- 相關推薦
飾裝修工程施工承包合同范本
在人們愈發重視契約的社會中，合同出現的次數越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編整理的飾裝修工程施工承包合同范本，歡迎閱讀與收藏。
發包人：
法定代表人：
承包人：
法定代表人：
根據《民法典》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同以資共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱：.
2、工程地點：.
3、工程內容：
4、承包方式：下列承包方式擇一選擇，雙方商定第______種。
乙方包工、包料。
乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料
乙方包工、甲方包料。
5、工程期限：總_____日歷天，開工日期_______年_____月_____日，竣工日期_______年_____月_____日。
6、合同總價款：
7、價款支付方式：
二、甲方工作
1、開工前______天，為乙方入場施工創造條件;
2、負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續，并負責交納物業管理處和報批的全部費用
3、負責提供施工所需的水源、電源;
4、負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關系;
5、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;
6、施工期間甲方仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衛及消防等各項工作;
7、參與工程質量和施工進度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。
8、按時、按質、按量提供施工所用的自購材料，根據裝修要求提供圖紙、圖套;
9、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責;
10、按期支付工程款，不得無故拖延。
三、乙方工作
1、施工中嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;
2、嚴格執行有關施工現場管理規定，嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工，做好各項質量檢查和施工記錄;
3、保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;做到安全生產，文明施工;
4、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場;
5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護;
6、工程竣工時，積極配合甲方完成工程驗收。
四、工程變更，裝修方案如需變更，雙方應協商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期。
五、材料的提供
1、由甲方提供的材料、設備，應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;乙方驗收后應負責妥善保管。
2、由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的，應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
六、工期延誤處理
1、以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：
不能提供水、電;
不能按期提供自購材料、設備;
不能按期支付工程款影響正常施工的;
因甲方原因變更設計、增加施工項目;
同意工期順延的其他情況。
因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
2、對以下原因造成工期延誤，工期不順延：
因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延;
因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。
3、合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。
七、關于設計和施工及驗收的約定
1、乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工。
2、施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后______天內做出簽字答復或協商解決。
3、隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期為_____天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。
4、工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后天內驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
八、質量保修
工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單;
在正常使用條件下，裝飾裝修工程的最低保修期限為_____年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為______年。保修期自裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
九、違約責任
甲、乙雙方本著誠實信用的原則履行本協議，任何一方違反上述條款，致使本合同不能履行或者履行瑕疵的，都應承擔相應的違約責任。
十、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;協商不成也可調解;調解不成的，可依法向合同簽訂地、合同履行地人民法院提起訴訟。
十一、附則
1、本合同簽訂后工程不得轉包。
2、本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商后簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。
3、本合同一式_____份，雙方各執_____份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，保修期后自行終止。
十二、本協議未盡事宜雙方協商解決
甲方：
住址：
法定代表人：
委托代表：
合同簽訂地：
_______年____月____日
乙方：
住址：
法定代表人：
委托代表：
合同簽訂地：
_______年____月____日
【飾裝修工程施工承包合同】相關文章：
裝修工程施工承包合同03-06
裝飾裝修工程施工承包合同02-06
裝修工程施工承包合同5篇03-14
裝修工程施工承包合同6篇03-07
裝修工程施工的合同02-22
裝修工程施工合同12-01
裝修工程施工合同12-01
裝飾裝修工程施工協議08-16
裝飾裝修工程施工合同03-19