樓頂防水施工合同范本
樓頂防水施工合同范本1
在當今社會，人們對合同愈發(fā)重視，合同的法律效力與日俱增，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編收集整理的樓頂防水施工合同范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
甲方：
乙方：
經甲乙雙方多次協(xié)商，形成一致性意見，達成如下協(xié)議：
一、工程范圍：屋面xxxm2左右，單價xxx元/m2(以實際施工面積為準)，合同價格為xxxxx元整。
二、材料要求：荊州九鳥王防水材料(SBS，3mm厚)。
三、工程質量：屋面防水油做底層，邊接、底連平退，保持整體平衡，工程質量保修期為5年，保修期間如有質量問題，乙方必須及時到場進行維修處理。
四、工程時間：簽訂全同之日4個工作日，雨天順延，按甲方要求在規(guī)定時間內完工。
五、施工安全：乙方確保施工安全，做到不搶時間、不趕時間、不做冒險事，在施工過程中發(fā)生的一切安全質量事故均由乙方負責，甲方不負任何責任。
六、付款方式：待工程完工，經甲方驗收合格后一次性付完全部工程款。
七、本合同經甲乙雙方簽字后即可生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
樓頂防水施工合同范本2
甲方：
乙方：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》 及其它有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就 本樓頂防水工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。
一、 工程概況
1、工程地點：層山小學院內
2、工程名稱：層山小學教學樓、餐廳樓樓頂做防水
3、工程內容：在原有基礎上新做一層 SBS 改性瀝青防水卷材施 工，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫 和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
二、 承包范圍及方式：包工、包料、包質量、包安全、包進度、 包文明施工。
三、 主材選用及工程價款等：
1、 選用材質：乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢 驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格后 方可進場開工 。
2、單價為 45 元/平方米，共1638平方米（其中：教學樓1008平方米，餐廳樓630平方米，合計1638平方米），共計73710元。
四、 工期：20xx年xx月xx日—xx日。
五、 工程質量：
1、工程質量標準：合格工程質量標準。
2、承包人施工質量必須達到國家現(xiàn)行規(guī)范、標準、圖集和設計 圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體 改性瀝青防水卷材（GB18242—20xx），防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。
六、合同價款與支付方式 按承包人實際完成的、且達到質量標準的'工程量，每平方米45 元。不再另計任何費用。 達不到質量標準時，由承包人返工，因返工給發(fā)包人造成損失 的，應賠償發(fā)包人的損失；承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時， 由發(fā)包人另外組織施工單位進行施工，承包人已經施工的工程量，發(fā) 包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。
七、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
八、其他事項：
1、 在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。如協(xié) 商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、 本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后即生效。
甲方（蓋章）： 乙方（簽字）：
年月日：
樓頂防水施工合同范本3
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國經濟合同法》的原則，結合廣東省湛江市有關規(guī)定和本工程的具體情況，經甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 工程概況
頂找出裂縫開槽用青龍203防水膠作防水處理，兩側內墻打開脫層砂漿重新修筑和用青龍203防水涂刷。1棟樓梯天面頂開槽修補作防水處理 再鋪自粘卷材。
第二條 工期：20xx年xx月xx日—220xx年xx月xx日
第三條 工程質量要求及工作范圍
第四條 合同價款：
第五條 安全施工
乙方要按有關規(guī)定，采取安全防護措施。承擔由于安全措施不利而造成的責任和因此發(fā)生的費用。甲方負責提供工人保險。甲方向乙方提供水電供應及施工方便。
第六條 驗收及付款方式
乙方進場后，甲方必須派一負責人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方進行質量檢查驗收簽字，經驗收合格后方可退場。工程保質期一年，一年內如果出現(xiàn)質量問題，乙方無條件修復。
第七條 付款方式
工程驗收合格后，憑驗收簽字單據(jù)結算。
第八條 本合同簽訂日起，即具有法律效力，雙方必須完全履約， 不得任意解除，若發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決；協(xié)商不成時。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁機構申請仲裁或由本合同履行地的人民法院起訴。
第九條 本合同一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章后生 效。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
甲方代表：（簽字） 乙方代表（簽字）
年月日：
【樓頂防水施工合同范本】相關文章：
防水施工質保合同范本（精選5篇）12-07
屋面防水施工方案08-16
施工橋梁防水技術方法11-12
防水維修施工簡單版合同范本（精選5篇）10-15
防水施工協(xié)議書范本09-17
防水施工承包合同08-14
2017年防水施工協(xié)議范本08-16
浴池防水施工方案技巧08-14
滲漏防水堵漏施工方案08-14
防水堵漏施工技術方法08-18