建設施工合同范本（通用7篇）
隨著時間的推移，合同的用途越來越廣泛，它可以保護民事法律關系。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的建設施工合同范本（通用7篇），歡迎大家分享。
建設施工合同1
甲方：以下簡稱甲方
乙方：以下簡稱乙方
根據與建設單位簽訂的《建設施工合同》和公司有關管理制度，現將該工程進行內部發包，經雙方協商一致，簽訂如下施工合同：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、承包范圍：
3、承包形式：
二、工程期限：年月日至月日，工期：
三、工程質量：
乙方應認真按照施工規范，技術標準和設計圖紙要求施工，接受監理單位的監督,保證質量合格。工程完工后，乙方按國家有關規定保修。
四、合同價款：
乙方承擔與施工相關的一切直接費和現場行政收費，承包價：按總價提取管理費%，稅金由乙方承擔。
五、安全責任：
乙方應按現行安全操作規定，采取嚴格的安全防護措施，全體施工人員應參保，如發生安全事故，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。
六、文明施工：
乙方應搞好現場文明施工，建立健全的各項工地管理制度，隨時接受發包方、甲方、質檢、監理及有關管理部門的`指導和檢查。
七、獎懲辦法：
八、付款辦法：
按發包方付款進度支付乙方工程款，甲方提留款在竣工結算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。在甲方未付款之前，乙方全額帶資完成該工程。
九、其它：
在簽訂合同時，乙方須按工程總造價的2%交納工程保證金，待工程竣工結算后，按合同結算。
本合同一式二份，雙方簽字后生效。
甲方：乙方：
年月日
建設施工合同2
甲方：XX縣XX鎮XX村村委會
乙方：住址：
根據《中華人民共和國合同法》和《公路建設施工承包合同條例》及公路工程建設的有關規定，結合村道公路建設工程的具體情況，甲、乙雙方就該合同段公路工程，在平等互利協商一致的基礎上達成如下合同條款，共同遵守執行。
一、工程名稱和地點
1、工程名稱：XX鎮XX村村道水泥路整治。
2、工程地點：XX縣XX鎮XX村。
二、工程承包范圍及內容
該段路基為水泥路面，要求把水泥路路面斷板處重新修補、路基加寬。寬度50公分，涵洞溝渠疏通。
三、承包方式
本工程采取包工、包料、包質量、包工期、包安全的不變單價承包方式。
四、工程造價
根據工程量、測算本合同段工程承包總造價為人民幣：貳萬肆仟陸佰元正(￥：24600元)
五、工程施工工期
本合同施工工期為30天，(雨天除外)，20xx年12月20日開工，于20xx年1月20日竣工。
六、甲、乙雙方的權利，義務
1、甲方的主要權力、義務。
(1)甲方的主要權利
派出質量監督人員對乙方承包的工程進行質量監督。
(2)甲方的主要義務
①甲方接到乙方驗收申請后，3天內組織有關人員進行驗收，否則損失由甲方負責。
�、谪撠熖峁┤⊥亮蠄觯瑮壨亮蠄�，負責解決賠償所涉及到的青苗及林木損失。負責組織砍伐整條路面的林木障礙。
2、乙方的.主要權力、義務
(1)乙方的主要權力，乙方工程全額墊支，完工后一次性全部付清。
(2)有權自行采購所需材料及施工人員的調度。
(3)嚴格按照施工規范進行施工，保證工程質量。在施工過程中，如有人為阻擋，人員、機械誤工費照價計算由甲方全部負責賠償。
(4)制定安全技術措施，承擔安全事故所發生的費用。
七、違約責任
本合同簽字蓋章后生效，雙方都要認真履行合同條款，如一方有違約行為，則按合同約定的條款執行(違約方賠償對方總造價30%的違約金)，并按照《中華人民共和國合同法》的有關條款追究違約方的責任。
八、附則
1、本合同一式三份，合同雙方各執一份，村委會存檔一份。
2、合同雙方及社員代表簽字蓋章后生效，結清工程款后，合同自行終止，本合同未盡事宜，經雙方協商簽訂補充協議。甲 方：
乙 方：
社員代表簽字：20xx年12月10日
建設施工合同3
發包方（甲方）：
委托代表人：
電話：
承包方（乙方）：委托代表人：電話：
為確保一號城邦小區污水排水通暢，本著公平公正平等自愿、互利共贏的原則，經甲乙雙方協商同意定立本小區雨污排水管網施工協議內容如下：
一、工程承包方式：
包工、包機械開挖回填和各種大小型工具，包施工技術，包使用材料運輸及二次搬運，不包料。
二、工程承包內容：排水管網，檢查井，化糞池施工
具體做法：
1.排水管網做法：根據設計及甲方要求確定管網位置，坡度，坡向放管溝線——挖管溝土方——根據坡度清理平整，溝底找平——拉線安裝排水管，臨時用土穩固——回填松散土方——管溝全線回填。
2.檢查井做法：根據排水管底標高找出井底標高，井底標高完成面低于管底20c——原土夯實——澆10c厚混凝土墊層，直徑≥
1.5米——磚砌240凈直徑
1.0米——0.7米檢查井壁——內粉井壁內側——根據標高安裝井圈和井蓋。
3.化糞池做法：確定化糞池位置、標高進行放線——挖化糞池土方——找出化糞池底，做到進高排低——安裝化糞池——連接進排水管網——回填土方——砌化糞池井口——安裝化糞池井圈井蓋。
三、質量要求：
1.排水管網坡向坡度正確、連接嚴禁，到位牢固、排水通暢、覆土回填到位、做好成品保護。
2.檢查井施工要求井深、直徑符合甲方要求、砌體灰漿飽滿、抹灰后井壁不透水，井圈井蓋安裝平整穩固。
3.化糞池施工，埋深要求與排污管網的標高一致，做到進高排低，四周回填土輕壓或水侵填實。
四、包工費計取辦法：
排水管網（管徑110～500）按每米15元計取包工費，檢查井（凈內徑底口1米，上口0.7米）按每個180元計取包工費，化糞池（43～163）均按200元個計取包工費。最終按實際完成工程量結算。
五、包工費支付辦法：
按工程量完成50%經甲方驗收合格支付已完工程量的40%，工程全部完成經甲方驗收合格，通水試驗無質量問題付清包工費。
六、工期要求：
總工程量排水管網約500米，檢查井約50個，化糞池約9個�？傆行Чて谝�15天完成，開工日期以實際開工日期為準。逾期一天罰款200元。
七、安全文明施工：
乙方進入施工現場的施工人員以及管理人員在施工過程中，無論任何原因發生的'任何工傷事故，帶來的一切經濟損失和法律責任均由乙方承擔。乙方進場的施工人員應遵守甲方各項管理制度，聽從甲方的指揮，配合甲方管理，接受甲方管理人員的管理和檢查監督，做到安全生產文明施工，否則甲方有權按相關規定對乙方經濟處罰。
八、協議生效及終止：
本合同自甲乙雙方簽字后開始生效，協議內容履行完畢自動失去效率。
九、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方應共同遵守，不得違約，任何一方違約，均應承擔給對方造成的損失，如對協議內容雙方有爭議進行友好協商解決。
調解不成向當地法院申訴。
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
法定代表人：
法定代表人：____日期：____日期
建設施工合同4
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
身份證：
為了更好地保護校園建設，經學校研究決定，甲乙雙方本著平等自愿的原則，乙方愿意承擔我鎮學校堡坎及操場平整修建工程，經雙方共同協商，達成以下協議，共同遵照執行：
一、工程地點：
1、我鎮學生宿舍正對面操場。
2、我鎮廁所至學生宿舍后。
二、乙方承包施工內容：
1、乙方愿意承包我鎮操場平整工程，平整價格按32元方計算(含開挖土方、開挖石方、轉運土方、轉運石方費用及稅費)，開挖長50米左右、寬12米左右、深1米左右，其中開挖出的石方屬于學校所有，開挖出的方量按實際挖出的'坑長、寬、高計算。
2、乙方愿意承包我鎮廁所至學生宿舍后堡坎修建工程，施工過程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按50元方計算，施工價格按218元元計算(含材質費、運費、勞務費及稅費等費用)，其余部分所有材質由乙方提供，價格按268元方計算(同樣含材質費、運費、勞務費及稅費等費用)，所有方量按堆砌好的堡坎方量計算。
三、質量要求：
1、操場平整乙方平整的操場除按長、寬、深平整外，平整完后操場無大坑小洼，平整后的操場中無剩余的土方，石方堆積，經甲方驗收合格為準。
2、堡坎修建乙方進行堡坎修建時，按平均寬度0.8米修建，堡坎長度、高度按實際修建進行測量計算，修建時使用毛石加細砂混凝土澆灌填縫，且砂漿標號足，滿漿滿灌，經甲方驗收合格為準。
四、矛盾糾紛：
1、甲方負責提供外運土方、石方地點，若堆放時發生矛盾，一切矛盾由甲方負責，乙方概不負責。
2、甲方負責處理好修建堡坎時的地界，若乙方施工與老百姓發生地界糾紛，乙方概不負責。
3、乙方注意文明施工，若在施工過程中乙方有影響老百姓利益問題，與老百姓發生糾紛，乙方自行處理，甲方概不負責。
五、工程造價：以上所有工程造價按實際丈量計算。
六、竣工時間：________年____月____日。
七、付款方式：乙方工程完工后，經甲乙雙方驗收合格后，乙方出具正規稅務發票，甲方到會計核算中心報賬后，一次性支付給乙方。
八、安全施工：乙方在組織施工過程中，應注意施工安全，杜絕安全事故的發生，則出現的一切安全安全事故，造成的人員傷亡，帶來的經濟損失及刑事民事責任由乙方負責。
九、違約責任：甲乙雙方若有違約，雙方共同協商妥善解決，若爭執不下，按照相關法律程序進行解決。
十、其它：
1、本合同未盡事宜由甲乙雙方共同協商解決。
2、本合同一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
建設施工合同5
發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號：
資金
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數天。
四、質量標準
工程質量標準：
五、合同價款
金額(大寫)元(人民幣)元
六、組成合同的'文件
1.本合同協議書
2.中標通知書
3.投標書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標準、規范及有關技術文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：年月日
合同訂立地點：
本合同雙方約定天后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
發包人(全稱)：__________________________________________________________________
承包人(全稱)：__________________________________________________________________
建設施工合同6
發包人（簡稱甲方）：
承包方（簡稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規規定，并結合工程的具體情況，為明確雙方責任、協作配合，確保工程施工質量，經甲乙雙方平等、自愿協商，達成以下合同條款供雙方遵照履行。
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程建設地：
3、工程規模、特征：
4、工程施工任務（內容）與技術要求：須符合《建筑地基處理技術規范》JGJ79—20xx要求。
5、預計施工工作量：
6、完成施工工作量測量方式：
7、質量標準：
第二條：甲方應向乙方提供下列文件資料，并對其準確性、可靠性負責：
1、本工程批準文件、用地（附紅線范圍），以及施工許可等批件復印件。
2、工程施工任務委托書，技術要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標與標高資料。
第三條：合同工期
1、本工程定于于年月日竣工，總工期為天。
2、施工有效期限以合同約定的時間為準，若遇設計圖紙變更、工程量變化等特殊情況，經甲方同意，可順延工期。
第四條：計費標準及付費方式
1、本工程施工約定包干價方式計費，每平方米固定價為元，總價預計為元（大寫：），總價款以最終施工測量面積為準結算。
2、本合同生效后日內，甲方向乙方預支約定總工程款30%的款項，計元；地基基礎工程完成強夯工作量50%時，甲方向乙方支付工程進度款60%的款項，計元。剩余10%款項待工程基礎驗收合格后由甲方一次性支付。
第五條：雙方責任
1、甲方委托任務時，必須以書面形式明確施工任務，并按第二條規定提供文件資料。
2、甲方應為乙方提供基本的工作條件
3、乙方應按國家技術規范、標準、規程和甲方委托書及技術要求進行工程施工技術，并按合同約定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人員應遵守安全和保密規則，對施工過程中發生的安全事故負責，并對與本合同有關的資料負有保密義務。
第六條：違約責任
1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活條件，致使乙方停工、窩工或延誤工期的`，甲方應補償乙方停工、窩工損失，損失金額按約定總工程款的平均日產值計算。
2、因未滿足技術要求，致使施工質量不能合格驗收，由此造成的經濟損失均由乙方承擔。
3、合同履行期間，若因工程停建甲方需要解除合同時，乙方尚未進行施工工作的，不退還甲方已付工程款，乙方已開始進行施工的，按實際完成的工作量進行結算。
4、發包人未按合同日期撥付工程款，每超過一日，應向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。
5、乙方未能按期完成施工任務，每遲延一日，應減收工程款千分之一的違約金。
第七條：其他事項
1、本合同未盡事項，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、若在履行本合同時發生爭議，雙方及時協商解決，協商不成，應向甲方所在地人民法院起訴。
3、雙方完成本合同約定的約定的義務后，本合同終止。
4、本合同一式自雙方簽章后生效，甲方持份，乙方持份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設施工合同7
發包人(全稱)：(簡稱甲方)承包人(全稱)：(簡稱乙方)
甲乙雙方現就______年___月___日簽訂的工程名稱為__________________________的建設工程施工合同達成如下補充協議：
一、付款方式
乙方材料進場后甲方向乙方支付工程款三十萬元，施工工程完成50%后甲方支付工程款二十萬元，工程完工后甲方支付工程款二十萬元，竣工驗收合格后甲方支付工程款二十七萬元。剩余工程款五萬元作為質保金，該質保金于第一年質量保修期滿后14天內支付。
乙方負責提供正規發票。
二、承包方式
除按照上海大眾規定的《上海大眾汽車VW品牌意向特許經銷商展廳建設裝修材料及配套設施清單》之外，由乙方包工包料，上海大眾指定品牌由甲乙共同確認，由乙方購買，費用包含在工程款內。
三、施工安全
在施工過程中因乙方原因給甲方或其他第三方造成的損失由乙方承擔;
如因施工引起的安全事故造成乙方員工或甲方、第三方損害由乙方負者。
四、竣工驗收
本工程需經上海大眾公司、甲方及監理單位驗收合格后視為工程竣工驗收通過。如因乙方原因無法通過工程竣工驗收致使不能按期完工的，由此給甲方造成的.損失由乙方承擔。
五、本補充協議效力
本補充協議與雙方簽訂的《建設工程施工合同》不一致的，以本補充協議為準。
六、其他
本協議履行過程中如遇本協議未涉及問題，雙方可另行達成補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
因履行《建設工程施工合同》和本協議產生爭議，由合同履行地人民法院管轄。本補充協一式兩份，雙方各執一份，雙方簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【建設施工合同】相關文章：
建設施工合同10-23
建設施工合同06-06
建設施工合同11-27
建設工程施工合同09-18
標準建設施工合同11-08
建設工程施工合同11-01
學校建設施工合同02-22
施工建設監理合同11-17
工程建設施工合同04-02
關于建設施工合同04-19