委托施工合同集合15篇
在人們愈發重視契約的社會中,合同的用途越來越廣泛,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編收集整理的委托施工合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
委托施工合同1
甲方:_________
乙方:_________
立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方),本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下,以資共同遵守:
第一條 房地標示:
本契約房屋坐落在_________市_________區_________地號土地內定名“_________”,經暫編號_________區_________棟_________樓的房屋一戶。
第二條 房屋面積:
本契約房屋面積包括室內、陽臺及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限于水箱及樓梯間,其余部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約_________平方米,(實際面積以當地政府機關復丈后,建筑改良物所有權狀記載的面積為準),但雙方同意建筑改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽臺走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等,即相當于本契約所記載面積,若有增減,而其面積差額未逾百分之二時,雙方均不得異議,若增減面積誤差超過百分之二時,其誤差超過百分二部分,即以該戶出售時的平均單價為計算基準,由雙方互為補償。
第三條 本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外,乙方的投資、規劃,其使用權歸乙方,但乙方應對甲方提供較一般人優惠的服務。
第四條 本大樓地下室產權登記為本大樓全體所有人共有,地下室除機電設外,其余場地如遇空襲時,應開放為公共避難場所,地下室平時作為停車場,由本大樓管理委員會統籌管理,其辦法另詳載于本大樓管理委員會管理章程。
第五條 甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程,其施工標準悉依_________市政府_________局核準的建造執照圖說按圖施工,如甲方要求變更或增減等,須征求乙方意,惟屬大樓整體裝置者不得刪減,變更后的工程款由雙方協議定之,但以不少于本契約所定的工程款一次付清與乙方,甲方未繳清增加的工程款前,乙方不得施工,如雙方對變更后工程款未能達成協議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時,視為甲方取消變更或增減,乙方仍按本契約原定項目施工。
第六條 工程期限:本契約房屋建筑工程,乙方應于本契約簽訂后_________月內工,自開工之日起_________工作天完工,并以開始申請使用執照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限,乙方不負遲延完工之責。
(一)甲方未依約定付款辦法的規定交付價款時。
(二)甲方要求變更內部隔間與設計,致遲延完工時。
(三)因不可抗力的原因如天災人x或法律法規限制等不可歸責于乙方的事由,以致工程不能如期進行時。
(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程,不受本條約完工時限的拘束,電等的接通供應悉憑該公用事業作業程序而決定。
第七條 保固期限:
本契約房屋領到使用執照之日起,對本契約房屋建筑結構,乙方應負責保固_________年,但天災或不可歸責于乙方的原因而發生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。
第八條 甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整,包括下房屋及裝修土地價款。
(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。
(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整,包括建筑基地,道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。
第九條 付款辦法:
本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整,分為備款人民幣_________(大寫)元整,優惠貸款人民幣_________(大寫)元整,銀行貸款人民幣_________(大寫)元整,甲方應按下列進度,將分期付款表上的金額,經乙方通知于繳款期限內繳付乙方,絕不拖延短欠。
第十條 貸款辦法:
本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時,應另行與乙方簽委托代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。
第十一條 甲方如全部或一部分不履行本契約(第九條)所規定工程進度的定付款時,其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起,按日加付千分之一計算滯納金,上項滯納金于補交其應付款時一并付與乙方,如逾期滯納達十五天,經乙方催告仍延不交付時,即視為甲方違約,乙方不得解除本契約及代辦貸款委托書,代管印章委托書等與本契約有連帶關系的約定,甲方同意將已繳的款項現金部分由乙方沒收,以為抵償乙方所受的損失,乙方并得將甲方所訂購的房地另行出售與第三者或為其他處分,甲方絕無異議,甲方若依前條約定的付款規定,以票據支付時,甲方保證兌現,如有遭退票情形等,視為甲方未繳款,依前述約定方式處理。
第十二條 本約房屋如乙方非因第五條的情形而逾期交屋時,其每逾一日按賣總價千分之一計算違約金與甲方,如乙方因本身因素不履行交屋,及半途發生糾葛不能出賣等情況時,除應將既收價款全數退還甲方外,并應賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責于乙方的事由,致使乙方不能交付本契約房屋時,雙方同意解除本契約,乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行一年期定期存款利息計算)退還甲方。
第十三條 契約房屋已登記于甲方名義,如甲方違約拒付款項,經乙方催仍不交付時,甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人,甲方不得另有其他的要求。
第十四條 甲方負責訂購本房屋土地,其房屋產權及基地產權的移轉登記事,乙方負責于本房屋建造完成,經政府主管單位發給使用執照,及甲方依約履行其義務后,乙方負責聘請代書與甲方共同委托統籌辦理,甲方應按照乙方通知的時間內,將應提出的證件及在有關文件上蓋章,連同各項稅捐交與乙方或委托的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下:
(一)建筑物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監證費(或公證費用各項規費及代辦產權登記費用由甲方負擔。
(二)本契約土地移轉過戶前的土地價款及移轉過戶時發生的增值稅由乙負擔。
(三)本契約房地移轉登記及質押x款的抵押權設定登記移轉規費,公定紙、印花稅、保險費及代辦手續費均由甲方負擔。
(四)自領到使用執照之日起所發生的房屋稅、地價稅、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方,均由甲方負擔如數繳清不得異議。
(五)以上各項應由甲方負擔的費用,如由乙方先行墊付或代繳,甲方應數歸還需要。
第十五條 產權登記:本契約房地產權登記由乙方指定代理人,統一辦理土移轉登記,建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續。
第十六條 本契約房地,乙方保證產權清楚,絕無任何糾紛或設定他項權利象,如有任何糾葛,乙方應負責清理,不得損害甲方的利益。
第十七條 甲方同意于本房屋完工并接通水電之日起,無論所開列單據的抬為任何一方,均就負擔下列費用:
(一)本戶水電基本費用。
(二)本房屋自領得使用執照日起的房屋稅。
(三)屬于本房屋公共使用應由全體住戶分擔的水電費用。
(四)屬于本建筑清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項應由全體住戶分擔的管理費用。
(五)本房屋有關公共管理費用的分擔。
第十八條 本契約房屋于建筑完成經主管機關發給使用執照后,甲方應付清列款項稅費等,乙方始行交屋,甲方如不協辦或遲延逾期的,致影響本契約各項產權登記或施工進度時視同違約,并應負賠償乙方一切損失之責。
(一)繳付本約第十四條第一、三、四項約定應付的稅捐。
(二)辦妥產權登記及代辦貸款等費用,并預付乙方四個月的利息。
(三)付清因逾期付款的滯納金。
(四)付清本房屋的所有優惠貸款。
第十九條 通知送達:甲乙雙方所為的.征詢、洽商或通知辦理事項均以書面本約所載住址掛號郵寄為之,有拒收或無法投遞致退回的,均以郵局第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時,負有通知乙方的義務。
第二十條 其他事項:
(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設計,須以書面征得乙方同意后托乙方辦理,所需工程費用經雙方議定價格后,差價由甲方于變更同時給付乙方,但經不減少于原定總價為原則,如甲方未在約定期間內給付時,乙方即視為甲方已取消變更設計的要求,乙方為避免影響工程的進度,得按原合約圖說施工,甲方無異議。
(二)乙方通知交屋并給遷入證明前,甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。
(三)本契約書于付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時,本契約書及本約有連帶關系的契約、附件,甲方得一并由乙方收回作廢。
第二十一條 本契約的約束與效力:
(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人,但經雙方同意后,本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。
(二)本契約附件視為本契約的一部分,與本契約具有同等效力,附件未定的,依據本契約的規定。
第二十二條 未盡事宜:
本契約如有未盡事宜,必要時由甲乙雙方洽定。
第二十三條 契約分存:
上述契約事項經雙方同意,恐口頭無憑。特立本契書一式二份,甲乙雙方各執一份為憑,并自簽訂日起升效,印花稅由甲乙雙方自貼銷。
第二十四條 有關本契約的權義,雙方同意以_________法院為管轄法院。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
住址:_________ 住址:_________
身份證號碼:_________ 身份證號碼:_________
電話:_________ 電話:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
委托施工合同2
甲方:(以下簡稱甲方):
乙方:(以下簡稱乙方):
甲方因維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架等,委托乙方施工,為明確各自的權利和義務,經甲、乙雙方協商達成如下合同:
一、工程地點:涇縣第二中學新校區內。
二、主要工程內容:維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固新制空調支架、老自來水管維修等。
三、工程造價:
1、階梯教室消防通道維修焊接、自來水井蓋計12個工作日×200元=2400元
2、加固科學館空調支架1.5米×350元=525元
3、維修刷新老科學館樓梯欄桿75米×25元=1875元
4、刷新階梯教室消防通道196.72平方米×20元=3934.4元
5、尋找校園自來水管漏水14個工作日×120元=1680元
6、維修刷新階梯教室消防通道、老科學館樓梯欄桿、加固空調支架、維修自來水管道總造價為10414.4元
四、工程日期
在具備施工條件的`前提下,乙方在60個工作日內完成
該項工程,若有特殊原因不能正常施工的情況下,由甲、乙雙方商定延期。
五、施工安全
1、本項工程乙方應按照有關部門及甲方有關安全工作的規定嚴格做好安全措施。
2、施工過程中的安全責任由乙方負責。
六、工程驗收
工程結束在具備竣工驗收條件時,乙方應備好資料及時通知甲方進行驗收、辦理工程竣工驗收手續。
七、收款方式
本工程在施工期間,所有材料款、工時費用款由乙方墊付,工程完工后,由甲方驗收無問題后一次性付清乙方工程款。
八、其它事項
1、在工程前及施工過程中,甲方應積極配合和提供方便,保證必要的施工條件。
2、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方協商解決。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本合同一式肆份,雙方各執貳份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同3
委托方(以下簡稱甲方):
受托方(以下簡稱乙方):
工程名稱:鹽城糖業有限公司場地晃漿降水平整工程
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經雙方友好協商達成如下協議:
一、委托施工內容:鹽城糖業有限公司項目現場增高后的場地進行晃漿降水平整全部工程。
二、工程地點:鹽城糖業有限公司項目現場(鹽城市大豐港糧食碼頭后方,東臨五級航道,西至臨港大道,北至通港路,南至悅達物流地塊)。
三、承包方式:甲方以固定總價款壹拾伍萬元整(¥:150000.00元)委托給乙方。
四、工期要求:現場具備條件進場施工開始60個日歷天;如遇不可抗為的因素工期給予相應順延。
四、付款方式:工程竣工驗收合格后一次性付清。
五、質量標準:合格。
六、質量要求:必須將吸砂上來的土方內水份排出,使地面硬度達到重型機械行駛不會有水分溢出,硬度達標后需將整個場地平整至標高2.8米左右。
七、甲乙雙方權利和義務
1、甲方有權力到施工現場對工程進度、質量、安全等進行監督。
2、甲方有權利定期或不定期對工程進行檢查,對發現的問題乙方必須及時整改。
3、甲方應做好施工中的協調工作,盡量為乙方創造良好的施工環境。但如遇不可抗力的自然災害等原因導致工程窩工、停工和延期,甲方不負任何責任,乙方應予理解并承擔由此可能帶來的.成本增加風險。
4、乙方接受甲方委托,應按規定全面完成各項承包工作,并承擔規定的承包人的全部義務和責任。
5、乙方負責本工程所有安全事宜,如發生意外甲方不承擔任何責任。
八、本協議未盡事宜,雙方協商解決。
九、本協議一式肆份,甲乙雙方各執貳份。
甲方:
乙方:
甲方代表(簽字):
乙方代表(簽字):
日期:
委托施工合同4
甲方:
乙方:
根據甲方提出的《江蘇常熟商業街》燈光設計要求,作出相應的燈光效果圖及相燈具選型說明(電子版),為明確責任,分工協作,經甲、乙雙方協商,已雙方簽訂合同后3天內完成(不含節假日),特簽訂本合同,以便共同遵守。
一、 設計內容:
1、甲方要求對效果圖里面的三棟樓做燈光效果設計
2、甲方要求對效果圖作出燈具選型說明
二、 甲方義務:
1、 甲方應及時向乙方提交設計具體要求;
2、 將更改通知及時通知乙方;
三、 乙方義務:
1、 向甲方提供照明設計效果圖(電子版)。
2、 向甲方提供針對該效果圖的燈具選型方案(電子版)
3、 有義務根據甲方要求完善設計。
四、 收費標準:
根據實際設計圖工程量的`價格為( 5000.00 )元,即大寫人民幣( 伍仟元整 )。
五、 付款方式:
甲方在乙方設計效果完成后一次性支付全部款項。
六、 違約及違約責任:
1、 由于甲方不能按時、準確地提供有關設計資料致使乙方無法進行設計或造成返工,乙方可將設計文件交付日期順延。
2、 由于乙方原因,延遲設計文件的交付時間每延誤1天,乙方應向甲方償付設計費3%的違約金,甲方可在設計費中扣除。
七、 其它:
1、 本合同自雙方簽字后生效,設計費全部結清后失效。本合同未盡事宜,需經雙方共同協商作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力;
2、 在執行合同中如發生異議,雙方另行協商解決,協商不成時,可向深圳仲裁委員會申請仲裁;
3、 本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執兩份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
委托施工合同5
發包方(甲方):________
承包方(已方):________
為提高泵站品位,創造良好的工作環境,經甲、乙雙方協商一致,甲方將________委托給乙方施工,為確保如期保質完成本工程,雙方本著互相支持、緊密配合的原則,結合本工程具體情況,明確雙方職責,特簽訂本合同,條款如下:
一、工程地點:________________________________。
二、工程內容
土層基礎、綠化及其他部分工程(詳見圖紙)。
以上項目經雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。
三、工期
1.開工日期:本項目工程從________年________月________日起至________年________月________日止,共________個日歷天。
2.施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3.因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
四、工程合同價款
經協商本合同總承包價款為人民幣:________________整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結算。
五、承建方式
乙方對工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方負責提供所承建工程材料,必須經雙方確認方可進料施工。
2.施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。
六、工程付款辦法
1.本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%,即人民幣________整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。
2.待完成總工程80%后,甲方于3天內向乙方支付工程合同價款的30%,即人民幣________整。
3.工程竣工后,甲方于一周內向乙方支付工程合同價款的20%,即人民幣________整。
4.竣工驗收合格后一個月內,向乙方支付工程合同價款的10%,即人民幣________整。
七、工程質量
1.乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工,完工后達到________級。
2.在施工過程中,乙方必須服從甲方監督管理,若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項,甲方有權提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的`一切經濟損失均由乙方負責承擔。
3.乙方要確保施工現場清潔,及時清理廢棄物,做好文明施工。
八、工程竣工驗收結算
乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告,甲方在收到竣工驗收報告后________天內組織有關部門進行驗收,并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改,并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算,并于________個工作日內結算完畢。
九、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣________元;若工程提前完成,則每提前一天完成獎勵人民幣________元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款,逾期三天,乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理,因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。
十、養護管理
1.期限:以工程竣工驗收合格之日起計算,綠化保養期為十二個月,
第3 / 7頁
保養期從竣工驗收之日開始計算,保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
2.質量要求:大樹及時支撐固定,栽植后及時澆水,及時中耕除草、施肥、修剪,及時防治病蟲害,確保苗木正常生長。養護達到國家城鎮綠地園林養護標準。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿,甲方將款項結清后合同即告終止。
十二、合同份數
本合同一式________份,具有同等效力,甲、乙雙方簽字蓋章后各執________份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經事宜,雙方協商解決。
甲方代表(蓋章)________
乙方代表(蓋章)________
合同簽訂日期:__________
簽約地點:______________
委托施工合同6
發包人(以下簡稱甲方): 設計人(以下簡稱乙方):
發包人委托設計人承擔 項目建筑工程施工圖設計,經雙方協商一致,簽訂本合同。
第一條 本合同依據下列文件簽訂:
1.1、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程勘察設計市場管理規定》。
1.2、國家及地方有關建筑工程勘察設計管理法規和規章。
1.3、建筑工程批準文件。
1.4、政府部門規定的相關標準。
第二條 本合同項目的概況:
2.1、項目名稱:
2.2、建設單位:福建海峽國際商貿城實業有限公司
2.3、建設地址:
2.4、總投資:
2.5、資金來源:自籌
2.6、建設工期:約 日歷天
第三條 本合同項目設計范圍及內容:
3.1本項目的方案設計甲方已另行委托,乙方負責承擔本項目建筑初步設計之后直至完成施工圖設計階段的全部工作內容,包括擴大初步設計(除建筑外各專業)、施工圖設計、工程建設過程服務等。其中擴大初步設計出件報審,根據當地建設主管部門對不同建筑類型的具體要求及甲方要求完成本項工作內容。
3.2在方案交底之前,乙方負責總平面設計的報批配合及方案設計階段各專業的技術支持、對方案設計人提交的各階段成果給出合理化意見和建議的義務,并提前參與和把控,保證減少對接工作的矛盾和縮短設計周期。本項工作于本合同生效時即時展開。
3.3設計服務具體內容均包括但不限于以下內容:
3.3.1表一:
3.3.2設計內容:
3.3.2.1建筑專業的施工圖設計、結構專業全過程設計、給排水專業全過程設計(配合泳池及景觀水處理系統,并完成管道綜合圖 )、通風空調、防排煙專業全過程設計、消防、人防專業全過程設計、強弱電專業全過程設計(不包含智能化系統及電信、有線電視外管網)、室外總平面的施工圖階段設計,室外道路交通及室外綜合管網設計。總平面圖部分包含一層總平面圖、豎向設計圖、交通及消防系統圖等。
3.3.2.2.如本工程申報國家相關示范評優工程,乙方應配合完成本合同委托設計范圍內相應設計內容的申報技術工作。
3.3.2.3.單體建筑的電梯大堂及室內的二次裝修設計不包括在本合同委托設計范圍內,由甲方另行委托。但乙方應在收到上述由甲方另行委托設計的設計文件后三日內提出意見,對其可實施性進行復核。上述圖紙的最終審批權在甲方。當某些裝修設計需要乙方配合出圖時,乙方應及時配合出圖,不得延誤其他設計或施工單位的工期。
3.3.2.4.燃氣項目不包括在本合同委托設計范圍內,由甲方另行委托。但乙方應考慮其位置對建筑立面影響及與相關專業的關系,完成其它設備(強弱電、給排水、通風空調等)與市政管網系統接駁的設計工作,在總圖中應明確小區內各管線與市政管線的關系。
3.3.2.5.市政工程設計、環境景觀設計不包括在本合同委托設計范圍內,由甲方另行委托。但乙方需負責協調并匯總市政各專業、景觀各專業管線圖紙,并體現在管線綜合布置圖中。 3.3.2.6.室內交通設計(指地下室的車位、行車線等)。
3.3.2.7.其它相關專業公司設計圖的審核確認,如鋼結構、玻璃幕墻、智能化等。當某些專業圖紙需要乙方配合出圖時,乙方應出相應的圖紙。
3.3.2.8.乙方應提供外立面裝飾做法施工圖,如外墻面磚排磚圖、外墻涂料分割圖及鋁合金門窗詳圖等。
3.3.2.9.相關工作,包括但不限于下列內容:
產權預測面積核對:外輪廓線、露臺、套內、公共部位等; 每套附加面積計算:露臺、悶頂、可自行改造面積等;
根據甲方要求,負責到模型制作公司對模型的形體、色彩調整和確認。協助方案設計單位確認外裝材料。
上述相關工作的完成時限由乙方根據甲方進度要求配合完成,人員安排在制定計劃時一并考慮。
第四條,設計取費標準及配合要求、獎罰措施等。
4.1、設計費標準:本工程采用單價包干,即按每平方米設計單價: 元/m2(具體詳見表一)
4.2、設計費總額:總設計費=建筑面積х每平方米設計單價( 元/ m2)。(按建設主管部門頒發的施工許可證施工圖建筑面積計付設計費)
4.3、設計費說明詳見表二及說明表二:
說明:
a) 付款時乙方應提供正式等額的有效發票。乙方應在甲方付款前將每期等額有效的正式發票交于甲方,經甲方審核后無誤后再支付相應的款項,第三次付款前,乙方應提供結算總價全額發票,否則甲方有權順延付款。
b) 第三次付款按照施工圖核定的建筑面積進行結算,并留足第四次付款額。
c) 本合同履行后,定金抵作設計費(在第二次付款時予以折抵)。
4.4、提供設計文件的要求,詳表三。在工程建設過程中,如甲方需要加曬圖紙的,一律按0#圖紙4元/張、1#圖紙3元/張,2#圖紙2元/張的標準另行計費提供圖紙。
4.5、異地配合要求:乙方應自行承擔施工圖審查、施工圖交底、項目各階段工程驗收等工程建設全過程的異地配合費(含差旅費)等;若甲方需要,乙方應派設計代表常駐工地現場,由此所產生的一切費用由乙方自理。乙方未能及時按照甲方約定時間到場,每延遲一天罰款5000元。
4.6、限額設計:甲、乙方應協商確定合理的各項設計指標(如砼含量、鋼筋含量、荷載、裝修標準等),雙方確定施工圖設計限額指標后(限額指標作為合同附件),乙方必須按確定的各項指標進行設計,超過上述指標量的,則視為乙方設計不當,乙方應無償優化直至甲方滿意(工期不予順延)并承擔甲方由此造成的全部損失。(賠償金上限不超過總設計費)
第五條 甲方應向乙方提交的有關資料及文件: 表三:
第六條 乙方應向甲方交付成果約定:
第七條 本項目設計組組成人員:(詳見下表)
說明:以上設計負責人未經甲方同意不得更換,如乙方確需調整設計人員,應報甲方批準同意,且更換后之設計人員的資質不低于原設計人員。如乙方擅自更換上述設計人員的,則甲方有權拒付設計費。 表六:雙方業務聯系人一覽表 第八條 雙方責任 8.1、甲方責任:
8.1.1合同履行期間,乙方提供的任意一階段設計文件達不到甲方要求或未通過圖審,甲方可以在支付與該階段設計工作量相應的設計費后,終止本合同的履行。
8.1.1、甲方按本合同第三條規定的內容,在規定的時間內向乙方提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責,甲方不得要求乙方違反國家有關標準進行設計。
8.1.2、甲方變更委托設計項目、規模、條件或提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成乙方設計需返工時,雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外,甲方應按乙方所耗工作量向乙方增付設計費。
8.1.3、甲方要求乙方較合同規定時間提前交付出設計資料和文件時,乙方應盡力滿足甲方的要求。如此要求將造成乙方的大量投入,在雙方協商的基礎上,甲方同意向乙方支付適當的趕工費。
8.1.4、甲方應保護乙方的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術。未經乙方同意,甲方對乙方交付的設計資料及文件不得擅自修改、復印或向第三人轉讓,甲方有權在本項目的商業銷售行為中采用設計人的名稱及過往業績作商業宣傳。
8.1.5根據乙方設計人員的配合情況,甲方有權要求調整設計人員,乙方不得以任何理由拒絕。由此造成甲方的損失乙方應負全責。 8.2、 乙方責任:
8.2.1、乙方應按本合同第三、六條款規定的內容、時間及份數向甲方交付設計文件資料。 8.2.2、乙方應對設計文件出現的遺漏或錯誤負責及時修改或補充。
8.2.3、合同生效后,乙方單方提出解除合同的,應雙倍返還甲方定金,同時乙方應向甲方全額退還已收取但未完成工作量的設計費用(如有)。
8.2.4、乙方交付設計文件后,應參加有關部門設計審查會議及根據審查結論負責不超出原定計劃任務書范圍內的必要調整補充。
8.2.5、乙方應與建筑方案設計公司對接,并承接本項目建筑初步設計之后,即到施工圖的全部設計工作,包括初設階段的各專業設計(除建筑專業外)、擴大初步設計(各專業)、施工圖設計、工程建設過程服務等。其中擴大初步設計是否要出件報審,根據當地建設主管部門對不同建筑類型的具體要求及甲方要求完成本項工作內容。
8.2.6、乙方具有在修建性詳細規劃和方案設計階段以顧問公司的形式無償參與修規和方案設計的探討、調整的義務,并給與甲方以技術支持。乙方應主動承擔與方案設計公司的配合協調工作,杜絕方案設計和施工圖設計由不同設計公司承接可能產生的諸多矛盾和隱患的現象,從而保證整體設計工作的流暢和完整。
8.2.7、在充分尊重方案設計思路以及完整性的基礎上,乙方應按照國家技術規范、標準、規程及甲方提出的設計要求,進行工程設計,其設計資料深度應達到《建筑工程設計文件編制深度規定》,若未達到該標準,則乙方應無償進行修改或補充。如在施工圖設計中出現與方案設計方存在爭議時,應會同甲方及方案設計單位三雙共同協商解決,解決不了的最終以甲方確認為準,同時乙方應尊重方案設計并按合同規定的進度要求提交質量合格的設計資料,并對其負責。
8.2.8、乙方采用的'主要技術標準是:現行國家、地方規范、規程、標準等。 8.2.9、設計合理使用年限50年。
8.2.10、根據甲方需要,在施工期間乙方應派設計代表駐場,以確保本次設計任務的完成。同時,乙方在接到甲方任何形式的通知后24小時內,應根據具體服務內容安排有關設計人員到場,否則,由此產生的后果由乙方負全責。
8.2.11、乙方按合同規定時限交付設計資料及文件,并無償負責向甲方及施工單位進行設計交底、處理有關設計文件的技術問題和參加竣工驗收等。如施工圖完成后叁年之后甲方才開始開始施工(含中途停建、緩建等),乙方仍負責本合同規定的工作內容。如三年后開始施工,相關事宜雙方另行協商。
8.2.12、乙方應保護甲方的知識產權,不得向第三人泄露、轉讓甲方提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況并給甲方造成經濟損失,甲方有權向乙方索賠。
8.2.13、參與項目的設計人員所接受的其他任務不得影響本項目的設計質量和進 度保證。 第九條 違約責任
9.1、在本合同履行期間,甲方變更或解除合同,需經雙方協商一致。在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,乙方未開始設計工作的,不退還甲方已付的定金;已開始設計工作的,甲方應根據乙方已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付。若乙方的實際損失大于上述費用,則乙方保留按實際損失申請賠償費的權利。乙方如提出終止或解除合同的,應雙倍返還甲方定金,同時乙方應向甲方全額退還已收取但未完成工作量的設計費用(如有)。若甲方的實際損失大于上述費用,則甲方保留按實際損失申請賠償費的權利。
9.2、甲方應按本合同第五條規定的金額和時間向乙方支付設計費,每逾期支付一天,應承擔支付金額千分之二的逾期違約金(累計不超過應付金額的10%)。逾期超過30天以上時,乙方有權暫停履行下階段工作,并書面通知甲方。
9.3、乙方對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人員錯誤造成工程質量事故損失, 乙方除負責采取補救措施外,應免收直接損失部分的設計費。甲方可視損失嚴重的根據損失的程度和乙方責任大小要求乙方支付賠償金。
9.4、由于乙方自身原因,延誤了按本合同規定的設計資料的提交時間(包含乙方不能按時、按量),每延誤一天,應減收該階段設計費的千分之二;逾期超過30天時,則甲方有權單方提前解除合同,剩余款項甲方不再支付,并且有權要求乙方雙倍返還定金,同時乙方應向甲方全額退還已收取但未完成工作量的設計費用(如有)。若甲方的實際損失大于上述費用,則甲方保留按實際損失申請賠償費的權利。 第十條 其他
10.1、乙方不得直接向承接本項目的施工單位提供任何相關設計文件(如設計變更、驗收手續等)
10.2、施工圖完成后,因甲方需求變化發生重大設計變更,如平面功能調整產生的各專業變更,乙方應全面配合,雙方根據所發生的工作量另行協商設計費,乙方承諾按最優惠價格即收取成本費用。
10.3、乙方為本合同項目所采取的國家或地方標準圖,由甲方自費向有關出版部門購買,但乙方應給予協助。本合同第三、六條規定乙方交付設計資料及文件份數,超過本合同規定的份數,乙方另收工本費。
10.4、本工程設計資料及文件中,建筑材料、建筑構配件和設備,應當注明其規格、型號、性能等技術指標,乙方不得指定生產廠、供應商。甲方需要乙方的設計人員配合加工定貨時,所需費用由甲方承擔。
10.5、甲方委托乙方配合引進項目的設計任務,從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段,應吸收承擔有關設計任務的設計人參加。出國費用,除制裝費外,其它費用由甲方支付。
10.6、甲方委托乙方承擔本合同內容之外的工作服務,另行支付費用。
10.7、由于不可抗力因素致使合同無法履行時,對不可抗力事件造成的未履行或延遲履行義務,任何一方均不承擔責任。受不可抗力事件影響的一方須采取適當措施以減少或消除不可抗力的影響,并盡快恢復履行受不可抗力事件影響的義務。
10.8、本合同發生爭議,雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由項目所在地人民法院訴訟解決。 10.9、本合同一式捌份,甲方肆份,乙方肆份。
10.10、本合同經雙方簽章并在甲方向乙方支付定金后生效。
10.11、本合同生效后,按規定到項目所在省級建設行政主管部門規定的審查部門備案。雙方認為必要時,到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。雙方履行完合同規定的義務后,本合同即行終止。
10.12、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、電子郵件、會議紀要等均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
10.13、本合同最終解釋權歸建設單位海峽國際商貿城實業有限公司所有。
相關附件:1.施工圖設計指導書(附件一);
2.設計文件深度及設計失誤的分類(附件二)
發包人名稱:
設計人名稱:
年月日:
委托施工合同7
茲有 (以下簡稱甲方)
李桂x(以下簡稱乙方)
就甲方委托乙方進行 工程項目制作施工圖事宜達成以下協議:
乙方的制作標準及相應價格:
1.平面圖以1:50、1:100比例為標準;立面圖以1:30、1:50的比例為標準;節點大樣根據詳細程度以1:1、1:5、1:10、1:20為基礎進行調整。
2.圖紙取費標準
3.圖紙質量以我公司提供的樣板為準,如有其它要求協商解決。
4.如涉及甲方原因修改圖紙,修改累計量在10%-49%按圖紙50%費用收取,修改累計超過50%按整張圖紙費用收取。
甲方應向乙方提供的材料:
1. 相關建筑圖紙電子版(如無電子版需提供藍圖,)
2. 確認簽字的效果圖
3. 確認簽字的方案手稿
4. 詳細闡述設計方案及尺寸要求
制作流程:
1.雙方簽署合同,合同簽署后三天內甲方向乙方支付50%合同款和提供制作所需的相應材料。詳見合同上文。
2.乙方在收到甲方訂金及相關材料后,開始進行施工圖制作,時間為x天。因為甲方原因修改圖紙,施工圖制作周期相應延長,具體時間雙方協商確定。
3.甲方到乙方處檢驗圖紙合格后支付合同余款。
4.付款交圖。
違約責任:
1. 雙方在簽署合同前應明確雙方的`權利與責任,合同簽署后應嚴格按照合同執行。
2. 若甲方違反合同條款,乙方都有權終止合同,且甲方所支付的定金歸乙方所有。同樣,若乙方違反合同條款,甲方有權終止合同,并要求收回訂金,并向乙方索取與訂金相同金額的款項作為賠償。
3. 制作完成后甲方若不能按時繳納余款,按每天合同金額的1%支付給乙方滯納金。 雙方應秉承友好協商的精神進行合作,如有爭議,應協商解決,如協商不能解決,則按照合同法執行。
甲方(蓋章或簽字):
乙方:
日期:
日期:
委托施工合同8
XX市二建集團有限公司:
茲委托貴單位承建XX市XX單位業務用房修繕工程施工,具體工程委托約定如下:
一、工程范圍:XXXXX大樓樓層內間改病房及其它零星工程維修
二、施工依據:因修繕工程比較零碎,無法出具圖紙,在施工過程中雙方做好隱蔽項目簽證。
三、工期:20天,開工日期自20xx年7月12日開始。
四、工程驗收:工程完成后,雙方對維修工程進行驗收,出具驗收報告。
五、工程結算依據:委托XX市財政投資評審中心審核。
六、付款:結算審核后,按相關程序把工程款支付。
七、保修:施工全部工程質量保修期為壹年。
八、違約:由于施工方原因導致工期延誤的',每延期1天,按主體工程總施工費10%扣罰;由工程委托方原因導致延誤的,工期相應順延。
委托單位:XXXXXXXXXX被委托單位:XX市二建集團有限公司(蓋章)(蓋章)
簽約代表:簽約代表:
簽約日期:年月日
委托施工合同9
委托方(甲方):
受委托方(乙方):
本著公平合理、互利互惠的原則,經甲乙雙方共同協商,甲方將本廠1#—4#鍋爐硝石灰管道更換改造工程委托給乙方施工,雙方就具體事宜達成以下協議:
一:工程概況
工程內容:1#—4#鍋爐硝石灰管道改造
工程地址:____再生能源利用中心主廠房0米
二:承包方式
包工包料
三:工期:
__年___月___日—— __年___月___日 。 四:工程質量
1. 乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求進行施工。
2. 在施工過程中,乙方必須服從甲方監督管理,若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項,甲方有權提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
五:工程合同價款(建安票)
1. 材料費: 2. 人工費:元整
3.稅費:3.5%
總計:111207.65元整 經雙方協商本合同總價款人民幣拾壹萬壹仟貳佰零柒元六角五分整。
六:合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿,甲方將款項結清后合同即告終止。
七:合同份數
本合同一式___2__份,具有同等效力,甲、乙雙方簽字蓋章后各執__1__份。本合同未經事宜,雙方協商解決。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表: 代表: 地址: 地址: 電話: 電話:
工程委托施工合同閱讀
委托方(甲方)姓名:
住所地址:
聯系電話:
被委托方(乙方)企業名稱:___裝飾有限公司
公司地址:
聯系電話:
經甲、乙雙方共同協商一致,特簽訂本合同,須雙方共同遵守:
一、工程概況
1、工程詳細地址:
2、居室規格: 室 廳 廚 衛
3、委托方式: 按預算項目包工包料
4、工 期: 開、竣工日期 日(工作日),即: 年 月 日開工, 年 月 日竣工(法定節假日順延)。
5、工程概算價(不含稅): 拾 萬 千 佰 拾 元(附工程預算書)。 6,工程結算:采用預決算制進行結算、按實際工程發生量結算。
二、質量要求及驗收標準
1、使用材料名稱、品種、規格,詳見工程預算書。
2、以甲乙雙方簽字認可后的施工圖、預算項目及變更增項單作驗收標準。
3、由于甲方住房本身缺陷造成的工程質量問題,甲方自行負責。
4、質量保修期自工程驗收之日起為兩年,保修費用由責任方負責,客戶憑公司開據的保修單進行保修。
四、違約責任
1、乙方如不能如約保證質量,返工費用自負。
2、因乙方原因不能按期完工,每拖延一日由乙方支付損失費0.1%元。
3、因甲方原因(中途更改設計,增加項目不能完工或造成窩工、停工造成損失 的甲方承擔)或因冰凍、停水、停電、物管干涉其它原因造成誤工則工期順延。
4、甲方要求變更工程量或設計的工期順延。
5、因甲方未能按時給付進度款及未能按時驗收付款原因導致乙方不能按期交工 的每拖延一日由甲方支付乙方損失費0.1%元。
6、合同書生效后,履行期屆滿前,擅自解除合同之一方,應按合同價款的5% 支付違約金,已給對方造成損失超過違約金的.,還應進行賠償,補足違約金不足部分。
7、合同工期內乙方嚴格按照施工規范操作,施工過程中造成安全事故由乙方自行承擔。
8、由于一方要求解除合同,造成對方經濟損失的,按實際造成損失賠償。
9、甲方減項金額超過合同總價的10%的,應收取管理費及設計費。
五、其它條款
1、設計方案經甲方簽字定稿,即應照圖施工。若一方因故進行修改或減項,應 征得對方同意并出具書面意見,由此已產生費用及損失的(比如材料己購進,基礎工作已做等),由修改方在修改進行前承擔費用。
2、在工期范圍內,甲方要求增項,其費用應在增項施工前支付方可施工。如 增項內容多,可適當考慮延長工期。
3、經客戶選定的材料購進工地后,若客戶要求調換,所產生的調換費(如運輸、人工搬運及消耗材料部分等)應由客戶開支。
4、材料采購或訂制過程中,若遇泰安當時無貨,屬雙方無責任因素,應本著誠意協商解決并工期順延。
5、甲方有權選購主材料(地板、地磚、墻磚)。若購進價格出預算時,超出部分由甲方在購買時補足,如甲方指定材料本身出現質量問題,不由乙方負責,但乙方有義務協助甲方與商家協助解決。
6、竣工日期為預算項目必須完工日期,若甲方對某些部分處理不夠滿意,經協商需進行修改,乙方須在雙方協商的時間內修改并視為工期順延。
7、施工期內施工用水用電由甲方負責提供并承擔費用。
六、爭議處理
合同履行中發生爭議,雙方應本著誠意通過協商妥善解決,協商不成時,通過泰安市仲裁委員會仲裁解決。
七、合同變更
1、雙方已達成協議,如有一方要求變更或增減內容,需征得另一方同意并簽定變更手續。
2、合同書自簽訂之日起生效。
八、合同文本
本合同一式兩份,甲、乙雙方各持一份,副本視需要送有關部門。
九、其他
1、本合同簽定價如為折扣價,預算書中所規定項目的材料及單價,甲方進行減項必須經乙方同意。
2、如甲方在接到乙方單項驗收通知(如電話、書面等形式)三日內須到場驗收, 否則應視作驗收合格、并作工期順延。
3、甲方如需減項的應按打折價進行減項決算。甲方如需增項按實際增項發生量 決算。
甲方: (簽字/章) 乙方:(簽字/章)
年 月 日 年 月 日
委托施工合同10
委托方(以下簡稱甲方):
聯系方式:
地址:
受托方(以下簡稱乙方):
聯系方式:
地址:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經雙方友好協商達成如下協議:
一、委托施工內容
________________________________________。
二、工程地點
_____________________________________________。
三、承包方式
甲方以固定總價款____________元整(¥:_____________元)委托給乙方。
四、工期要求
現場具備條件進場施工開始______個日歷天;如遇不可抗為的因素工期給予相應順延。
五、付款方式
工程竣工驗收合格后一次性付清。
六、質量標準
工程施工合格。
七、甲乙雙方權利和義務
1、甲方有權力到施工現場對工程進度、質量、安全等進行監督。
2、甲方有權利定期或不定期對工程進行檢查,對發現的問題乙方必須及時整改。
3、甲方應做好施工中的協調工作,盡量為乙方創造良好的`施工環境。但如遇不可抗力的自然災害等原因導致工程窩工、停工和延期,甲方不負任何責任,乙方應予理解并承擔由此可能帶來的成本增加風險。
4、乙方接受甲方委托,應按規定全面完成各項承包工作,并承擔規定的承包人的全部義務和責任。
5、乙方負責本工程所有安全事宜,如發生意外甲方不承擔任何責任。
八、爭議解決
本合同在履行過程中發生爭議的,雙方應本著友好的方式協商解決,協商不成可依法向_____人民法院起訴。
九、其他
本合同一式兩份,雙方簽字或蓋章后生效,甲乙雙方各持對方簽字合同一份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):
簽訂日期:______年______月______日
簽約地點:
乙方(簽章):
簽訂日期:______年______月______日
簽約地點:
委托施工合同11
發包方:____(以下簡稱甲方)
承包方:____(以下簡稱乙方)
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成,經雙方同意簽訂合同如下:
第一條工程概況
工程名稱:教授新村箱變工程
工程地點:科技學院教授新村
工程內容:教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#樓室外電力高低壓施工,包工包料;教授新村1250KVA箱變及低壓設備的安裝,調試;教授新村1250KVA箱變及低壓分接箱之間的電纜的采購及敷設及連接,電纜井的砌筑;低壓分接箱至樓內表箱之間的低壓電纜采購及連接;1250KVA箱變兩個及所有分接箱有甲方提供。其余材料采購有乙方購買。
承包形式:總承包,包工包料,交鑰匙工程
(不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線
工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等)
第二條工程總價
合同總價為(RMB):100萬元整含稅(大寫壹佰萬元整),以最終決算價格結算。
第三條付款方式
1、雙方自正式簽訂合同之日起至供電局答復意見書出來后,甲方應一次性付給乙方工程預付款(幣)40%40,0000元整,(大寫肆拾萬元整);
2、設備進廠甲方應支付工程款50%(幣)50,0000元整(大寫伍拾萬元整)
3、工程驗收通電合格后30天內付款10%(幣)10,0000元整(大寫壹拾萬元整)
4、雙方蓋章后合同開始生效。
第四條合同范圍
1、合同范圍為配電房內的設備。(詳細內容見合同附件)
2、合同范圍內的主器材設備及管路.電線.相關配件,雙方采用包干方式承包完工結算時不因物價調整或管.線的增減雙方均不辦理加減賬,惟甲方要求追加或變更項目得依原價或市場價辦理加減賬;
3、本合同含代業主辦理申請用電手續至業主送電完成所有工程手續。
第五條甲方職責
1、在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。
2、保證配合乙方及壽光供電公司施工所需的款項的如期支付;
3、供應乙方及供電公司在工地施工時所需的臨時場地及用水用電;
4、向乙方提供用電申請手續必要的相關文件及協助;
5、向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條乙方職責
1、向供電局申請用電手續至業主送電完成;
2、變電站高低壓系統依設計圖紙施工及送電;
3、協助甲方向供電公司申請10KV外線施工的手續;
4、自柜體到廠日起履行保固條款;
5、開具本合同價上的工程發票。
第七條技術規范
按甲方提供的'圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。
第八條工程日期
1、本合同項簽訂后75天經甲方與供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。
2、甲方若不能如期付款,則乙方按照每逾期一日收取合同總額的千分之一作為甲方的違約金;若甲方不能如期支付定金的,則通電時間順延,且由此所造成的一切損失均與乙方無關;
第九條解約
1、甲方認為合同有中止必要時,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,經甲方認可后依報價單所訂定之金額全數付給乙方;
第十條
合同編號:
2、乙方未能履行本合同各項規定,經甲方訂為無法完成任務,經函告七日內仍無法履約,甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
保固條款
自柜體到廠日起一年內如發生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復;乙方必須保證產品的安全性能,若由于產品安全性能不符合國家有關規定而造成事故發生,所造成的經濟法律責任由乙方負責;若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用;乙方提供終身有償維修。
任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議,并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協商解決,如無法解決由簽約所在地____管轄。
本合同正本壹式貳份,甲乙雙方各執壹份。
費用計算表
建設單位:
其他項目費用
措施項目費用
甲方(蓋章):____乙方(蓋章):____
法定代表人(簽章):____法定代表人(簽章):____
委托代理人(簽章):____委托代理人(簽章):____
單位地址:____單位地址:____
賬號:____賬號:____
合同簽訂時間:____合同簽訂時間:____
委托施工合同12
甲方委托乙方承建民房,為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務,根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規定,結合建房具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保建房安全、優質、高效、低耗,現經雙方協商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
一、施工安全
1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發生的一切費用。如有此類情況出現,責任與一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。
2、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質量。
二、施工要求
1、甲方將房屋以包工不包料的`方式承包給乙方建筑。
2、甲方負責提供飲用的純凈水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。
3、乙方盡量避免在下雨天施工,以防影響房子質量。
4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由乙方負責。
4、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等,費用由乙方自理。
5、所有瓦工的吃飯、住宿、抽煙等問題由乙方自己解決,費用由乙方自理。
三、工程質量
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。
2、乙方施工時要保證質量。使用前必須把磚頭澆水濕潤,沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的,乙方應當承擔工程質量違約責任。
4、房屋建成后,因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任,并由乙方承擔所需的費用,一并賠償甲方的有關損失。
四、工期延誤
無正當理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可以相應順延:
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價
1、全部工程手工費合計人民幣,大寫: ,小寫
2、澆圈梁、上樓板或大澆房頂時,甲方不支付乙方大小工人的勞務報酬、飯菜錢、煙酒等費用。必要的招待與其他人家蓋房招待相同。
3、每平方米建筑面積 元,含抹內外墻面、搞地平、起隔墻等。搞地平 元/平方米。
六、建房工期:建房工期為 天,自 年 月 日開始施工算起。開工起 個晴天完工。
七、付款方式:
先按工程進度付款,待整個工程完工后,房屋經過甲方驗收,若無漏雨、樓梯積水等質量問題,甲方在3個月內必須向乙方付清工錢。
八、違約責任和爭議的解決辦法
1、工程質量達不到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程驗收合格,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。
甲方簽字: 身份證號:
乙方簽字: 身份證號:
委托施工合同13
發包方(甲方):
聯系方式:
地址:
承包方(乙方):
聯系方式:
地址:
經甲、乙雙方協商一致,甲方將________委托給乙方施工,為確保如期保質完成本工程,雙方本著互相支持、緊密配合的原則,結合本工程具體情況,明確雙方職責,特簽訂本合同,條款如下:
一、工程地點:________________________________。
二、工程內容
土層基礎、綠化及其他部分工程。
以上項目經雙方會審圖紙之要求、預算總表后所列項目、規格、備注、數量、要求施工。
三、工期
1、開工日期:本項目工程從______年______月______日起至______年______月______日止,共______天。
2、施工期內,若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。
3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。
四、工程合同價款
經協商本合同總承包價款為人民幣:________________。若施工過程中甲方有變更需要增加工程,則按實結算。
五、承建方式
乙方對工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1、乙方負責提供所承建工程材料,必須經雙方確認方可進料施工。
2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。
六、工程付款辦法
1、本合同自甲、乙雙方簽訂后______天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的______%,即人民幣________整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。
2、待完成總工程80%后,甲方于______天內向乙方支付工程合同價款的______%,即人民幣________整。
3、工程竣工后,甲方于一周內向乙方支付工程合同價款的______%,即人民幣________整。
4、竣工驗收合格后一個月內,向乙方支付工程合同價款的______%,即人民幣________整。
七、工程質量
1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工,完工后達到________級。
2、在施工過程中,乙方必須服從甲方監督管理,若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的`事項,甲方有權提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。
3、乙方要確保施工現場清潔,及時清理廢棄物,做好文明施工。
八、工程竣工驗收結算
乙方于竣工后______天內向甲方提交竣工資料及驗收報告,甲方在收到竣工驗收報告后________天內組織有關部門進行驗收,并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改,并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算,并于________個工作日內結算完畢。
九、延期違約責任
乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。
1、若工程延誤,則每延誤一天計罰人民幣________元;若工程提前完成,則每提前一天完成獎勵人民幣________元。
2、若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤,乙方提出書面要求,甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款,逾期三天,乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理,因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。
十、養護管理
1、期限:以工程竣工驗收合格之日起計算,綠化保養期為十二個月,保養期從竣工驗收之日開始計算,保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。
2、質量要求:大樹及時支撐固定,栽植后及時澆水,及時中耕除草、施肥、修剪,及時防治病蟲害,確保苗木正常生長。養護達到國家城鎮綠地園林養護標準。
十一、合同生效與終止
本合同自雙方代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿,甲方將款項結清后合同即告終止。
十二、爭議解決
本合同在履行過程中發生爭議的,雙方應本著友好的方式協商解決,協商不成可依法向_____人民法院起訴。
十三、合同份數
本合同一式________份,具有同等效力,甲、乙雙方簽字蓋章后各執________份。其它由甲乙雙方分送有關部門存檔。本合同未經事宜,雙方協商解決。
甲方(簽章):
簽訂日期:______年______月______日
簽約地點:
乙方(簽章):
簽訂日期:______年______月______日
簽約地點:
委托施工合同14
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承擔工程施工圖深化設計,經雙方協商一致,簽訂以下合同。
第一條本合同依據下列文件簽訂:
《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。
第二條本合同設計項目的內容:名稱、規模、階段、投資及設計費等見下表。
第三條甲方人應向乙方提交的有關資料及文件:第四條乙方應向甲方交付的設計資料及文件:
第四條本合同設計收費估算為_______元人民幣。設計費支付進度詳見下表。
說明:
1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。
2.在提交最后一部分施工圖的同時結清全部設計費,不留尾款。
3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)核定,多退少補。實際設計費與估算設計費出現差額時,雙方另行簽訂補充協議。
4.本合同履行后,定金抵作設計費。
第五條雙方責任
5.1甲方人責任:
5.1.1甲方按本合同第三條規定的內容,在規定的時問內向乙方提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責,甲方不得要求設討人違反國家有關標準進行設計。甲方提交上述資料及文件超過規定期限5天以內,乙方按合同第四條規定交付設計文件時間順延;超過規定期限5天以上時,乙方有權重新確定提交設計文件的時問。
5.1.2甲方變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成乙方設計需返工時,雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外,甲方應按乙方所耗工作量向乙方增付設計費。在未簽合同前甲方已同意,乙方為甲方所做的各項設計工作,應按收費標準,相應支付設計費。
5.1.3甲方要求乙方比合同規定時間提前交付設計資料及文件時,如果乙方能夠做到,甲方應根據乙方提前投入的工作量,向乙方支付趕工費。
5.1.4甲方應為派赴現場處理有關設計問題的工作人員,提供必要的工作生活及交通等方便條件。
5.1.5甲方應保護乙方的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術。未經乙方同意,甲方對乙方交付的設計資料及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目,如發生以上情況,甲方應負法律責任,乙方有權向甲方提出索賠。
5.2乙方責任:
5.2.1乙方應按國家技術規范、標準、規程及甲方提出的設計要求,進行工程設計,按合同規定的進度要求提交質量合格的設計資料,并對其負責。
5.2.2乙方按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向甲方交付資料及文件。6.2.3乙方交付設計資料及文件后,按規定參加有關的設計審查,并根據審查結論負責對不超出原定范圍的內容做必要調整補充。乙方按合同規定時限交付設計資料及文件,本年內項目開始施工,負責向甲方及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工,乙方仍負責上述工作,但應按所需工作量向甲方適當收取咨詢服務費,收費額由雙方商定。
5.2.4乙方應保護甲方的知識產權,不得向第三人泄露、轉讓甲方提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況并給甲方造成經濟損失,甲方有權向乙方索賠。
第六條違約責任:
6.1在合同履行期間,甲方要求終止或解除合同,乙方未開始設計工作的,不退還甲方已付的定金;已開始設計工作的,甲方應根據乙方已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付。
6.2甲方應按本合同第五條規定的金額和時間向乙方支付設計費,每逾期支付一天,應承擔支付金額千分之二的`逾期違約金。逾期超過3天以上時,乙方有權暫停履行下階段工作,并書面通知甲方。甲方的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建,甲方均按7.1條規定支付設計費。
6.3乙方對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方員錯誤造成工程質量事故損失,乙方除負責采取補救措施外,應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和乙方責任大小向甲方支付賠償金,賠償金由雙方商定為實際損失的%。
6.4由于乙方自身原因,延誤了按本合同第四條規定的設計資料及設計文件的交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的千分之二。
6.5合同生效后,乙方要求終止或解除合同,乙方應雙倍返還定金。
第七條其他
7.1甲方要求乙方派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時,雙方應另行簽訂補充協議或技術咨詢服務合同。
7.2乙方為本合同項目所采用的國家或地方標準圖,由甲方自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定乙方交付的設計資料及文件份數超過《工程設計收費標準》規定的份數,乙方另收工本費。
7.3本工程設計資料及文件中,建筑材料、建筑構配件和設備。應當注明其規格、型號、性能等技術指標,乙方不得指定生產廠、供應商。甲方需要乙方的乙方員配合加工定貨時,所需要費用由甲方承擔。
7.4甲方委托設計配合引進項目的設計任務,從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段,應吸收承擔有關設計任務的乙方參加。出國費用,除制裝費外,其它費用由甲方支付。
7.5甲方委托乙方承擔本合同內容之外的工作服務,另行支付費用。
7.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應及時協商解決。
7.7本合同發生爭議,雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由________經濟合同______仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構,事后又未達成仲裁書面協議的,可向人民法院起訴。
7.8本合同一式________份,甲方______份,乙方_____份。
7.9本合同經雙方簽章并在甲方向乙方支付訂金后生效。
7.10本合同生效后,按規定到項目所在省級建設行政主管部門規定的審查部門備案。雙方認為必要時,到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。雙方履行完合同規定的義務后,本合同即行終止。
7.11本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議,有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
委托施工合同15
建設單位:____________________________(以下簡稱甲方)
承包單位:____________________________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規,結合本工程具體情況,甲乙雙方在平等互利的基礎上,遵循平等、自愿、公平及誠信的原則,經友好協商,達成如下協議:
一、工程概況
1、工程名稱:______________工程施工
2、工程地點:___________________________________。
二、承包方式及范圍
承包方式:包設計、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。承包范圍:
1、供電系統設計。
2、所有安裝設備材料的采購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗;
3、供電系統施工:_______路150頂管100米;從_______KV______________號桿_______接線夾經甲方高壓電纜分接箱至末端3臺_______KVA箱變的所有設備材料的`運輸、安裝、檢驗及調試;掛表送電等。其中_______期_______#樓_______側1臺630KVA的箱變及電纜施工屬于改線工程,乙方只負責電纜施工、接線、調試送電。
4、整理工程施工驗收資料。
5、協調與供電部門的關系,辦理施工驗收手續。
三、工期
_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
四、工程造價及付款方式
該工程實行包干價:總造價人民幣_______萬元整(含稅),大寫人民幣_______萬元整。具體見乙方投標預算書。
總造價為含設計、人工、工程所有設備安裝材料、機械、工期、質量、安全、檢驗、調試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費(建安稅)等的綜合造價。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日_________年____月____日
【委托施工合同】相關文章:
委托施工合同02-08
委托設計施工合同08-03
工程委托施工合同08-30
電力委托施工合同02-08
工程委托施工合同12-02
工程委托施工合同06-23
委托施工協議01-16
施工委托合同11-05
蒸汽管道委托施工合同11-30
委托施工合同15篇02-08