一款式_______套的_______天內必須完工,_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的,在雙方協定的期限內完工,非標的.必須在兩天內完工。

          七、甲方品質管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產品,乙方必須給予配合與協助。驗收不合格產品,乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂,一經查明有此種行為,甲方有權終止合同并且向乙方索賠。

          八、乙方為甲方加工的雕花產品,必須完全配套,并由甲方品質管理員驗收簽名,甲方生產管理人員簽名確認,方可結算加工費。

          九、加工費按月結算。當月加工的產品,乙方必須在下月______號前將當月加工的產品《過料單》交給甲方財務部予以確認,甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。

          八、違約責任:

          1、乙方不能按期限交貨,應當向甲方償付違約金。違約金計算,每遲延一天,按其價款總額的_______%計算,還應當繼續履行合同。

          2、乙方不得提供甲方的產品花樣給同行競爭對手仿造,不得對外泄漏甲方的相關產品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。

          九、解決合同糾紛方式:甲、乙雙方因此發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成,可以向佛山市禪城區人民法院訴訟。

          十、合同未盡事宜,雙方另協商解決。雕花加工單價為本合同的附件,視為合同的組成部分。

          十一、本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等效力,自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。

          甲方(簽名蓋章):

          乙方(簽名蓋章):

          __年__月__日

          __年__月__日

        加工承攬合同范本6

          簽訂地點:

          簽訂時間: 年 月 日

          定作方(甲方):

          承攬方(乙方):

          按照《中華人民共和國合同法》的有關規定,本著平等互利、協商一致的原則,經雙方友好協商,達成如下協議:

          一、項目概況

          1、項目名稱:

          2、項目地點:

          二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

          序號 貨物名稱 規格 數量 單價:元/m2 備注

          1 鋼質防火門 甲級

          2 乙級

          3 丙級

          合計:(樘)㎡×元/㎡=元。

          114樘/363.06㎡

          金額(大寫): (不含稅)

          注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發生數量結算。

          三、交貨日期:根據現場進度交貨。

          四、交貨地點:工地現場。

          五、技術質量要求:

          1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。

          2、產品保證通過消防部門驗收。

          六、承包方式:

          含運輸及安裝。

          七、付款方式:

          1、合同簽訂后,預付總貨款的.%,貨物全部進場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質保,質保期結束結清。

          八、售后服務承諾

          1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算,質保十二個月。在質保期內,出現質量問題,乙方負責免費維修。質保期過后,所有產品實行終身售后服務,只收取材料成本費用。

          九、違約責任

          1、按《合同法》的相關規定執行。

          十、爭議的解決方式

          本合同在履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。

          十一、附則

          本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。

          甲方: 乙方:

          法定代表人: 法定代表人:

          代理人: 代理人:

          電話: 電話:

          年 月 日 年 月 日

        加工承攬合同范本7

          訂立合同雙方:

          定作人:(以下簡稱甲方)

          定作人法定代表(負責)人:

          簽約人:

          定作人承辦單位:

          聯絡人:

          聯系電話:

          定作人機構地址:

          傳真電話:

          承攬人:(以下簡稱乙方)

          承攬人法定代表(負責)人:

          簽約人:

          承攬人營業執照:

          生產報刊亭許可證明:

          承攬人機構地址:

          聯系人:

          聯系電話:

          銀行開戶許可證:

          開戶行:

          帳戶:

          根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

          第一條標的

          乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元。

          第二條制作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)

          1、

          2、

          3、

          注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

          第三條加工、制作與安裝、要求

          1、報刊亭安裝后穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。

          2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。

          第四條驗收標準和方法

          ①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產。

         、、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。

          第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

         、佟⒔回洉r間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

         、凇⒔回浀攸c:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。

         、邸b運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

          第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

         、、乙方對制作的報刊亭進行安裝;

         、凇⒔浺曳桨惭b的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

         、邸⒁曳匠兄Z為甲方制作的報刊亭因質量出現問題,_____年內免費進行保修,超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;

         、、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

          第七條結算方式、期限及安裝費用

         、佟⒓、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。

         、凇⒁曳浇回浐15日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。

          ③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。

          ④、剩余的合同標的額5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。

          第八條甲方違約責任

         、、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的`額_____‰的違約金;

         、凇⒓追轿窗春贤幎〞r限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____‰的違約金。

          第九條乙方違約責任

         、佟⒁曳轿窗醇追降馁|量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;

          ②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;

         、、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

          第十條糾紛的處理

          當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。

         、佟⒁蚵男斜竞贤l生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

          ②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。

          第十一條附則

         、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

          ②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。

          甲方:乙方:

          簽約人:簽約人:

          簽約地點:簽約日期:年月日

        加工承攬合同范本8

          訂做方(以下簡稱需方):

          承攬方(以下簡稱供方):

          訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板,根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

          一、 標的物名稱、規格、數量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)

          品名 規格 數量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注

          箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量

          總計

          總金額(大寫) 柒萬柒仟元整

          二、 技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;

          三、 質量要求:供方嚴格按圖紙加工,產品質量符合行業相關規范要求,并配合甲方的監督檢查;

          四、 交貨地點:供方廠內驗收交貨;

          五、 交貨時間:合同簽訂生效后, 第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日 交貨。

          六、 計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;

          七、 結算方式:合同簽訂后需方預付材料款 貳萬伍仟 元,需方在提取標的'物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。

          八、 標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。

          九、 運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。

          十、 本合同解除的條件:合同執行完畢或未付材料預付款。

          十一、 違約責任:由違約方負責;

          十二、 解決合同糾紛的方式:協商方式,如協商不成,提交仲裁委員會解決,或依法向人民法院起訴;

          十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

          十四、 本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。

          訂 做 方 : 承 攬 方 :

          單位: 單位:

          法定代理人: 法定代理人:

          委托代理人: 委托代理人:

          電 話: 電 話:

          開戶行: 戶 名:

          帳 號: 卡 號:

          郵 編: 郵 編:

          簽訂時間:

        加工承攬合同范本9

          現有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經雙方友好協商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。

          甲方:________________________

          乙方:________________________

          一、工程項目

          1、工程名稱_____________________________________________

          2、工程地點_____________________________________________

          3、工程范圍_____________________________________________

          4、工程期限自 _至 _完工,共計 _天。(不可抗拒原因順延)

          二、甲方在合同簽訂時要將所加工產品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權向甲方要求圖紙的技術交底,甲方應在一個工作日內答復。不能答復的.技術問題乙方有權停止施工。(所有加工產品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應)

          三、質量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。

          四、加工產品交付地點________________________________。

          五、加工產品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協商。)

          六、付款方式__________________

          1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________%。

          2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據時支付乙方總價 _______________%。

          3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。

          4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。

          5、驗收合格后一次性支付加工件總額。

          七、產品質量保修期

          1、玻璃_________________

          2、鋼材_________________

          3、鋁材_________________

          4、油漆_________________

          5、噴塑_________________

          八、安全生產乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度,服從甲方安

          全管理人員及監理人員的管理,嚴格遵守安全操作規程,施工中如因違反操作規程而發生傷亡事故其損失由乙方負責。

          九、驗收:

          甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內組織驗收,七日內不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續責任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。

          十、違約責任:合同簽訂后,不經雙方協商同意,任何一方不得隨意變

          更或解除本合同。如單方面解除合同,應向對方賠償對方損失。

          乙方必須按照合同規定的時間內按照合同質量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。

          十一、本合同未盡事宜,雙方協商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。

          十二、本合同共 _頁,附件共 頁,一式_____份,雙方各持份

          本合同雙方簽字之日起生效,至工程結束、工程款付清后自行失效。

         。ū竞贤衼硗娮余]件作為本合同附件具有同等法律效力)。

          甲方:(章) 乙方:(章)

          電話: 電話:

          電子郵箱: 電子郵箱:

          開戶行: 開戶行:

          ________年______月_____日

        加工承攬合同范本10

          承攬方:__________________

          定作方:__________________

          定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

          第一條加工成品:

          第二條加工成品質量要求:_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)

          第三條原材料的提供辦法及規格,數量,質量:___________________________________________________________________________________(1,用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)

          第四條技術資料,圖紙提供辦法:____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2,承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3,定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)

          第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)

          第六條驗收標準和方法:__________________________________________

          ________________(1,按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目的,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)

          第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)

          第八條包裝要求及費用負擔:____________________________________________________

          第九條運輸辦法及費用負擔:____________________________________________________

          第十條結算方式及期限:____________________________________________________

          第十一條其他:_____________________________________________________(如:1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)

          第十二條承攬方的違約責任:

          一,未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

          二,交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。

          三,未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。

          四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

          未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

          五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。

          六,異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。

          七,實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

          八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

          九,未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。

          十,擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

          第十三條定作方的違約責任:

          一,中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。

          二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的`__________%(20%---60%的幅度)違約金。

          三,未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

          四,超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。

          五,超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。

          六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

          七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

          第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。

          第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

          本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

          本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

          定作方:____________________(蓋章)

          代表人:____________________(蓋章)

          地址:________________________________

          電話:________________________________

          開戶銀行:____________________________

          帳號:______________________________

          承攬方:__________________________(蓋章)

          代表人:__________________________(蓋章)

          地址:_________________________

          電話:_________________________

          開戶銀行:_____________________

          帳號:_________________________

          _____年_______月______日訂

        加工承攬合同范本11

          委托方:_________紡織器材廠(甲方)

          承攬方:_____________電鍍廠(乙方)

          1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:

          2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的'加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。

          3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。

          4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。

          5.質量驗收方法:完成加工后由甲方按質量標準驗收。

          6.結算方式:____________________。

          7.違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。

          甲方:____________紡織器材廠

          法定代表人:(蓋章)________

          地址:______________________

          銀行帳號:__________________

          乙方:________________電鍍廠

          法定代表人:(蓋章)________

          地址:______________________

          銀行帳號:__________________

          ________年________月______日

        加工承攬合同范本12

          定作人:

          簽訂地點:

          承攬人:

          簽訂時間:年月日

          第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限

          加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量

          數量

          名稱、型號單位、單價金額合計

          合計人民幣金額(大寫):

          (注:空格如不夠用,可以另接)

          第二條 定作人提供的材料

          材料規格

          計量

          數量質量

          提供日期

          消耗定額

          名稱型號單位

          (注:空格如不夠用,可以另接)

          第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:

          第四條 加工物的技術標準、質量要求:

          第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:

          第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:

          第七條 定作人提供技術資料、圖紙的`時間、辦法及保密要求:

          第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

          第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

          第十條 加工物的交付方式及地點:

          第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:

          第十二條 報酬的結算方式及期限:

          第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫)元。

          第十四條 本合同解除的條件:

          第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。

          第十六條 違約責任:

          第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:

         。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會仲裁;

         。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。

          第十八條 其他約定事項:

          定作人(章):

          承攬人(章):

          住所:

          住所:

          法定代表人:

          法定代表人:

          居民身份證號碼:

          居民身份證號碼:

          委托代理人:

          委托代理人:

          電話:

          電話:

          開戶銀行:

          開戶銀行:鑒(公)證機關(章)

          賬號:

          賬號:

          經辦人:

          郵政編碼:

          郵政編碼:

          監制部門:

          印制單位:

        加工承攬合同范本13

          合同編號:______________

          甲方:___________________(承攬方)

          乙方:___________________(定做方)

          為了明確甲、乙雙方的權利和義務,根據《合同法》的有關規定,經協商一致,就乙方委托甲方加工____事宜達成如下協議,共同遵守。

          第一條 加工成品

          品名:_________________________________________

          規格:_________________________________________

          數量:_________________________________________

          第二條 加工成品質量要求

          第三條 原材料的提供辦法

          1.甲方必須依照合同規定選用原材料,并接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

          2.乙方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,甲方對乙方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。

          3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。

          第四條 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

          1.甲方在進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知乙方;乙方應該在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知乙方,因此造成的損失,由乙方賠償。

          2.甲方對于承攬的工作,如果乙方要求保密,應當嚴格遵守,未經乙方許可不得留存技術資料的復制品。

          第五條 價教或酬金

          價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方協商解決。

          第六條 驗收標準和方法

          1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

          2.乙方應當按合同規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由甲方負責修復或退換。

          3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

          第七條 交貨的時間和地點

          1.交貨地點和付款辦法:在乙方廠內交貨,由甲方自提;在交貨日期前乙方可陸續交貨,甲方可陸續驗收付款。

          2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以甲方通知的提取日期為準,但甲方在發出提取定作物通知中,必須留給乙方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

          第八條 包裝要求及費用負擔

          ___________________________________________________________________

          第九條運輸方式及費用負擔

          _____________________________________________________________________

          第十條 結算方法及期限

          _____________________________________________________________________

          第十一條 其他約定

          _____________________________________________________________________

          第十二條 甲方的違約責任

          一、未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期違約責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

          二、交付定作物的數量少于合同規定,乙方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分乙方不再需要的,甲方應賠償乙方因此造成的損失。

          三、未按合同約定包裝定作物,須返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔應此而支付的費用。符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由甲方賠償損失。

          四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),皮當向乙方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金)以酬金計算的',每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。

          五、不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。

          六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由乙方代為保管時,應當償付乙方實際支付的保管、保養費。

          七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付乙方因此造成的損失。

          八、未按合同規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知乙方調換、補齊的,由甲方對工作質量、數量承擔責任。

          九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權拒收,甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理,應當按乙方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。

          第十三條 乙方的違約責任

          一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

          二、_合同簽訂后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的,乙方向甲方賠償已付工程價款的______%,人民幣____元,并歸還甲方預付的全部工程款。

          三、未按合同規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,甲方有權解除合同,乙方應當賠償甲方因此而造成的損失;甲方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方停工待料的損失。

          四、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向甲方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的_______%償付違約金。

          五、無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

          六、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。

          第十四條 不可抗力

          由于戰爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應盡快將事故情況通告對方,并與對方協商延長履行合同的期限。由此發生的損失,對方不得提出賠償要求。

          第十五條 糾紛的處理

          甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議,由雙方協商解決;協商不成的,按本合同約定的下列方法之一進行解決:

          1.由________仲裁委員會仲裁;

          2.向________人民法院起訴。

          第十六條 其他事項

          1.本合同經甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后,甲、乙雙方應嚴格履行。

          2.遇有本合同未盡事宜,由甲、己雙方通過協商另訂補充條款,作為本合同不可分割的組成部分,且與本合同具有同等效力。

          3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,為期____________年。

          甲方:_____________(簽章) 乙方:_________________(簽章)

          法定代表人:_______(簽章) 法定代表人:___________(簽章)

          電話:____________________ 電話:_________________________

          簽約日期:____年___月___日

          簽約地點:________________

        加工承攬合同范本14

          委托方: (以下簡稱甲方) 加工方: (以下簡稱乙方)

          依據《中華人民共和國合同法》的有關規定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。

          一、加工方式

          甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。

          二、加工內容

          本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷 紅丹 防銹底漆一遍)。

          三、加工工期

          從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

          四、加工量、單價及總金額

          1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

          2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。

          3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

          4、本合同采用的定價方式結算。

          五、運輸方式:需方自提,運費自負。

          六、結算、付款及付款方式

          1、本合同簽訂后萬元為定金, / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。

          2、乙方生產、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發貨。

          3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內到現場處理問題。

          七、雙方責任 甲方責任

          1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。

          3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。

          4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

          5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的',按照漲價后價格結算;市場價格下跌的,按照下

          乙方責任

          1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工,并做好自檢工作,確保質量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。

          2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

          3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

          4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃, 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。

          八、質量驗收

          1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后,由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,并在48小時內解決。

          2、質量異議期限:甲方收到產品后如發現存在質量問題,應立即停止使用,并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

          3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

          九、違約責任

          1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權

          2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

          3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

          4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。

          十、保密責任

          任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起,至對方將該商業秘密公開之日止。

          十一、其他約定

          1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

          2、本合同未盡事宜,由雙方協商解決并簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。

          3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決,協商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

          4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

          5、本合同一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。 (以下無正文)

          甲方:(蓋章) 乙方:

          年月日:

        加工承攬合同范本15

          甲方:

          乙方:

          1、前言

          經過友好協商,甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發展的前提,就鑄件合作事宜達成一致,特簽訂本合同并共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。

          2、供貨范圍和雙方職責

         。1)供貨范圍

          按甲方提供的鑄件清單供貨。

          鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質保書。

         。2)乙方職責

          完成上述規定供貨范圍的供貨。

          返回甲方提供的所有資料,并為甲方保密。

          向甲方提供鑄件的材料說明(A、機械性能;B、材質化驗)

         。3)甲方職責

          每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。

          負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術問題。

          向乙方提供鑄造清單(明細)并說明材料,件數,交貨期。

          甲方向乙方提供技術要求。

          技術要求

         。ˋ)鑄件材料:HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3

         。˙)鑄件化學成份:根據提供給貴公司的化學成份標準。

         。–)鑄件應清理干凈,去除冒口殘余,粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。

         。―)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

          (E)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。

         。‵)鑄件交貨時應附有合格證、質保書,其中包括:供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期(或編號)或生產批號、機械性能。

          3、價格

         。1)鑄件價格

          HT250:

          MoCr:

          QT600:

          特殊規格鑄件價格雙方協商定

          4、結算方式:

         。1)鑄件以甲方驗收過磅,并通知乙方認可。

          (2)鑄件在甲方現場驗收合格后,開具發票,甲方收到發票30天內全額付款。

          (3)鑄件經甲方使用,確認滿足第六條定義的質量保證。

          5、交貨期

         。1)乙方嚴格按甲方提供的`清單、周期進行鑄件并及時交貨。

         。2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件制造,周期,不含路途)

          鑄件5噸以下16-20天。

          鑄件5-8噸18-22天。

          鑄件8噸以上的另商定。

         。3)特殊規格雙方協商定。

          6、驗收

          甲方應根據有關資料和技術協議、國家標準對鑄件進行驗收。

          7、質量保證:

          甲方在加工過程中發現鑄造原因造成的廢品,應立即通知乙方,如確系乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,并以急件的形式補廢,模型費由乙方負擔。

          8、合同修改:

          只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后,才能對本合同的條款進行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。

          9、不可抗力:

          (1)當不可抗力發生時,發生不可抗力的一方有義務做出努力,將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。

          (2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

          10、權力和義務的轉讓:

          乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。

          11、合同的終止和解除

          (1)發生下列情況之一時,甲方有權終止和解除合同,并有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。

          乙方無正當理由不按期制造投入時。

          實際制造進度比進度表上的日程大大延遲,按期交付無可能時。

          乙方無正當理由不執行合同有關規定,經甲方書面催促仍無解決誠意時。

          (2)發生下列情況時,乙方有權終止和解除合同,并有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。

          甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。

          甲方沒有支付合同金額的能力時。

          12、爭議解決:

          當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發生爭議而通過協商已無法解決時,可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。

          13、合同附件

          下述合同附件與本合同同進簽署,一并有效。

          附件一、每次提供鑄造清單、進度表。

          14、通知

          所有通知和通訊均需采用書面形式,如為傳真或電傳,則發生當日視為送達。

          15、合同生效

          本合同一式二份,雙方各執一份,合同經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。

          甲方 乙方

          代表(簽字) 代表(簽字)

          日期: 日期:

        【加工承攬合同】相關文章:

        承攬加工合同10-19

        加工承攬合同10-01

        承攬加工合同【精選】07-18

        加工承攬合同10-31

        承攬加工合同10-15

        加工承攬協議09-15

        加工承攬合同精05-26

        加工承攬合同(精)07-07

        加工承攬合同(熱)07-08

        模板加工承攬合同05-30

        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>